一级建造师之一建通信与广电工程实务复习题库汇编

一级建造师之一建通信与广电工程实务复习题库汇编

单选题（共50题）1、广播短波发射天线主要特性参数有天线效率、工作频率范围、仰角和（）等。A.微分增益B.频响特性C.方向性系数D.非线性失真【答案】C2、基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B3、自承式电缆的结构缆芯结构以25对为基本位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带包扎，以便识别不同单位。100对以上的电缆加有()的预备线对。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】A4、公共计算机网络必须采取必要的技术和管理措施，对有害信息进行（）或过滤。A.监视B.阻塞C.防范D.查找【答案】B5、微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为()左右。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】C6、对当事人作出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，作出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的()加处罚款。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】C7、线管不便于直接敷设到位时，采用（）连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D8、自承式电缆的吊线为7股钢绞线，标称直径为φ6．3mm和()两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑材料涂敷，以防钢丝锈蚀。A.φ3.5mmB.φ4.5mmC.φ4.75mmD.45.2mm【答案】C9、电源线室外部分应做防雷接地，当长度20m，应（）接地。A.1点B.2点C.3点D.4点【答案】C10、《广播电影电视工程建筑抗震设防分类标准》适用设防烈度为()地区的广播电影电视工程建筑的抗震设防类别的划分。A.4～9度B.5～9度C.6～9度D.7～9度【答案】C11、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C12、听音室或立体声控制室的混响时间在()左右，背景噪声满足噪声评价曲线NR-15。A.0.1sB.0.15sC.O.2sD.0.3s【答案】D13、有线电视干线采用架空明线安装时，一般市区杆距为()m。A.30～40B.40～50C.50～60D.60～70【答案】B14、通信网中常见的业务节点是()。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器【答案】D15、数字同步网中将一个时钟作为基准时钟，网中其它时钟同步于基准时钟的方式称为()。A.准同步方式B.主从同步方式C.基准时钟同步方式D.定时基准传输方式【答案】B16、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔6.5mB.每隔6mC.每隔5.5mD.每隔5m【答案】D17、100对以上的电缆加有预备线对(用SP表示),预备线对的数量一般为标称对数的1%，但最多超（）对。A.6B.5C.8D.10【答案】A18、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A19、通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和（）等。A.电缆B.墙壁C.通风管道D.观察窗【答案】C20、光在光纤中传输产生信号畸变的主要原因是()。A.光信号的不同频率成分传输速度不同B.光信号在传输中部分光能转化为热能C.光纤表面粗糙D.光纤材料的折射率不均匀【答案】A21、()也叫衰减最小光纤(在1550mm处)。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】C22、光缆单盘检验中，光电性能检验不包括()。A.光纤长度测量B.光纤单盘损耗测量C.光缆对地绝缘电阻测试(应是光缆护层的绝缘检查)D.光纤后向散射信号曲线观察【答案】C23、分组交换的主要缺点（）A.传输误码率高B.经济性差C.链路利用率低D.实现技术复杂【答案】D24、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.蓄电池C.燃油发电机D.UPS【答案】B25、主要完成话务的交换功能，还具有用户数据和移动管理所需的数据库的是（）。A.移动台MSB.基站子系统BSSC.操作维护子系统OSSD.移动交换子系统NSS【答案】D26、利用在不同高度处的两副或多副的天线，接收同一频率的信号以达到克服衰落目的的方法是（）方法。A.利用天线的方向性B.频率分集接收C.空间分集接收D.时间分集接收【答案】C27、通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（）就近接地一次。A.每隔5mB.每隔10mC.每隔15mD.每隔20m【答案】B28、当电磁辐射体的工作频率低于()时，应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量。A.100MHzB.200MHzC.300MHzD.400MHz【答案】C29、下列分项工程中不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.架设拉绳式桅杆B.架设自立式钢塔C.