不锈钢门施工合同

不锈钢门施工合同不锈钢门施工合同#/23不锈钢门施工合同篇一：不锈钢门施工合同幕墙工程不锈钢施工合同发包单位施工单位签订日期不锈钢制品承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法例和公司文件有关规定，本着同样、自发、公正、诚信，互惠互利的原则，经两方磋商一致，就就（和黄）南京总部新地办公室精装饰工程不锈钢制品工程签署本合同。第一条：工程概略工程名称：工程地址：承包范围：不锈钢制品加工及安装（以图纸范围及本合同为准）承包方式：包工包料工期：本工程自年代日动工，于年代日完工。工程质量：切合国家查收规范要求的合格标准及业主招标文件中质量要求（以最高要求为准）。合同价款（人民币大写）：第二条：工程承包范围安分包工程的范围依照甲方供应的图纸及要求达成不锈钢门及其余不锈钢制品并达到甲方、业主的满意程度。第三条：工程工期安分包合同的合同工期为两方签署合同后日历天，工期包含礼拜六、日、法定假日、恶劣天气及提交报告的时间。第四条：工程质量标准、各分部分项工程知足业主提出的标准及国家现行的质量查收规范要求。资料设备切合安分包文件商定及有关标准，安分包工程整体质量切合《建筑工程施工质量查收一致标准》。、对不切合分包合同文件规定的任何工作，分包单位一定无偿即时加以返工修复、整顿，直至抵达标准为止。第五条：甲方权益和义务、指派为甲方驻工地代表，负责合同执行，对工程质量、进度进行监察检查，办理查收、更改、登记手续和其余事宜。、负责与业主及有关部门工作联系，办理有关手续，协调现场工作关系。、依据工程状况要求乙方增减施工人数，知足施工生产需要，对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有违纪乱纪行为的人员予以清退。 、按本合同商定，向乙方支付支付工程款。第六条；乙方权益和义务、指派为乙方驻工地代表，负责合同执行，按要求组织施工，保质、保量、按期达成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，、动工前全面理解工程图纸、本工程工料规范及甲方企图，包含对甲方的项目规模，甲方与业主签署所有合同条款、协议书以及承诺确实认。、做好现场已完工程的成品保护，若有伤害照价补偿，对已完工程成品要实时敦促各地区施工方进行保护。、恪守国家政策和法律法例；恪守业主、甲方公司的有关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作，乙方原由造成工程、财富和人身伤害，由乙方肩负责任及所发生的花费。、为其施工人装备必需的劳动保护和安全防备用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其余有关的防备用品），以上物件由甲方发放，乙方在完工后交回，若有丢失，照价补偿。第七条：环境保护、安全生产和文明施工、乙方依照有关规定，采纳严格的安全举措，肩负因为自己安全举措不力造成的安全事故和人身伤害均由乙方负所有责任，并由乙方肩负相应的经济责任及对甲方造成的经济损失；非甲方责任造成的伤亡事故，由责任方肩负责任和有关花费；、发生重要伤亡事故，乙方应依照有关规定立刻上报有关部分并通知甲方现场代表，同时依照有关部门要求办理，并肩负相应责任；、乙方踊跃做好现场的环境保护、安全生产及文明施工，因乙方责任造成的环境保护及文明施工的罚款均有乙方自行肩负。第八条；承包方式、合同价款及包含的内容、本工程采纳的是固定单价合同形式，工程数目按实质发生工作量决算合同总价为暂定、承包价钱所包含的内容：本合单价为乙方充足认识本工程的实质状况，包含现场场所状况及施作业面等状况，达成甲方图纸内的不锈钢项目的资料供应及安装所需要的人工、资料、机械、管理费、税金及其余举措的花费。、合同单价（详见下表）：注：第九条；付款方式、单项完工后支付至单项合价的 ；、所有项目完工并查收合格后支付至结算款的；、余款在一年后全额付清第十条：资料、施工技术及查收、本工程所使用的资料与施工技术知足甲方要求；、乙方一定供应有关资料的报验资料，若需要查验检测则由甲方肩负，若查验不合格则由乙方肩负相应花费。、相应隐蔽工程应在报监理、业主查收合格后进行下一道工序。、进场资料由乙方自行保存甲方有责任帮助乙方协调资料进场以及协调电梯使用。第十一条：工程保修、保修范围、限期：查收合格后二年质保、乙方肩负保修期内维修及保修责任。