监理工程师之交通工程目标控制试题附答案（重点题）

监理工程师之交通工程目标控制试题附答案（重点题）

单选题（共100题）1、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（）为主。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】B2、监理单位应加强过程质量控制，推行（）。制订首件工程、典型施工的监理细则。A.首件责任制B.典型工程制C.重点工程制D.首件工程制【答案】D3、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样【答案】C4、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C5、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】B6、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理【答案】A7、某项目建设期为3年，建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率为8%，按复利计息。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（）万元。A.1576.63B.2034.25C.2098.49D.2308.34【答案】B8、支付证书表是（）使用的一个工程款支付流程表。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.分包单位【答案】C9、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B10、关于季节性冻土地区路基施工说法不正确的是（）。A.季节性冻土地区路基宜在非冰冻季节施工B.高速公路、一级公路的土质路堤以及半填半挖地段、填挖交界处，不得在冰冻期施工C.越冬路基压实度应满足设计及规范要求D.春融期路基宜在开春后施工【答案】D11、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C12、费用监理工作的原则不包括（）。A.遵法守规的原则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则【答案】D13、台背与墙背填筑施工时，二级及二级以上公路应按设计做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C14、路基试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B15、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】B16、当总体风险评估等级达到（）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级【答案】C17、公路工程投资总额由公路工程造价和（）组成。A.直接费B.人工费C.冬季施工增加费D.运营费用【答案】D18、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D19、某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】D20、下列不符合挖孔灌注桩施工的安全要求的是（）。A.施工前应编制专项施工方案，并应对作业人员进行安全技术交底B.桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带，人员上下时必须系安全绳C.孔深大于5m时，必须采用导爆索或电雷管引爆D.孔深大于12m时或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施【答案】D21、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】D22、桥梁基础混凝土承台、墩台施工，浇筑混凝土时，串筒、溜槽等的布置应方便摊铺和振捣，并应明确划分工作区域。混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B23、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B24、下列选项中，关于加筋土挡土墙说法正确的是（）。A.扁钢带、塑钢复合带以长度为单位计量B.混凝土中的钢筋作为加筋带的附属工作，不另行计量，但是加筋带中的钢筋要另行计量C.预制安装混凝土墙面板工程量应以立方米为单位计量D.计算塑料土工格栅的工程量时，接缝的重叠面积和边缘的包裹面积也要计量。【答案】C25、（）主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎（砾）石面层或块石面层组成的路面结构。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.半柔性路面【答案】A26、可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。A.一级公路的土路基开挖B.挖掘填方地段的台阶C.岩石地段的路堑开挖D.高速公路的土路基开挖【答案】C27、（）是安全生产的核心。A.安全技术交底B.责任制C.安全费用保障D.安全生产许可【答案】B28、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。A.纵缝、横缝、施工缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、施工缝D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】C29、挖方路基挖土石方工程计量中，路床顶面以下挖松深（）再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D30、无机结合料稳定材料施工期的日最低气温应在（）以上。A.0℃B.3℃C.5℃D.10℃【答案】C31、企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】D32、（）又称桥跨结构，是跨越河流、山谷或构筑物等障碍的主要结构，直接承受自重荷载、车辆、人员和其他活载等。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属构造物【答案】C33、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B34、下列不需要抽检的是（）。A.钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石、砂等原材料B.分项工程中的关键项目和结构主要尺寸C.施工单位自制的工程构配件D.