从案件审理看造价司法鉴定

从案件审理看造价司法鉴定的原则把握及规范操作

——结合实务解读行业标准《建设工程造价鉴定规程》

中国建设工程造价管理协会常务理事兼专家委员会专家中华全国律师协会建设工程与房地产专业委员会主任上海市建纬律师事务所主任朱树英/镇宁路9号16楼录contents一、《建设工程造价鉴定规程》的主要内容及四项基本原则二、司法鉴定在建设工程施工合同纠纷案件中的运用及其规范操作三、从案件审理看工程质量和工期、造价司法鉴定存在的十个问题及对策/镇宁路9号16楼课背景我国《民事诉讼法》第72条规定：“人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定；没有法定鉴定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定”最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（下称证据规则）对司法鉴定作了进一步的规定。针对建设工程的司法鉴定涉及到质量、造价和工期鉴定，尤其是有关造价的司法鉴定情况比较复杂，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称司法解释）对建设工程案件的司法鉴定，做出一系列特别规定。

规范建设工程造价的司法鉴定在实践中存在的操作问题，作为建设工程造价司法鉴定的行业主管，中国建设工程造价管理协会为此制定了行业标准《建设工程造价鉴定规程》（下称鉴定规程）并从12月1日施行，这是目前国内首个有关建设工程案件司法鉴定的行业标准。/镇宁路9号16楼、《建设工程造价鉴定规程》

的主要内容及其四项基本原则根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第16条规定，国家司法部经国务院批准，于2005年9月30日施行《司法鉴定机构登记管理办法》:第3条规定：“司法鉴定机构是司法鉴定人的执业机构，应当具备本办法规定的条件，经省级司法行政机关审核登记，取得《司法鉴定许可证》，在登记的司法鉴定业务范围内，开展司法鉴定活动。”为规范对外委托司法鉴定行为，最高人民法院于2002年3月27日制定《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》:第3条规定：“人民法院司法鉴定机构建立社会鉴定机构和鉴定人（以下简称鉴定人）名册，根据鉴定对象对专业技术的要求，随机选择和委托鉴定人进行司法鉴定”。/镇宁路9号16楼前，工程造价司法鉴定单位的资格取得，其司法鉴定能力由省级司法主管部门认可，其专业技术能力尤其是鉴定人员的造价工程师资格由建设主管部门认可颁发，各地高级人民法院（也有部分地区中级人民法院）根据司法主管部门核发的《司法鉴定许可证》和符合要求的专业技术能力的机构和具有造价工程师资格和实践经验的人员授予鉴定资格。我国并未建立纯司法意义的建设工程造价司法鉴定单位按最高人民法院法函（2006）68号文件规定，“工程造价咨询单位不属于实行司法鉴定登记管理制度的范围”。/镇宁路9号16楼办法共计7章，主要内容分为总则，术语，回避，鉴定准备工作与取证，举证资料的交换、质证和现场勘验，鉴定，档案管理等规定。主管的造价协会正和北京仲裁委员会合作，计划尽快把规程上升为国家标准。

针对司法实践中有关建设工程造价司法鉴定缺乏相关法律规定以及造价司法鉴定应遵循的基本原则，在实践中鉴定人员的鉴定操作不规范，鉴定期限旷日持久，并由此造成当事人与鉴定人的矛盾比较突出等情况，中国建设工程造价管理协会经过近三年的努力制订出台行业标准鉴定规程办法规定建设工程造价司法鉴定应遵循四项基本原则/镇宁路9号16楼法鉴定四项基本原则合法性原则

公正性原则主要表现为鉴定主体、鉴定资料、鉴定程序、鉴定范围、方法与标准、鉴定意见书合法。包括立场公正、行为公正、程序公正、方法公正、鉴定意见实体公正。独立性原则

主要包括鉴定机构组织独立、鉴定人员工作独立、鉴定机构之间独立、鉴定操作技术独立、依法接受监督独立五个方面。客观性原则

是指鉴定人员以科学技术或者专门知识对提交鉴定的专门性问题进行鉴别和判断，鉴定人员的主观意见要以客观性和科学性为前提，以保证鉴定结论的公正性。要求保证鉴定资料的真实性和全面性，客观掌握鉴别和判断的合理尺度。/镇宁路9号16楼国《合同法》第269条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括勘察、设计、施工合同”。承发包双方的建设工程合同的实质性内容是工程的质量和工期、造价，发包人支付价款的前提和对价，是承包人进行的工程建设必须确保工程质量和工期，因此，工程造价鉴定离不开工程质量和工期的鉴定。司法实践中工程质量鉴定第一阶段鉴定工程质量缺陷以及造成缺陷的原因和责任第二阶段加固或整改费用的鉴定质量鉴定单位造价鉴定单位/镇宁路9号16楼、司法鉴定在

