电梯施工合同范本（通用18篇）

电梯施工合同范本（通用18篇）

电梯施工合同范本第1篇

甲方：

乙方：

一、受甲方托付，乙方为其安装以下1个项目共2台电梯：

项目1

项目2

二、安装周期

经乙方安装人员现场测量，土建符合要求，具备近点施工条件后，进点开工至交付试运行：项目1总工期为10天；项目2总工期为20天。

三、付款方式（按项目分批付款）

1、乙方开工报告办理完毕，进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。

2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%，电梯快车调试后再支付10%

3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后，甲方必需支付乙方安装总金额的40%。

四、安装施工中双方的责任与费用分担

1、乙方责任：

（1）负责电梯设备的安装工作，电梯设备的调试工作；

（2）供应电焊氧割设备；

（3）参加甲方和其他有关部门（含厂检及建委验收）对电梯设备所进行的安

装工程验收工作；

（4）负责所需的施工工具；

（5）遵守施工现场的有关制度；

（6）协作甲方整理电梯验收相关资料；

（7）严守平安管理制度并负责购买意外损害保险，全部人员必需持证上岗；

（8）听从甲方及现场项目业主的管理，任何涉及本合同的工作或须增加工程

量必需向甲方上报，由甲方出面与业主沟通；

（9）工地现场不戴平安帽或高空作业不系平安绳罚款500元/次。

（10）在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款，由施工队自己担当。

2、甲方责任：

（1）帮助供应平安存放电梯材料及施工工具的用房；

（2）帮助为乙方现场施工供应所需电源及施工用电电费；

（3）负责电梯相关土建需整改项目；

（4）负责电梯验收相关资料及费用；

（5）负责电梯安装过程中的管理与协调工作，特殊是平安及质量监督工作。

五、违约和赔偿

按《经济合同法》的有关规定执行，电梯安装必需一次通过厂检与特检部门验收，如安装质量缘由导致复检，除全部费用须由乙方担当外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。

乙方人员如发生平安责任事故，由乙方自行担当，如甲方因此受到损失的，按实际发生额由乙方赔偿。

六、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各执一份；双方签字即生效。

甲方：

经办人：

日期：

乙方：经办人：日期：

电梯施工合同范本第2篇

甲方（租赁方）：（以下称甲方）

乙方（出租方）：（以下称乙方）

依据《民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。

一、租赁机械的名称、型号、数量、地点；

1、名称：____

2、型号：____

3、数量：____

4、地点：____

二、进出场费、租金及其交纳期限：

1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。

2、按月结算当月租金，每台每月租金为人民币（不含电梯操作人员工资），一次性定价不作调整。

3、租赁费付款方法：安监站备案日起计算租金，每台前三个月暂不付租费，第四个月起先。下月20号前付清上月租赁费，每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。

三、甲方责任：

1、负责设备基础施工制作，总电缆线及楼层平安门。

2、供应平安、牢靠的电源，并将电源引入电梯设备电源箱。

3、主动协作升降机安装、拆除工作，保证进场道路畅通，负责夜间施工照明。

4、承租过程中，确保对电梯设备失窃或受人为破坏担当全部责任。

四、乙方责任：

1、供应合格的设备。

2、向甲方供应有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底。

3、负责机械设备的进场安装、维护、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术平安验收合格资料，甲方现场协作。

五、人员管理及平安责任：

1、因机械本身存在的质量问题引起的平安事故由乙方负责，设备安拆时一切平安责任均由乙方担当，甲方概不担当一切责任。

2、乙方应协作甲方做好文明施工、平安生产检查并参加创建文明工地活动。

3、甲方违章指挥时，造成后果由甲方担当，操作人员应拒绝作业，非操作人员不得进入机械操作室作业。

4、甲方必需通知各施工队不得随意打开平台平安门，顺手关门不得违犯，如电梯四周作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，电梯停止运行后，甲方才可平安作业

