荐改造施工合同

本文格式为Word版，下载可任意编辑第第页[荐]改造施工合同改造施工合同篇1

发包方：〔以下简称甲方〕

承包方：〔以下简称乙方〕

为了顺当完成仓库改造工程，依据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规，遵守、公平、互利、公正和诚恳守信的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况及承包内容

1、工程名称：南方国际商城仓库改造。

2、工程地点：南方国际商城。

3、工程内容：框架两层。

4、承包内容：依据甲方供应的施工图〔不包括图纸以外的内容〕。

二、承包方式：

包工包料

三、质量要求：

合格

四、进度要求：

乙方必需按甲方的进度方案完成施工任务，不得有误〔遇人力不行抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延〕。

五、工程结算、单价及付款方式：

1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。

2、付款方式：主体完工付总额的______________________，完工付_____________________，余款在工程竣工验收后______付清。

六、甲方责任、权利

1、甲方向乙方供应施工图纸，解决施工中的实际困难。

2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、平安、原材料消耗及使用进行全面监控，如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行惩罚。

七、乙方责任、权利

1、乙方必需按施工图和操作规程施工，确保质量、平安、进度、文明施工，必需听从甲方管理。施工所需的设备模板和全部的'用具由自己供应。

2、乙方必需爱惜甲方财物，不得有意铺张。

3、乙方必需遵守平安生产的有关规定，如造成的一切工伤事故由乙方担当。

八、工期：

合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。

九、其他事项

1、双方确认如遇人力不行抗拒因素时，本合同允许变更或终止。

2、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商不成，可向人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，经双方协商补充，补充合同与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式两份，甲，乙各持一份，本合同经双方签名盖章后牛树，余款结清后自动失效。

甲方〔签字〕：

乙方〔签字〕：

年月日

改造施工合同篇2

甲方：__________________〔以下简称甲方〕

乙方：__________________〔以下简称乙方〕

1.甲方为本次要修缮的房屋的全部人，有权对此房屋进行修缮；

2.乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证，为有权从事房屋修缮的企业，目前合法存续。

为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务，甲乙双方本着公正合理、等价有偿的原则，并依据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。

第一条甲方打算将位于_________区_________街_________楼_________层_________号的房屋一套，建筑面积_________平方米由乙方来进行修缮，乙方同意进行修缮。

第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。

第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。

第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_________；方式为_________；标准为_________〔要具体写明房屋所须修缮的详细各局部以及对修缮方式和标准的要求〕

第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日为止。

第六条本次房屋修缮的费用为_________元，在本合同生效后_________日内支付_________元，在本次房屋修缮结束并阅历收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。

第七条本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外，均由乙方全权选购并由乙方来负责供应，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件二所列的原材料，由甲方来供应〔或由乙方按甲方在清单中的要求来供应〕。

第八条双方商定由_________来进行本次房屋修缮的验收工作，并向其支付规定酬劳_________元。该局部费用由甲方来负担。

第九条在本协议生效后，甲方应在_________日内让乙方进场工作，并帮助乙方进行与修缮有关的工作。

第十条违反本协议的商定为违约行为，应担当违约责任。

第十一条除第十二条规定的状况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。

第十二条乙方如违反本合同第五条的商定，则每拖延一天，需向甲方支付违约金_________元。但因甲方缘由或有关政府行为或不行抗力的情形除外。本条的商定不免除乙方依据第十一条应负担的违约责任。

第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：

1.双方合意变更并达成书面的协议；

2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必需修改；

3.不行抗力的状况使本合同必需修改。

第十四条本合同自发生以下事情方可终止：

1.双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议；

2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义〔如上述房屋列入了拆迁范围〕；

3.不行抗力的状况使本合同必需修改。

第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，假如在开头协商后30日内双方还未达成千致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。

第十六条本合同的全部附件均构本钱合同不行分割的一局部，与本合同具有同等法律效力。

第十七条本协议。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。

甲方：________________乙方：________________

______年_____月_____日______年_____月_____日

改造施工合同篇3

发包方(简称甲方)：_____

承包方(简称乙方)：_____

依据《xxx民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《xxx消费者权益爱护法》、《xxx价格法》，xxxxxx(199