建设工程施工合同纠纷案件中的运用及其规范操作司法鉴定是指在民事诉讼中运用专门知识或技能，对某些专门性问题进行检验、分析后所作出的科学判断。进行这种鉴定活动的人，称为鉴定人。鉴定人对案件中需要解决的专门性问题进行鉴定后作出的结论，称为鉴定结论。这是由法院委托专门机构通过鉴定形成的、对案件定案处理的最重要的证据。鉴定结论是我国《民事诉讼法》规定的七种民事诉讼证据中的一种，于明年1月1日施行的新的《民要诉讼法》把“鉴定结论”调整为“鉴定意见”。/镇宁路9号16楼/021-523931881、司法鉴定及其委托鉴定的内容与启动条件“当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方当事人协商确定有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人员，协商不成的，由人民法院指定。”证据规则第26条规定：根据“谁主张，谁举证”的司法原则，司法鉴定应由负有举证义务的当事人提起。由北京仲裁委员会审理的北京某奥运相关项目的设计纠纷案件，因中途解除委托设计合同，案件审理涉及对已经完成的设计成果及费用的鉴定。因没有具此类鉴定资格的机构，仲裁庭指定了一家北京的具有较强实力的设计院实施了鉴定/镇宁路9号16楼当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。符合本规定第二十七条规定的情形，当事人申请重新鉴定的除外。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请，或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。”证据规则第25条规定：鉴定事项和范围：由当事人提起的。当事人因提出的诉讼请求存在专门性的问题，才有理由提起司法鉴定，因此，对要求鉴定的内容应围绕案件的争议而确定。“谁主张，谁举证”原告的诉讼请求既要求支付工程欠款，又要求支付工程索赔款，而被告对这两项诉讼请求都有异议，那原告就应当对工程价款和工程索赔都提出鉴定申请。例/镇宁路9号16楼/021-523931882、司法鉴定机构的选择与鉴定材料的提供各地法院对建设工程的质量和造价、工期的司法鉴定机构都确定有单位名录，一旦法院同意进行鉴定，具体的司法鉴定机构由双方当事人协商确定，协商不成的，会采取随机抽选方式确定。鉴定材料的提供司法鉴定机构的选择提交的送鉴材料也是证据，凡与要求鉴定的事项有关的一切材料，包括双方签订的合同和补充协议、设计变更与洽商、工程联系单、变更引起的工程签证和索赔的相关证据等，都应提供给鉴定单位。实践中，也有案件一方当事人已自行委托有关部门进行了鉴定并已有鉴定结论。证据规则第28条规定：“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许。”/镇宁路9号16楼/021-523931883、司法鉴定结论的采信与当事人的抗辩法院委托的对专门问题实施的司法鉴定，由独立的第三方所做出，鉴定结论作为定案的主要证据，法院一般都会采信。对鉴定所作的结论经过审查不予采信要有相反的证据，除法律规定的事由，法院不采信鉴定结论还有困难。证据规则第29条规定：“审判人员对鉴定人出具的鉴定书，应当审查是否具有下列内容：（一）委托人姓名或者名称、委托鉴定的内容；（二）委托鉴定的材料；（三）鉴定的依据及使用的科学技术手段；（四）对鉴定过程的说明；（五）明确的鉴定结论；（六）对鉴定人鉴定资格的说明；（七）鉴定人员及鉴定机构签名盖章。”/镇宁路9号16楼事人对鉴定机构在鉴定过程中不符合证据规则第59、60条规定的事项，可以在质证时提出抗辩和不同意见。法院不予采信鉴定结论的法律依据及事由，可参照《民事诉讼法》第67条规定：“经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外”。证据规则第59条规定：“鉴定人应当出庭接受当事人质询。鉴定人确因特殊原因无法出庭的，经人民法院准许，可以书面答复当事人的质询。”证据规则第60条规定：“经法庭许可，当事人可以向证人、鉴定人、勘验人发问”。/镇宁路9号16楼指法院或当事人对鉴定结论进行分析研究后，认为所作结论不够完备、不够明确或提出了新的问题，或发现与案件有关的新证据，可以决定或申请将已鉴定或新发现的检体，仍交给原委托的鉴定人进行检验，鉴定人对新问题的解答或所作的修正补充就是补充鉴定。4、司法鉴定的补充鉴定与重新鉴定补充鉴定是指对原鉴定结论的可靠性发生疑问时，将原案材料再另行委托其他鉴定人进行的鉴定。重新鉴定的鉴定人，可以不受原鉴定内容和材料的限制，根据委托单位的要求和提供的材料进行鉴定。重新鉴定时若所得出的结论与原鉴定结论不一致，应当对原鉴定结论进行论证并说明不一致原因。

重新鉴定依据/镇宁路9号16楼据规则第27条规定：“当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：

（一）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；

（二）鉴定程序严重违法的；

（三）鉴定结论明显依据不足的；

（四）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。

对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。”提出补充鉴定或重新鉴定的理由和依据:/镇宁路9号16楼、从案件审理看工程合同质量

和工期、造价司法鉴定存在的十个问题及对策

纵观建设工程合同纠纷案件审理的司法实践，有关工程质量和造价、工期的司法鉴定大量发生在案件审理过程中。由于法律、法规对建设工程合同案件的司法鉴定缺乏专门的规定，在司法实践中存在的问题较多，办案人员尤其是鉴定人应当结合实践重视司法鉴定中存在的问题，并深入研究解决应对对策。以下十个在司法实践中常见的问题以及对策应引起鉴定人和办案人的重视。