六、租赁期间机械设备的维护保养及故障解除：

1、租赁期间机械设备的修理保养及其费用均由乙方担当，机械运用期间要求乙方每15天检修维护一次并做好记录，并且保证机械设备的平安性能、技术性能符合国家规定。

2、故障解除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能解除时，乙方应快速派专业人员赴现场解除。

3、做好设备修理保养，乙方处理故障，做到一般故障2小时内解除，大故障当天解除。因乙方缘由每月累计停机修理超过2天，如每超一天，乙方担当甲方全部损失。

七、违约责任：

1、甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算，停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的缘由造成停机租费按正常结算，如甲方逾期付款，从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不行抗力等因素停工停机，双方协商。

2、甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。

3、本合同不详之处，双方协商解决。

八、其他约定事项：附墙要求全部6米设置一道。

九、争议的解决方式：本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。无法协商时，依法向____区人民法院起诉。

十、本合同一式四份具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章生效，全部条款履行完毕后自动失效。

甲方：

乙方：（签章）

代表签字：

电话：

________年____月____日

（签章）代表签字：

电话：

________年____月____日

电梯施工合同范本第3篇

出租方（以下简称甲方）：__________

承租方（以下简称乙方）：__________

乙方因垂直运输的须要，甲方情愿向乙方出租下述施工电梯设备。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的实际状况，甲、乙双方在遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则下，双方一样同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。

一、设备概况

二、租赁设备的全部权

1、在租赁期间，合同附件（发货单）所列租赁设备及配套件的全部权属于甲方。乙方对租赁设备只有运用权，没有全部权。

2、未经甲方授权，乙方不得将租赁设备转租、抵押、质押等。

三、租金的计算和支付：

1、安装调试完毕经双方技术人员共同验收并移交手续后，设备进场由乙方向甲方做书面证明，进场日起起先计算租金。

2、租赁期满，乙方将完好的设备交给甲方并结清全部租赁费及相关费用，甲方办理退场手续，并刚好拆出设备。若乙方未能结清租赁费，甲方有权不撤出设备，并租赁费照常。

3、设备租金按月收缴，不足一月，按天数计算。

4、设备租赁费用的支付：每__________月__________日至__________日内支付上月租赁费。

四、租赁设备进出场、验收和费用

租赁设备的出场费元由乙方担当，并在设备出场拆卸前一次性支付给甲方。

五、租赁设备的运用、修理、保养和费用

1、乙方在运用租赁设备期间，租赁设备任何部件、任何装舲出现故障应当刚好通知甲方，并进行处理，或托付乙方处理，不得带病作业，若因设备在正常运用状态下出现的故障其修复费用由甲方负责；因乙方违规操作或因供电等乙方的缘由素导致的租赁设备发生故障及造成的损失均由乙方负责。

2、租赁设备操作人员由乙方配备，甲方可以举荐，必需持证上岗，娴熟操作，严格遵守操作规程，若因违章作业造成损害的，由乙方担当全部责任。设备操作人员的工资费用由乙方结算，不含在甲方租赁费内。

六、违约责任

1、乙方延迟支付租金时，按日3‰向甲方支付违约金；如付款后接着租用，合同照常生效。

2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反约定，向对方偿本合同总金额10%的违约金。

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任一条款时，甲方有权实行下列措施：

（1）要求乙方刚好付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的相关损失。

（2）终止本合同，收回或要求归还租赁设备，并要求乙方赔偿甲方的相关损失。

七、未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。本协议壹式肆份，双方签字盖章后生效。

甲方：__________（盖章）

乙方：__________（盖章）

__________年__________月__________日

电梯施工合同范本第4篇

甲方：（安装托付方）

居处地：

法定代表人：

职务：

乙方：（安装承揽方）

居处地：

法定代表人：

职务：

鉴于：甲方向乙方购买了12台电梯设备，乙方具备电梯安装、修理保养的相应资质，依据国务院《特种设备平安监察条例》（2003年第373号令）关于电（扶）梯安装、修理应由制造企业进行的规定，甲乙双方商定由乙方负责安装位于的电梯，双方在自愿、同等、互利的基础上协商一样达成以下合同条款，并遵照执行。

