建设工程施工合同司法解释

建设工程施工合同司法解释

建设工程施工合同无效的情形第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：

（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

合同无效，工程验收合格的处理原则第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

合同无效，工程验收不合格的处理原则第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

违法转包、分包合同的处理原则第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据《民法通则》第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

施工中取得资质的，按有效处理第五条承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

垫资原则按有效处理第六条当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

劳务分包与工程转包第七条具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。

发包人的合同解除权第八条承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

承包人的合同解除权第九条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

(一)未按约定支付工程价款的；

(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；

(三)不履行合同约定的协助义务的。

解除合同后的处理原则第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成

的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。

因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。

承包人拒绝修复的处理原则第十一条因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款

的，应予支持。

质量缺陷的处理原则第十二条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

(一)提供的设计有缺陷；

(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；

(三)直接指定分包人分包专业工程。

承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

未经验收擅自使用第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

实际竣工时间的确定第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

质量争议期间的处理第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

工程辽价款稻的计蔑算标袍准第十质六条均当夜事人甩对建沉设工伪程的章计价臣标准碍或者管计价膛方法捕有约降定的茧，按躁照约开定结短算工金程价必款。援因设悼计变臂更导凑致建穴设工烟程的慰工程婚量或者者质疲量标蒜准发瞧生变熟化，尊当事绍人对模该部戚分工恋程价圈款不舒能协喇商一产致的恒，可蓄以参宰照签智订建壁设工珠程施序工合和同时竟当地久建设肢行政颠主管耳部门舌发布胀的计骨价方宋法或垫者计担价标炕准结宜算工矩程价亿款。建设罪工程眉施工瘦合同裁有效范，但色建设丧工程迎经竣喷工验轮收不矩合格原的，尝工程层价款要结算萝参照斧本解赔释第折三条幕规定兽处理霞。工程绞款利社息的脖计算渡标准第十渠七条责当事局人对危欠付丙工程饲价款汇利息道计付年标准议有约好定的著，按悲照约侨定处振理；付没有采约定剩的，贯按照绘中国勤人民巡寿银行撤发布后的同答期同忘类托贷款年利率既计息裤。工程浇款利端息的搏起算报标准第十坦八条岁利息凳从应堂付工胶程价陶款之停日计陶付。棒当事蒜人对洞付款竖时间艇没有呼约定来或者数约定国不明月的，羽下列漠时间现视为街应付勾款时蚕间：夹(吴一)爪建设期工程挺已实短际交腔付的贯，为闷交付雪之日匪；涂(二死)建债设工滥程没位有交百付的陡，为骑提交芹竣工估结算闭文件远之日垦；邻(三遵)建相设工叔程未塘交付衡，工帐程价修款也处未结爬算的班，为昏当事胳人起缩慧诉之材日。工程浆量计卵算第十肌九条准当事脊人对发工程怪量有冈争议浪的，弄按照巨施工盏过程敌中形脏成的斤签证肌等书离面文酿件确烦认。沿承包府人能秩够证秒明发擦包人灶同意楚其施棕工，崖但未白能提添供签武证文男件证思明工锋程量普发生锦的，冬可以瓣按照急当事强人提洗供的晨其他兆证据以确认峰实际悬发生公的工耍程量榜。逾期波不结黄算的脊后果第二转十条件当事才人约调定，间发包介人收膊到竣讲工结役算文垒件后靠，在盐约定浸期限见内不助予答主复，并视为面认可摆竣工诉结算丈文件冲的，让按照碑约定葡处理饶。承愿包人某请求挺按照街竣工香结算何文件岁结算绘工程沸价款劳的，耀应予萍支持距。“黑蒙白合赌同”漆的认野定第二缴十一致条刮当导事人史就同修一建圆设工北程另讨行订刃立的厨建设垮工程撑施工石合同浆与经股过备滋案的助中标掏合同傲实质抽性内牌容不惧一致歇的，通应当漫以备限案静的中遗标合拐同作扣为结激算工亮程价冻款的制根据榆。按固寄定价翻款结报算第二循十二重条汤当隔事人奇约定贩按照滨固定特价结锐算工削程价呈款，阔一方随当事根人请和求对恨建设浅工程枪造价探进行曲鉴定稀的，桶不予姨支持胆。可以居不全递部鉴典定第二亲十三庭条绞当某事人秧对部抹分案郑件事钥实有跟争议霜的，卧仅对袜有争顷议的忽事实琴进行揉鉴定模，但茫争议独事实浓范围恼不能低确定育，或冰者双侵方当犹事人亩请殃求对郊全部丛事实窝鉴定止的除厌外。建设嘴工程浸不适舞用专况属管跪辖规晋定第二警十四喝条旅建暗设工私程施称工合脸同纠啦纷以段施工料行为思地为抚合同靠履行薄地。总承单包人倍、发颜包人灿、施貌工人舰为共槐同被缩慧告第二遇十五正条码因饱建设料工程篮质量鞭发生善争议善的，秃发包原人可励以总隔承包粗人、雁分包项人和杰实际摇施工融人为悉共同喜被告坚提起干诉讼挤。实际唇施工星人利嫁益的情保护第二衣十六卖条懒实次际施敌工人社以转塑包人鸦、违忠法分纠包人惑为被损告起复诉的舰，人谜民法次院应届当依庭法受叉理。膊实孟际施刘工人阵以发众包人刷为被结告主当张权坚利的悦，人咏民法拼院可核以追休加转还包人第或者标违法现分包索人为磨本案次当事及人。间发包猎人只寨在欠泥付工水程价鹿款范良围内历对实戏际施罗工人鸟承担何责任削。保修猪责任第二缴十七昼条趁因奋保修面人未贱及时执履行削保修逼义务缠，导死致建捐筑物仰毁损视或者挤造成研人身救、财盒产损群害的朴，保猛修人趣应当柜承担像赔偿尺责任导。痕保修餐人与差建筑趟物所峰有人壁或者毙发包慌人对障建筑剑