/镇宁路9号16楼/021-523931881、应聪高度缎重视庸、准转确理穗解最闸高人李民法壁院对渠建设劣工程软合同裳案件呆审理芹的司知法解超释对凤司法去鉴定嫁的相嗓关规赏定，若预防武因理船解有蝴误而筹影响喷对鉴字定的骨依法绪、准相确处押理。《关于审绘理建设炉工程施恋工合同戴纠纷案汇件适用卧法律问价题的解吴释》（下称家司法解丙释）各级左人民请法院窗和仲才裁机乐构审葡理建璃设工义程施家工合灵同案辞件最宝重要姐、最师直接卷的依数据解释有2条对建恒设工程币造价司磨法鉴定命的特殊狡规定以径及2条对质充量和工眠期的相下关规定绘，如何贸理解和屠适用应层当引起摆鉴定人秧和办案翻人的特妨别关注至。/蕉镇宁碎路9远号1赔6楼咏/蛇02摊1-域52侧39年31出88（1）对体固定欠价合捕同的休不予室支持加鉴定诸，应止结合联司法注解释有关设款计变更趣的规定恨融会贯拆通配套局执行司法解阻释第22条规病定：搂“当舞事人及约定厘按照另固定肝价结剂算工们程价录款，舰一方牧当事畅人请摘求对尘建设广工程预造价茄进行痰鉴定膜的，辟不予出支持根”。“固首定价兴”的感涵义《建设工斑程施工滋合同（常示范文疼本）》通用条同款第23条第2款“固答定价振格合兰同。卧双方饭在专苏用条收款内召约定奴合同付价款劈燕包含现的风底险范长围和听风险册费的殃计算肝方法吐。在洞约定训的风格险范给围内犹的合迫同价瞎款不酬再调些整。卸风险昆范围惜以外服的合岩同价盈款的纯调整恼方式发，应吩当在类专用碰条款芬内约恐定”使。约定金风险橡范围秘之外遗的设叨计变泉更司法解面释第16条第2款则规许定：“巨因设计艰变更导持致建设坑工程的甜工程量予或者质骡量标准丑发生变吨化，当速事人对民该部分蔑工程价难款不能赵协商一球致的，床可以参汗照签订荐建设工狠程施工叶合同时栏当地建息设行政财主管部珠门发布香的计价耽方法或视者计价躺标准结跃算工程俱价款”卧。天津中迅院和高遭院对中谦铁建设集集团的漆工程款妙纠纷案滩件的不哪同处理/队镇宁袭路9至号1驼6楼纵/墓02瞒1-茄52吊39准31佩88（2）对鉴乌定范围物的确定闹，应局功限在有灰争议的励案件事睡实部分司法层解释咬第23条规腿定：液“当小事人酬对部忍分案并件事喇实有牢争议痛的，稠仅对晒有争性议的单事实层进行刑鉴定未，但旁争议编事实慈范围社不能立确定株，或贡者双税方当纷事人饼请求牲对全忆部事掩实鉴的定的拆除外貌。”上海徐鼻汇区法井院审理丛的原告膜上海国衣际建设穗总承包份有限公独司和被关告上海惠理工大优学工程惨合同纠颜纷案件双方握对已厨完工径程价尚款中巡寿的1.销24亿元已械协商一象致，并距已签字曾盖章，摸双方仅抱对未完搂成结算赠的有异傻议，原能告也只搞是对双妥方未确亏定部分慕的工程圈造价49递00万元申绞请司法五鉴定，着上海高越院的司击法鉴定阶委托书用明确了诵审价鉴芬定范围想，明确韵双方“矮已审定境且双方淡签章的劳除外”焰。司法鉴熄定中，法鉴定单级位应被棍告单方善要求对版已审定轰且双方居盖章部程分的造家价又进膀行了重略新鉴定统。法院在魂案件庭浅审质证忽时，对衔鉴定单码位超越胃委托范离围的鉴者定结论欣不组织陵庭审质碑证。/板镇宁漠路9漏号1胡6楼夕/各02选1-巾52煌39备31印88（3）不论航合同是仓否有效废，已完料工程质舒量合格哭与否与叫支付工姓程价款泄直接挂固钩处理么的原则柴，为造滑价司法辅鉴定设嘴定了前瞧提。在合晕同无苏效的半前提境下应屿如何胡结算雄工程嚷价款坑？第2条“合杯同无效紧质量合身格的处笋理原则居”规定课：“建竟设工程有施工合摆同无效震，但建铺设工程嫂经竣工岂验收合荷格，承娱包人请娘求参照布合同约封定支付幻玉工程价绑款的，传应予支释持。”第3条“擦合同啦无效酬质量胸不合闪格的琴处理侄原则焰”规种定：异“建许设工徐程施雨工合栗同无洞效，戚且建陡设工秋程经汽竣工案验收欲不合深格的东，按菌照以安下情祸形分附别处扔理：财（一唱）修选复后全的建著设工疏程经呜竣工地验收讯合格班，发占包人嘉请求相承包贿人承脏担修邀复费引用的泄，应横予支弊持；雀（二遥）修抽复后何的建询设工获程经盯竣工励验收狸不合争格，挠承包妻人请咸求支努付工荷程价植款的匙，不艺予支瘦持。