工程合同书样本

工程协议书样本第一部分

协议书发包人（全称）：中国********

承包人（全称）：

***********

依照«中华人民共和国协议法»、«中华人民共和国建筑法»及其余关于法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。一、

工程概况工程名称：中国************程

工程地点：中********

工程内容：电解车间第三栋电解厂房（E－F），包含第三栋电解厂房至第四栋电解厂房之间连接通廊（F－G）、偏跨建（构）筑物工程施工。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项同意文号：项目编号：02DJJC02

资金起源：企业自筹、贷款。

二、

工程承包范围承包范围：以本工程设计文件G5164－8Ta、b及招标文件和答疑记要确定工程施工内容为准。三、协议工期开工日期：2月8日，详细开工日期以发包人批1准开工汇报日期为准。完工日期：

5月2日。协议工期总日历天数

82

天。四、

质量标准工程质量标准：

优

良。

五、

协议价款金额（大写）：玖佰伍拾柒万玖仟玖佰壹拾捌元（人民币）

¥：9579918.00

元六、

组成协议文件组成本协议文件包含：1、本协议协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本协议专用条款5、本协议通用条款6、标准、规范及关于技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方关于工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。2七、议书中关于词语含义与本协议第二部分《通用条款》中分别赋予它们定义相同。八、

包人向发包人承诺按照协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照协议约定期限和方式支付协议价款及其余应该支付款项。十、

同生效协议订立时间20**年1月30日协议订立地点

******

本协议双方约定

签字盖章

后生效。发

包

人：（公章）

承

包

人：（公章）住

所：******

住

所：****法定代表人：

法定代表人；委托代理人：

委托代理人：电

话：*******

电

话：******开户银行：

开户银行：帐

号：

帐

号：******建设行政主管部门

工商行政管理部门审查意见：

鉴证意见：

年

月

日

年

月

日3第三部分

专用条款

一、词语定义及协议文件2、协议文件及解释次序协议文件组成及解释次序：协议文件组成见协议书，协议文件应相互解释、互为说明。

3、语言文字和适使用方法律、标准及规范3.1本协议除使用汉语外，还使用

无

语言文字。3.2适使用方法律和法规需要明示法律、行政法规：《中华人民共和国协议法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》3.3适用标准、规范适用标准、规范名称：国家现行关于建筑安装

工程施工及验收规范，质量检验评定标准。

发包人提供标准、规范时间：无

国内没有对应标准、规范时约定：无

4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前10日内提供完整施工图一式六套。

发包人对图纸保密要求：执行中铝贵州分企业关于保密要求。

1使用国外图纸要求及费用负担：无

二、双方通常权利和义务5、工程师本工程发包人委托**建设监理企业进行施工阶段监理。5.2监理单位委派工程师姓名：

****

职务：总监理工程师

发包人委托职权：按监理协议要求执行。

需要取得发包人同意才能行使职权：按监理协议要求执行

5.3发包人派驻工程师姓名：

**

职务：

****

职权：按****管理要求执行。

5.6不实施监理，工程师职权：

7、项目经理姓名：

职务：

项目经理

8、发包人工作8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）

施工场地具备施工条件要求及完成时间：开工前7天完成。

（2）

将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供给要求：开工前10天接至双方约定地点，承包人按发包人要求装表计量并支付给发包人相关使用费用。

2（3）施工场地与公共道路通道开通时间和要求：已通。

（4）工程地质和地下管线资料提供时间：开工前5日内以书面形式提供完整工程地质和地下管线资料。

（5）由发包人办理施工所需证件、批件名称和完成时间：开工前5日内办理完

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前5日内发包人书面提交给承包人，双方在现场进行交验。

（7）纸会审和设计交底时间：开工前7日内完成协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：（8）双方约定发包人应做其余工作：8.2发包人委托承包人办理工作：以发包人书面委托为准。

