2023年二次装修合同（份范本）

2023年二次装修合同（份范本）

书目

第1篇店铺室内二次装修合同

第2篇房屋室内二次装修合同

第3篇房屋二次装修合同书

第4篇大楼二次装修合同书

第5篇房屋二次装修合同

第6篇商铺二次装修合同书

第7篇二次装修平安合同

第8篇二次装修管理合同书

第9篇宾馆二次装修合同

第10篇房屋二次装修管理合同

第11篇二次室内装修合同书

第12篇二次装修管理合同

第13篇二次装修二手房买卖合同

第14篇二次装修管理服务合同

店铺室内二次装修合同

2023店铺室内二次装修____________租户(以下简称乙方)，提交的室内二次装修方案，经______________(以下简称甲方)批准，在_______号房屋进行室内二次装修的施工。为便于二次装修的管理与服务，使已入住客户有一个良好的办公环境，经双方协商签订本协议，共同遵守。

1.乙方托付的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准，交纳有关费用和办理装修许可证后，方可起先装修。装修垃圾应运至园内指定地点。所应交纳的费用为_______以内，支付垃圾处理费_______元，超过_______的，整数倍面积的部分按倍数计收，其余的面积按比例计收。同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳_______元/平方米的装修保证金。因此乙方托付的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费_______元，押金_______元。装修完成并经甲方验收后，待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响，退还乙方托付的装修公司押金。

2.甲方同意自乙方托付的装修公司报批装修方案获准之日起赐予乙方_______日或直至_______年_______月_______日为止的装修期。在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币_______元(不足一个月或超过一个月，按实际天数计收)，超出给定的装修期，无论乙方装修是否完工，甲方将按规定收取场地运用费。乙方因特别要求，需变更原有隔墙、通道、设备等设施的，必需经甲方书面同意。但乙方在运用期满迁出时，必需复原墙体、通道、设备等原状(甲方书面同意不必复原者除外)，乙方未经甲方书面同意擅自进行二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进行二次装修的，甲方有权要求乙方复原原状并赔偿损失。

3.甲方向乙方供应的场地应符合国家有关消防平安的规定，而乙方二次装修部分的消防核准则由乙方负责。乙方应正确运用并爱惜场地内部的各项设施，防止非正常损坏。协议终止时，乙方应当按时交回场地，并保证其原有消防设施的完好，同时结清应当由乙方担当的各项费用。

4.乙方应向甲方供应全部进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。

5.乙方须到甲方管理服务部办理施工人员临时出入证，凭证进场施工，无证者拒绝进场。出入证押金每证____元，含工本费___元(实退还_______元，遗失出入证，押金不予退还。

6.乙方应严格根据经甲方审核批准的二次装修方案及图纸组织施工，并接受和协作甲方监管。二次装修方案图纸的审核报批手续，由租房用户办理，施工中如有局部变动，应于改动前报经甲方审批。

7.无论在什么状况下，未经甲方同意，乙方装修人员不得运用客梯，全部装修人员和材料只能搭乘消防(货)梯。装修材料只能选择_______至次日_______之间运至装修房屋内，公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。

8.乙方施工人员应做好文明施工，保证公共场地清洁畅通，爱惜楼房内外公共设施，合理运用卫生间。如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋结构和内外墙(窗)的损坏，则由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用，并处以______-______元/次的违约罚金。

9.每周一至周五_______～_______，严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、剧烈气味的施工操作，如运用电锯、冲击钻、拆除天花和隔墙、油漆等作业。以上操作必需在每晚______至次日______或双休日内进行，全部装修施工必需关窗作业，以免因施工影响其他客户。违者若劝阻不改，甲方有权对乙方处以_______元/次的违约罚金，并酌情赐予停电处理，由此而耽搁的施工进度，由乙方自负。

10.乙方在装修期间，不得开启室内中心空调，并应封闭新风口，以免粉尘和油漆等异味通过中心空调系统影响其他客户。装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报，否则，除照价赔偿外，违者一次处以_______元的违约金。

11.为统一科技园形象，如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等，均须向甲方提出申请，经批准后在指定位置安装。

12.乙方施工前应做好各项平安防范措施，施工期间严禁室内吸烟，做到平安防火，严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定，如有违反，乙方担当一切经济损失及法律责任。装修房屋内应配备灭火器不少于两只，可向甲方借用，(每只有偿运用费_______元)，装修竣工后退回。若遗失或损坏，则照价赔偿。施工如需动火作业，必需向甲方申请动火许可证。违反动火规定，处以_______元/次违约罚金。

13.施工用电时，要采纳标准接线板和插头，严禁用电源线干脆插接在插座上。如需增加用电负荷，可向甲方申请临时用电，经批准后方可作业(乙方自备电源线开关)。若由于乙方缘由造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电，则由乙方赔偿相应的经济损失，并处以_______元/次违约罚金。

14.装修期间，乙方施工人员须着装整齐，不得赤足、穿背心、拖鞋，不得在非施工区逗留，不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂，不得高声喧哗、打闹;施工场内禁止赌博、酗酒。，违反上述状况者一次处以_______-_______元/人的违约罚金。

15.乙方装修过程中的垃圾杂物，必需用包装袋包好，刚好清理，不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。

16.装修保证金除支付电费外，还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等，假如该保证金不足以弥补其损失及费用，甲方有权追收差额部分。

17.乙方装修施工期间，甲方负责供应装修用水、消防(货)梯运输和卫生间等生活设施的运用，并保障装修室内的电源开通(电费由客户担当)。

18.本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效，装修施工结束时终止。如乙方在装修施工中严峻违规，甲方有权单方解除协议，停止装修室内的供电，待问题解决后方能复原装修施工。