科因建丧设工泡程不唇合格藏造成衬的损侧失，形发包吉人有幼过错处的，桨也应椅承担赌相应受的民贩事责帖任。狗”司法踪蝶解释工程质揉量至高宫原则/斤镇宁听路9柄号1亚6楼翻/乐02丧1-涛52执39得31充88注意交：上旋述两惜条规窜定也壤适用陷于对寨有效鱼合同蛇的处销理。近合同剑有效荡，一胜方违席约导菜致合尾同被读解除圣，造罢价司笛法鉴条定通手常针鬼对在框建的大已完骡部分袋工程巾的价绝款结岭算处茫理，捐已完固工程伤价款嘉鉴定例必须罪在工州程质蜂量合克格的珍前提患下进都行。司法耕解释西第10条规定歼：“建珠设工程装施工合辽同解除梁后，已铅经完成偶的建设薪工程质胖量合格酿的，发多包人应逮当按照乎约定支急付相应阵的工程喊价款；沉已经完另成的建季设工程严质量不霸合格的茎，参照预本解释抄第三条摄规定处贩理”。合同叮有效绸，工疫程已虎施工摆完成延，已闭竣工觉程价脊款的与司法戒鉴定掉，同颠样必痰须在泊工程唯质量夏合格肌的前晋提下割进行钓。司法拾解释桑第16条第3款规毛定：倍“建鄙设工嗓程施搂工合则同有战效，狸但建睡设工版程经盗竣工曲验收星不合么格的壁，工汁程价摘款结铲算参恶照本长解释象第三鼓条规扭定处画理。扑”不论合键同是否下有效，种工程价饮款的结泛算必须膀与已完饮工程质端量是否艰合格直什接挂钩柜处理/呜镇宁拣路9复号1贩6楼荣/召02晚1-武52请39筑31阻88（4）与工闪程价款弱作为对者价一部什分的工寨期延误躺处理，毒对在建施工程因漂质量缺纸陷影响覆工期，海以质量帽是否合健格的鉴惠定结论椅作为可钉否顺延蓄的根据虽。工程质勺量和工姑期之间例关系的源争议往鱼往是发圆生在在源建工程峰的争议磁中:从上起海著取名的专“比名萨斜斯楼”啄即针体织品饿进出备口公例司办流公大哥楼倾宋斜38公分叠的索容赔案紧件该工程撒在装饰元施工中果发现主拍体结构许的沉降艳不均匀办引起大鲜楼倾斜急，造成且电梯无剪法直安辆装，由绢此引起链的工程剥质量观深测沉降悟鉴定先册后进行狂了3次，偷历时10年，乱工程钢也因沃此停世工了10年。惯原告韵提出母停工10年的暖工期帖逾期挣损失也赔偿甲达1亿多诸人民逐币。/镇饱宁路9读号16劫楼/乏021僻-52她393割188司法解脚释第15条“质苍量争议镇期间工片期的处烟理”规拘定：“稿建设工打程竣工袭前，当饱事人对掌工程质闷量发生拢争议，雷工程质营量经鉴理定合格疑的，鉴解定期间否为顺延味工期期属间。”此条规暂定的法退理基础社来源于19钞99版的诞建设押工程题施工笛合同罢（示处范文句本）神的通围用条酷款第18条“重爱新检验抢”，该编条规定担：“无协论工程赞师是否绝进行验批收，当答其要求光对已经滑隐蔽的亩工程重吨新检验今时，承煎包人应仆按要求乞进行剥降离或开冒孔，并臣在检验摊后重新旨覆盖或拾修复。易检验合愤格，发经包人承贩担由此消发生的宇全部追呆加合同裤价款，烛赔偿承循包人损槽失，并穷相应顺澡延工期累。检验而不合格叶，承包见人承担秀发生的险全部费艇用，工献期不予墓顺延”固。示范文拼本由国乔家合同怎主管部伍门的国思家工商咬局和建染设主管停部门的再建设部穴共同颁访发，其耀地位属霸于行业土交易习乒惯《合同己法》第61条/新镇宁顽路9框号1渔6楼裕/哲02测1-族52烫39滔31莫88（5）审计斯报告不虎是鉴定惹结论，是也不是型工程价哀款结算帝的依据20竹01年4月2日，最晓高人民坚法院就即河南省昆高级人燃民法院挺专题请沃示的答息复（[2奸00甚1]民一刷他字帽第2号）“关仔于建脾设工卷程承雅包合凝同案猪件中蚁双方脱当事古人已圆确认齐的工幅程决搏算价会款与重审计径部门油审计蛾的工窃程决赶算价修款不联一致耍时如庄何适犹用法挥律问钩题的蜡请示罩收悉建。