二级建造师之二建机电工程实务题型与答案

二级建造师之二建机电工程实务题型与答案

单选题（共50题）1、照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过（）。A.10AB.16AC.25AD.32A【答案】B2、(2021年第1批真题)关于风管系统安装要点的说法，错误的是（）A.风管穿越建筑物变形缝墙体时，应设置钢制套管B.排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板C.风管消声器安装时应单独设置支吊架D.风管安装就位的程序通常为先立管后水平管【答案】B3、储罐的施工中，常采用的方法是（）。A.正装法B.倒装法C.水浮法D.气顶法【答案】B4、下列关于轻小型起重设备的使用要求，说法错误的是（）。A.千斤顶座下垫木板或钢板，加大承压面积，防止下陷歪斜B.起重工程中，一般采用电动慢速卷扬机C.滑车组动、定（静）滑车的最小距离不得小于1.5m，跑绳进入滑轮的偏角不宜大于2°D.滑车组穿绕跑绳的方法有顺穿、花穿、双抽头穿法【答案】C5、下列建筑安装工程检验批的质量验收中，属于一般检验项目的是（）。A.重要材料B.管道的压力试验C.卫生器具给水配件安装D.风管系统的测定【答案】C6、下列关于履带式起重机使用要求的说法，错误的是（）。A.应测试吊车工作位置的地面耐压力B.司机应持《特种作业人员操作证》C.进场检验应包括定期检验报告D.允许负载行走【答案】B7、任何单位或个人不得在距35kV及以下架空电力线路杆塔、拉线基础外缘周围（）m的区域内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动。A.20mB.15mC.10mD.5m【答案】D8、管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度。A.脆性B.塑性C.延展性D.韧性【答案】A9、下列关于成套配电设备的安装要求，正确的是（）。A.基础型钢露出最终地面高度宜为20mmB.基础型钢的两端与接地干线及柜体与型钢间应焊接牢固C.成列安装柜体时，宜从柜体一侧向另一侧安装D.手车推进时主触头比接地触头先接触【答案】C10、凝汽器与低压缸排汽口之间的连接，采用具有（）的中间连接段。A.刚性B.旋转性能C.伸缩性能D.弹性【答案】C11、关于电磁流量计安装的说法，错误的是（）。A.流量计外壳,被测流体和管道连接法兰之间等电位接地连接B.在上游直管段规定的最小长度范围内，不得设置其他取源部件C.在水平管道上安装时，两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置D.在垂直管道上安装时，被测流体的流向应自上而下【答案】D12、给水排水系统调试检测的检验批不包括（）。A.给水系统全部检测B.中水监控系统抽检50%C.排水监控系统应抽检50%，且不得少于5套D.排水监控系统少于5套时应全部检测【答案】B13、下列费用中，属于施工组织措施费的是（）。A.机械进出场费B.总包服务费C.脚手架工程费D.二次搬运费【答案】D14、板式塔安装程序正确的是（）。A.吊装就位→内件安装→找平找正→灌浆抹面→检查封闭B.吊装就位→找平找正→灌浆抹面→内件安装→检查封闭C.吊装就位→找平找正→内件安装→灌浆抹面→检查封闭D.内件安装→吊装就位→找平找正→灌浆抹面→检查封闭【答案】B15、工业炉窑烘炉前应完成的工作是下列哪个选项（）。A.对炉体预加热B.烘干烟道和烟囱C.烘干物料通道D.烘干送风管道【答案】B16、(2021年第2批真题)液压电梯系统不包括，（）A.曳引系统B.泵站系统C.导向系统D.电气控制系统【答案】A17、卧式汽包绝热保护层施工时；汽包顶部严禁()接缝。A.横向B.纵向C.垂直D.平行【答案】B18、关于焊接工艺评定，下列说法不正确的是(),A.焊接工艺评定应在本单位进行，由本单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位设备焊接试件B.施工单位首次采用的钢材应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验C.当增加或变更任何一个次要因素时，则可按照增加或变更的次要因素，增焊冲击韧性试件进行试验D.当改变任何一个重要因素时，都需重新进行焊接工艺评定【答案】C19、关于机电工程无损检测人员的说法，正确的是（）。A.无损检测人员的级别分为：A级、B级、C级B.无损检测I级人员可评定检测结果C.无损检测Ⅱ级人员可仲裁技术争议D.无损检测Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺【答案】D20、制作风管所采用的是非金属复合风管板材的覆面材料必须为（）材料。