1、安装设备型号、数量及安装费用：

序号设备名称型号规格层站台数安装单价小计

1模块化电脑组合变频变压限制乘客电梯鷛o-star（800/1.5）11123.38万元40.56万元

合同总价人民币（大写）：肆拾万伍千陆佰元整

2、安装调试费以及支付：

2．1本合同安装调试费用总金额为人民币（大写：肆拾万伍千陆佰元人民币40.56万元整）。

2．2安装调试费的支付：

2．2．1甲方在双方约定的安装开工日期前7日，向乙方支付安装费的50％（其中20%作为定金），计人民币20.28万元（大写：贰拾万贰千捌佰元整）。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方将在收到款后7天内进场安装。

2．2．2电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内，甲方向乙方支付剩余安装费的50％，计人民币20.28万元（大写：贰拾万贰千捌佰元整）。乙方收到合同规定的款项后，甲、乙双方办理电梯移交手续。

2．2．3如因甲方缘由导致乙方不能刚好安装，或因甲方缘由不能刚好报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能刚好通过当地负责特种设备平安监督管理的部门验收的，则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。

2．4乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。

3、电梯设备的安装施工期：

3．1本安装工程开工时间应满意工程进度须要和甲方要求，安装完成并通过验收时间最迟不得超过年月日。在电梯进场安装前，乙方应常常到工地监察督促土建施工进度，如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能供应电梯试运行电源，则电梯安装工期相应顺延。

3．2安装开工日期最晚不得超过设备到货后的天，甲乙双方初步拟定于年月日起先施工安装。

4、甲乙双方责任义务：

4．1、甲方责任：

4．1．1供应符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源，并解除积水、污物，负责供应安装起吊场所和吊装饰，如有差错，应刚好修正。

4．1．2安装施工时，甲方把三相五线制电源接至电梯上机房，供应施工用水、用电，负责电梯安装后的土建修补及填充工作。

4．1．3帮助供应在安装作业旁边有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。

4．1．4帮助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。

4．1．5协作乙方向当地负责特种设备平安监督管理的部分提出开工及验收申请。

4．1．6电梯产品未阅历收合格，甲方不行擅自运用，否则由此产生的一切后果由甲方担当。

4．2、乙方责任：

4．2．1本协议约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方供应询问服务和提出整改要求，与甲方约定详细开工日期，在设备到货后，会同甲方代表、监理单位依据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

4．2．2负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。

4．2．3电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车（拆箱清点、起吊时甲方进行协作，费用由乙方自理）。

4．2．4在安装期间，负责保管设备及部件，留意成品、半成品爱护及防盗，直至验收合格移交甲方。

4．2．5根据国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作，电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，根据或高于gb－7588－2003国标制造生产，安装后的质量标准也应符合上述标准。

4．2．6乙方供应脚手架的材料，自行搭建和拆卸；供应电梯安装用木制架及安装所需协助材料设备等。

4．2．7乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4．2．8负责安装质量的自检验收，在甲方的协作下向当地特种设备平安监督管理部门申请验收并担当验收费用。

4．2．9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

4．2．10保证现场的平安文明施工及垃圾处理。参与现场施工协调会议，协作甲方土建施工。

4．2．11安装现场培训甲方的系统管理操作及简

单修理人员不少于2名。可依据甲方的须要供应注意实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所供应的设备能够正常、平安的运行。

培训对象：电梯管理人员、维护人员；

培训教材：土建布置图、运用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养平安技术等；

培训内容：电梯的工作原理、基本机构和功能，电梯部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障推断及解除，电梯日常管理和紧急状况处理；

培训地点：在电梯安装地点进行现场培训。

5、安装验收：

5.1电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方提请设备安装地质检部门依据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。