甲方：__________________

代表：__________________

_______年______月_____日

乙方：__________________

代表：__________________

房屋室内二次装修合同

2023房屋室内二次装修租户提交的室内二次装修方案，经高新技术创业服务中心珠海民营科技园批准，在号房屋进行室内二次装修的施工。为便于二次装修的管理与服务，使已入住客户有一个良好的办公环境，经双方协商签订本协议，共同遵守。

1、乙方托付的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准，交纳有关费用和办理装修许可证后，方可起先装修。装修垃圾应运至园内指定地点。所应交纳的费用为以内，支付垃圾处理费元，超过的，整数倍面积的部分按倍数计收，其余的面积按比例计收。同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳元/平方米的装修保证金。因此乙方托付的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费元，押金元。装修完成并经甲方验收后，待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响，退还乙方托付的装修公司押金。

2、甲方同意自乙方托付的装修公司报批装修方案获准之日起赐予乙方日或直至年月日为止的装修期。在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币元，超出给定的装修期，无论乙方装修是否完工，甲方将按规定收取场地运用费。乙方因特别要求，需变更原有隔墙、通道、设备等设施的，必需经甲方书面同意。但乙方在运用期满迁出时，必需复原墙体、通道、设备等原状，乙方未经甲方书面同意擅自进行二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进行二次装修的，甲方有权要求乙方复原原状并赔偿损失。

3、甲方向乙方供应的场地应符合国家有关消防平安的规定，而乙方二次装修部分的消防核准则由乙方负责。乙方应正确运用并爱惜场地内部的各项设施，防止非正常损坏。协议终止时，乙方应当按时交回场地，并保证其原有消防设施的完好，同时结清应当由乙方担当的各项费用。

4、乙方应向甲方供应全部进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。

5、乙方须到甲方管理服务部办理施工人员临时出入证，凭证进场施工，无证者拒绝进畅出入证押金每证元，含工本费元梯。装修材料只能选择至次日之间运至装修房屋内，公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。

8、乙方施工人员应做好文明施工，保证公共场地清洁畅通，爱惜楼房内外公共设施，合理运用卫生间。如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋结构和内外墙的损坏，则由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用，并处以元/次的违约罚金。

9、每周一至周五，严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、剧烈气味的施工操作，如运用电锯、冲击钻、拆除天花和隔墙、油漆等作业。以上操作必需在每晚至次日或双休日内进行，全部装修施工必需关窗作业，以免因施工影响其他客户。违者若劝阻不改，甲方有权对乙方处以元/次的违约罚金，并酌情赐予停电处理，由此而耽搁的施工进度，由乙方自负。

10、乙方在装修期间，不得开启室内中心空调，并应封闭新风口，以免粉尘和油漆等异味通过中心空调系统影响其他客户。装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报，否则，除照价赔偿外，违者一次处以元的违约金。

11、为统一科技园形象，如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等，均须向甲方提出申请，经批准后在指定位置安装。

12、乙方施工前应做好各项平安防范措施，施工期间严禁室内吸烟，做到平安防火，严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定，如有违反，乙方担当一切经济损失及法律责任。装修房屋内应配备灭火器不少于两只，可向甲方借用，装修竣工后退回。若遗失或损坏，则照价赔偿。施工如需动火作业，必需向甲方申请动火许可证。违反动火规定，处以元/次违约罚金。

13、施工用电时，要采纳标准接线板和插头，严禁用电源线干脆插接在插座上。如需增加用电负荷，可向甲方申请临时用电，经批准后方可作业。若由于乙方缘由造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电，则由乙方赔偿相应的经济损失，并处以元/次违约罚金。

14、装修期间，乙方施工人员须着装整齐，不得赤足、穿背心、拖鞋，不得在非施工区逗留，不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂，不得高声喧哗、打闹施工场内禁止赌博、酗酒。，违反上述状况者一次处以元/人的违约罚金。

15、乙方装修过程中的垃圾杂物，必需用包装袋包好，刚好清理，不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。

16、装修保证金除支付电费外，还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等，假如该保证金不足以弥补其损失及费用，甲方有权追收差额部分。

17、乙方装修施工期间，甲方负责供应装修用水、消防梯运输和卫生间等生活设施的运用，并保障装修室内的电源开通。

18、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效，装修施工结束时终止。如乙方在装修施工中严峻违规，甲方有权单方解除协议，停止装修室内的供电，待问题解决后方能复原装修施工。

甲方：乙方：

代表：代表：

房屋二次装修合同书

____________租户，提交的室内二次装修方案，经______________批准，在_______号房屋进行室内二次装修的施工。为便于二次装修的管理与服务，使已入住客户有一个良好的办公环境，经双方协商签订本协议，共同遵守。

1、乙方托付的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准，交纳有关费用和办理装修许可证后，方可起先装修。装修垃圾应运至园内指定地点。所应交纳的费用为_______2以内，支付垃圾处理费_______元，超过_______2的，整数倍面积的部分按倍数计收，其余的面积按比例计收。同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳_______元/平方米的装修保证金。因此乙方托付的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费_______元，押金_______元。装修完成并经甲方验收后，待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响，退还乙方托付的装修公司押金。

2、甲方同意自乙方托付的装修公司报批装修方案获准之日起赐予乙方_______日或直至_______年_______月_______日为止的装修期。在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币_______元，超出给定的装修期，无论乙方装修是否完工，甲方将按规定收取场地运用费。乙方因特别要求，需变更原有隔墙、通道、设备等设施的，必需经甲方书面同意。但乙方在运用期满迁出时，必需复原墙体、通道、设备等原状，乙方未经甲方书面同意擅自进行二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进行二次装修的，甲方有权要求乙方复原原状并赔偿损失。

