设备监理师之设备监理合同题库综合提分卷带答案

设备监理师之设备监理合同题库综合提分卷带答案

单选题（共100题）1、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C2、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】B3、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和约定解除B.违法解除和合法解除C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除D.行政解除和司法解除【答案】A4、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人协商后的意思表示C.代理人独立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C5、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】B6、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】B7、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。A.竣工时间B.缺陷通知期期满C.颁发接收证书D.保留金返还【答案】B8、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C9、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰【答案】B10、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A11、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C12、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B13、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A14、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】C15、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差责任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差处理结果分析【答案】D16、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】D17、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A18、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A.具体合同事件B.设备工程进度情况C.工程资金使用情况D.合同管理人员管理情况【答案】D19、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。A.履约保证和合同格式B.合同格式和合同数据C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】D20、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C21、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A22、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】C23、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金【答案】C24、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。A.合同约定B.买受人提供C.银行延期付款规定D.法律规定【答案】A25、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。A.专职安全员B.施工监督员C.应急救援人员D.专职医护人员【答案】A26、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。A.英语B.法语C.世界语D.合同规定的交流语言【答案】D27、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B28、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】D29、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】A30、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。A.专职安全员B.施工监督员C.应急救援人员D.专职医护人员【答案】A31、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】A32、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。A.执行B.撤销C.中止执行D.不予执行【答案】C33、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C34、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C35、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际【答案】B36、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。A.工期、费用和利润B.费用和利润C.工期和费用D.工期和利润【答案】C37、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C38、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C39、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。A.不同合同间的工作协调B.检核合同成立所必备的条款C.均衡双方当事人的权利和义务D.设计特殊事件的处理机制【答案】A40、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】C41、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】C42、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D43、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。A.赔礼道歉B.责令停业C.罚款D.具结悔过【答案】A44、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。A.基准日期前B.基准日期后C.开工日期前D.开工日期后【答案】A45、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A46、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。A.工程师B.业主C.投标人D.中标人【答案】B47、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。A.封存的样品B.封存的样品及其说明的质量C.封存的样品及其法律规定D.封存的样品及其品质担保【答案】B48、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。A.民事法律关系B.民事行为C.法律责任D.法律事实【答案】D49、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B50、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C51、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人负责B.承揽人与第三人共同向定作人负责C.承揽人向定作人负责D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】C52、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。A.通过竣工试验后B.完成缺陷修补工作后C.缺陷通知期期满后D.承包商提交最终报表前【答案】C53、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【答案】A54、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C55、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金B.重新设计、并支付赔偿金C.赔偿委托人的实际损失D.支付违约金并赔偿损失【答案】A56、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】A57、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件【答案】D58、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】C59、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。A.工程量清单合同B.固定总价合同C.成本加固定费用D.混合合同【答案】B60、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】A61、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A.无效B.有效C.可变更D.效力待定【答案】A62、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C63、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1周B.2周C.1个月D.2个月【答案】C64、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。A.工程师B.监理公司C.业主D.安全生产主管部门【答案】A65、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】A66、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法B.招标人意见C.招标文件D.招标内容【答案】C67、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。A.日常监督检查B.定期监督检查C.产品质量监督抽查D.产品自查自检【答案】D68、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。A.返还委托人已支付的定金B.免收设计费C.双倍返还定金D.委托人继续履行合同【答案】C69、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】C70、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。A.业主B.工程师C.承包商D.业主和承包商共同【答案】C71、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。A.业主要求中的规定B.投标书附录的规定C.工程师的指示D.业主人员的需要【答案】A72、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商【答案】A73、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】A74、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。