5.2乙方应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并担当费用，甲方应主动协作。

5.3电梯产品未经当地质检部门验收并发放准运证，甲方不行擅自运用，否则由此产生的一起后果由甲方负责。

6、安装质量的保证：

6.1自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证，甲乙双方办理移交之日起，乙方负责保证电梯设备12个月内在正常运行条件下的安装质量（如该电梯所在物业未进行交钥匙工作，则该电梯的维保期从物业进行交钥匙之日起计算）。在此期间内，乙方应供应如下保修服务：

6.1.1在保修期内，乙方为甲方供应设备的保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责（不包括照明灯具和油脂）。在保修期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的12个月。

6.1.2无论保修期内外，设备送修时，乙方必需同时供应相同部件供甲方运用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

6.1.3在保修期内，乙方供应一年365天，一天24小时的在线服务，供应服务的任何费用均有乙方担当，乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证10分钟内到现场修理，确保电梯正常运用。相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时（最多不超过一周）进行升级改造，由此引起的各种费用全部由乙方负责。

6.2保修期满后，乙方承诺设备保养费用不超过5000元/年。（建议签署小包协议，因为电梯运行5年内很少出现配件更换，可以节约业主开支）

6.3在保修期内，因以下缘由造成的设备损坏由甲方担当责任和费用，乙方供应有偿服务：

6.3.1未经乙方或乙方托付的安装公司安装所致的故障；

6.3.2未经乙方或乙方托付的修理公司修理所致的故障；

6.3.3因认为运用不当而造成的损坏。

7、违约责任：

7.1若因乙方缘由未能按时完工，每延迟一天，乙方应向甲方支付安装工程价款千分之一的违约金；延期超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方担当安装工程价款5％的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。

7.2若乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应马上返工直至验收合特别，还应担当安装工程价款5％的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失。

7.3乙方守约的状况下，甲方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款千分之一的违约金。并据实赔偿乙方所受的损失。

8、附加条款：

8.1本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。

8.2本合同及附件生效后，合同的任何修改均必需得到双方的确认。

8.3未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

8.4合同争议的解决：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼，诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方担当。

8.5本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

8.6本合同正本一式捌份，双方各执肆份，各合同文本具同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

签署日期：

签署地点：

电梯施工合同范本第5篇

甲方：(运用方)

乙方：(出租方)

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，结合本工程实际状况；就乙方租赁肆台施工升降机给甲方运用事宜，在互助互利的基础上，经双方协商一样，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。

一、工程项目信息

1、工程名称：____

2、工程地点：____

3、建筑高度：____

二、租赁设备信息

1、规格型号：____

2、生产厂家：____

3、产权备案号：____

4、出厂日期：____

5、施工升降机安装位置由甲方定，高度满意甲方施工要求。

三、租赁期限

1、暂定为个月按实际运用天数计算。

2、租期计算方式：从广州市或省级检测部门检测验收合格后交付甲方运用之日起(因甲方资料不齐全而造成无法检测验收在均在安装调试完成一个星期后)起先计算租期，至甲方书面通知乙方整机拆卸完毕之日止租期结柬。甲方可依据工程须要书面通知乙方延长租赁期限，本合同持续，双方接着按本合同约定履行。(注：机械运用中途因甲方缘由造成工程停工，租金照算。)

四、机械进场

1、在本合同签定后，乙方按甲方要求的时问进场；约在期内进场。

2、乙方保证进场机械质量是符合国家标准的、符合甲方的运用要求、符合其所供应的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。

3、乙方拖延进场或不符合要求，甲方有权解除合问。损失由乙方负责。

五、机械月租金、加长附墙增加费、进退场费用及支付方式

(一)机械月租金及支付方式

1、按月计算租金，施工升降机的每台每月租金为____元(大写：壹万壹仟元)。此价格为不包税不包含操作司机不包强制保养费(包强制保养费合计月租为11500元/台)，司机工资另议。乙方收款后开收款收据，如需发票甲方应另付税款。

