监理工程师之土木建筑目标控制提升训练提分A卷含答案

监理工程师之土木建筑目标控制提升训练提分A卷含答案

单选题（共100题）1、抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是()。A.粘结B.找平C.装饰D.粘结和找平【答案】B2、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤【答案】C3、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】A4、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）给出组织应用这一原则能够采取的措施。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】D5、某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D6、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（）组织验收。A.监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】B7、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度【答案】C8、对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。A.公开招标B.竞争性谈判C.竞争性磋商D.单一来源采购【答案】A9、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏【答案】C10、水泥混凝土楼梯踏步面层宽度和高度，应符合设计要求，楼梯段相邻踏步高度差不大于()mm，每踏步两端宽度差不应大于()mm。A.5，5B.6，6C.8，8D.10，10【答案】D11、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是（）。A.审查工程项目建设总进度计划B.审查施工单位提交的进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划【答案】B12、对用于工程的主要材料，在材料进场时（）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】B13、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.过程评价D.管理的系统方法【答案】D14、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。A.监理通知单B.工程暂停令C.罚款单D.整改通知单【答案】A15、工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由()提出。A.建设单位B.施工单位C.质量监督站D.项目监理机构【答案】D16、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D17、某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。A.234.28B.237.66C.239.20D.239.27【答案】D18、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C19、某工程发生质量事故，造成45人重伤，此次质量事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C20、在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】D21、（2017年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B22、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】C23、下列关于枉法裁判行为的定性正确的是A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚【答案】B24、为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。A.检验鉴定B.定期观测C.专家论证D.定期评估【答案】A25、《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。A.全费用综合单价B.不完全费用综合单价C.工料综合单价D.实物量综合单价【答案】B26、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D27、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】A28、（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.****【答案】C29、在抽样检验方案中，当总体很大，很难一次抽样完成预定的目标时，应采用（）检验方法。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层抽样D.多阶段抽样【答案】D30、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任【答案】A31、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。A.无须承担保修责任B.须承担保修责任C.发包人支付费用后予以维修D.维修事宜另行协商【答案】B32、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B33、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作人员工作内容B.负责BIM项目规划、管理和执行C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】A34、BIM是以()技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。A.三维数字B.机械信息模型C.建筑信息模型D.数字化模型【答案】A35、下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是()A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A36、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C37、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的关键支柱是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理行为标准化和执行标准的水平D.管理体系的识别能力【答案】C38、建筑外墙金属窗、塑料窗施工前，应进行的性能指标复验不包括下列哪一项？()A.抗风压性能B.空气渗透性能C.保温隔热性能D.