监理工程师有疑问的工程材料【答案】C35、采用（）的计价模式的招标文件中，招标人可以不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加罚金合同【答案】A36、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】A37、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】B38、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。A.2－3mmB.3－4mmC.4－6mmD.5－7mm【答案】C39、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D40、牌号为Q235且板厚小于40mm的钢材每批质量不应大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C41、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B42、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）A.发生项目的不确定性B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作C选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。【答案】C43、费用支付项目按（），可分为清单支付项目和合同支付项目。A.时间分类B.支付内容分类C.工程内容分类D.合同执行情况分类【答案】B44、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A45、编制施工进度计划是（）的责任。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】A46、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B47、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸【答案】D48、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A49、填石路堤施工中，路床底面以下（）mm范围内，填料最大粒径不得大于（）mm，其中小于5mm的细料含量应不小于（）%。A.400；150；30B.400；100；40C.500；150；30D.400；100；40【答案】A50、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（）的同意。A.发包人，发包人B.监理人，承包人C.监理人，发包人D.发包人，承包人【答案】B51、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D52、以下不需要对张拉设备重新进行标定的是（）。A.使用时间5个月B.张拉次数400次C.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况D.千斤顶检修或更换配件后【答案】A53、下列四种时差中，对紧前紧后工作均有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】A54、桥面行车路面至主桥跨结构最下缘之间的距离为（）。A.桥梁高度B.建筑高度C.净矢高D.计算矢高【答案】B55、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A56、现行价格指数是指各类付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.30D.42【答案】D57、（）贯穿公路全线，并与沿线的桥涵、隧道等构造物相连接。。A.路堤B.路槽C.路基D.路坡【答案】C58、关于挖孔桩的适用情形，说法不正确的是（）。A.在无地下水或有少量地下水且较密实的土层或风化岩层中，可以采用人工挖孔施工B.或机械成孔设备无法达到的区域，可以采用人工挖孔施工C.岩溶地区、采空区不宜采用人工挖孔施工D.桩径或最小边宽度小于1500mm时不得采用人工挖孔施工【答案】D59、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.平衡压重填土C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡D.严格禁止超量装药【答案】B60、BOT模式的具体含义为（）。A.政府和社会资本合作B.建造——经营——移交C.私营主动融资D.以资产担保的证券化【答案】B61、以下与桥梁布直和结构有关的主要尺寸和术语名称中描述错误的是（）A.低水位指在枯水季节的最低水位B.高水位指在洪峰季节河流中的最高水位C.设计洪水位指桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的低水位D.对于有支座的桥梁，计算跨径是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离A选项，低水位:枯水季节的最低水位。B选项，高水位:洪峰季节河流中的最高水位。C选项，设计洪水位:桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位。D选项，计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。【答案】C62、底基层、基层的材料不包括（）。A.石灰稳定土B.水泥稳定土C.粉煤灰稳定土D.级配碎石【答案】C63、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】A64、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A65、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B66、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A67、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A68、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。A.建设单位B.政府监督机构C.施工单位D.设计单位【答案】A69、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】D70、工程结构特点及不同工程部位的施工性质，以及不同季节的影响，都会造成（）。A.施工计划的不均衡性B.施工计划的被动性C.施工计划的多变性D.施工计划的调整性【答案】A71、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算,大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年左右进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C72、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（）跨径。