7)92号文《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。

4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

5、承包方式：_____(包工包料、清包工、局部承包)。

6、总价款：____元，大写(人民币)：_____

其中：

材料费：______，人工费：______

管理费：______，设计费：______

垃圾清运费：______，税金()：____

其他费用：______

经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。

7、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工期___天。

二、关于材料供__________的商定：

1、甲方供应的材料：详见附件二《甲方供应材料、设备表》。本工程甲方负责选购供__________的材料、设备，__________为符合设计要求的合格产品，并__________按时供__________到现场，乙方__________办理验收手续。如甲方供__________的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方__________准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供__________的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方供应的材料：详见附件三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均__________用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，__________按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供__________的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，__________禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，__________按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的商定：

1、本工程执行DB08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB3130-1999《住宅装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由___方设计施工方案。

3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。

4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系，在签订《工程工程变更单》(详见附件见)后，方能进行该工程的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方__________予赔偿。

6、工程验收。

甲、乙双方__________准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方__________予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方__________按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。

7、工程竣工：乙方__________提前三天通知甲方验收，甲方__________自接到通知____日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方__________成认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。

四、有关平安生产和防火商定：

甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地__________符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中__________实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

五、关于工程价款及结算的商定：

1、工程款付款方式列下表：

2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。

3、工程保修期________年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。

4、双方款项往来，均__________出具收据，施工结束须开具发票。

六、其它事项

1、甲方工作：

(1)甲方__________在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进行现场交底。全部__________或局部__________房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部__________的房屋中所滞留的家具、陈_____等__________实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)如的确需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相__________审批手续，并担当有关费用。

2、乙方工作：

(1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

(2)指派____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方__________予认可。如更换人员，乙方__________准时书面通知甲方。

(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随便拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任：

1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方__________补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付违约金。

2、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。

八、纠纷处理方式：

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向____省建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同商定向市仲裁委员会申请仲裁，如仲裁亦不能解决则向人民法院提起诉讼。

九、合同的变更和解除：

1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，__________经协商全都后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，__________按合同总价款5%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

十、其它商定：

一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

改造施工合同篇4

户主(甲方)：身份证号：

承建方(乙方)：资质证书(或专业证书)号：

乙方法定代表人：身份证号：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，甲方托付乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。

一、建筑工程县(市)镇(乡)村委会村(户主)房屋㎡。

二、工程概况：结构，层数：

工程形式：包工包料。

三、承建方式：甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

四、甲方职责

1.甲方依据家庭人数，从《海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集》中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积，按每13㎡增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。

2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利。

3.甲方必需维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

4.在施工中甲方有什么问题要准时给乙方人员说明并准时解决，过后乙方不再处理，增加费用局部由甲方自行负担。

5.在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。

五、乙方职责

1.乙方必需按甲方指定的施工图纸施工，确保质量，听从甲方监督，施工中甲方发觉不符合质量要求的准时给乙方说明，有权令其返工。

2.乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震惊器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题，应由设计部门负责出具设计变更的意见书，不得善自变动。

六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责：负责介绍有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户，并将工程款依据本合同按时拨付给乙方。

七、县(市)建设工程质量平安监督站职责：负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量平安。

八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责：负责监督选用适宜的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所担当设计任务的建设工程应协作施工，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。

九、建房工期

建房工期为天，该工程由签订合同生效后10日之内开工。

十、承建工程价格及拨款方式

由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%，封顶拔付50%，竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款)，工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计：(大写)元(小写)。

十一、施工平安要求及质量问题责任

平安施工：甲方、乙方必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工，乙方必需根据平安施工标准和技术要求，实行严格的平安防护措施，在施工过程中要特殊留意平安施工，杜绝一切事故，并担当由于自身平安措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类状况消失，责任与甲方无关。

工程质量：应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

十二、工期延误

乙方不得有无正值理由的延误施工行为。对因以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：

(一)自然灾难等不行抗力。

(二)设计变更和工程量增加。

(三)甲方未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。

(四)乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。

(五)甲方同意赐予顺延的其它状况。

十三、付款方式

本工程竣工验收后，20个工作日内，由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。

本合同自各方签字后生效，生效后各方必需共同遵守执行。此合同一式六份，甲乙双方各持壹份，并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。