A.耐火B.不燃C.难燃D.难燃B级【答案】B21、核电工程属于（）。A.电力工程B.冶炼工程C.石油化工工程D.机电安装工程【答案】A22、静置设备产品焊接试件应由（）焊接。A.本单位技能熟练的焊接人员B.参与本台压力容器产品的焊工C.焊接技师D.取得焊接资格证的焊工【答案】B23、下列参数中，属于压缩机性能参数的是（）。A.功率B.转速C.容积D.比转速【答案】C24、200mA.散装法B.分带法C.半球法D.水浮法【答案】C25、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应()。A.邀请地方建设管理部门参与B.报当地电力管理部门批准C.及时与地下电缆管理部门沟通D.邀请地下电缆管理部门派员参加【答案】D26、建筑室内排水立管与排出管端部的连接应采用（）。A.一个45°弯头B.一个90°斜四通C.两个45°弯头D.一个45°三通【答案】C27、若分包合同和总承包合同发生抵触时，应()。A.以总承包合同为准B.以分包合同为准C.双方协商解决D.请监理方裁决【答案】A28、关于绝热工程的施工技术的说法错误的是（）A.当采用一种绝热制品，保温层厚度为80mm时无需进行分层施工B.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度，当作为保温层时，不应大于5mmC.绝热层施工时，同层应错缝，上下层应压缝，其搭接的长度不宜大于100mmD.两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝，至少应留设一道伸缩缝【答案】C29、安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（）A.光学经纬仪B.全站仪C.光学水准仪D.水平仪【答案】B30、下列焊接缺陷，属于按缺陷形态分类的是（）。A.宏观缺陷B.微观缺陷C.体积型缺陷D.表面缺陷【答案】C31、下列不是变压器的技术参数的是（）。A.额定容量B.短路阻抗C.体积D.绝缘等级【答案】C32、(2021年第1批真题)室内给水管道工程施工程序中、管道及器具安装的紧后顺序是（）A.系统压力试验B.管道支架安装C.给水设备安装D.防腐绝热施工【答案】A33、某工程的空调系统设计的工作压力为1000Pa，其风管系统应按（）风管制作和安装的要求施工。A.常压B.低压C.中压D.高压【答案】C34、（）适用于中压以下的空调系统。A.酚醛复合风管B.玻璃纤维复合风管C.聚氨酯复合风管D.硬聚氯乙烯风管【答案】B35、下列选项中不属于安全事故报告的内容的是（）。A.事故的初步原因B.事故调查C.事故的简要经过D.工程各参建单位【答案】B36、金属管道进行压力试验时，严禁使用试验温度接近金属的（）温度。A.平均试验B.设计试验C.塑性转变D.脆性转变【答案】D37、管径小于22mm的铜管连接方式可采用()。A.螺纹连接B.套管焊接C.对口焊接D.法兰连接【答案】B38、针对自身高度较高、卧态位置待吊、竖立就位的高耸设备或结构的吊装方法是（）。A.滑移法B.吊车抬送法C.旋转法D.无锚点推吊法【答案】A39、工业管道气压试验中，以下说法错误的是（）。A.承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍，真空管道的试验压力应为0.2MPa。B.试验介质应采用干燥洁净的二氧化碳、氮气或其他不易燃和无毒的气体。C.试验时应装有压力泄放装置，其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。D.试验前，应用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa【答案】B40、效率高，结构简单，适用范围最广的泵是（）。A.离心泵B.旋涡泵C.螺杆泵D.真空泵【答案】A41、下列关于氧化镁电缆说法正确的是（）。A.氧化镁的熔点为1000℃，防火性能特佳B.耐高温，电缆允许长期工作温度接近铜熔点温度C.在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高的场合，可采用氧化镁电缆D.虽然具有防火防爆等优点但防水性能差【答案】C42、等电位联结线及端子板宜采用（）材料。A.钢质B.铝质C.铜质D.镀锌【答案】C43、下列施工方案编制依据中不包含（）。A.施工组织设计B.供货方技术文件C.同类工程施工经验D.设计纲要【答案】D44、下列起重机中，（）属于臂架型起重机。A.门式起重机B.桥式起重机C.流动式起重机D.梁式起重机【答案】C45、电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是（）。