第十二条：争议甲、乙两方在执行合同时发生争议，能够自行磋商解决；不然，两方应在合同签署所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。第十三条：违约、甲方原由不可以实时执行自己的各项业务，不可以实时付款，应肩负相应的违约责任，包含工期顺延及其违约给乙方造成的窝工损失。、乙方不可以按合同工期完工，施工质量达不到商定的等级，或发生其余使合同没法执行的行为，乙方应肩负相应违约责任，处以合同额％。/天处分！第十四条：其余商定其余未尽事宜两方磋商一致，以书面形式记录，视为为本合同的增补内容。。第十五条：合同奏效及停止本合同订即刻间：年代日本合同订立地址：本合同正本两份，两方各执一份。副本两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同执行达成后自动停止。附件（）施工图纸或作法说明（）甲方与业主的合同及质量标准商定（ ）其余本工程有关资料以下空白！甲方（盖印）：乙方（盖印）：篇二：不锈钢门施工合同不锈钢门施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方将工程承包给乙方，依照《中华人民共和国合同法》，联合本工程详细状况，经两方友善磋商，特签署本合同，以共同信守和执行。一、工程名称：二、工程地址：三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。四、施工日期：自年代日至年代日止，合计天。若出现停电或天气原由影响施工，工期可做相应顺延。五、工程价款：本工程推行固定单价元樘，工程量樘，总造价约元。工程交工时，以实质发生并两方数目认同的工程量结算。六、付款方式：乙方进场甲方付工程款；门框安装完甲方付工程价款；工程完工甲方付工程款所有款项。七、质量要求：、资料要求：不锈钢（详细的以样板门为准）、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术查收规范、甲方供应的施工图标准。、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监察，乙方一定予以配合。八、工期保修：该工程的保修期为壹年，保修期从完工之第二天算起。注：人为破坏不包。九、甲方权益、义务：、甲方有对该工程检查、质量认同、工程量确认的权益。、甲方有对乙方施工现场进行管理的权益。、甲方有供应乙方施工图纸而且实时供应设计更改的义务。、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。、甲方有供应给乙方施工电源、水源的义务。、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程实时确认及查收的义务。、甲方有肩负现场资料和成品的保护、安装后工程的安全保存的义务。十、乙方的权益、义务：、乙方有按合同的规定催要工程款的权益。、乙方有按合同内容及有关标准准时进行施工的义务。、乙方有在保修期内实时进行维修的义务，并肩负相应的花费。十一、工程更改：、甲方有对门进行更改的权益，但一定以书面形式通知乙方。、假如因甲方的更改给乙方造成经济损失的，该花费由甲方肩负。、因甲方供应的设计更改若造成工期延伸，则合同工期相应顺延。十二、违约与争议：、甲、乙两方不可以按合同商定的计划进度实行时，甲乙两方应实时磋商解决。、若争议两方，磋商不可可申请人民法院判决。本合同一式两份，拥有同样的法律效劳，甲乙两方各持一份。甲方：乙方：联系电话：联系电话：年代日年代日篇三：不锈钢大门工程承包合同不锈钢大门工程承包合同甲方：周至县东街小学乙方：周至县水暖设备安装队经甲、乙两方共同磋商，将东街小学操场南大门不锈钢大门承包给乙方，本着相互协作，鼎力配合的原则，特拟订本合同。一、包工包料及资料：大门每个 元，规格X（含费）包含方宫XX、不锈钢钢板XX、门轴、瞄头、人工及辅材费。二、安全、工伤全部事故由乙方肩负。三、工期年月日至年月日，按期不达成，每推延一天扣除总造价。四、甲方查收合格后，一次性付清工程款。五、本合同一式两份，甲、乙两方各持一份。甲方代表：乙方代表：年代日合同依照《中华人民共和国合同法》及其余有关法律、行政法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，经两方磋商，将东街小学南楼、东楼、北楼、西楼、防备、油漆承包给乙方，特签署此合同。