十四、合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

改造施工合同篇5

甲方：

乙方：_______________

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包方式：

二、甲方工作

1、向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。向乙方供应施工所需的水、电等设施，并说明使用留意事项。

2、指定边强为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。

三、乙方工作

1、按甲方施工图纸及做法说明拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。

2、指定_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。

4、务必做好施工现场平安防范工作，施工期间造成的平安问题由乙方担当。

5、施工中未经甲方同意，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

四、关于工期的商定

1、完工时间以乙方承诺的工期_____年___月___日前竣工。

2、不能按期开工或中途无特别缘由无故停工，影响工期，工期不顺延。

3、因不行抗拒因素(工作用电、地震、雷雨等)导致施工无法进行，工期随之顺延。

4、工期可依据实际状况适当调整或宽限。

六、关于工程价款及结算的商定

1、按市财政局核定的价款作为付款依据。如由乙方一次性包段为人民币_____元，如按工期日计算，为人民币_____元/天。

2、工程验收合格后一次性付清。甲方不再收取押金，但自竣工之日起1年内如消失线路问题属于乙方施工责任，由乙方负责修理及更改。

七、违约责任

1、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现有线路，如造成损失，须照价赔偿。

2、超出工期乙方须向甲方缴纳违约金，违约金按日结算，金额按工程造价的10%进行扣除。

八、附则

1、本合同一式2份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同履行完成后自动终止。

甲方：

：

乙方：

：

年月日

改造施工合同篇6

发包人〔全称〕：XXXX村村民委员会

承包人〔全称〕：XXXXX施工有限责任公司

为了加快农夫新村建设，彰显特色风貌，提升人居质量。发包方打算实施XXX工程。依据招标文件〔工程编号XXXX〕和《XXX县XX镇XXX村XXX建设工程施工中标通知书》的相关内容，发包人、承包人双方本着公正、公正、公平、诚信的原则，签订如下合同：

一、工程概况

1、工程名称：XX县XX镇XX村XX建设工程

2、工程地点：XXX村XX社

3、工程概况及内容：该工程采纳重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图102号，一楼一底，砖混结构，屋面坡屋面，共计XX栋，总建筑面积XXX平方米〔每栋建筑面积XXX平方米〕。工程内容包括重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图012号所示的土建工程和超深根底平面布置图所示，含地〔桩〕基与根底、主体、屋面、装饰、防雷、排水、附属散水及生化池建设等。

4、承包方式：工程采纳总承包的方式。工程总造价包括完本钱工程工程工程内容的直接费、间接费、利润、税金、风险费、运输费、赶工费、平安文明施工专项费用、各种保险、根底超深等全部费用，以及合同文件中规定的应由承包人担当的全部责任、义务和风险。

二、工程要求

〔一〕工程质量要求

1、《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》〔渝建发20xx〕172号〕

2、《重庆市住宅工程质量分户检验管理方法〔试行〕》〔渝建发〔20xx〕199号〕

3、《重庆市建设委员会关于标准住宅工程初装饰竣工验收的通知》〔渝建发[20xx]226号〕

4、《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政根底设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》〔渝建发[20xx]30号〕

5、GB50300—20xx《建筑施工质量验收统一标准》

6、《建筑物防雷验收标准》及附属生化池验收标准。

根据以上1—6项的标准和要求，经竣工验收到达：合格。

〔二〕材料要求

本工程所需材料根据施工图设计要求和发包方商定要求选购，所选材料的产品质量均不得低于本工程的设计要求，材料必需符合国家现行标准标准。

〔三〕分项工程要求

1、地基与根底工程：土质地基承载力大于150kpa，岩石地基承载力大于300kpa。假设根底深度小于4m，采纳条石根底M5.0水泥砂浆砌筑，地圈梁采纳C20混凝土；假设根底深度大于4m，采纳挖孔桩，桩基柱形，直径80cm，强度C25，配筋及详细要求详见超深根底平