A.质物可以是正在建造的建筑物B.质权分为动产质权和不动产质权C.质权人对质物孳息享有收取权D.质权人有权使用质物【答案】C75、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】B76、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时【答案】B77、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C78、资金安排证明的应当由()出具。A.工程师B.业主C.业主开户银行D.保险公司【答案】C79、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C80、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C81、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】C82、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。A.按照合同约定支付设计费B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.与设计人就设计费用问题重新协商D.偿付逾期违约金【答案】B83、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A84、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的B.债权人下落不明的C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的D.债权人主张提存的【答案】D85、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A86、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识C.商务知识、管理知识和法律知识D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】A87、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润【答案】B88、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C89、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。A.争议的解决方式B.评标委员会的人员组成C.主要技术性能数据D.推荐的中标候选人【答案】A90、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。A.资格预审B.资格后审C.特别审查D.现场踏勘【答案】A91、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。A.工程师B.工程师代表C.承包商D.业主【答案】D92、设备监理工程师的合同管理对象是()。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同【答案】D93、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】C94、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。A.合同条件B.承包商建议书C.业主要求D.投标函【答案】D95、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C96、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼【答案】D97、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B98、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者【答案】C99、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用【答案】B100、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。A.7B.14C.21D.28【答案】C多选题（共40题）1、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于付款及其程序的说法，正确的有()。A.预付款结算和竣工结算均为期中付款B.工程师应在收到承包商提交的月报表后28天内签发期中付款证书C.承包商应在收到履约证书后56天内提交最终报表草案D.业主应在收到最终付款证书后56天内付款E.结清证明应在承包商提交最终报表时生效【答案】ABCD2、根据《合同法》的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当()。A.赔偿对方全部损失B.解除合同C.及时通知对方D.在合理期限内提供证明给对方E.积极防御不可抗力的再次发生【答案】BCD3、根据《劳动合同法》的规定，劳动合同类型有()。A.固定期限劳动合同B.长期性劳动合同C.无固定期限劳动合同D.时限性劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同【答案】AC4、按照《担保法》的规定，下列选项正确的是()。A.债权人和保证人订立书面保证合同后，当债务人不履行债务时，由保证人按照约定履行债务或者承担责任B.所有抵押合同均自签订之日起生效C.留置是债权人按照合同约定占有债务人或第三人的动产D.质押包括动产质押和不动产质押E.定金应以书面形式约定，定金数额最高不得超过主合同标的额的20%【答案】A5、根据《民法通则》，下列情形中，可导致委托代理终止的有()。A.代理人丧失民事行为能力B.被代理人恢复民事行为能力C.被代理人被剥夺政治权利D.代理期限届满E.代理人死亡【答案】AD6、在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有()。A.暂停施工的处理机制B.法律变动处理机制C.市场价格波动处理机制D.索赔和争端的解决机制E.不可抗力的处理机制【答案】D7、当权利人的物权受到他人侵犯时，权利人可以行使的权利包括()。A.请求确认物权B.请求恢复原状C.请求支付违约金D.请求赔偿损失E.请求排除妨碍【答案】ABD8、设备工程合同履行过程中，竣工验收的方式包括()。A.试车验收B.分段验收C.整个工程验收D.部分工程验收E.隐蔽工程验收【答案】BCD9、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。A.业主要求B.资料表C.投标书D.中标通知书E.承包商建议书【答案】AB10、房地产开发企业以土地使用权出让方式取得的土地使用权，属于()。A.自物权B.用益物权C.担保物权D.动产物权E.不动产物权【答案】B11、下列有关承诺生效的表述，正确的有()。A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】BC12、地方政府部门造成的工程中断，承包商有权延长工期的条件有()。A.业主未将地方政府部门制定的新规定告知承包商B.承包商已经采取措施，仍不能避免工程延误C.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序D.地方政府的行为延误或干扰了承包商的工作E.承包商无法提前预见此类延误或中断【答案】CD13、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。A.业主要求B.资料表C.投标书D.中标通知书E.承包商建议书【答案】AB14、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于合同和投标函的说法，正确的有()。A.投标函附录不构成合同B.投标函有时也称作报价函C.投标函构成合同D.投标函应按业主规定的格式填写E.投标书中的承包商建议书是合同文件的组成部分【答案】BCD15、根据《劳动合同法》，下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同的有()。A.用人单位以暴力手段强迫劳动者劳动的B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的C.用人单位违章指挥危及劳动者人身安全的D.用人单位扣押劳动者居民身份证的E.用人单位强令劳动者冒险作业危及其人身安全的【答案】AC16、代理的特征有()。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC17、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有()。A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中标人B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】BCD18、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，内部责任主体有()。A.设计者B.生产者C.销售者D.运输者E.仓储者【答案】D19、根据有关招标投标法规，下列关于投标人的说法，正确的是()。A.母公司与其子公司可以成为同一标段的不同投标人B.公司法人的分支机构可以作为投标人C.投标人应当具备承担招标项目的能力D.投标人应符合国家关于其资格条件规定E.投标人应符合招标文件关于其资格条件的规定【答案】CD20、下列关于设备工程监理服务合同中委托人的叙述，正确的有()。A.设备工程项目由原有企业投资的，原有企业是委托人B.设备工程项目由多方投资的，其投资实体是委托人C.设备工程项目由政府单一投资的，其设立的公司是委托人D.委托人只负责项目筹资、项目建设E.设备工程项目由多方投资的，投资方设立的无限责任公司是委托人【答案】ABC21、下列情况中，承包商有权立即终止合同的有()。A.业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明B.业主未能及时支付期中付款证书中标明的金额C.长期停工影响整个工程D.业主实质上未履行合同义务E.业主破产【答案】C22、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程暂停时，承包商获得生产设备款和/或材料款的支付，须满足的条件有()。A.生产设备和/或材料的运输被暂停超过合同中规定的期限B.承包商已向供应商支付了相应的款项C.承包商已经将此设备和/或材料标记为业主的财产D.生产设备和/或材料已经起运E.生产设备和/或材料经检验符合合同要求【答案】AC23、我国设备工程当事人之间纠纷处理的基本形式有()。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议【答案】ABCD24、因不可抗力终止合同后，工程师开出的付款证书中通常包括的内容有()。A.合同中标明的已完成的任何工作价值B.合同终止时承包商人员和设备遣返回公司注册地的费用C.承包商将施工设备运至公司其他工地的费用D.因不可抗力招致的承包商利润损失E.承包商在不可抗力情况下为完成工程而招致的合理开支【答案】AB25、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人应当拒收投标文件的有()。A.投标文件逾期送达B.投标文件未送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件未按规定编制E.投标人以低于成本的报价竞标【答案】ABC26、合同文档管理的主要内容有()。A.建立合同文档管理制度B.分析、改进合同条款C.妥善分类、保存和使用合同文档D.及时审核和接收承包商提交的竣工文档E.整理和编制整个设备工程的竣工资料并归档【答案】ACD27、下列选项中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈手段订立的合同B.一方以胁迫手段订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同