甲方：周至县东街小学乙方：周至县水暖设备安装队一、包工包料：每平方米元，防锈漆、银粉漆、资料除锈，含税工程。二、安全、工伤全部事故由乙方肩负。三、工期：年月日至年月日，如按期完工不了，推延一天扣除总造价。四、结算方法：按实质面积结算，质量要求甲方现场检查。五、付款方式：本项目无预付款，待工程项目完工，甲方查收合格后，日内一次性付清。六、本合同一式两份，甲、乙两方各持一份。甲方代表：乙方代表：年代日不锈钢大门工程承包合同甲方：周至县东街小学乙方：周至县水暖设备安装队甲、乙两方本着同样、诚信的原则，就周至县东街小学操场垃圾箱承包给乙方，造价特署名本合同。一、包工包料：每个元（含税）二、资料及规格：型槽钢， 厚钢板，XX。三、质量要求：依照甲方现场要求，加工制作。四、安全、工伤全部事故由乙方肩负。五、工期：年月日—年月日，按期不达成，推延一天扣除总造价。六、甲方查收合格一次性付清工程款。七、本合同一式两份，甲、乙两方各持一份。甲方代表：乙方代表：年代日合同甲方：周至县东街小学乙方：周至县水暖设备安装队经甲、乙两方本着诚实守信的原则，将东街小学灶房后，钢构造彩钢屋面工程承包给乙方，本着团结、相互协作、密切配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同。一、包工包料及资料：方管①X①、钢管①、水槽、夹心彩钢瓦 厚，预埋钢板、膨胀丝、人工费、辅材费（含费）。二、价款：合同价款 元，附资料清单壹份。三、安全、工伤全部事故由乙方肩负。四、工期：年月—年月日，按期不达成，每推延一天，扣除总造价。五、甲方查收合格后，一次性付清工程款。六、本合同一式两份，甲、乙两方各持一份。甲方代表：乙方代表：年代日篇四：不锈钢门施工合同不锈钢门、幕墙、楼梯栏杆施工合同甲方：大同市二中新校区项目部乙方：一、合同签署原则依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则。经两方磋商，签订本合同，并严格执行合同的有关内容。二、工程名称：大同市第十二中学新校区工程三、工程地址：大同雁北煤校东侧四、合同工期要求：从签署合同之日起，要求在 日内达成。五、承包内容：不锈钢门、幕墙、玻璃间隔和其余有关成效图等资料、玻璃间隔、楼梯栏杆和其余栏杆安装。乙方应供应资料的合格证和查验报告。六、工程承包价和拨付方式不锈钢门面积小于m、每套为 元，大于m?的按 元m?计算，其余窗口处按元m?结算，幕墙按元m2计算。（已上价为舍税价）乙方向甲方供应的资料的合格证和资料材质单，以及资质证明。工程价款拨付方式：在达成所承包工程任务后并经查收合格，付 工程款，完工查收后一次性付清。七、材质要求（）钢门材质要求不锈钢门和不锈钢窗：主方管龙骨采纳X义厚的方管，要求做好方管防锈办理，不锈钢皮采纳磨砂不锈钢板，板后要求厚，地弹一致使用坚朗牌，单价为元个。所用资料光彩平均光亮，并到现场实量加工安装。（）幕墙材质要求对于幕墙资料要求，铝合金方管垂直立管采纳 系列，主横梁采纳X铝合金系列，玻璃采纳 的镀膜钢化玻璃，所有螺丝采纳不锈钢螺丝。预埋固定钢板采纳镀 厚。（）楼梯栏杆材质要求楼梯扶手栏杆立管套管采纳国标镀锌钢管不锈钢立管，壁厚为，不锈钢扶手采纳壁厚其余和壁厚要求厚。八、技术要求：所有栏杆立管所有要求用水钻打孔，深度^ ^焊策应平均坚固。立管间距＜ 。主立管每跑楼梯许多于根。每跑楼梯起步处要求设根主立管。每跑栏杆与上跑楼梯邻近处进行连结。所有外架乙方自行解决。九、安全问题：乙方教育好职工在施工时期注意安全并进行安全交底，严格按操作规程施工，严格酒后高空作业，恪守甲方现场规章制度，乙方有权向甲方提出不安全场所整顿建议。直到切合安全要求方可施工，总之在施工时期出现的全部安全事故均由乙方自负。禁止偷窃和打斗，如若发生无论何方责任将处以元罚款，情节严重者移交司法机关进行办理。八、维修期：年，在这几年内出现全部问题由乙方负责。并没有条件返修。甲方：代表署名乙方：代表署名年代日篇五：不锈钢门施工合同不锈钢门施工合同甲方：浏阳溪江卫生医院（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方将溪江卫生医院不锈钢门工程承包给乙方，依照《中华人民共和国合同法》，联合本工程详细状况，经两方友善磋商，特签署本合同，以共同信守和执行。