A.转角杆横担B.全瓷式瓷横担C.终端杆横担D.耐张杆横担【答案】B46、在电梯安装单位自检试运行结束并提交记录后,负责对电梯校验和调试的单位是（）。A.建设单位B.使用单位C.特种设备安全监督管理单位D.制造单位【答案】D47、封闭母线找正固定的紧后工序是（）。A.导体焊接B.外壳焊接C.电气试验D.与设备连接【答案】A48、耐火喷涂料施工中断时，宜将接槎处做成（）。A.直斜槎B.梯形斜槎C.直槎D.齿形直槎【答案】C49、在有强磁场干扰的区域，模拟信号传输电缆应采用（）。A.多股线B.屏蔽线C.双绞线D.平行线【答案】B50、防腐蚀衬里管道组成件，如，橡胶、塑料、玻璃钢、涂料等衬里的管道组成件，应存放在温度为（）的室内，并避免阳光和热源辐射。A.-10～-5℃B.-5～0℃C.0～5℃D.5～40℃【答案】D多选题（共20题）1、桅杆起重机由（）组成。A.桅杆本体B.动力-起升系统C.滑车系统D.稳定系统E.辅助系统【答案】ABD2、下列装配方法中，属于过盈配合件装配方法的有（）。A.锤击法B.加热装配法C.低温冷装配法D.铰孔装配法E.压入装配法【答案】BC3、储罐罐体几何尺寸检查内容主要有（）。A.两极间内直径检查B.罐壁高度偏差C.罐壁垂直度偏差D.支柱垂直度检查E.底圈壁板内表面半径偏差【答案】BC4、关于电缆导管敷设及电缆穿管施工中，不正确的有（）。A.电缆保护管内径大于电缆外径1.5倍B.电缆保护管宜敷设于热力管道的上方C.混凝土排管宜采用排架固定D.敷设在排管内的电缆，应采用铠装电缆E.交流单芯电缆不得单独穿入钢管内【答案】BC5、水冷壁的主要作用是（）。A.可以保护炉墙B.使烟气得到冷却C.吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质D.保证蒸汽品质E.比采用对流管束节省钢材【答案】ABC6、下列防雷接地的分项工程，属于接闪器的有（）。A.避雷针B.避雷带C.均压环D.接地干线E.引下线【答案】ABC7、在工程项目施工中，施工机具的选择要求有（）。A.满足施工方案的需要B.适合工程的具体特点C.保证施工质量的要求D.小型设备超负荷运转E.兼顾市场拓展的需要【答案】ABC8、下列内容属于经济合理性比较的有（）。A.比较各方案的技术效率B.资源节约的比较C.比较各方案的一次性投资总额D.比较各方案对产值增长的贡献E.比较各方案的技术创新程度【答案】CD9、下列情况下施工单位可以发起索赔的是（）A.合同条文矛盾B.地震C.建设单位违约D.劳工操作失误(施工单位原因）E.施工单位采购材料质量不合格(施工单位原因）【答案】ABC10、绝缘油注入油浸电气设备前，绝缘油应进行试验的项目有（）。A.电气强度试验B.直流耐压试验C.介质损失角正切值试验D.局部放电试验E.色谱分析【答案】AC11、机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括（）。2015A.净化工程B.煤气工程C.动力工程D.建材工程E.制氧工程【答案】BD12、以下钢的牌号中属于低合金结构钢的有（）。A.Q235B.Q275C.Q390D.Q420E.Q690【答案】CD13、根据施工招标投标范围的规定，可以不进行招标的情况有（）。A.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的项目B.监理服务的采购，单项合同估算价为150万元人民币C.利用扶贫资金实行以工代赈的项目D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目【答案】ACD14、下列施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度的说法,正确的有（）。A.施工组织总设计应由总承包单位项目负责人审批B.单位工程施工组织设计应由项目技术负责人审批C.施工方案应由项目技术负责人审批D.施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报总承包单位审核、审批E.由总承包单位项目经理或其授权人签章后向监理报批【答案】CD15、下列选项符合建设用电相关规定的有（）。A.增加用电容量、临时用电应当依照规定的程序办理手续B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处C.高压供电方案的有效期为1年，低压供电方案的有效期为3个月，逾期注销D.临时用电工程应定期检查，施工现场每月一次，基层公司每季一次E.TN-S系统中，PE线必须在配电室、总配电箱等处重复接地，接地电阻不应大于4Ω【答案】ACD16、注册二级建造师执业电力工程中，火电机组工程的规模标准包括()。