2、施工升降机租金包括如下几点；

(1)、施工升降机修理保养费用(强保费除外)；

(2)、施工升降机材料配件及附墙安装费用(加长附墙除外)。

3、施工升降机安装调试完毕交付甲方运用后每2个月支付一次租金(在当月10号前支付2个月租金)。

4、拆机前甲乙双方结清全部款项，否则乙方有权不拆机，租金照计。

(二)加长附墙增加费(1800元每道，货到一次性付款，定做每次不少于10道)包括如下几点；

1、厂方的标准设计费(必需通过技术质量监督局审批)；

2、部件的制作生产费(通过技术质量监督局检验合格证书)；

3、部件运输费；

4、部件安装费(由乙方安装，完工后由乙方回收)。

(三)进退场费用及支付方式

1、机械进退场费用按每台人民币18000元计算(大写：壹万捌仟元整)此进退场费包括如下几点：

(1)施工升降机进场时的运输费用、安装费用。

(2)施工升降机申报检测及验收等费用。

(3)施工升降机退场时的运输费用、拆卸各项费用。

2、在机械安装时施工现场场内运输要有甲方塔吊协作，假如没有塔吊则甲方请吊车协作乙方安装；而拆除时乙方自理。

3、施工升降机进退场费用先安装一台自乙方设备进场安装时甲方支付每台捌仟元给乙方，余下的经广州市安监站验收合格发放备案证一个星期内甲方一次性付给乙方壹万元整。

六、机械安装打算约定

1、乙方应在订立本合同后即时向甲方供应有关施工升降机安装的现场和技术要求。甲方根据要求，供应安装机械设备现场条件，做好场地、道路、电源等打算工作，以保证满意施工升降机安装要求。所需电源供至施工升降机外笼电源总箱。

2、乙方须按甲方供应的运用要求及场地状况，向甲方供应施工升降机基础的图纸及机械运用说明书。由甲方负责编制方案报给监理工程师审批。

3、施工升降机基础预埋件由乙方供应，并负责技术指导，在基础方案通过审批后，由甲方安装，并且做好基础验收资料，经相关单位签字盖章。

4、楼层呼叫通讯设备由乙方负责安装交付运用，以后修理由甲方负责。

5、施工升降机安装、检验、调试合格后，乙方供应有关资料给甲方负责办理运用登记牌及备案。

七、机械安装、调试、顶升、附墙和验收

1、施工升降机的安装、调试、顶升、附墙由乙方负责。乙方应当根据甲方的要求刚好安装、调试、顶升、附墙，确保正常运用。

2、乙方必需托付具有相应拆装资质的企业进行施工升降机安装，安装作业人员持有省级特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、附墙必需由同一单位完成。施工升降机安装必需符合国家标准及原厂运用规定。

3、安装、调试完毕后，乙方必需依照有关规定办理验收手续。

4、调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。乙方负责相关损失费用。

八、平安生产责任约定

(一)乙方平安生产责任

1、乙方供应设备的约定

(1)须有起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明，并在建设主管部门办理产权登记等；

(2)明确属国家淘汰或者禁止运用的、超过平安技术标准或者制造厂家的运用年限的、经检验达不到平安技术标准规定的、没有完整平安技术档案的、没有齐全有效的平安爱护装置的设备不得出租、运用。

2、乙方应向甲方供应的设备技术档案

技术档案包括：

(1)购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装运用说明书、备案证明等原始资料；

(2)定期检验报告、定期自行检查记录。定期维护保养记录、修理和技术改造记录、运行故障和生产平安事故记录、累计运转记录等运行资料；

(3)历次安装验收资料；

(4)以上技术档案资料应复印加盖公章后文甲方项目部，并以“一机一档”的方式保管，以备查阅。

3、乙方对机械设备修理与保养规定

(1)设备租赁期问，修理与保养由乙方负责或乙方托付有资质单位进行，保证施工升降机运行中平安爱护装置灵敏、牢靠；保持良好的适用状态；机械于净整齐达到卫生检查要求标准；机械噪音限制符合环保要求。