一、工程名称：浏阳市溪江卫生医院装饰改造工程二、工程地址：浏阳市溪江卫生医院三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。四、施工日期：自年代日至年代日止，合计天。五、工程价款：本工程推行固定单价元樘，工程量樘，总造价约元。工程交工时，以实质发生并两方数目认同的工程量结算。六、付款方式：工程完工查收合格甲方付工程总造价，余招待质保期后支付完成。七、质量要求：、资料要求：切合《门窗工程查收规范》和建设单位的有关要求、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术查收规范、甲方提供的施工图标准。、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监察，乙方一定予以配合。、依照《门窗工程查收规范》要求进行查收并合格。、工程质量保证建设单位合理质量要求。八、工期保修：该工程的保修期为年，保修期从完工查收合格之日算起。九、甲方权益、义务：、甲方有对该工程检查、质量认同、工程量确认的权益。、甲方有对乙方施工现场进行管理的权益。、甲方有供应乙方施工图纸而且实时供应设计更改的义务。、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。、甲方有供应给乙方施工电源、水源的义务。、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程实时确认及查收的义务。、甲方有肩负现场资料和成品的保护、安装后工程的安全保存的义务。十、乙方的权益、义务：、乙方有按合同的规定催要工程款的权益。、乙方有按合同内容及有关标准准时进行施工的义务。、乙方有在保修期内实时进行维修的义务，并肩负相应的花费。十一、工程更改：、甲方有对门进行更改的权益，但一定以书面形式通知乙方。、假如因甲方的更改给乙方造成经济损失的，该花费由甲方肩负。、因甲方供应的设计更改若造成工期延伸，则合同工期相应顺延。十二、违约与争议：、甲、乙两方不可以按合同商定的计划进度实行时，甲乙两方应实时磋商解决。、若争议两方，磋商不可可申请人民法院判决。本合同一式两份，拥有同样的法律效劳，甲乙两方各持一份。甲方：乙方：年代日年代日篇六：不锈钢钢门制作安装合同不锈钢钢门制作安装合同甲方：裕达装饰（武汉）有限公司乙方：经甲乙两方磋商甲方现将欧亚达宜昌店（金东山）不锈钢钢门制作及安装交托乙方施工，详细条款以下：一承包方式：乙方包工包料制作及安装（钢化玻璃、地璜、门拉手由甲方供应）。二工程造价：不锈钢门高度米，单价： 元/扇不锈钢门高度米，单价：元/扇不锈钢门高度米，单价：元/扇三材质要求：所有不锈钢钢门的材质要求：不锈钢钢板为材质，亮光镜面够数板材。衬管： ，够数厚铁方管。四付款方式：甲乙两方签署合同之日，甲方向乙方支付工程定金万元整。乙方每施工安装完成套门，经甲方查收合格后一次性付清此批工程款，余下工程招待乙方施工完成经甲方查收合格后结清所有工程款项。五工期要求：甲乙两方签署合同之日起，乙方制作安装工期为 个工作日，乙方一定在 日前所有安装完成。六甲方责任：甲方应向乙方供应现场施工一定的电源设备，甲方应踊跃配合乙方在施工中碰到的各样困难，甲方应恪守本合同中的第四项条款。七乙方责任：自签署本合同奏效之日起，乙方应严格恪守本合同中的一、二、三、五项条款，如甲方质检人员发现乙方在制作施工过程中违犯以上任何条款中的一项，甲方有权罚乙方违约金元整，如乙方再次违约，甲方有权停止本合同，停止合同所造成的全部损失由乙方肩负。乙方施工人员进场施工应恪守国家有关部门公布的有关《安全施工条例》，如乙方施工人员在施工过程中发生安全事故，全部责任由乙方肩负。八本合同一式四份，甲乙两方各执两份。本合同中未尽事宜应由甲乙两方友善磋商解决，如未达成共鸣，两方有权经过仲裁部门解决。甲方：乙方：篇七：不锈钢门加工合同不锈钢门窗制作安装合同甲方（发包方）：乙方承包方第一条、工程概略、工地名称： 、工地地点：、门窗面积：、工程日期： 年月日、制作加工造价：工程安装单价： 元近，估计 平方米，总造价：元（结算依如实质平数计算）。第二条、付款方式：、甲方以工程顶账房支付乙方的制作花费。、待工程查收合格后，乙方制作加工总花费的的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工花费所用。、待工程查收合格后，甲方支付乙方的制作加工花费。