A.10～30万千瓦机组冷却塔工程B.单项工程合同额500～1000万元发电工程C.20万千瓦及以下机组升压站工程D.20万千瓦及以下机组附属工程E.10～30万千瓦机组消防工程【答案】ABCD17、轴系对轮中心找正要点不包括（）。A.要以低压转子为基准B.以全实缸状态进行调整C.各对轮找中时的开口和高低差符合设计要求D.要进行多次对轮中心的复查和找正E.300MW超临界机组轴系中心找正要进行5次【答案】C18、电站汽轮机主要由()等组成。A.汽轮机本体B.蒸汽系统设备C.凝结水系统设备D.送引风设备E.空气预热器【答案】ABC19、按试运行阶段划分为（）A.单机试运行B.联动试运行C.负荷试运行D.综合试运行E.单项试运行【答案】ABC20、自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有（）。A.仪表电源设备试验B.综合控制系统试验C.回路试验D.系统试验E.交接试验【答案】ABCD大题（共10题）一、某加机电工程安装公司（以下简称A公司）总承包了某石化装置安装工程的施工任务。装置施工的主要内容包括：28台重30～80t的机电设备吊装、安装；油、气和其他介质的工艺及系统管道4500m安装、组对、焊接；电气仪表工程、给水排水工程及防腐绝热工程施工。A公司将工程的给水排水工程和防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的B公司。由于工程正值夏季施工、天气炎热，且工期十分紧迫，建设单位认为安全施工形势较严峻，要求做好安全工作。为之A公司项目经理部在开工前组织各部门及各分包单位制定了安全生产责任书，明确了各单位及相关人员的安全责任。施工过程中，由于建设单位订货的几台大型工艺设备晚到，延误了设备防腐绝热施工的工期，致使B公司经济损失约10万元。B公司向建设单位提出工期和费用索赔。工程进行到试运行阶段，建设单位要求A公司组织进行联动试车工作，并签订了补充合同。A公司为之编制了单机试车和联动试车方案。问题：1．分析该安装工程施工有哪些危险源？2．总包单位A公司对于分包单位B公司的安全生产责任有哪些？B公司的安全生产责任是什么？3．B公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由。4．简述单机试车和联动试车安全措施的要求。【答案】1．主要危险源：(1)设备运输、吊装,存在安全和吊装伤害风险；(2)管道组对焊接、无损检测,存在火灾、射线辐射伤害风险；(3)设备、管道试压、吹扫、气密等,存在机械伤害、化学物质伤害风险；(4)临时用电、电气仪表施工,存在触电风险；(5)高处作业,存在高空坠落风险；(6)多工种交叉作业,存在机械伤害、物体击打风险；(7)工期紧,夏季施工温度较高,对工人产生中暑及其他损害。2．总承包单位（A公司）对分包单位（B公司）的安全生产责任有：(1)审查分包单位的安全施工资格和安全生产保证体系,不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包单位；(2)在分包合同中应明确分包单位的安全生产责任和义务,对分包单位提出安全管理要求,并认真监督、检查；(3)对违反安全规定冒险蛮干的分包单位,应令其停工整改；(4)承包单位应统计分包单位的伤亡事故,按规定上报,并按分包合同约定协助处理分包单位的伤亡事故。分包单位B公司安全生产责任有：二、某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。问题：1．施工现场的质量检查采用了哪几种方法？2．三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定，本案例是哪个检验环节失控？3．影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格？4．质量事故如何界定，本案例问题应如何定性？5．质量事故处理有几种形式？本案例属于哪种？【答案】1．施工现场的质量检查方法主要有目测法、实测法、试验法等。目测法：凭借感官进行检查,也称观感质量检验。实测法：通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照,以此判断质量是否符合要求。试验法：通过理化试验、无损检测等试验手段对质量进行判断的检查方法。本案例中施工现场的质量检查采用了目测法和试验法的方法。2．一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。本案例问题出在自检和互检,在这两个环节上有失控。3．影响施工质量的因素有人、机（包括检验器具）、料、法、环五大因素；造成本案例不锈钢管焊接变形过大的主要因素是人。