雨水渗漏性能【答案】C39、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B40、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是（）。A.正确确定事故性质、处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术上可行、经济上合理【答案】A41、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。A.暂停令B.工作联系单C.会议纪要D.监理通知【答案】D42、板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()A.泛碱B.空鼓C.翘曲D.脱落【答案】B43、根据《计价规范》，关于招标控制价的描述中，正确的有（）。A.工程造价咨询人可以就同一工程同时编制招标控制价和投标报价B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.总承包服务费应由招标人根据分包人报价确定D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D44、在数据、信息分析和评价的客观事实基础上进行有效决策指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理【答案】A45、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。A.21B.24C.26D.27【答案】C46、某市政道路工程施工许可证的颁发日期是2020年10月26日，根据《中华人民共和国建筑法》，该工程应当在（）前开工。A.2020年11月26日B.2021年1月26日C.2021年4月26日D.2021年10月26日【答案】B47、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10【答案】B48、当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()A.施工环境状况B.施工作业条件C.劳动组织及工种配合状况D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】D49、某分部工程由4个施工过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为()天。A.21B.24C.26D.27【答案】C50、企业增资扩股属于（）筹措方式。A.新设项目法人资本金B.信贷融资C.既有项目法人资本金D.债券融资【答案】C51、（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，项目经理C.施工员，施工项目技术负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】B52、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。A.主要工种、材料、施工工艺B.设计分区、使用功能的显著差异C.专业性质、建筑部位D.结构缝设置位置【答案】A53、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C54、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B55、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为()万元。A.35.77B.37.57C.39.27D.39.44【答案】C56、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.单项工程D.分部工程【答案】B57、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水施工工期D.流水强度【答案】D58、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C59、2015年5月，中国进口的钢材部件大量激增，商务部拟采取保障措施。有关保障措施的说法，下列选项正确的是A.必须在进口的产品对国内产业造成实质损害时，反倾销措施才可采取B.保障措施的调查只能是商务部依职权发起C.商务部需确定进口产品数量增加与国内产业损害是否存在因果关系。D.保障措施的实施期限最长不超过10年【答案】C60、下列实木复合地板的说法中，正确的是（）。A.大面积铺设时应连续铺设B.相邻板材接头位置应错开，间距不小于300mmC.不应采用粘贴法铺设D.不应采用无龙骨空铺法铺设【答案】B61、在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。A.监理机构技术负责人B.总监理工程师C.监理机构项目负责人D.专业监理工程师【答案】B62、关于我国政府对外国人的待遇，下列说法错误的是A.持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者实习B.外国人不享有选举权和被选举权，一般不参加政治活动或政治组织，外国人也不承担服兵役的义务C.一国可以在给予外国人和外国法人的权利在有些方面小于本国国民和法人D.我国境内的外国使领馆可对中国人进行庇护【答案】A63、网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（）为止。A.直接费用率或组合大于工程间接费用率B.直接费用率或组合小于工程间接费用率C.直接费用率或组合等于工程间接费用率D.直接费用率或组合最小【答案】A64、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C65、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算术平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算术平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C66、旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。A.专业监理工程师，整改通知单B.专业监理工程师，暂停令C.总监理工程师，暂停令D.总监理工程师，监理通知单【答案】C67、（2020年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。A.专业监理工程师B.施工单位项目技术负责人C.建设单位现场负责人D.总监理工程师【答案】A68、下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。A.工作面B.流水强度C.流水节拍D.施工过程【答案】A69、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】D70、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()A.及时得到工程预付款B.听取监理工程师的建设性意见C.解除其对施工进度所承担的责任和义务D.