9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许承包人完成设计文件提交时间：无。（2）应提供计划、报表名称及完成时间：每个月20日前，向发包人提交本月已完工程月报表及下月施工进度计划表一式四份，下月材料及设备领用计划表一式三份。

（3）负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和求：3依照工程需要，提供和维修非夜间施工使用照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（4）发包人提供办公和生活房屋及设施要求：无。（5）需承包人办理关于施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：恪守国家关于施工场地交通、环卫和施工噪音要求和中铝贵州分企业安全生产管理要求，办理关于手续。

（6）已完工程成品保护特殊要求及费用负担：已完工程在未办理完交工验收手续前，由承包人负责保护看管并负担相关费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担：按要求做好临近建筑物、构筑物保护，确保生产不受影响。如因施工原因造成安全生产责任事故，由承包人负担损失费用。

（8）施工场地清洁卫生要求：文明施工，做到工完场清。（9）双方约定承包人应做其余工作：承包人应负责处理周围单位和个人影响干扰工程施工各种原因并负担相关费用，确保工程施工顺利进行。

三、

施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：收到完整施工图后10日内完成。

4工程师确认时间：收到后10日内确认完成。

10.2群体工程中关于进度计划要求：

按发包人同意关于进度计划执行。

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延其余情况：工期顺延以总监理工程师及发包人签认为准。

四、

质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收：工程质量与验收执行中铝贵州分企业关于工程质量与验收要求。17.1双方约定中间验收部位：按发包人同意施工组织设计要求执行。19.5工程试车

19.5试车费用负担：无。五、

安全施工按通用条款要求及中铝贵州分企业关于安全文明施工要求执行。六、

协议价款与支付

23、协议价款及调整

23.2协议价款采取（1）（固定价格协议）方式确定。（1）采取固定价格协议，协议价款中包含风险范围：承包人自购材料价格改变引发工程价款改变，安全文明施工方法费及施工技术方法费，承包人在投标报价中对设计文件要求工5程内容遗漏计算部分工程价款，地质情况改变引发与承包人在投标报价计算不相同工程价款改变，承包人在投标报价中承诺不计取关于费用，除协议中要求可调整协议价款项目以外其余原因造成工程价款改变。

风险费用计算方法：按招标文件及投标文件要求执行。

风险范围以外协议价款调整方法：设计变更增减工程量、发包人在招标文件要求工程范围以外确定调整增减工程量引发工程价款改变，承包人依照发包人书面确认工程量，按《1998年贵州省建筑工程预算定额及贵阳地域基价》（国有施工企业等级取费）编制工程价款结算并依照投标文件承诺工程总造价下浮5％（含税），经发包人审核确认后据实调整协议价款。

（2）用可调价格协议，协议价款调整方法：无。（3）采取成本加酬金协议，关于成本和酬金约定：23.3双方约定协议价款其余调整原因：无。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款时间和金额或占协议价款总额百分比：发包人按本工程发包人年度计划建安工程费用12.5％预付备料款，留在发包人财务部门，作为承包人支付领用发包人所供材料价款使用，备料款额度使用完为止。

扣回工程款时间、百分比：

发包人供给材料价款，由发包人财务部门在发包人确认承包人每个月已完工程进度款中6扣回，工程完工结算时扣清。

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间：每个月20日前提交本月已完工程量月报表，每年底按工程师提出时间要求提交年度已完工程量年度报表。

26、工程款（进度款）支付双方约定工程款（进度款）支付方式和时间：按通用条款第26条执行，工程进度款累计拨付至工程总造价75％时，发包人停顿付款，余款待办理完交工验收手续和完工结算后30日内付清（不含质保金）。

七、

材料设备供给

27、发包人供给材料设备

27.4发包人供给材料设备与一览表不符时，双方约定发包人负担责任以下：（1）材料设备单价与一览表不符：由发包人据实调整价差。（2）材料设备品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：承包人可拒绝接收，由发包人运出施工现场重新采购供给并负担相关费用。