(2)乙方应仔细实施修理、保养制度，详见《施工升降机修理和保养规章制度》。每月维护保养不得少于2次(维护保养后经甲方机管签字)。

(3)乙方应根据有关规定定期对机械设备管理进行检查，检查记录签字并存档。

(4)当机械发生故障，甲方应马上通知乙方，并主动组织抢修。在早6时至晚22晚时正常运用阶段内，修理时间超过24小时，扣除当月4%台班费。

(5)因机械故障所引发的事故及损害由乙方担当相关责任。

(二)甲方平安生产责任

1、合同签定之后，甲方依据乙方供应施工升降机图纸、数据制作基础。并且做好基础验收资料及隐藏验收资料，经相关单位签字盖章。

2、装拆期间，协作协调乙方安装、拆卸时现场平安防护工作。

3、进场施工升降机设备及附件、工具的全部权属乙方、未征得乙方同意，甲方不得指派任何人员动用、操作该设备，否则，甲方将担当相关责任。

4、设备安装完毕后，甲方应当组织出租、安装、监理等有关部门单位进行验收；未阅历收或者验收不合格的不得运用；

5、甲方应当自设备验收合格之日起30日内，将设备验收资料、设备平安管理制度、特种作业人员名单等，向建设主管部门办理设备运用登记备案。登记标记置于设备的显著位置；

6、依据不同施工阶段、四周环境以及季节气候的改变，对设备实行相应的平安防护措施；

7、制定设备生产平安事故应急救援预案；

8、在设备活动范围内设置明显的平安警示标记，对集中作业区做好平安防护；甲方保证在运用过程中严禁班组空中丢物，如丢物造成损失由甲方负责赔偿。

9、设置相应的设备管理机构或者配置专职的设备管理人员；

10、制定专职设备管理人员、专职平安生产管理人员进行现场监督检查；

11、设备出现故障或者发生异样状况的，马上停止运用，消退故障和事故隐患后，方可重新投入运用；

(三)机械特种作业(操作)人员管理规定

1、施工升降机特种作业人员由甲方负责，甲方应当配备起施工升降机司机。(注：在机械验收前，甲方的施工升降机司机必需到达现场。)

2、施工升降机司机人员应具有特种作业操作证、熟知和遵守设备性能及运载方法，并具备相应的实践操作实力，保证满意甲方施工要求，遵守甲方规章制度，按时上班，不迟到、不早退、司机每天工作8小时，详细每天上班时问由甲方支配，如上班超过8小时，司机有权拒绝不合理要求。若须要加班福利费用另计。

3、乙方应确保甲方作业班次要求，保证在施工升降机司机在国家法定的范围满意施工须要。施工升降机司机应当主动协作施工，甲方须要加班加点，保证随叫随到，优质服务。

4、乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，亲密协作甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。在操作过程中严格根据《施工升降机工平安操作规程》进行。(详见附件：施工升降机工平安操作规程)

5、乙方应当对其指派的操作人员进行平安教化。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的平安管理制度，保证施工平安。甲方供应劳动爱护用品。

6、乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对司机进行定期体检。

7、甲方对乙方配备的司机供应食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不担当责任。

8、乙方供应的操作人员不能满意施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。

九、禁止行为

1、未经乙方授权；甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。

2、在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同；由此造成的甲方的.损失由乙方担当，假如甲方拖欠乙方租金时问过长，乙方有权停止开机。

十、其他事项

1、施工中；如因设计或建设单位导致运用需求变更；须提前一周通知乙方，费用由双方协商。

2、机械设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，机械附件由甲方保管。如在工地丢失；甲方负责赔偿。

乙方机械配件及材料进场后如须要离开工地必需有甲方放行条经甲方保安检查后才能离开，否则造成一切损失甲方概不负责。

3、乙方必需听从协作甲方关于创建广州市文明平安工地过程中的各项要求及接受甲方及上级主管部门的检查，并在限时内整改平安隐患。

4、本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就施工升降机租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效，在机械拆除及付清全部款项后，本合同自然失效。

6、合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议；双方应当协商解决。如协商不成可向广州市人民法院起诉。

7、本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。

甲方：单位名称(公章)

法人代表：

乙方：单位名称(公章)