使监理工程师及时下达开工令【答案】B71、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D72、（2021年真题）工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B73、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D74、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.15945B.16815C.14496D.15304【答案】A75、工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和（）。A.可修复的质量缺陷B.永久质量缺陷C.可整改质量缺陷D.不可整改质量缺陷【答案】B76、突出外墙面的构件、配件、艺术装饰建筑面积的计算规则是：()A.按其水平投影面积计算B.按其水平投影面积的1/2计算C.按其水平投影面积的1/4计算D.不计算建筑面积【答案】D77、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A78、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人【答案】A79、采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C80、在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资．设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。A.按投资构成分解类型B.按子项目分解类型C.按时间分解类型D.按融资方式分解类型【答案】A81、对于下列表述，法院的哪些做法是错误的？A.某镇政府发现大蒜销售价格上涨，销路看好，于是提供种植技术指导，鼓励村民种植大蒜村民积极响应纷纷改种大蒜，待到村民种植的大蒜成熟上市销售之时，市场行情一落千丈，大蒜无人问津腐烂在田里，村民以镇政府行政指导导致其财产权益遭受损失为由，向法院提起行政诉讼，法院不予受理B.赵某作为县政府的公务员，因不满年度考核的结果，向法院提起诉讼，法院不予受理C.A县公安局对B县的王某拘留15天，罚款500元，王某不服，向B县法院提起诉讼，B县法院以被告是A县公安局，不属于本院管辖，而移送A县法院管辖D.林某起诉镇政府，法院经审查发现起诉状内容欠缺，即以起诉不符合条件为由不接收起诉状【答案】C82、可行性研究中属于目标市场分析的是（）。A.主要用户分析B.产品竞争力优劣势分析C.产品用途分析D.市场风险分析【答案】A83、内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（），一般需进行（）次。A.前，1-2B.前，2-3C.后，1-2D.后，2-3【答案】B84、投标人在工程量清单报价投标中，风险费用应在下列哪项中考虑？()A.其他项目清单计价表B.分部分项工程量清单计价表C.零星工作费用表D.措施项目清单计价表【答案】B85、项目监理机构应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术和新设备的质量认证材料，必要时应要求施工单位（）。A.将质量认证材料报质检部门审批B.将质量认证材料报建设单位确认C.组织专题技术论证D.组织设计人员复核【答案】C86、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（）万元。A.100B.160C.170D.200【答案】C87、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5，2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为()天。A.5和4B.5和3C.4和2D.3和4【答案】A88、项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。A.签发监理通知单B.签发工作联系单C.签发工程暂停令D.提交监理报告【答案】C89、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。A.单桩抗压承载力试验B.单桩水平静承载力试验C.低应变动测D.高应变动测【答案】C90、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A91、某工程基础底板的设计厚度为1.6米，施工单位实际施工的厚度为1.7米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A92、（2017年真题）关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A93、（2021年真题）某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B94、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager【答案】B95、在组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工作量，称为()A.流水节拍B.流水步距C.流水时距D.流水强度【答案】D96、在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】A97、新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）A.建设单位开办费B.建设单位经费C.建设单位办公费D.建设单位公关费【答案】A98、质量缺陷成因分析的基本步骤包括：①收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；②现场调查研究；③进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（）。A.①②③④⑤B.②①③④⑤C.②①⑤④③D.①②⑤③④【答案】C99、工程完工后必须履行下列中的()手续才能使用。A.由建设单位组织设计、施工、监理四方联合竣工验收B.由质量监督站开具使用通知单C.由备案机关认可后下达使用通知书D.由建设单位上级机关批准认可后即可【答案】A100、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。A.全国范围所有工程B.企业所在地区工程C.建筑行业所有工程D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程【答案】D多选题（共40题）1、（2022年真题）承包人在每个计量周期向发包人提交的已完工程进度款支付申请应包括的内容有（）。A.签约合同价B.累计已完成的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.本周期合计应扣减的金额E.本周期实际应支付的合同价款【答案】BCD2、下列关于关键线路的说法中，正确的是（）。A.双代号网络计划中，持续时间最长的线路为关键线路B.单代号网络计划中，没有虚工作的线路为关键线路C.双代号时标网络计划中，没有波形线的线路为关键线路D.