4．由于工程施工质量不符合规定标准而引发或造成规定数额以上经济损失、工期延误或造成设备人身安全,影响使用功能的即构成质量事故。一般质量事故是指直接经济损失在5000元以上,不满1000万元的。本案例直接经济损失56000元问题．可按一般质量事故处理。5．施工质量事故处理的方式有返工处理、返修处理、不作处理、限制处理、报废处理五种,本案例属于返工处理。三、某机电安装公司承担北方某城市小区供热管网工程施工，开工前，项目经理进行了全面的质量策划，并指令专业工程师编制质量控制程序。工程按期完工，由于建设单位配套设施尚不具备条件，虽已到供暖期，没能进行试运。由于寒潮突然袭击，使当地气温骤降，随后检查发现一台主要设备和部分阀门冻裂，查找原因是因为施工单位水压试验后，残水没有排净造成的。施工单位按质量事故处理程序对事故进行了处理，并按以下六方面编写提交了事故处理报告：(1)事故调查的原始资料、测试数据；(2)事故原因分析、论证；(3)事故处理依据；(4)事故处理方案、方法及技术措施；(5)检查复验记录；(6)事故处理结论。问题：1．施工过程的质量控制包括哪些内容？本案例应编制的主要质量控制程序有哪些？2．主要设备和部分阀门冻裂是由于环境温度造成的，从质量预控角度分析，影响工程项目施工的环境因素包括哪几方面？本案例质量事故是什么因素造成的？3．写出质量事故的处理程序。事故调查应由谁组织，哪些人员参加？4．施工单位提交的事故处理报告还有哪些不完善的地方？【答案】1．施工过程质量控制：包括工序控制（一般工序控制和特殊工序控制）,工序之间的交接检查的控制,隐蔽工程质量控制,调试和检测、试验等过程控制。本案例应编制的质量控制程序主要有工艺、焊接、质量检验、理化及无损检测、材料设备。2．影响工程项目施工的环境因素包括：工程技术环境、工程管理环境、作业劳动环境三方面,影响本案例的是工程技术环境因素。3．质量事故处理程序：事故报告,现场保护,事故调查,撰写质量事故调查报告,事故处理报告。事故调查由项目技术负责人为首组建调查小组,参加人员应是与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。4．施工单位提交的事故处理报告,除案例背景中提到的6项内容外,还应有事故处理附件,包括：质量事故报告、调查报告、质量事故处理方案、质量事故处理实施记录、检测记录、验收资料等。四、【背景资料】某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批。在施工过程中发生了如下事件：事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计吊索吊具重量，吊装方案亦不可行。事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明，也无其他检查检验记录。建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划，为此监理工程师要求整改。问题：1．除厂房钢结构安装外，至少有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字?2．事件二中，施工单位对建设单位供应H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对这批H型钢还用做哪些检验工作?3．针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上还应做哪些改进?【答案】1．(1）除厂房钢结构安装外，至少还有钢结构屋架起重吊装工程属于危险性较大的分部分项工程。(2）专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。2．(1）不正确。这批H型钢不能直接使用。(2）理由：因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查，业主所采购材料也不能例外或放宽要求直接进行使用，必须按规定进行管理。(3）进场材料要求：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收，验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要作好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。3．项目部在材料管理上应做的改进要求有：(1）领发要求。凡有定额的工程用料，凭限额领料单领发材料；施工设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制；超限额的用料，在用料前应办理手续，填制限额领料单，注明超耗原因，经签发批准后实施；建立领发料台账，记录领发和节超状况。