法人代表：

合同订立时间：____年____月____日

电梯施工合同范本第6篇

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》规定，双方在同等互利的基础上，经协商一样，就客户单位：项目，由甲方托付乙方安装，并达成以下约定事项：

一、工程概况：

安装电梯，数量（大写______台，安装电梯，数量（大写）______台。

二、工程总金额

1、本协议最终结算总价：人民币（大写）______元，￥______元。

2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方担当。

三、结算方式：

安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动平安协议书）

四、工期

安装时间：______天

五、质量验收依：

依据国家标准GB7588、GB/T10159，GB/T10158，GB10160等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

六、甲方责任：

1、确保货物按时发运到工地现场，并协作解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

2、供应安装过程中的技术支持服务。

3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

4、供应安装施工图纸及资料。

5、负责出厂产品的制造质量和发货质量

七、乙方责任：

1、严格根据国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并刚好向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行担当赔偿责任。

3、在规定的期限内，刚好对厂检及质量技术监督部门验收中发觉的质量问题进行整改。

4、若因安装质量问题造成安装复检的，则担当发生的复检费。

5、严格按要求填写公司所供应的工程施工资粮，做到刚好记录，填写合同。

6、经检验合格后的电梯应刚好向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

7、安装过程中发觉的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

8、乙方应确保安装工期，除因甲方缘由和不行抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方担当，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

9、必需严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。

10、不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应担当赔偿责任。

11、除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方担当。

12、在进场施工前3天，必需向发包方供应所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。

八、文明施工要领：

1、安装人员必需持证上岗，安装过程必需严格执行《电梯安装平安操作规程》。

2、严格遵循用户及现场平安生产要求，做到文明操作。

3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外损害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

4、进入施工现场必需配到好一切平安防护设施。

九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。

甲方：乙方：

经办人：经办人：

电话：电话：

签订日期：

签订地点：

电梯施工合同范本第7篇

甲方：________

乙方：________

签订时间：________地点：________

甲、乙双方就甲方向乙方购买一台电梯事宜，本着同等自愿的原则，经过友好协商共同确定以下合同条款。

一、设备规格型号及价格

甲方依据项目须要，确定向乙方订购富佳恩科电梯一台。

1、设备规格型号、数量及价格

2、此价格包括以下费用：

(1)包含安装费、运保费等;

(2)以上价格包含关税、增值税等;

(3)安装验收合格后免费维保24个月;

(4)以上价格含客梯装潢费用。

3、乙方要依据甲方要求定做货梯轿厢尺寸且满意现有井道要求，货梯采纳旁开门，门洞可开启宽度为大于等于1.5米，门洞高度为2.2米

二、合同生效

本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后，不得随意改动，如需更改须经双方协商同意，并另签订本合同的更改补充协议。

三、付款方式

1、甲方应以银行汇款方式向乙方账户干脆汇款。

2、自合同签订后即确定甲方选购 安装电梯需求，即日起乙方起先定做电梯，甲方支付乙方2.8万元定金。签订之日起第26天起先交货，货到后付材料款的30%，安装完工后付协议价的70%，验收合格后正常运行15后付协议价的95%,余款作为保证金满一年后付清。

四、交货期限

1、合同签订后25天交货，交货以货物运到施工地为准。

2、如因甲方缘由交货日期变更，甲方应在预定交货日期日提前2天通知乙方。

3、货到现场当日，双方共同对乙方交付货物数量初验签收，但不代表最终验收。但产品质量验收以当地电梯设备质量监督检验部门验收结论为准。

五、预料安装工期

1、由乙方负责电梯安装工作，双方预料材料进场后即日进场安装。

2、甲方协作乙方在安装前依据乙方的电梯图纸要求完成土建分项，乙方需派技术人员现场指导施工。由于乙方缘由未能符合安装条件，由乙方自负后果。由于甲方未能根据要求施工，由甲方担当费用并相应顺延工期。