架设无线幕D.安装大型电感线圈【答案】D30、虚拟现实业务要求移动小区的吞吐量大于()。A.1GbpsB.5GbpsC.10GbpsD.50Gbps【答案】C31、管路安装完毕，经检验合格后应涂一层防锈底漆和2～3层面漆，气管管路喷涂油漆为()。A.棕红色B.银粉色C.天蓝色D.浅蓝色【答案】C32、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A33、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准【答案】A34、移动交换子系统设备性能指标测试不包括（）。A.接通率测试B.非话业务统计C.局间中继测试D.同步检验【答案】B35、110kV变电所与VHF(I)频段电视差转台、转播台问的防护间距不应小于()。A.1000mB.1300mC.1800mD.2000m【答案】A36、支撑网是现代电信网运行的支撑系统，不包括（）。A.交换网B.信令网C.同步网D.管理网【答案】A37、通信网络安全防护工作应坚持（）的原则。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】B38、在太阳能供电系统中，()稳定性差，寿命短，同时又会污染环境。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】D39、最基本的光纤通信系统组成不包括()。A.光发射机B.光纤线路C.光接收机D.接入设备【答案】D40、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A41、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为B端，南向为A端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置【答案】C42、（）是移动通信所特有的。A.互调干扰B.邻道干扰C.同频干扰D.多址干扰【答案】C43、IPv6采用()IP的地址长度。A.32位B.64位C.128位D.256位【答案】C44、施工队伍开挖光缆沟时，一旦发现地下（），应采取妥善措施并保护现场，同时立即向当地政府报告。A.文物和古迹B.电力电缆C.自来水管D.通信光缆【答案】A45、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续数据传输的交换方式是()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A46、在SDH保护环网结构中，()是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)【答案】B47、φ40／30mm硅芯管转角处的弯曲半径的最小值要求是()。A.400mmB.500mmC.600mmD.700mm【答案】B48、县级广播电视节目录音室和演播室外墙距柴油发电机允许的最小距离为()。A.10～20mB.20～30mC.30～40mD.40～50m【答案】B49、广播电视中心机房布线时，应将()布放在走线架中间。A.音频线B.视频线C.电源线D.控制线【答案】D50、距离地面35780km，运行周期24h的卫星是()。A.中地球轨道卫星B.移动轨道卫星C.高地球轨道卫星D.静止轨道卫星【答案】D多选题（共20题）1、下列关于中短波的发射天线有()A.水平对称振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】ABC2、天馈线系统安装前需要做的工作有（）。A.所安装的天线、馈线运送到安装现场，检查有无损伤B.检查机房内设备是否安装完毕C.依据设计核对天线的安装位置、方位角度，确定安装方案D.布置安装天线后方尾绳，制定安全措施，划定安装区域，设立明显标志E.安装前要仔细检查所有的连接螺栓【答案】ACD3、直流配电设备通电检验内容包括()应符合指标要求。A.输入电流B.输入电压C.电流测试值D.输出电压E.输出电流【答案】BCD4、基站工程参数表包含基站的()。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试【答案】ABCD5、为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。A.型号B.极化方式C.高度D.水平方向角【答案】ACD6、基站机房共享时，必须根据所有设备的()及楼面结构布置等对机房楼面结构进行安全评估。A.重量B.排列方式C.尺寸D.功能E.组网方式【答案】ABC7、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器（DC／DC）【答案】A8、直流供电系统由()等部分组成。A.直流配电屏B.蓄电池C.直流变换器D.交流变换器E.整流设备【答案】ABC9、直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD10、下列属于PON技术的优点的是（）A.较好的经济性B.发射功率大C.组网灵活D.安装维护方便E.抗干扰能力强【答案】ACD11、气吹微缆的优点有()。A.光缆接头多，可以在任何地方、任何时候改变光缆通道B.更快的吹缆速度C.可以在开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容D.初期建设成本低E.使用范围广，适用于室外光缆网络的各个部分【答案】BD12、光纤按工作波长分类可分为()。A.短波长光纤B.超短波长光纤C.长波长光纤D.超长波长光纤E.全波长光纤【答案】ACD13、节目前期制作包括()。A.演、录播室素材录制B.特技C.配音配乐D.电子新闻采集E.电子现场制作【答案】AD14、接入网的主要功能可分为()。