节余作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为年。第三条、门窗制作加工安装要求：、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。、甲方下发的制作加工图纸，乙方查对后再进行制作加工。、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的建议。、乙方有责任供应制作加工料单。第四条、制作加工资料：甲方只负责供应主资料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等；其余资料，如：焊条、切割片等全部辅料自行肩负。第五条、质量要求：、乙方按设计图纸施工。若图纸有所更改甲方会随时通知乙方，乙方要严格恪守国家有关门窗加工规范。如不恪守，损失所有由乙方负责。、在加工过程中，甲方提出更改原设计方案，乙方一定赐予配合。第六条、乙方职责、在规定的时间内达成工作量。、乙方应注意安全制作加工，恪守国家有关部门公布的有关《安全施工条例》，如造成事故责任或所以发生的花费，均由乙方肩负，与甲方没关。第七条、如出现合同外事宜由甲乙两方磋商解决。第八条、本合同一式二份，经两方署名改日起，都拥有法律效劳。甲方（盖印）： 乙方（盖印）电话 电话 年代日篇八：不锈钢门加工安装合同不锈钢门加工安装合同甲方：开阳县看守所（以下简称甲方）乙方：开阳正艺装璜部（以下简称乙方）甲方办公楼正门需安装不锈钢门一道，承包给乙方加工安装，经两方共同磋商，达成以下协议。一、承包方式：乙方包工包料包安装。二、承包单价及金额：尺寸为：宽米，高米，计平方米，每平方米元，合计金额大写：玖仟壹佰元整（¥元）。三、付款方式：乙方加工安装完成后，由甲方查收合格，乙方开具正式发票一次性付清款项。四、乙方责任：在加工和安装过程中，需注意安全，如出现安全状况，由乙方自行负责。此门保质期为一年（锁具除外）。五、完工日期：自合同签署之日起 日内达成。六、本协议一式两份，甲乙两方各执一份。自签署之日起执行。甲方：开阳县看守所代表：乙方：开阳正艺装璜部代表：年代日查收申请开阳县看守所：我装璜部为你所加工安装的不锈钢大门现以安装完成。特请贵所组织人员进行查收为谢！开阳正艺装璜部年代日篇九：不锈钢大门合同合同书发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，两方就本建设工程施工事项磋商一致，订立本合同。一、工程概略工程名称：工程地址：二、工程承包范围、承包方式：包工（包料）三、合同工期动工日期： 年月日完工日期： 年月日合同工期总日历天数天。四、质量标准：合格五、合同价款与支付：、承包单价（含税金）：铁门（小框）元平方，铁门（大框）元平方，不锈钢扶手元，铝合金窗元平方，不锈钢门元平方，铝塑吊顶元平方，石膏吊顶元平方，包柱元平方，修煤渣铁门元次，修熟料铁门元次。、付款方式：进度款支付：（）按月支付已完工程量款。（）完工查收合格后，付至总工程款的。（）节余工程款作为质量保修金，查收一年后两周内付清（不计利息）六、违约：因为承包人原由质量不切合图纸或质量标准要求，由承包人进行返工，重修直至达到规定要求并应肩负由此造成的损失；因为承包人原由工期滞后，每滞后一天罚元天。七、安全：承包人一定严格恪守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采纳必需的安全防备举措，除去事故隐患，如发生安全事故，其责任和所以发生的花费，由承包人肩负。八、查收方式：按国家现行查收标准执行。九、其余：、承包人向发包人承诺依照合同商定进行施工，完工并在质量保修期内肩负工程质量保修责任。、未尽事宜，磋商解决。十、合同奏效及停止。合同订即刻间： 年月日合同订立地址：本合同两方商定：两方署名后奏效，两方执行合同所有义务后自然无效。发包人：承包人：拜托代理人：拜托代理人：住处：住处：电话：电话：篇十：不锈钢门简略合同不锈钢板门制作安装工程发包单位：承包单位：工程名称：签署日期：年施工简略合同月日不锈钢板门制作安装施工简略合同发包方甲方：公馆镇创强处目部承包方乙方：茂南宇宙不锈钢门窗工程部王作波依据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（ ）《建设工程施工合同规范文件》、《中华人民共和国建筑