3、甲方向乙方供应的场地应符合国家有关消防平安的规定，而乙方二次装修部分的消防核准则由乙方负责。乙方应正确运用并爱惜场地内部的各项设施，防止非正常损坏。协议终止时，乙方应当按时交回场地，并保证其原有消防设施的完好，同时结清应当由乙方担当的各项费用。

4、乙方应向甲方供应全部进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。

5、乙方须到甲方管理服务部办理施工人员临时出入证，凭证进场施工，无证者拒绝进场。

6、出入证押金每证_______元，含工本费_______元梯。

7、装修材料只能选择_______至次日_______之间运至装修房屋内，公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。

8、乙方施工人员应做好文明施工，保证公共场地清洁畅通，爱惜楼房内外公共设施，合理运用卫生间。如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋结构和内外墙的损坏，则由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用，并处以_______-_______元/次的违约罚金。

9、每周一至周五_______～_______，严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、剧烈气味的施工操作，如运用电锯、冲击钻、拆除天花和隔墙、油漆等作业。以上操作必需在每晚_______至次日_______或双休日内进行，全部装修施工必需关窗作业，以免因施工影响其他客户。违者若劝阻不改，甲方有权对乙方处以_______元/次的违约罚金，并酌情赐予停电处理，由此而耽搁的施工进度，由乙方自负。

10、乙方在装修期间，不得开启室内中心空调，并应封闭新风口，以免粉尘和油漆等异味通过中心空调系统影响其他客户。装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报，否则，除照价赔偿外，违者一次处以_______元的违约金。

11、为统一科技园形象，如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等，均须向甲方提出申请，经批准后在指定位置安装。

12、乙方施工前应做好各项平安防范措施，施工期间严禁室内吸烟，做到平安防火，严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定，如有违反，乙方担当一切经济损失及法律责任。装修房屋内应配备灭火器不少于两只，可向甲方借用，，装修竣工后退回。若遗失或损坏，则照价赔偿。施工如需动火作业，必需向甲方申请动火许可证。违反动火规定，处以_______元/次违约罚金。

13、施工用电时，要采纳标准接线板和插头，严禁用电源线干脆插接在插座上。如需增加用电负荷，可向甲方申请临时用电，经批准后方可作业。若由于乙方缘由造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电，则由乙方赔偿相应的经济损失，并处以_______元/次违约罚金。

14、装修期间，乙方施工人员须着装整齐，不得赤足、穿背心、拖鞋，不得在非施工区逗留，不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂，不得高声喧哗、打闹;施工场内禁止赌博、酗酒。，违反上述状况者一次处以_______-_______元/人的违约罚金。

15、乙方装修过程中的垃圾杂物，必需用包装袋包好，刚好清理，不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。

16、装修保证金除支付电费外，还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等，假如该保证金不足以弥补其损失及费用，甲方有权追收差额部分。

17、乙方装修施工期间，甲方负责供应装修用水、消防梯运输和卫生间等生活设施的运用，并保障装修室内的电源开通。

18、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效，装修施工结束时终止。如乙方在装修施工中严峻违规，甲方有权单方解除协议，停止装修室内的供电，待问题解决后方能复原装修施工。

甲方：乙方：

代表：代表：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

大楼二次装修合同书

甲方：____________________乙方：____________________

依据本大楼进行二次装修的有关规定，经双方协商一样签订协议如下。

1.装修请与工程部门联系，在装修工程面积达100平方米以上并改动大楼原消防设施的租赁方应先将装修方案平面图刚好送消防等有关部门审批，由消防等有关部门认可后方可施工，装修单位在装修前向工程部门送交装修报告、装修安排及有关资料，经工程部门审核，经甲方同意后方可进行装修。

2.装修前必需将电工操作证、装修负责人平安管理证复印件送交物业管理部审核，经物业部和安监局确认后方可施工。

3.乙方在装修前交付施工押金及人民币_____元/平方米。未造成甲方损失的，装修完毕后按规定退还乙方。

4.乙方同意交纳本装修项目的管理费计_____元/天，在此基础上，水、电费在施工完毕后按计量表结算水、电费用。

5.装修施工不得破坏大楼原有的结构，在保证建筑物平安的状况下，可对其内部结构作局部调整。对拆下的原建筑材料和部分照明设备应完好的交工程部门。施工期间，楼板开槽、外立面打洞等请先与工程部门联系，经认可后方可施工。

6.全部装饰材料须是阻燃型的，符合防火要求，并供应有关的产品说明书交给工程部门，竣工后消防验收均由乙方负责。

7.在现场施工中须要动用明火须向物业管理部办理书面申请手续，经双方签证、落实监护施工措施后方能动火。动火完毕必需检查遗留火种，每隔20分钟检查一次。经过3次检查，的确牢靠平安，监护人才能撤离动火作业区。特殊危急区域严禁动火。

8.在施工现场乙方必需配足够数量的灭火机，施工人员吸烟必需在指定地点，并实施平安措施。

9.附设的原有消防设备及消防报警系统在装修过程中须要更改的，乙方应先将改动方案平面图刚好送交区消防局审批。消防平安通道不的封闭，装修后必需符合消防规范。

10.电气方面：乙方须供应完整的电气施工图纸。安装必需在满意用户运用的同时，要符合用电规定：一个回路容量不超过安排10，电线绝缘电阻必需大于0.5兆欧，插座安装坚固，接地接零不得混淆，电气容量要均衡安排。如有电线必需穿管，管子必需安装到位，强电和弱电必需分开。