经等研究炮认为即，审烛计是现国家姥对建上设单编位的灭一种径行政笑监督陪，不圆影响历建设裕单位侦与承飞建单慰位的叨合同胡效力狐。建幸设工戴程承姨包合涨同案责件应咏以当却事人疤的约浊定作助为法姨院判粥决的烘依据辈。只烧有在叙合同约明确魂约定演以审侧计结贺论作赔为结血算依霉据或舒者合危同约毒定不茅明确慈、合艰同约度定无愤效的姐情况车下，卸才能扁将审渠计结镰论作干为判那决的朝依据英。”/镇唱宁路9膜号16持楼/拖021魄-52说393死1882、鉴别定人勾应要标求当匙事人调依法显、限寻期提象供司抄法鉴溉定的航鉴材茧，鉴亦定人减只应打对限鼻期内顽收集废到的鉴鉴材逆进行却鉴定告，才稼能有展效控事制鉴组定期耐限。根据毕“谁垄主张非，谁盛举证煌”司朗法原忙则，湾提起页造价撞司法饲鉴定桨的申脑请人页应当稠提供雪相应田的证矛据，烤按司酒法鉴往定委摇托法量律关移系，冬申请奇人的左证据厨应提驳供给古法院坏或仲尝裁机绕构，辰再由糕委托馅人移倦交给怠鉴定定人。有的跟法院何或仲票裁机闯构让蹈申请瞒人直幕接把结鉴材倍证据脏提供叉给鉴凡定人不规稀范，阳容易死疏忽南证据薯本身瓜的真载实性慨确认端环节广东省绍高级人欧民法院各（200甲8）粤逮高法砍民一惑终字贫第14余4号案件二审窝撤销叨了一表审鉴逼定进茎行重终新鉴孝定，加理由欠：造稻价鉴间定在音程序秀上存种在违舍法之感处，征原审成法院翼对双殖方当敏事人凤提交四的鉴全定材温料没障有进淋行法逼庭质愿证，镰而是太将材酒料直尊接送颈走交河鉴定意单位帐开展恶工作阿。按湖照证右据规甲则的失规定洽，证咽据应掀当在大法庭疤上出识示由露当事门人质抖证，困未经容质证柴的不暂能作霸为认岁定事橡实的陕依据据，鉴练定材农料属认于证膏据的胶范畴著，理竿应进生行质炭证。/镇域宁路9匙号16倾楼/霉021哑-52息393映188正由瓶上海芝二中屑院审体理的痒一起责建设略工程璃案件诊，从200普8年月壤日受腿理后樱，由么于工闯程造苏价司个法鉴挖定经锯过了51个月，喝案件一右审至今哭仍未结偏案，而弱工程本赛身的施再工工期雅限仅个18月。由于稍鉴定手人允仍许当什事人医在鉴嗽定过峡程中滥持续师不断姻地提砌供材陕料，捆对方粪当事耻人对劲后续摔材料栏的真渔实性沟持有驼异议泽，使哭鉴定匪人左闭右为另难，找无所筛适从钉。鉴定灾人一府定要况根据席举证胡期限许的规很定，一方面胃应向当卵事人书节面明确内鉴定需感提供的异相关材哨料，另幼一方面洁应当要券求委托惩人明确凉提交材痛料的期库限，并持要求书面明确过别期应视其为当事监人放弃拖权利，短这是严春格控制社鉴定期病限最关虏键的措缺施。/镇欣宁路9段号16句楼/隔021头-52私393增1883、鉴课定人码应在辟鉴定熄过程每中对阁工程仇量的穴确定校、鉴仙定范嘴围、边取费纹原则绩、计做价方角法等效问题较随时帮做好严会商晴纪要许，对详需现盲场勘骆察的毯项目泊应做垂好勘保验笔舅录为保踏护鉴嗽定人翁的合缎法权染益，猜在鉴情定过焦程中机对鉴妹定范强围、础计价葡方法推、工歉程量睁的确标定、装取费奴原则焰以及堂双方愤当事愉人持高有异层议等棍问题禽，应垮及时陶以会群商纪采要等暂书面赠形式仓要求悉当事脊人予姻以确育认。上海有候一个工磨程合同耗案件，伞双方合贿同约定姨的是固骆定单价隙计价，条也约定挺了单价争调整方急法和条捐件。一升审法院映委托鉴连定，鉴啊定人按止“93定额省”计做价。狼一审驰中，谦一方遗当事育人在游最后兰一次宰庭审鲜中对皇鉴定构的计洪价方芳法提娘出异粒议，颠二审季中要饿求重仓新鉴抬定。秘二审废法院汤维持仇了一描审的徐鉴定利结果袍。二审俱法院隶维持愉的理度由：犯如当适事人该对计汗价原摸则有帐异议衰，理应凶在审距价工阁程中慢及审寨价报安告征韵询意煌见时适提出拿异议。现伶资料投表明砖，当圣事人单在鉴影定单感位组嫩织的耳会商侧纪要虹及当苹事人纹的信菠函中航，均德没有进提出缓异议损。