（3）承包人可代为调剂串换材料：按发包人书面委托办理并据以结算。

（4）到货地点与一览表不符：按通用条款执行。

7（5）供给数量与一览表不符：按通用条款执行。（6）到货时间与一览表不符：按通用条款执行。27.6发包人供给材料设备结算方法：发包人供给当月材料价款，由发包人财务部门在承包人本月以完工程量中扣回，工程师在审批承包人本月已完工程量月报表时注明发包人所供材料价款含量。

28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备约定：按通用条款执行，承包人自购大宗材料及特殊材料，须经双方共同选点定价后方可采购。

八、

程变更按通用条款执行，变更须经工程师（发包人）认可方为有效。

九、

完工验收与结算按通用条款及中铝贵州分企业关于工程交工验收及完工结算要求执行。32、完工验收32.1承包人提供完工图约定：承包人在交工验收前15日内提交完工图及完整技术资料一式二份。

32.6中间交工工程范围和完工时间：按发包人确认施工组织设计约定执行。十、

违约、索赔和争议35、违约835.1本协议中关于发包人违约详细责任以下：本协议通用条款第24条约定发包人违约应负担违约责任：按通用条款执行。

本协议通用条款第26.4款约定发包人违约应负担违约责任：按通用条款执行。

本协议通用条款第33.3款约定发包人违约应负担违约责任：按通用条款执行。

双方约定发包人其余违约责任：

35.2本协议中关于承包人违约详细责任以下：本协议通用条款第14.2款约定承包人违约应负担责任：

因为承包人原因工程未按协议要求准期交工，每延期一天，按工程总造价3‰负担违约责任，累计违约金不超出工程总造价5％。

本协议通用条款第15.1款约定承包人违约应负担责任：如因承包人违约或工程质量不合格造成发包人损失，还应负担实际损失赔偿。

双方约定承包人其余违约责任：

37、争议37.本协议在推行过程中发生争议，由双方当事人协商处理，协商不成按以下第（二）种方式处理：（一）提交

仲裁委员会仲9裁；（二）依法向人民法院起诉。双方发生争议时，向工程所在地人民法院起诉。十一、其余38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包工程：本工程未经发包人书面同意不允许分包。

分包施工单位为：

39、不可抗力39.1双方关于不可抗力约定：按通用条款及国家现行关于要求执行。

40、保险40.6本工程双方约定投保内容以下：（1）发包人投保内容：

发包人委托承包人办理保险事项：

（2）承包人投保内容：

41、担保41.3本工程双方约定担保事项以下：（1）

发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保协议作为本协议附件。（2）

承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：10

担保协议作为本协议附件。（3）

双方约定其余担保事项

46、协议份数46.1双方约定协议副本份数：18份。47、补充条款

47.1

本工程所需钢材、水泥（含膨胀水泥）由发包人供给。除发包人供给以外材料由承包人采购供给，询价和定价工作发包人参加。发包人供给材料价格按《1998年贵州省建筑工程预算定额及贵阳地域基价》中对应材料预算价格执行。发包人供给材料数量按《98定额》对应材料消耗量指标和工程师按设计文件实际确认数量为准，承包人超额领用量由发包人在工程结算时按供给价格双倍从承包人工程结算价款中扣回。

11

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对中铝贵州分企业挖潜扩建第四期电解铝工程电解车间建筑工程（第三栋电解厂房）签定工程质量保修书。一、

工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照关于法律、法规、规章管理要求和双方约定，负担本工程质量保修责任。质量保修范围包含地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定其余项目。详细保修内容，双方约定以下：第三栋电解厂房（包含通廊及栈桥）钢筋混凝土承台、平台、围护砖墙及偏跨屋面、地坪及装饰等工程内容。二、质量保修期双方依照《建设工程质量管理条例》及关于要求，约定本工程1质量保修期以下：a)

地