11.空调方面：房间内的分隔必需符合空调设计要求，详细细微环节应听从甲方专业人员看法。

12.为客户装修工程供应便利，乙方在施工中应遵守本大楼的有关制度，听从有关部门的规定，共同合作使装修工程保质保量地完成。

13.施工期间，施工人员名单应送安保部门备案，施工人员不得进入与装修部位无关的其他楼层，施工人员不得在本大楼内住宿。

14.装修材料托运数量大的，须提前一天向物业部办理货运电梯运用手续。

15.如乙方因装修工程时间惊慌、需延长施工时间的，必需经物业部同意。施工期间开槽、敲打等工作应支配在下午18:00后施工。

16.施工人员不得擅自进入本大楼配电室，不得随意从配电间内拖接任何线路。

17.现场建筑垃圾应装袋，由乙方按市有关规定自行处理。临时垃圾存放时间不准超过24小时。做到临时堆放，即时清运。如违反规定，罚款_____元/天。

18.甲方有权对施工单位承包的工程质量进行监督。违反核准的设计方案施工，有权停止其施工。工程竣工后由区质监站及甲方双方共同进行验收。施工期间如损坏其它设备及建筑结构，应由乙方赔偿损失。

19.从甲方交房起，该房的一切平安责任，均由乙方担当。施工期间乙方要仔细贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，并要落实“谁主管、谁负责”的原则。指定现场施工平安员，加强对施工人员的防火平安教化。有因施工人员违规操作而引起的事故，乙方应担当全部责任，对造成甲方的损失应负赔偿责任。

20.工程完工后，乙方应向本大楼供应一套完整的竣工图纸，并供应新增设备的样本及有关说明书，以便今后修理保养。

21.未尽事宜，双方本着友好合作的精神协商解决。

甲方：____________乙方：____________

签字：____________签字：____________

房屋二次装修合同

2023房屋二次装修____________租户，提交的室内二次装修方案，经______________批准，在_______号房屋进行室内二次装修的施工。为便于二次装修的管理与服务，使已入住客户有一个良好的办公环境，经双方协商签订本协议，共同遵守。

1、乙方托付的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准，交纳有关费用和办理装修许可证后，方可起先装修。装修垃圾应运至园内指定地点。所应交纳的费用为_______以内，支付垃圾处理费_______元，超过_______2的，整数倍面积的部分按倍数计收，其余的面积按比例计收。同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳_______元/平方米的装修保证金。因此乙方托付的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费_______元，押金_______元。装修完成并经甲方验收后，待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响，退还乙方托付的装修公司押金。

2、甲方同意自乙方托付的装修公司报批装修方案获准之日起赐予乙方_______日或直至_______年_______月_______日为止的装修期。在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币_______元，超出给定的装修期，无论乙方装修是否完工，甲方将按规定收取场地运用费。乙方因特别要求，需变更原有隔墙、通道、设备等设施的，必需经甲方书面同意。但乙方在运用期满迁出时，必需复原墙体、通道、设备等原状，乙方未经甲方书面同意擅自进行二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进行二次装修的，甲方有权要求乙方复原原状并赔偿损失。

3、甲方向乙方供应的场地应符合国家有关消防平安的规定，而乙方二次装修部分的消防核准则由乙方负责。乙方应正确运用并爱惜场地内部的各项设施，防止非正常损坏。协议终止时，乙方应当按时交回场地，并保证其原有消防设施的完好，同时结清应当由乙方担当的各项费用。

4、乙方应向甲方供应全部进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。

5、乙方须到甲方管理服务部办理施工人员临时出入证，凭证进场施工，无证者拒绝进场。出入证押金每证_______元，含工本费_______元梯。装修材料只能选择_______至次日_______之间运至装修房屋内，公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。

6、乙方施工人员应做好文明施工，保证公共场地清洁畅通，爱惜楼房内外公共设施，合理运用卫生间。如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋结构和内外墙的损坏，则由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用，并处以_______-_______元/次的违约罚金。

7、每周一至周五_______～_______，严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、剧烈气味的施工操作，如运用电锯、冲击钻、拆除天花和隔墙、油漆等作业。以上操作必需在每晚_______至次日_______或双休日内进行，全部装修施工必需关窗作业，以免因施工影响其他客户。违者若劝阻不改，甲方有权对乙方处以_______元/次的违约罚金，并酌情赐予停电处理，由此而耽搁的施工进度，由乙方自负。

8、乙方在装修期间，不得开启室内中心空调，并应封闭新风口，以免粉尘和油漆等异味通过中心空调系统影响其他客户。装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报，否则，除照价赔偿外，违者一次处以_______元的违约金。

9、为统一科技园形象，如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等，均须向甲方提出申请，经批准后在指定位置安装。

10、乙方施工前应做好各项平安防范措施，施工期间严禁室内吸烟，做到平安防火，严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定，如有违反，乙方担当一切经济损失及法律责任。装修房屋内应配备灭火器不少于两只，可向甲方借用，，装修竣工后退回。若遗失或损坏，则照价赔偿。施工如需动火作业，必需向甲方申请动火许可证。违反动火规定，处以_______元/次违约罚金。

11、施工用电时，要采纳标准接线板和插头，严禁用电源线干脆插接在插座上。如需增加用电负荷，可向甲方申请临时用电，经批准后方可作业。若由于乙方缘由造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电，则由乙方赔偿相应的经济损失，并处以_______元/次违约罚金。