这释应当酿理解际为当惨事人食对“93定额蒙”的购计价查方式级是同氏意的姓，故捞要求丈重新衣鉴定遗理由广不予流支持洪。/鸽镇宁扯路9薪号1楚6楼便/扩02趴1-粘52督39预31晚88勘验访笔录壶，是践一种忧民事网诉讼文的证泉据，内是鉴萝定人能对案曲件争键议标熄的物费和有逐关证竿据，存经过烈现场游勘验收、调棕查所斗作的辅记录俗，能吓够对处现场既实际夜情况彩作出素客观世反映宗，需陈要勘薯验物间证或自现场右的应肥当制怒作笔崖录。对于吐有些没案件煮材料县不能鬼证明违须到终现场汪进行慢实地借勘察爹的，台鉴定侵人应出要求剑委托号人和超双方角当事贱人一松起到各现场肉形进育行踏伍勘，检并做孤好勘茄验笔拳录。笔录的辆基本内裙容时间地点勘验略人在场惕人勘验帅的经泄过结果勘验敌笔录鼓应当毒由勘续验人县、到塞场人幻玉签字揪才具继有效封力。/镇阻宁路9赏号16旱楼/讯021茧-52积393驰188四川省倘高院受蜡理的中去国人民成银行西脏南金库吴工程纠网纷案件当事会人对跪基坑达土方鉴工程狭量发迈生争成议提切起诉金讼并豪进行隶司法的鉴定斥。由医于土涨方工特程已感停工层期限茅较长妇，又宗因停归工期服间多订次大薄雨使害已完厅土方输底层饿的工令程量址发生往变化厕，鉴凳定人滤在现伯场勘竿察时委采取剖以土贞方自碗然底简面测叮量和冻测量积杆椎嘴体自软然落骆地底束面两碎种不懂同的扎测量免方式业获取耗标高代值，拜计算叮出两漠种不缎同的皮已完希土方盲工程沟量数偷据。由于勘浙察过程循和两种匹方式取施值都在妻勘验笔偶录上明变确载明斯，使当捞事人对钉鉴定人爬的已完薄土方工摇程量的脏鉴定结艺论信服恋，争议争标的达1.帽1亿的案并件终得捐以调解浊结案。/埋镇宁久路9得号1脾6楼毅/师02歼1-动52表39脸31貌884、鉴定术人不得融以鉴代宵判，对蔽鉴定结庸论难以惠确定应傍适用由笑委托人凳取舍原药则鉴定真人只稍是受锹托对漆案件许的专凳门性锻问题拢作出坏技术财分析宁，对忍自己部不能碰判断蓄的事石项应也根据及案情甩提出步供仲留裁庭街判断仪的参稿考意景见，秒而无测权对案件事戚实、当治事人的临是非以熔及法律惹定性作出炸判断或，否孙则就亚是以审歇代判荣，程晕序违弊法。浙江某舞高速公素路合同轿造价纠披纷的案厅件报告业第五泛部分壁“鉴软定有项关事雪项说川明”运对（爽一）图总体竟情况趣部分脚认定虫：“孩本次前鉴定水对监拨理工干程师沾的索别赔（密费用捡、延桃期）午申请疾单费怀用的单审核形意见佣不予贞支持镜。对乞（二武）人疫工费牛赔偿谱的审抢核部乒分认般定：飞“申哭请人絮关于张人员日费用槐的索抵赔缺追乏符朱合规缩慧定索碰赔条潮件的故证据贿，本瘦鉴定拥不予崭确认放。”驴；对跑（三治）机贿械费工赔偿垮的审却核部绩分认漆定：怕“申般请人饼关于桐机械堡设备杂费用佩的索周赔，烦缺乏福符合岛规定陡索赔负条件拢的证棕据，吹本鉴低定不饱予确杂认。阁”；卷对（爬五）阶租金拌索赔语部分谨认定畅：“址拌合泼站因晌投标泥文件旧中为删自有赚设备叠，租跳金索症赔依罗据不丹足，喊不予旦支持孝。”沃；对宜（六持）其隔他费迈用部哪分认航定：明“利粘息和分税金为索赔歼无依津据，贝不予驾支持字”。上述鉴笋定结论够中所涉寇对事实价的“不六予确认器”，其躬实是办裤案的法尸庭或仲怎裁庭对绸案件事偶实的认痰定权利资；鉴定眯结论对锡当事人拔的主张否称“不拘予支持巡寿”，则慢是法庭致或仲裁艳庭案件谈处理的沙裁判权慢利。/溉镇宁结路9层号1怖6楼软/究02土1-姻52循39殃31上885、鉴袍定单灰位应图服从防当事妻人签孕证的哪补充观约定荣，不赢得擅冬自改枯变签渗证内错容司法藏解释贼第16条第1款规龙定：盛“当牙事人皇对建颤设工抵程的次计价仗标准扎或者躁计价当方法厘有约约定的躲，按科照约础定结销算工巡寿程价怀款”第19条规队定：及“当哈事人床对工稼程量述有争阅议的惨，按件照施楼工过售程中铃形成罢的签逗证等隆书面驼文件常确认仔”。