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C73、施工安全风险评估中，评估工作负责人应当具有（）年以上的工程管理经验。A.2B.3C.4D.5【答案】D74、竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）报出。A.28天内B.两个月内C.三个月内D.五个月内【答案】C75、建设单位承担的责任是（）。A.首要责任B.主体责任C.监督责任D.行政责任【答案】A76、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.3B.5C.10D.15【答案】B77、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A78、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D79、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】C80、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A81、当安全生产条件符合率在60%以下，应（）。A.不扣分B.视情节扣除5～10分C.视情节扣除5～15分D.视情节扣除10～30分【答案】D82、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D83、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B84、监理人应在（）天内对施工单位施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.28D.42【答案】B85、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。A.一级公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D86、喷射混凝土质量问题，预防措施不符合规定的是（）。A.喷射混凝土，宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于32.5级B.混凝土终凝4h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于10dC.为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工D.对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理，个别突出的地方应予凿除【答案】B87、树立百年工程理念，以提升工程耐久性为目标，有针对性地研究工程建设发展理论和技术方法，指导建设实践，及时总结提炼成功经验，推动形成可复制可推广具有实践性的技术创新成果，井大力推动成果转化。指的是平安百年品质工程的基本原则中的（）。A.成本效益平衡B.理论实践结合C.对标对表国际D.立足成果落地【答案】B88、对于钢筋混凝土梁桥施工质量要求，下列说法错误的是（）。A.梁（板）体的横、纵向联结件开裂、断裂、开焊，可采取更换、补焊、帮焊等措施修补B.当裂缝宽度在限值范围内时，可不予处理C.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他符合要求灌缝材料D.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定采取措施进行加固处理【答案】B89、利润指施工企业完成所承包的工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的（）计算。A.3.42%B.5.42%C.7.42%D.9.42%【答案】C90、价值工程的核心是（）。A.作业价值B.功能分析C.性能分析D.产品价值的提高【答案】B91、下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPaC.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋【答案】B92、某工程组织等节奏流水施工，共有6个作业队，每队分5段施工，流水节拍为5天，其中第三、第五作业队分别间歇了2天、3天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.55C.60D.65【答案】B93、对于梁式桥标准跨径是指（）A.桥跨结构相邻两支座中心之间的距离B.相邻两个桥墩中心之间的距离C.相邻桥墩（台）间净距D.梁板的长度【答案】B94、下列不属于监理工作依据的是（）。A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范B.建设工程批准文件C.委托监理合同D.监理实施细则【答案】D95、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C96、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A97、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D98、下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑起重机械司机D.抹灰工【答案】D99、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），竣工验收由（）组织。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.验收组【答案】A100、某分部工程有4个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为12d、12d、9d、6d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.12个，45dB.12个，48dC.13个，50dD.13个，48d【答案】D多选题（共40题）1、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD2、下面关于民事诉讼法中的审判监督程序，说法正确的是：A.申请再审期间不适用中止、中断和延长的规定B.案外人对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利，且无法提起新的诉讼解决争议的，可以申请再审C.人民法院受理再审申请后.可以组成合议庭予以审查D.以有新的证据足以推翻原判决、裁定为由申请再审的，人民法院可以询问当事人【答案】AB3、关于隧道不良地段、特殊地段的施工的说法正确的有（）。A.不良地质地段是指滑坡、崩塌、岩堆、偏压地层、岩溶、高应力、高强度地层、松散地层、软土地段等不利于隧道工程施工的不良地质环境B.特殊地质地段是指膨胀地层，软弱黄土地层，含水未固结围岩，溶洞、断层、岩爆、流沙等地段以及瓦斯和有害气体溢出地层等C.