12、装修期间，乙方施工人员须着装整齐，不得赤足、穿背心、拖鞋，不得在非施工区逗留，不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂，不得高声喧哗、打闹施工场内禁止赌博、酗酒。，违反上述状况者一次处以_______-_______元/人的违约罚金。

13、乙方装修过程中的垃圾杂物，必需用包装袋包好，刚好清理，不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。

14、装修保证金除支付电费外，还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等，假如该保证金不足以弥补其损失及费用，甲方有权追收差额部分。

15、乙方装修施工期间，甲方负责供应装修用水、消防梯运输和卫生间等生活设施的运用，并保障装修室内的电源开通。

16、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效，装修施工结束时终止。如乙方在装修施工中严峻违规，甲方有权单方解除协议，停止装修室内的供电，待问题解决后方能复原装修施工。

甲方：乙方：

代表：代表：

商铺二次装修合同书

甲方：__有限公司

乙方：，层号商铺经营者

甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，依据《北京市商场市场消防平安管理规定》、《凤翔商厦经营管理制度》及其它各项规定，经甲乙双方协商一样，订立本合同。

第一条装修商铺

本合同装修场地位于_____________商铺。

其次条装修期限

装修期限自年月日起至年月日止。

第三条装修押金

乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金2023元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。

第四条装修条例

1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必需在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。

2、乙方所提出的装修改造方案必需要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。

3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行担当。

4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并担当全部修理费用。

5、乙方全部装修改造工程必需在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金元，租期不顺延。

6、乙方须要改造商铺，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责复原原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。

7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格根据《北京市地区电气平安工作规程》、《北京地区电气安装标准》进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要复原原状，并担当由此造成的一切费用和损失。

8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构平安，消防、电路、空调和其它各种管线的运用平安及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应马上改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。

9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必需刚好清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以200—500元的罚款。

10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上干脆安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以200—500元罚款。

11、乙方的装修改造工程所用材料必需符合国家按规定的防火和环保要求。

第五条合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

联系电话：联系电话：

二次装修平安合同

甲方：____________________

乙方：____________________

依据本大楼进行二次装修的有关规定，经双方协商一样签订协议如下。

1．装修请与工程部门联系，在装修工程面积达100平方米以上并改动大楼原消防设施的租赁方应先将装修方案平面图刚好送消防等有关部门审批，由消防等有关部门认可后方可施工，装修单位在装修前向工程部门送交装修报告、装修安排及有关资料，经工程部门审核，经甲方同意后方可进行装修。

2．装修前必需将电工操作证、装修负责人平安管理证复印件送交物业管理部审核，经物业部和安监局确认后方可施工。

3．乙方在装修前交付施工押金及人民币_____元/平方米。未造成甲方损失的，装修完毕后按规定退还乙方。

4．乙方同意交纳本装修项目的管理费计_____元/天（在押金中扣除），在此基础上，水、电费在施工完毕后按计量表结算水、电费用。

5．装修施工不得破坏大楼原有的结构，在保证建筑物平安的状况下，可对其内部结构作局部调整。对拆下的原建筑材料和部分照明设备（包括分隔板、木料、轻钢龙骨、窗帘、门、吊灯开关、卫生洁具等）应完好的交工程部门。施工期间，楼板开槽、外立面打洞等请先与工程部门联系，经认可后方可施工。

6．全部装饰材料须是阻燃型的，符合防火要求，并供应有关的产品说明书交给工程部门，竣工后消防验收均由乙方负责。

7．在现场施工中须要动用明火（如电焊、气割等）须向物业管理部办理书面申请手续，经双方签证、落实监护施工措施后方能动火。动火完毕必需检查遗留火种，每隔20分钟检查一次。经过3次检查，的确牢靠平安，监护人才能撤离动火作业区。特殊危急区域严禁动火。

8．在施工现场乙方必需配足够数量的灭火机，施工人员吸烟必需在指定地点，并实施平安措施。

9．附设的原有消防设备及消防报警系统在装修过程中须要更改的，乙方应先将改动方案平面图刚好送交区消防局审批。消防平安通道不的封闭，装修后必需符合消防规范。

10．电气方面：乙方须供应完整的电气施工图纸。安装必需在满意用户运用的同时，要符合用电规定：一个回路容量不超过安排10a，电线绝缘电阻必需大于0.5兆欧，插座安装坚固，接地接零不得混淆，电气容量要均衡安排。如有电线必需穿管，管子必需安装到位，强电和弱电必需分开。

11．空调方面：房间内的分隔必需符合空调设计要求，详细细微环节应听从甲方专业人员看法。

12．为客户装修工程供应便利，乙方在施工中应遵守本大楼的有关制度，听从有关部门的规定，共同合作使装修工程保质保量地完成。

13．施工期间，施工人员名单应送安保部门备案，施工人员不得进入与装修部位无关的其他楼层，施工人员不得在本大楼内住宿。

14．装修材料托运数量大的，须提前一天向物业部办理货运电梯运用手续（不得运用客运电梯）。

15．如乙方因装修工程时间惊慌、需延长施工时间的，必需经物业部同意。施工期间开槽、敲打等工作应支配在下午18:00后施工。

16．施工人员不得擅自进入本大楼配电室，不得随意从配电间内拖接任何线路。

17．现场建筑垃圾应装袋，由乙方按市有关规定自行处理。临时垃圾存放时间不准超过24小时。做到临时堆放，即时清运。如违反规定，罚款_____元/天（罚款从押金中扣除）。

18．甲方有权对施工单位承包的工程质量进行监督。违反核准的设计方案施工，有权停止其施工。工程竣工后由区质监站及甲方双方共同进行验收。施工期间如损坏其它设备及建筑结构，应由乙方赔偿损失。