工程签唇证补充心协议直接证可据鉴定单威位在司秀法鉴定穴中不承项认当事设人的签陈证，或低者用定弊额标准证擅自改侍变当事钓人的签退证约定违反搁了服廉从当冲事人侮约定晒的司从法原狐则，爹其实劳质是泰鉴定侦人凌睁驾于乐当事粗人之违上，疫违反眉了当杆事人燥意思功自治利的原绳则。/镇抵宁路9般号16及楼/吴021款-52挨393爬188仍以上型述浙江兴某高速淋公路案健件的司尝法鉴定沸为例,案件柳涉及舰公路消路基扯施工艺的下筋封层惧设计梅发生孝变更束，由言于摊效铺面辛积不趴变，耽摊铺下、碾觉压数粪量及痛质量达未变辛，申底请人泻投入始的机刚械设翅备和恩人工平均未贫减少述，经侍双方矮当事字人协无商，猜对此寺设计潮变更何引起肿的增老加工萝程款单签证猛确认斗增加状工程怀款计15骗90许95稠8元。但鉴摩定人奸在鉴栏定过秧程中庭以此委签证旦本身娇不合宋理为四由不重予确践认计练量。厦鉴定等人的向处理希明显扎违反则了司迅法解命释规画定的纯服从键约定所原则考和按皱签证狂确认反原则谈。/份镇宁驼路9蹲号1晨6楼细/赴02拐1-舰52井39搞31葱886、鉴没定人喂根据居案件身材料税难以眨确定敌结论险的处雕理以寸及当雾应对袋对策由于证作据缺乏茧，根据败已有证余据难以叫作出确丹定结论转的；当事恋人对专合同霞效力搞持有勒争议似，法尺院尚抚未释哑明合凶同效年力的寻；争议抗双方猪各自县都有鸟证据访证明涨自己漂观点幼能够缎成立王，导属致鉴沙定人饱对有订些问进题不颠能出纯具确胸定的露结论虏的，鞭等求等。原因◎作猪为特元殊证着人的聋鉴定组人，快对此扒应列猎明不帖能出抬具确孕定意馅见的侄事实疑和情叹形，妙作为鼓需要烈说明勉的待晚定事附项由黄法院寄或仲符裁机足构取缠舍决大定。/蚁镇宁尿路9努号1聪6楼观/晕02黎1-兔52酱39竖31御88有一个携造价纠腹纷案件胆委托司恩法鉴定鉴定报货告认为览：“由诉于建设掀单位在位收到施窑工单位的递交的并“窝工荐损失费箭用清单椒”后没殃有按合脆同约定菠的时间撕及时给染予回复纹，且该讨索赔事保项发生朋之时至碍诉讼时该已有五镜年多时达间，故促我们已绘无法对共索赔报鹊告中所颜涉及到免的具体仿窝工人血员数量冈、机械葵设备数励量等具洽体数据供进行核贼实、查殊证。根轨据索赔厌报告显详示的窝飘工天数侍和每天没的费用狗计算出堡窝工损荐失为740薯,20蹦0元。看此项舅索赔纽奉事项旦的相嘱关费樱用目膊前我叫们无伙法作眨出明贝确结穗论，生请法冲院根委据有醋关法沙律来候决定骗。”符合不筝能确定牲的事项做由法院佛取舍原辆则，但牧鉴定单械位在此范前提下喇没有发摄表自己厌的专业鲜意见略宇有不足邻。/买镇宁附路9干号1怕6楼摸/攀02改1-搭52泥39渠31沉887、建慰设工锦程合秋同无份效，袖以按皆实结氏算方狐式进慕行造沉价鉴派定时察其取上费和蚁鉴定脏结论后应排陈除利株润。按“眉合同积无效蠢质量谅合格净的处熟理原及则”赔的司造法解督释第2条的规抢定，承蓬包人有房诚权请求参照合同约浊定支付鼻工程价蛮款“参泥照”立值得蚀结合海案情跟进行佩研究林，这朋条支婚持的歌是承腿包人荣的一阶种请眨求权扯，但疑并非杠唯一鸽的请脂求权型。《合同法》第58条规连定：弊“合睁同无申效或色者被阁撤销任后，纲因该舟合同仆取得持的财咳产，奸应当途予以来返还茧；不午能返醒还或精者没笨有必抚要返货还的龙，应灵当折福价补满偿。沙有过滚错的经一方游应当里赔偿邻对方缩慧因此泊所受惯到的忙损失裹，双栗方都回有过钢错的销，应漆当各涨自承驾担相直应的僵责任蔑”司法绒实践学中办云案人渡和鉴意定人询按这萌两种团方式约中的挠那一杏种处证理取价决于艘当事佩人的僵选择贡。/镇叨宁路9羊号16获楼/代021株-52掘393贩188但不谋论选军那一座种处移理方玻式，询在参杏照合沉同约倍定或临按实坊结算停时，辱办案助人和莲鉴定辟人都骗应注季意工辽程造揉价中疤所含不利润紧应予鼠剔除及，不业能合饰同无舅效还诸支持贤利润墓。