(2）使用监督要求。现场材料管理责任者应对现场材料的使用进行分工监督。包括：是否按规定进行用料交底和工序交接，是否按材料规格合理用料，是否认真执行领发料手续等内容。(3）回收要求。班组余料必须回收，及时办理退料手续，并在限额领料单中登记扣除。五、背景资料：某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生了下列事件：事件1：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量，分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准，分包单位提出异议。事件2：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。事件3：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。事件4：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。问题：1．事件1中的分包存在哪些问题2．事件2的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决为什么3．事件3中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理应怎样解决4．事件4中分包单位对业主提供材料未经检查便施工的做法是否得当材料进场验收有何要求【答案】1．事件1中工程分包存在问题如下：(1)分包队伍尽管有一定经验和营业执照，但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质；(2)主体工程不许分包，这是合同法明文规定，而本工程不但把主体工程分包出去，而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍，这是绝对不允许的；(3)工程分包应经业主同意，本案例未体现业主同意与否的内容。2．事件2中施工现场的道路、场地应由安装公司解决。理由是：(1)总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责；(2)建设部和国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地，确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。3．事件3中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。解决方法：因分包单位是与安装公司签订的分包合同，而与业主无合同关系和直接的经济关系，而安装公司与业主有直接的合同和经济关系，而合同中规定电缆等主材由业主提供，今已拖期，直接影响到安装进度，安装公司有督促业主的责任，也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和提出工期顺延的要求。4．进场验收要求。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。六、【背景资料】某机电安装公司经过邀请招标，中标一中型化肥厂的机电设备安装工程，其中，机修车间、给水排水工程、空压机站等工程不包括在工程范围内。合同工期为18个月，总价一次包死。合同签订后，在业主同意下，将部分非主体工程分包给三个具有相应资质的A、B、C三家公司。合同除工程范围、总价格与总合同不同外，其他条款与总合同基本相同。在合同执行过程中发生下列事件：事件一，安装公司在非标准件制作过程中，发现工程量多出100t，遂向业主申请追加，遭到业主拒绝。事件二，B公司增加人员和机具终于按期完工，并以据向安装公司提出赶工费要求，C公司质量问题有两处进行了彻底处理，而一处因无法达到质量要求，经安装公司和业主协商，做让步处理。事件三，安装公司在非标准件制作拟采用手弧焊，焊接前确定并编制了手弧焊工艺参数，其内容包括：焊条型号、直径、焊接电源种类、极性接法、道数五项。事件四，A公司施工的给排水管道完成后，对其安装部分和连接的设备一起进行了通水试验。【问题】1.事件一中，安装公司提出超量100t的非标准件签字索赔要求是否合理，简述理由。2.事件二中，安装公司对B、C公司处理有何不妥?说明理由。3.安装公司焊接前确定并编制的手弧焊工艺参数是否完整?说明理由。4.A公司的做法有何不妥?【答案】1.从合同内容规定分析，事件一中安装公司提出100t非标准件费用索赔不合理。