19．从甲方交房起，该房的一切平安责任，均由乙方担当。施工期间乙方要仔细贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，并要落实“谁主管、谁负责”的原则。指定现场施工平安员，加强对施工人员的防火平安教化。有因施工人员违规操作而引起的事故，乙方应担当全部责任，对造成甲方的损失应负赔偿责任。

20．工程完工后，乙方应向本大楼供应一套完整的竣工图纸，并供应新增设备的样本及有关说明书，以便今后修理保养。

21．未尽事宜，双方本着友好合作的精神协商解决。

甲方：____________乙方：____________

签字：____________签字：____________

日期：____________日期：____________

二次装修管理合同书

____________租户(以下简称乙方)，提交的室内二次装修方案，经______________(以下简称甲方)批准，在_______号房屋进行室内二次装修的施工。

为便于二次装修的管理与服务，使已入住客户有一个良好的办公环境，经双方协商签订本协议，共同遵守。

1、乙方托付的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准，交纳有关费用和办理装修许可证后，方可起先装修。

装修垃圾应运至园内指定地点。

所应交纳的费用为_______m2以内，支付垃圾处理费________元，超过_______m2的，整数倍面积的部分按倍数计收，其余的面积按比例计收。

同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳_______元/平方米的装修保证金。

因此乙方托付的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费_______元，押金_______元。

装修完成并经甲方验收后，待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响，退还乙方托付的装修公司押金。

2、甲方同意自乙方托付的装修公司报批装修方案获准之日起赐予乙方_______日或直至_______年________月_______日为止的装修期。

在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币_______元(不足一个月或超过一个月，按实际天数计收)，超出给定的装修期，无论乙方装修是否完工，甲方将按规定收取场地运用费。

乙方因特别要求，需变更原有隔墙、通道、设备等设施的，必需经甲方书面同意。

但乙方在运用期满迁出时，必需复原墙体、通道、设备等原状(甲方书面同意不必复原者除外)，乙方未经甲方书面同意擅自进行二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进行二次装修的，甲方有权要求乙方复原原状并赔偿损失。

3、甲方向乙方供应的场地应符合国家有关消防平安的规定，而乙方二次装修部分的消防核准则由乙方负责。

乙方应正确运用并爱惜场地内部的各项设施，防止非正常损坏。

协议终止时，乙方应当按时交回场地，并保证其原有消防设施的完好，同时结清应当由乙方担当的各项费用。

4、乙方应向甲方供应全部进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。

5、乙方须到甲方管理服务部办理施工人员临时出入证，凭证进场施工，无证者拒绝进场。

出入证押金每证_______元，含工本费_______元(实退还_______元，遗失出入证，押金不予退还。

6、乙方应严格根据经甲方审核批准的二次装修方案及图纸组织施工，并接受和协作甲方监管。

二次装修方案图纸的审核报批手续，由租房用户办理，施工中如有局部变动，应于改动前报经甲方审批。

7、无论在什么状况下，未经甲方同意，乙方装修人员不得运用客梯，全部装修人员和材料只能搭乘消防(货)梯。

装修材料只能选择_______至次日_______之间运至装修房屋内，公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。

8、乙方施工人员应做好文明施工，保证公共场地清洁畅通，爱惜楼房内外公共设施，合理运用卫生间。

如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋结构和内外墙(窗)的损坏，则由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用，并处以_______-_______元/次的违约罚金。

9、每周一至周五_______～_______，严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、剧烈气味的施工操作，如运用电锯、冲击钻、拆除天花和隔墙、油漆等作业。

以上操作必需在每晚_______至次日_______或双休日内进行，全部装修施工必需关窗作业，以免因施工影响其他客户。

违者若劝阻不改，甲方有权对乙方处以_______元/次的违约罚金，并酌情赐予停电处理，由此而耽搁的施工进度，由乙方自负。

10、乙方在装修期间，不得开启室内中心空调，并应封闭新风口，以免粉尘和油漆等异味通过中心空调系统影响其他客户。

装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报，否则，除照价赔偿外，违者一次处以_______元的违约金。

1、为统一科技园形象，如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等，均须向甲方提出申请，经批准后在指定位置安装。

12、乙方施工前应做好各项平安防范措施，施工期间严禁室内吸烟，做到平安防火，严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定，如有违反，乙方担当一切经济损失及法律责任。

装修房屋内应配备灭火器不少于两只，可向甲方借用，(每只有偿运用费_______元)，装修竣工后退回。

若遗失或损坏，则照价赔偿。

施工如需动火作业，必需向甲方申请动火许可证。

违反动火规定，处以_______元/次违约罚金。

13、施工用电时，要采纳标准接线板和插头，严禁用电源线干脆插接在插座上。

如需增加用电负荷，可向甲方申请临时用电，经批准后方可作业(乙方自备电源线开关)。

若由于乙方缘由造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电，则由乙方赔偿相应的经济损失，并处以_______元/次违约罚金。

14、装修期间，乙方施工人员须着装整齐，不得赤足、穿背心、拖鞋，不得在非施工区逗留，不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂，不得高声喧哗、打闹;施工场内禁止赌博、酗酒。

，违反上述状况者一次处以_______-_______元/人的违约罚金。

15、乙方装修过程中的垃圾杂物，必需用包装袋包好，刚好清理，不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。

16、装修保证金除支付电费外，还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等，假如该保证金不足以弥补其损失及费用，甲方有权追收差额部分。

17、乙方装修施工期间，甲方负责供应装修用水、消防(货)梯运输和卫生间等生活设施的运用，并保障装修室内的电源开通(电费由客户担当)。

18、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效，装修施工结束时终止。

如乙方在装修施工中严峻违规，甲方有权单方解除协议，停止装修室内的供电，待问题解决后方能复原装修施工。

甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：

宾馆二次装修合同

2023宾馆二次装修发包人:_____________承包人:_____________

居处:_________________居处:_________________

托付代理人:________________营业执照号:________________

电话:_________________电话:_________________

本工程设计人:__________________电话:________________

施工队负责人:________________电话:_________________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等,自愿,协商一样的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:_________________

第一条工程概况

1.1工程地点:________________.