黄土，系指土中黏土矿物成分主要由亲水性矿物组成，同时具有吸水显著膨胀软化和失水收缩硬裂两种特性，且具有湿胀干缩往复变形的高塑性黏性土D.膨胀土，是在干燥气候条件下形成的一种具有褐黄、灰黄或黄褐等颜色，并有针状大孔、垂直节理发育的特殊性土E.溶洞，是在岩溶水的溶蚀作用下，间有潜蚀和机械塌陷作用而造成的基本呈水平方向延伸的通道【答案】AB4、在安全生产总目标管理过程中，应对分项目标的实施情况加强检查、考核与评价，并提出下一阶段的分项目标及措施。每次检查、考核、验收和讲评，应紧紧围绕有关薄弱环节，利用通报或隐患整改指令的方式，按照“三定一落实”（）落实整改的原则组织缺陷整改。A.定人B.定时C.定措施D.定量E.定点【答案】ABC5、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD6、隧道衬砌背后布设的排水管包括（）。A.环向的B.竖向的C.纵向的D.横向的E.径向的【答案】ABCD7、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。A.总时差较大的工作B.有多项紧前工作的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E.单位时间消耗资源量大的工作【答案】CD8、分项工程应按照（）等项目分别检查。A.基本要求B.关键项目C.外观质量D.原材料质量E.质量保证资料【答案】AC9、特别重大事故由（）组织事故调查组进行调查。A.国务院B.国务院授权有关部门C.由事故发生地省级人民政府D.由事故发生地设区的市级人民政府E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】AB10、附近有重要建筑物时，不宜用（）。在城市附近采用锤击或振动沉桩方法时，应采取减小噪声和振动影响的措施。A.射水沉桩B.锤击沉桩C.静压沉桩D.振动沉桩E.钻孔埋桩【答案】AD11、下列表述中哪些属于人民法院应当裁定终结执行的情形？()A.案外人对执行标的物提出确有理由的异议B.被执行人被执行死刑，且无财产可供执行的C.由于地震，缴纳罚金确有困难，经法院裁定免除罚金的D.执行标的物系人民法院或者仲裁机构正在审理的案件争议标的物，需等待该案件审理完毕确定权属的【答案】BC12、属于人民检察机关抗诉的法定情形的有：A.对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的B.原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的C.发现调解书损害国家利益、社会公共利益的D.违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的【答案】ABCD13、对岩溶地段的边坡处置时，开挖整体稳定性好的硬质岩溶岩石边坡时，宜采用（）。A.光面爆破B.预裂爆破C.药壶爆破D.空气间隔爆破E.特殊爆破法【答案】AB14、关于检查监督原则，下列说法正确的是：A.民事案件中的当事人对审判人员在审判中的不法行为，都有权进行控告、检举，人民检察院应履行法律监督的职责B.人民检察院对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，如果认为有错误，应当提出抗诉或者检察建议，推动再审程序，纠正既有错误，但是对已经生效的调解书不能抗诉，只能提出检察建议C.调解书是根据双方当事人的合意做出，不属于检察监督的范围D.如果调解书的内容损害了国家利益、社会公共利益，人民检察院应当通过抗诉或检察建议的方式，推动对调解书的再审【答案】AD15、预应力混凝土浇筑的规定，正确的是（）。A.浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚固和垫板位置的准确、稳固B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面应保持清洁C.拌和后超过45min的混凝土不得使用D.为了振捣密实，振捣器可触及管道振捣E.梁式空心板端部锚固区及预制构件，为了保证混凝土密实，可使用外部振捣器加强振捣【答案】ABC16、监理工程师对施工单位自查情况进行抽查，定期或不定期对施工单位自查情况进行（）。A.抽查B.审计C.评价D.复验E.考核【答案】AC17、斜拉桥主梁的施工监测的主要内容包括（）。A.变形B.应力C.弯矩D.湿度E.温度【答案】AB18、隧道洞口坍塌的原因包括（）。A.地质条件不良B.土质松散C.稳定性差D.采用全断面法开挖E.开挖隧道又破坏了原有的土体平衡状态【答案】ABC19、为了在工期内完成整个工程，应根据实际经验，将各个项目所需时间在总工期内进行分配，作出符合实际情况的进度计划。通常使用（）来进行这样的安排。A.顺行法B.逆算法C.重点法D.单调法E.盖行法【答案】ABC20、施工阶段的施工保护监理工作要点包括（）。A.对工地进行巡视监理B.向施工单位发出环保工作指令C.检查环境保护措施和成果D.协助环保主管部门和建设单位处理突发环保事件E.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确、切实有效【答案】ABCD21、隧道洞门类型主要有（）。A.端墙式B.翼墙式C.环框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD22、桥梁的三大基本体系是（）。A.梁桥B.拱桥C.刚架桥D.悬索桥E.斜拉桥【答案】ABD23、混凝土承台、墩台施工质量要求中，下列关于片石混凝土的说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础、墩台身等圬工受压结构B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD24、隧道施工常采用的开挖方法有（）。A.直线法B.全断面法C.台阶法D.导坑超前法E.逐段开挖法【答案】BCD25、特别重大事故由（）组织事故调查组进行调查。A.国务院B.国务院授权有关部门C.由事故发生地省级人民政府D.由事故发生地设区的市级人民政府E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】AB26、依据交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，施工单位应在施工组织设计中对危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果。下列属于危险性较大需专家论证、审查的分部分项工程的有（）。A.高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等的施工B.开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业C.软岩地区的高地应力区、膨胀岩、黄土、冻土等地段D.中夹岩柱小于1倍开挖跨度的小净距隧道E.开挖深度小于3米的基坑开挖【答案】ABCD27、关于防水层铺设施工说法正确的有（）。A.防水层应超前二次衬砌施工1～2个循环的距离衬砌段进行铺设B.宜采用专用台车铺设防水层C.防水层应环向分幅铺设，拱部和边墙应无纵向搭接D.铺挂的固定点间距：拱部