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.传送功能E.人工智能功能【答案】ABCD15、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC16、通信建设工程项目负责人安全生产管理责任（）。A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D17、柴油发电机组和开关电源具备自动启动和倒换性能，并具有（）功能。A.遥控B.遥测C.摇保D.摇变E.摇信【答案】AB18、下列关于机房内光纤布放的说法，正确的是（）。A.两条光纤用连接器连接后布放B.光纤应与电缆分开放置C.光纤曲率半径大于等于30mmD.无光纤护槽时，光纤应加穿光纤保护管E.光纤可直接用扎带绑扎【答案】BCD19、4G关键技术有（）。A.正交频分复用B.多输入输出C.接力软切换D.智能天线E.基于IP的核心网【答案】ABD20、关于光纤特性的说法,正确的是()A.单模光纤的几何尺寸远大于光波波长B.多模光纤只适用于低速率短距离传输C.G.654光纤在1550mm的色散为零D.光纤芯内部比环绕它的介质折射率大E.G.652光纤对弯曲损耗不敏感【答案】BD大题（共10题）一、某施工单位承接了一项新建管道工程，总造价100万建设单位按期拨付工程预付款，工程确定在2021年3月8日开工；工程开工前，施工单位组织按规定做好现场准备，设立临时设施。路由中一处需穿越城市快速路，市政部门要求施工单位施工中不得妨碍交通。施工过程中，质量监督机构和监理单位前往施工现场检查工作，项目经理以没有接到公司通知为由，拒绝提供配合，监理索要新建管道段隐蔽工程资料，施工单位拒绝提供；工程最终于2021年8月9日提交完整竣工资料及结算资料，2021年8月12日顺利通过竣工验收，出具保修证书。2021年9月18日正式投入使用。问题：1.本工程预付款多少？应在什么时间完成支付？2.简述新建管道工程施工现场准备工作内容及设立临时设施原则3.施工单位应采取何种施工方式穿越快速路，在施工中关注哪些质量控制点。4.施工单位拒绝质量监督单位和监理单位检查是否合理？并简述理由5.建设单位应在什么时间完成竣工资料审查？保修证书应由谁出具，简述保修证书内容；【答案】二、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。三、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。四、某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约7月10号开工，10月30号完工。开工前，项目部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1)作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2)施工时划定安全禁区，并设置警示标志；3)遇到6级以及以上大风或气温高过40℃时停止塔上作业；4)作业前禁止饮酒;保持作业人员精力集中，情绪稳定；5)服从统一指挥。8月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？3.建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说明理由。4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？【答案】1.还应补充以下措施：①高处作业必须持证上岗；②作业人员必须正确佩戴安全帽；③多人上下塔时，应保持一定距离；④雷雨天禁止上塔作业；⑤塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。2.施工单位应采取的安全管理措施是：①建立健全安全生产管理制度；②做好安全教育及施工前安全技术交底，使作业人员掌握安全操作规范；③配备必要的防护装备和救援装备；④做好应急预案及演练；3.（1）建设单位的要求不合理；（2）理由：接地网未做等于系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈线进入室内时应采取以下措施：①馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好接触；②馈线在进入馈线窗前应做防水弯；③馈线进入室内与软跳线连接处应接防雷器；④封堵馈线孔。五、某施工单位承接了一项光缆架空线路工程，采用包工不包料方式。其中，有一处于电力线交越施工，施工单位编制了安全措施，要求施工人员穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套和使用绝缘工具，并与电力线保持规定的安全距离。施工单位将安全措施报建设单位，建设单位以安全措施不合格为由未批准。事件二：施工中，施工人员不小心，将光缆搭在电力线上。问题：事件二发生后，应该如何处理？【答案】事件二发生后，应采取以下措施：（1）施工人员必须立即停止一切有关作业活动，保护现场。（2）报告施工项目负责人和指定专业人员联系供电部门，切断相关电力线路供电，事故未排除前严禁行人进入危险地带，严禁擅自恢复作业。（3）启动应急预案，作业前，应取得电力部门配合，在相关人员配合下，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业。（4）施工人员在架空电力线附近工作时，应确保与其保持安全距离。（5）施工人员在作业时，光缆与电力线交越处做好绝缘处理，以免操作人员触电。六、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元七、某电信工程公司在某地承接了40公里架空光缆线路工程，线路主要沿三级公路架设，中间穿越一条铁路。