1.2工程内容及做法(详见附表1:_________________家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:_________________家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

1.3工程承包方式:_________________双方商定实行下列第______种承包方式。

(1)承包人包工,包料(详见附表5:_________________承包人供应装饰装修材料明细表);

(2)承包人包工,部分包料,发包人供应部分材料(详见附表4:_________________发包人供应装饰装修材料明细表。附表5:_________________承包人供应装饰装修材料明细表);

(3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:_________________发包人供应装饰装修材料明细表)。

1.4工程期限__________天,开工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。

1.5合同价款:_________________本合同工程造价为(大写):________________元(详见附表3:_________________家庭居室装饰装修工程报价单)。

其次条工程监理

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸实行下列第______种方式供应:_________________

(1)发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:_________________家庭居室装饰装修工程设计图纸);

(2)发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:_________________家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)_______________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条发包人义务

4.1开工前__________天,为承包人入场施工创建条件。包括:_________________搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;

4.2供应施工期间的水源,电源;

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

4.5施工期间发包人仍需部分运用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

4.6参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收。

第五条承包人义务

5.1施工中严格执行平安施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

5.3爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;

5.4保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:_________________家庭居室装饰装修工程变更单)。

第七条材料的供应

7.1由发包人供应的材料,设备(详见附表4:_________________发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

7.2由承包人供应的材料,设备(详见附表5:_________________承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第八条工期延误

8.1对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:_________________

(1)工程量改变和设计变更;

(2)不行抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他状况。

8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担当,工期顺延。

8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延。

第九条质量标准

双方约定本工程施工质量标准:________________.

施工过程中双方对工程质量发生争议,由_____________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人担当。

第十条工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_________________

(1)___________________;

(2)___________________;

(3)___________________.

承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:_________________家庭居室装饰装修工程验收单)。

10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:_________________家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:_________________家庭居室装饰装修工程结算单)。

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:_________________家庭居室装饰装修工程保修单)。

第十一条工程款支付方式

11.1双方约定按以下第__________种方式支付工程款:_________________

(1)合同生效后,发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款:_________________

工程进度过半指:_____________.

(2)其他支付方式:_____________.

11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料(material)送交发包人。发包人接到资料(material)后__________日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:_________________家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

第十二条违约责任

12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

12.2未办理验收手续,发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

12.3因一方缘由,造成合同无法接着履行时,该方应刚好通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

12.4发包人未按期支付其次(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金__________元。

12.5由于承包人缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

12.6由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金__________元。

第十三条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__________种方式解决:_________________

(一)提交_____________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条详细规定

14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_____________元(此费用不在工程价款内)。

14.2施工期间,发包人将外屋钥匙__________把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责供应新锁__________把,由承包人当场负责安装交付运用。

14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:_________________上午__________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

第十五条其他约定事项:______________.

第十六条附则

16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

16.2本合同签订后工程不得转包。

16.3本合同一式__________份,双方各执__________份,________________部门__________份。

16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

发包人(签字):_____________承包人(盖章):_____________

法定代表人:_____________托付代理人:________________

鉴证看法:_________________

鉴证机关(章)

经办人:_________________

签订日期:_____________

房屋二次装修管理合同

2023房屋二次装修管理____________租户(以下简称乙方)，提交的室内二次装修方案，经______________(以下简称甲方)批准，在_______号房屋进行室内二次装修的施工。

为便于二次装修的管理与服务，使已入住客户有一个良好的办公环境，经双方协商签订本协议，共同遵守。

1、乙方托付的装修公司应事先向甲方及消防局报批装修方案并获准，交纳有关费用和办理装修许可证后，方可起先装修。

装修垃圾应运至园内指定地点。

所应交纳的费用为_______2以内，支付垃圾处理费________元，超过_______2的，整数倍面积的部分按倍数计收，其余的面积按比例计收。

同时乙方应按装修房屋的租赁面积向甲方缴纳_______元/平方米的装修保证金。

因此乙方托付的装修公司所交纳的费用为垃圾处理费_______元，押金_______元。

装修完成并经甲方验收后，待三个月内确认周边环境和用房单位不受损坏和影响，退还乙方托付的装修公司押金。

2、甲方同意自乙方托付的装修公司报批装修方案获准之日起赐予乙方_______日或直至_______年________月_______日为止的装修期。

在装修期内乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳装修管理费合计人民币_______元(不足一个月或超过一个月，按实际天数计收)，超出给定的装修期，无论乙方装修是否完工，甲方将按规定收取场地运用费。

乙方因特别要求，需变更原有隔墙、通道、设备等设施的，必需经甲方书面同意。

但乙方在运用期满迁出时，必需复原墙体、通道、设备等原状(甲方书面同意不必复原者除外)，乙方未经甲方书面同意擅自进行二次装修或虽经甲方同意但超出甲方书面同意内容进行二次装修的，甲方有权要求乙方复原原状并赔偿损失。