理由：（1）合同规定总价一次包死，也就是施工中不发生任何追加签证；（2）安装公司在合同签订前未认真核实工程量，属自己失误。2.从合同双方应承担的责任分析，事件四中，安装公司对B、C公司的处理均不妥。理由：（1）B公司工程延误，安装公司协调不力也应承担一定责任。故安装公司应与B公司协商各自承担责任的比重，把因安装公司应承担的部分补偿给B公司，由B公司一家承担损失是不公平的。（2）对C公司的质量问题作让步处理，业主和安装公司均无权做出。必须经设计单位确认不降低性能、不影响使用，才可由设计单位做出让步处理意见。3.安装公司焊接前确定并编制的手弧焊工艺参数不完整。因为还缺焊接方法、焊接材料、焊接电流、焊接电压、焊接速度、电流和种类、极性、焊接层（道）数、焊接顺序。4.A公司施工的给水排水管道属于承压管道，故应进行压力试验，仅做通水试验是不够的。七、某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好，施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般，报价较低，业绩虽然较弱，但同意业主垫资条件的C公司。问题：1．该民营企业是否符合招标条件？说明具体理由。2．在资格预审中，业主存在什么问题？应怎样解决？3．投标前，业主取消一投标单位的做法是否合理？为什么？4．说明评标专家否定A公司的理由。5．试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。【答案】1．《招投标法》规定招投标前必须履行和完成报批手续,作大量的技术、资金、资源等基础准备工作,因此该民营企业不符合招标条件。理由：(1)项目仅签订了立项协议,还未履行一系列审批手续；(2)工程资金未到位,资金来源未落实；(3)无满足招标需要的设计文件。2．弄清资格审查的内容和重点。资格预审存在的问题是审查重点内容严重缺失,仅把专业资格审查内容中的财务状况、能否满足垫资当作重点,何况垫资施工国家是不允许的。纠正方法：应按照资格预审的规定审查投标单位的合法地位、信誉（基本资格审查）和施工单位的施工经历、人员状况、施工方案、财务状况（即专业资格审查）。重点是专业资格审查。3.从《招投标法》规定的招标修改文件期限分析。投标前业主取消一家投标单位的投标资格不合理。理由是投标单位无过错,而错在业主未按国家规定应在投标截止日15日以上向投标单位提出招标修改文书。4．从招投标的公开、公平、公正基本原则及废标原则分析评标专家否认A公司的理由：(1)A公司报价低于成本价是不合理报价,属于废标；(2)不符合公平、公正的原则,仅凭报价低中标有失公允。5．工程要求垫资风险就很大,再从C公司本身各方面的实力出发分析可能遇到的风险：(1)因C公司的业绩欠缺,从事此类项目的经验不足,因而会带来工程工期、质量、安全风险；(2)因该工程是垫资施工,C公司资金状况一般,施工过程中很容易造成C公司资金短缺甚至资金断链,从而造成工程中断甚至半途而废的可能。八、某安装公司总承包一大型化肥厂的机电工程，其中一关键分项工程是重达320t的尿素合成塔运输吊装就位，运输的路径有长江、东海、厂区大件码头及厂内道路直至合成塔架下卸载位置；吊装用两套拴在塔架顶部的巨型动滑轮组由20t卷扬机起吊就位，该设备吊装属于危险性较大的分部分项工程范围的吊装工程，为此该公司编制了专项施工方案。还相应编制专项作业进度计划，要求运输工具的驳接时间，运输路径时间、道路占用时间、起吊就位时间等均按计划执行，力求降低运输成本，保证工程安全，减少对其他施工作业干扰。为此项目部要求对作业进度计划进行逐级评审。问题：1．该吊装工程为什么要编制专项施工方案?2．专项施工方案实施前，由谁组织召开论证?3．该作业进度计划执行前的交底内容有哪些?【答案】九、某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5％范围内不做调整。工期18个月。接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5％～10％。投标前一小时，A公司突然提交总价降低10％的补充标书。开标后，B公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。项目有几台设备需要驻厂监造，C公司编制了监造大纲，制定了计划，提交建设单位审核，并最终派遣相关人员驻厂监造，并最终完成监造任务，设备顺利完工，按时运输到施工现场。在保修期内，该工程的计算机房由于甲供的风机盘管的附件（冷冻水柔性接管）发生断裂而漏水，使建筑装修及计算机均遭受损失，经查甲供的冷冻水柔性接管产品质量有问题，经返工更换新型柔性接管后，运行正常。问题：1．我国常采用的招标形式有哪几种?说明本次招标活动是否有效?为什么?2