承办方式为包工不包料，计划工期40天。合同签订后，项目部组织相关技术人员编制了施工设计，主要内容包括：工程概况，详细的施工方案，工程进度目标及施工进度计划，工程质量、安全、成本目标机其控制计划，车辆和工机具使用计划，对建设单位的其他承诺，公司提供一套测试仪表和一套接续工具供该项目使用，并要求竣工资料整理工作随工程进行完成。下表为项目部编制的工程量统计表的一部分。问题1．指出本工程施工组织设计中缺少的主要内容。2．列出可能影响本工程进度的相关单位。3．按照下表格式列出各项工作的紧前工作和紧后Z-作（在答题卡上复制后做答）。4．如采本工程按照计划工期完成，给出光缆接续和中继段测试两项工作的最迟开始时间和最迟完成时间。【答案】1.①施工组织设计的编制依据；②环境目标及控制计划（措施）；③用工计划（人员安排）；④仪表使用计划；⑤材料需求计划。2．①公路部门②铁路部门③建设单位④施工单位⑤设计单位⑨监理单位⑦供货单位3.4．光缆接续最迟开始时间为第32天光缆接续最迟完成时间为第39天中继段测试最迟开始时间为第40天中继段测试最迟完成时间为第40天八、1．背景某项目部负责施工的某市移动通信基站安装工程，包括39个基站的安装及调测工作，工程工期要求60天，保修期1年。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。本工程的设计比较细致，工程中未发生设计变更；项目部的管理认真，工程中未发生质量、安全事故；监理单位的现场监理人员数量不足，部分工程文件的签认不及时。项目部针对每个交验的基站分别整理上报了竣工资料。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站随即进入到了试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，报上级主管部门批复并办理了相关备案手续。在竣工验收后半年时间中，设备运行正常；在竣工验收后一年半时，由于部分基站电池充电性能出现问题，建设单位通知施工单位前去处理。2．问题(1)本工程的竣工资料中，竣工文件部分的正文应包括哪些内容?(2)说明建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目部应该怎样配合建设单位的这项工作?(3)本工程中，建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?竣工验收是否还存在其他问题?(4)本工程中，建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?(5)施工单位应该如何应对建设单位的要求前去处理基站电池问题的要求?【答案】(1)本工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“本工程未发生”相关事项的内容。(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，即是部分验收，是合理的，施工单位应积极配合。项目部应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，然后提请建设单位组织进行部分验收。对于部分验收中发现的问题，项目部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，复验完成后，对应的通信基站即可进人试运行阶段。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择的不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收还存在的问题是参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理基站电池的问题。本工程中，建设单位通知施工单位的时间已经过了工程保修期，并且电池本身的问题应该不属于施工单位的责任范围，但从施工单位服务的角度考虑，应该配合建设单位处理好这个问题。处理过程中，如果产生相应的费用，可以与建设单位协商解决。九、1．背景A施工单位具有通信信息网络系统集成甲级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量分包给具有通信信息网络系统集成丙级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2．问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题应怎样做(3)机架安装工作的质量控制点有哪些(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚。【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题主要有：①在工程招投标阶段，没有充分考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由A施工单位承担；②A施工单位无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给B施工单位，错误地估计了A施工单位管理能力。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位在施工中不应按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况对工程中的重要过程和质量控制点进行控制。④B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。⑤B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设