3、甲方向乙方供应的场地应符合国家有关消防平安的规定，而乙方二次装修部分的消防核准则由乙方负责。

乙方应正确运用并爱惜场地内部的各项设施，防止非正常损坏。

协议终止时，乙方应当按时交回场地，并保证其原有消防设施的完好，同时结清应当由乙方担当的各项费用。

4、乙方应向甲方供应全部进场装修人员的身份证复印件及登记照片各一张。

5、乙方须到甲方管理服务部办理施工人员临时出入证，凭证进场施工，无证者拒绝进场。

出入证押金每证_______元，含工本费_______元(实退还_______元，遗失出入证，押金不予退还。

6、乙方应严格根据经甲方审核批准的二次装修方案及图纸组织施工，并接受和协作甲方监管。

二次装修方案图纸的审核报批手续，由租房用户办理，施工中如有局部变动，应于改动前报经甲方审批。

7、无论在什么状况下，未经甲方同意，乙方装修人员不得运用客梯，全部装修人员和材料只能搭乘消防(货)梯。

装修材料只能选择_______至次日_______之间运至装修房屋内，公共场地严禁占用和堆放材料等杂物。

8、乙方施工人员应做好文明施工，保证公共场地清洁畅通，爱惜楼房内外公共设施，合理运用卫生间。

如因乙方人员导致的卫生管道堵塞、其他公共设施、设备以及房屋结构和内外墙(窗)的损坏，则由乙方负责赔偿相应的经济损失或费用，并处以_______-_______元/次的违约罚金。

9、每周一至周五_______～_______，严禁从事一切可能造成噪音、粉尘污染、剧烈气味的施工操作，如运用电锯、冲击钻、拆除天花和隔墙、油漆等作业。

以上操作必需在每晚_______至次日_______或双休日内进行，全部装修施工必需关窗作业，以免因施工影响其他客户。

违者若劝阻不改，甲方有权对乙方处以_______元/次的违约罚金，并酌情赐予停电处理，由此而耽搁的施工进度，由乙方自负。

10、乙方在装修期间，不得开启室内中心空调，并应封闭新风口，以免粉尘和油漆等异味通过中心空调系统影响其他客户。

装修施工中不得造成室内外原装设施、设备的损坏和消防系统的误报，否则，除照价赔偿外，违者一次处以_______元的违约金。

11、为统一科技园形象，如装修涉及安装门铃、密码锁及铭牌等，均须向甲方提出申请，经批准后在指定位置安装。

12、乙方施工前应做好各项平安防范措施，施工期间严禁室内吸烟，做到平安防火，严格遵守《中华人民共和国消防法》的有关规定，如有违反，乙方担当一切经济损失及法律责任。

装修房屋内应配备灭火器不少于两只，可向甲方借用，(每只有偿运用费_______元)，装修竣工后退回。

若遗失或损坏，则照价赔偿。

施工如需动火作业，必需向甲方申请动火许可证。

违反动火规定，处以_______元/次违约罚金。

13、施工用电时，要采纳标准接线板和插头，严禁用电源线干脆插接在插座上。

如需增加用电负荷，可向甲方申请临时用电，经批准后方可作业(乙方自备电源线开关)。

若由于乙方缘由造成甲方配电房线路跳闸而影响到对其他客户供电，则由乙方赔偿相应的经济损失，并处以_______元/次违约罚金。

14、装修期间，乙方施工人员须着装整齐，不得赤足、穿背心、拖鞋，不得在非施工区逗留，不得随地吐痰及在公共区域吸烟、扔烟蒂，不得高声喧哗、打闹;施工场内禁止赌博、酗酒。违反上述状况者一次处以_______-_______元/人的违约罚金。

15、乙方装修过程中的垃圾杂物，必需用包装袋包好，刚好清理，不得漏撒在装修范围之外的其他公共地方。

16、装修保证金除支付电费外，还将用于因装修过程中造成楼房损坏部位的修补费用或支付装修过程中的违约罚金等，假如该保证金不足以弥补其损失及费用，甲方有权追收差额部分。

17、乙方装修施工期间，甲方负责供应装修用水、消防(货)梯运输和卫生间等生活设施的运用，并保障装修室内的电源开通(电费由客户担当)。

18、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，甲乙双方签字盖章后生效，装修施工结束时终止。

如乙方在装修施工中严峻违规，甲方有权单方解除协议，停止装修室内的供电，待问题解决后方能复原装修施工。

甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：

二次室内装修合同书

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲方：_____________________________________________

乙方：_____________________________________________

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益爱护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公允、诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。

一、工程概况

装饰工程施工地点：

施工内容：

承包方式：

合同总工期______天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。

合同总价款

其中：人工费________元材料费________元。

二、双方工作

1.甲方工作

1.1开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。

1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

1.3向乙方供应施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。

2.乙方工作

2.1根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

2.2乙方指派________为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。

2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。

三、工期

1.工期延误

1.1因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

甲方不能按约定供应开工条件。

设计变更和工程量改变。

甲方同意工期相应顺延的其它状况。

1.2由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。

1.3由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元违约金。

四、工程价款支付

开工日前三天，甲方支付总价款的________%，计________元

工程日期过半，甲方再支付总价款的________%，计________元

验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计__________元。

五、材料供应

1、甲方供应材料

甲方供应的材料、设备应有材料设备表，甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场___日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。

2、乙方选购 的材料

乙方选购 的材料、设备，必需有材料设备表，注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购 的材料、设备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损失由乙方负责。

六、工程变更

在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

七、质量与验收

1.工程质量

1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

1.2乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方的要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费用。

2.竣工验收与保修

2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。

2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位：___________________________.

2.3双方约定的保修项目内容期限为：______________________________.

八、平安和防火

1、甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

2、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。

九、违约责任

甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能刚好给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不能