国家建念设部颁劫发的10签7号文携件《建筑铺工程欢施工睛发包填承包脏计价认管理谋办法》第5条规定朋：“施木工图预之算、招细标标底臂和投标令报价由栏成本（凤直接费唤、间接瓣费）、皆利润和等税金构沸成”工程合荣同的利栏润是指纺承包人凑完成所舍承包工致程依法贡可获得恼的盈利猫，显然宣指当事充人的合睬法收益笋；如合枪同无效机，这部意分的合百法权益仍也不能鱼计取。常州喷仲裁盘委员巷会审纹理的相某商困品住肿宅项拼目的慎工程纵款仲粘裁案丘，当档事人龟因未己经招弃标程次序先捉行开下工而仪导致竞合同须无效系。仲劲裁庭晋应申扣请人顽要求肺按《合同模法》第58条规归定的否折价尤补偿扇方式狡进行壮鉴定吩后，剂在下描裁之馋前发引现鉴干定人祝的造督价鉴鹅定结际论未委确已颂排除萝造价晕计价著中所嗽含的犁利润移，仲教裁庭租通过娇补充袜鉴定相方式仙由鉴楚定人怖明确脑了结过算中鱼所含律利润狡的具锁体数姓额，愁并剔脾除利词润后贯对案惭件做娘出裁查决。捎。/粮镇宁草路9释号1泻6楼挽/惰02野1-扇52柔39卵31寇888、按鼠司法折解释班规定琴工程蜂质量裤是否标合格庆应与抱已完振工程承价款蝇直接平挂钩屑处理忧，工扣程质狸量成震为造轧价的房诚对价痕，因替此工闭程质捎量鉴摇定与禾造价族鉴定内也须陈直接谊挂钩叉处理司法实恳践中，骡因工程戒质量合估格与否柔形成争雪议；或盾者当一谅方提出忙价款请陕求时另着一方提椒出质量催缺陷的希反请求坡，于是卵造价和展质量都进成为司屡法鉴定悉的对象络。建设工我程质量塘鉴定除帽了司法才鉴定一倒般要求脸外，还拼具有鉴亮定人资乱质条件完和检测佩手段等等方面的齐特殊要声求。当质隙量缺发陷及马责任荒人有堡鉴定殊结论对缺款陷的泛整改跟或加丹固费治用的竭鉴定由具悉有相硬应造野价鉴映定资洞质的侍鉴定危人鉴伶定/镇驾宁路9隆号16经楼/叨021哑-52页393再188宁波把中院亏作出渡如下让认定原：“话根据闻质量奴检测必报告姑，工虎程施凳工质炕量确愧实存绒在与宁设计秤要求商不符争合之走处，豆被告颗（业感主）廊要求仅原告苦（施潮工单猾位）前按设乎计要煮求维胃修具商有一虑定的部合理摘性。破但是消，按富原设被计要横求选天用的无加固圈修复护方案句费用印高达38轰00多万树元，炼大大匪超过卧工程郑造价糖，经逗济上纠不合尤理，税有关舅顶升湿（迫暖降）否方案春施工层难度绪高、搏风险概大，专而涉佳案工担程标忧高与千设计联值最腿大相匆差66毫米环，层茧高与妻设计脸值不序符之阀处最蝴大值引为98毫米，陵有的仅落相差11毫米，胶不予调削整仍可委满足正赵常使用刑，故本悉院对该凭院出具昆的维修酷方案不肥予采纳婆”。浙江慈果溪某新康建学校碑工程在使用5年后发娇现教室腰标高低宏了5公分熟。法泊院根专据当洪事人拣委托仿原设辉计单谣位对招工程悦修复俭加固喷方案其进行婚鉴定舌，20紫05年8月原设坡计单位评出具了湾鉴定报纽奉告，提魂出按“顶熟升（盏迫降呢）方钱案”整改，喊修复加挽固总费勾用为380废0余万爆元。代理叼律师智建议嗓当事禁人另棉请国搏内资质生条件堪更高炭的清低华大悠学的宽建筑篮结构恋专家提供挪对鉴脂定结贡论异吃议的游专家荷证人加意见俗。专母家证威人书枯面意树见指刻出这耕一方肾案存遍在的冲安全钓隐患回和不滨合理劳性。/镇占宁路9磁号16优楼/忍021竭-52剧393软1889、工用程工昌期是音造价毁的对艳价组的成部切分，未进行部工期渠鉴定颗应注梢意的妈问题乖及应常对建设暖工程排工期惧争议合同约辫定的高劳额工期凑违约金误往往超深过拖欠樱的工程愈款本金地，不少法壤院和仲崇裁机构臣在案件控审理中岔不接受呼当事人箱的工期盖争议的因鉴定申压请。上天海北丈京深顾圳天羞津前述悉天津堡中院倡、高哭院审碗理的友关于循固定欲价合甚同中怀所涉拥的增塑加1万平哀方米尽建筑罢面积丛的工期争塔议，就兔是由天饮津高院擦对一审候鉴定结滤论由原娘鉴定单比位作了周补充扣鉴定倦才得奋以妥向善解腐决的你。新的孩重大英争议/为镇宁接路9迅号1蔽6楼束/腿02逼1-永52敌39伞31情88工期鉴敲