单代号搭接网络计划中，时间间隔始终为0的线路为关键线路E.单代号搭接网络计划中，工作持续时间之和最长的线路为关键线路【答案】ACD3、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.规格B.型号C.尺寸D.工艺性能E.包装【答案】ABC4、下列关于建设单位质量责任的表述中，正确的有（）。A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合理工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案E.实行监理的建设工程，可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理【答案】ABC5、下列工程中，宜采用扩大单价法编制单位工程概算的有()A.初步设计较完善的工程B.住宅工程C.福利工程D.建筑结构较明确的工程E.附属工程【答案】AD6、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用E.试运转所需的原料及动力费用【答案】A7、审查施工方案的基本内容是否完整，包括（）。A.工程概况B.施工现场平面布置C.施工进度计划D.施工工艺技术E.施工保证措施【答案】AD8、建设工程进度控制的技术措施有（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度控制目标体系C.建立进度计划审核制度D.推行CM承发包模式E.采用网络计划技术【答案】A9、在设备制造前的质量控制中，检验计划和检验要求的审查内容包括（）。A.专用设备的操作人员B.检测设备和仪器C.制造厂的试验室资质D.管理制度E.对生产人员上岗资格的检查【答案】BCD10、在电气自动化部件的质量控制中，质量控制点一般为（）。A.空载和负荷试验B.组装过程C.仪表安装D.线路布线E.部件组装后的检查【答案】ABCD11、虚拟施工管理在项目实施过程中带来的好处主要包括()。A.虚拟施工使施工方法变得可视化B.虚拟施工使施工方法验证过程化C.虚拟施工使施工组织控制化D.虚拟施工使施工方案规范化【答案】ABC12、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程保修期为两个雨季B.给水排水管道为2年C.供热与供冷系统保修期为两个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程为5年【答案】BCD13、下列哪些说法体现了职权主义审判模式的特点？A.职权主义审判模式中，法官在审判程序中居于主导和控制地位B.控辩双方的积极性受到了控制，处于消极被动的地位C.法官掌握程序控制权D.控审合一，被告人是被追诉的客体【答案】ABC14、下列关于现行宪法文本中“法律”的说法哪一选项是不正确的？()A.“本宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，规定了国家的根本制度和根本任务”中的“法律”是指具有规范性、普遍性、强制性等特征的法B.“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触”中的“法律”是指全国人大及其常委会制定的规范性文件C.“中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外”中的“法律”是指包括全国人大及其常委会制定的法律、国务院制定的行政法规在内的所有具有法的效力的规范性文件D.“依照法律服兵役和参加民兵组织是中华人民共和国公民的光荣义务”中的“依照法律”意味着、公民只有在法律有相应规定时才能履行服兵役和参加民兵组织的义务【答案】C15、下列有关我国刑事诉讼法律援助的说法正确的是、()A.贯穿于从侦查到审判的各个诉讼阶段B.法律援助对象限于犯罪嫌疑人、被告人和被害人、自诉人C.所提供援助的范围既包括进行刑事辩护和代理，也包括提供法律咨询和服务D.被告人是未成年人而没有委托辩护人的，人民法院为被告人指定辩护时，法律援助机构应当提供法律援助，无须对被告人进行经济状况的审查【答案】ACD16、某省某市律师协会在查处律师赵某违反职业道德行为的过程中，发现赵某在一刑事诉讼中指使当事人行贿，应当给予停止执业的处罚。下列说法正确的是、()A.律师协会可以直接给予赵某停止执业的处罚B.律师协会应当提交给市司法局处理C.律师协会应当提交给省司法厅处理D.律师协会应当会同有关司法行政机关一起给予赵某停止执业的处罚【答案】B17、散发碱性粉尘较多的工业厂房不得采用以下哪种窗？（）A.木窗B.钢窗C.塑料窗D.铝合金窗【答案】A18、计算国产非标准设备原价，常用的计算方法有（）。A.成本计算估价法B.系列设备插入估价法C.分部组合估价法D.定额估价法E.系数估算法【答案】ABCD19、进度计划执行单位应按照进度监理制度规定的（），定期填写进度报表。A.时间B.报表内容C.报表样式D.形式E.地点【答案】AB20、在工程网络计划中，关键线路是指（）的路线。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中由关键节点组成C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距之和最大E.单代号网络计划中时间间隔均为零【答案】C21、在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工验收的标准，并经（）四方验收合格后，方可正式施工。A.建设单位B.项目监理机构C.设计代表D.施工项目部E.主要供货单位【答案】ABCD22、桥梁模型中桥面系包括()。A.拉索B.人行道C.栏杆D.照明设施E.鞍座【答案】BCD23、建设项目在经济上可行的评价标准有（）。A.投资收益率大于所确定的基准收益率B.静态投资回收期大于行业基准回收期C.资本金净利润率小于行业的利润率参考值D.净年值等于零E.内部收益率大于行业基准收益率【答案】AD24、双代号网络计划中，关于关键节点正确（）。A.以关键节点为完成节点的工作必为关键工作B.两端为关键节点的工作不一定是关键工作C.关键节点必然处于关键线路上D.关键节点的最迟时间与最早时间差值最小E.由关键节点组成的线路不一定是关键线路【答案】BD25、设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有()A.关键作业工序B.关键时间节点C.关键施工技术D.关键施工顺序E.关键施工环境【答案】ACD26、工程施工过程中，出现（）情况，可适当调整抽样复验、试验数量，调整后的方案由施工单位编制，报项目监理机构审核确认。A.同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料B.同一施工单位在现场加工的成品用于同一项目中的多个单位工程C.同一施工单位在现场加工的半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程D.同一施工单位在现场加工的成品用于不同项目中的多个单位工程E.同一项目，多个分包单位负责的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料【答案】ABC27、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，措施费包括