面布置图〔附图〕。

2、主体工程：采纳MU10号矸砖，墙体厚度24cm，M5.0水泥砂浆砌筑，墙体转角、十字交叉处设置构造柱，详细要求详见施工图。

3、室内地面：采纳素土夯实，10cm厚C10混凝土垫层，2cm厚1：2水泥砂浆压光。

4、楼面、屋面工程：楼面和屋面〔坡屋面〕均采纳现浇板。楼面板厚度10cm〔施工图上已标注厚度的按标注厚度施工〕，屋面厚度11cm〔施工图上已标注厚度的按标注厚度施工〕，均采纳C20混凝土，屋面防水、隔热等详见施工图。

5、室内外装饰：室内墙面、天棚采纳水泥砂浆搓砂，室外墙面水泥砂浆打底2遍，局部墙面贴合非常墙砖，局部墙面2遍腻子灰后，刷外墙漆2遍，详细部位及作法详见施工图和效果图〔外墙砖和油漆颜色由发包人确定〕。

6、门、窗：每户只安装进户防盗大门一道，窗采纳单层塑钢窗。

7、生化池：每2户建一个生化池，容积为20立方米，进诞生化池管道为混凝土有筋管，直径不小于30cm，坡度大于1.5%，并将生化池出口管道安装至主排污管〔离幸福大路边2米〕。生化池建设完工后，承包方必需供应生化池预验收批准书。

8、排水：室外采纳PVC—U双壁波纹管，室内采有PVC—U塑料管。

9、防雷：采纳Φ10的镀锌圆钢沿女儿墙及屋脊设置，利用构造柱内Φ12钢筋做引下线，每栋房屋引线不小于4处，总接地电阻不得

大于4欧姆，接地深度不小于50cm。

10、散水：采纳10cm厚C15混凝土，宽度80cm。

11、其他事项：参照施工图及附图。

三、工程造价

总造价XXXXX元整〔￥：XXXX元〕。

四、工期

工期140日历天〔以签订合同的第三天开头计算工期〕。

五、发包方责任、义务：

1、帮助承包人在开工前完成施工所需的水、电等工作。

2、以书面形式和现场校验的方式供应水准点与坐标掌握点。

3、协作承包方进行图纸会审、质量平安交底工作。

4、在施工中派驻现场代表对工程进度、工程质量、隐藏工程进行监督检查。对设计变更工程量增减实施现场填写签证单，双方签字确认后，承包人才能进行一道工序施工。

5、负责协调处理承包方在施工中遇到的各种冲突纠纷。

6、负责通知监督单位对工程质量的抽查，组织分项工程验收、初步验收和竣工综合验收等。并协作承包方办好竣工决算。假设承包方不按规定和要求施工，发包方拒绝验收。

7、假设承包方提前竣工，按100元/天进行嘉奖。

六、承包方式责任、义务

1、在与发包方签订建设工程施工合同时，须向发包方供应一份完整、可操作性强的施工组织设计方案和工程方案进度表。并向发包

方提交合同价〔中标价〕的5%的履约保证金。待工程完工承包人即向业主供应合格的、完整的竣工验收资料，发包方办完竣工验收合格手续后10个工作日内退还履约保证金〔不计息〕。

2、按设计图纸要求组织选购所需材料、组织施工。

3、负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用自行担当。

4、承包人假设工期延误，按500.00元/天支付给发包方逾期竣工违约金；假设逾期超过15天，要求承包方退场，解除合同，再按完成工程量的70%的价款进行结算。

5、原中标合同范围因物价波动和政策变化引起的价风格整，由承包方自行担当。

6、必需做到文明施工、平安施工；要严格按平安标准施工，设置平安标志、留意行人平安和施工人员平安。假设施工中造成平安事故，一切责任和费和由承包方自行担当。

7、根据监督单位编制的《重庆市建设工程质量平安监督工作方案》的要求，须请发包方代表、监督单位人员签字的，必需经签字认可后，方可进行下一步工序。

8、做好施工记录〔含隐藏工程〕。

9、假设工程验收不合格，将担当返工造成的全部损失。

10、施工结束后，要清理施工现场，保持现场清洁。按相关要求提交完整的工程竣工资料。

11、在施工中因不行抗拒的自然灾难等缘由无法施工，工期顺延。

改造