六、安装验收

1、乙方负责向当地主管部门申报验收，验收中如有整改项目，乙方整改合格后办理移交手续，并取得相关检测单位检测报告。

2、乙方所安装的电梯未经主管部门验收时，甲方不行自行运用。

3、电梯安装过程中及安装完毕因甲方管理不善或其他土建问题如井道进水、渗水等缘由造成电梯部件损坏的，甲方应负责处理并由责任方担当电梯换件的费用损失。

4、阅历收合格的电梯，乙方将电梯交付甲方运用，并同时办理移交手续。

七、产品质量保证

1、本合同的电梯产品符合国家GB7588《电梯制造与安装平安规范》中对产品质量的要求;按国家GB7588-________《电梯制造与安装平安规范》及GB10160《电梯安装验收规范》标准安装。

2、产品质量保证期为验收之日起24个月。

3、产品运行后，因甲方运用或保管不当而导致产品损坏的，乙方可供应有偿服务。

4、急修：供应6小时紧急服务(含节假日)，即接到甲方急修信息后，6小时内到达现场快速处理问题。

5、定期保养：质保期内每月进行一次维护保养，刚好解除故障，进行必要的修理，由于维保不刚好造成的后果乙方自负，维保期满后乙方需供应有偿维保服务，乙方不得以任何理由推脱。

6、每季度进行一次定期回访用户，收集运用反馈看法和质量跟踪服务。

八、甲方责任

1、供应符合要求的机房、井道、层站、底坑及安装调试的动力和照明电源并将(三相五线制380VA)接至机房并配电源箱(有电梯专用接地系统);根据国家规定供应施工期间必需的水、电和电梯部件的吊装以及土建部分的填塞、浇注和修改不符合图纸设计的土建部分。

2、负责施工现场的平安保卫工作，供应有防盗措施的库房和工具室。

3、负责验收的协作工作。

九、乙方责任

1、由乙方供应电梯设备，并负责电梯安装及质保期内服务工作。

2、在合同预约的开工期前，按标准对现场进行土建勘测、确认施工条件和提出整改要求，同时与甲方商定详细开工和竣工日期。

3、负责验收费用及办理有关验收手续。

4、供应电梯交付后的运用询问服务及保质期内的售后服务。

5、供应曳引机用梁、井道永久性低压照明。

十、违约责任

1、甲方若未根据本合同“付款方式”中规定刚好支付预付货款，则乙方交货期相应推迟。

2、乙方若未根据本合同规定延期交货,每延期一日________元/天向甲方支付违约金。

3、本产品为定做加工产品，非质量缘由甲方不得拒收货物。

4、由于一方责任造成误工或当地主管部门验收滞后、延长，责任方以每天500元向守约方支付误工费。

5、甲乙双方中任何一方致使本合同不能履行的，责任方须向另一方偿付本合同货款30%的违约金。

十一、其它

1、不论何种状况，甲方在未付清本合同规定货款，产品的全部权及随机文件仍归乙方全部，甲方不行另行转让或处臵。

2、因签约货品中有关主要部件需进口，故若出现如下状况，乙方不受交货期限约束：

1)有关地区发生自然灾难、斗争、罢工等不行预见变故;2)有关地区的政策法令发生变更。

3、本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除本合同的，均根据《中华人民共和国合同法》办理，并需经过甲乙双方商定，双方签订《合同更改书》或《合同解除确认书》。

4、本合同附件是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。除非本合同明确规定或经双方同意加以调整，合同产品的名称、技术规范和数量应与招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一样。5双方发生争议时，协商解决，协商不成，提交人民法院解决。

5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同样的法律效力。双方约定，本合同在双方法人托付代表签字并加盖单位公章后生效，至双方的义务履行完毕失效。双方对本合同项下的条款负有保密义务。

6、本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议，在双方法人托付代表签字并加盖单位公章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。乙方全部文件需加盖公章签字方可生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电梯施工合同范本第8篇

甲方：_____________________

乙方：_____________________

甲方因承建工程须要，确定向乙方租用SC200/200施工电梯

一、基本状况

1、施工电梯安装地点：____。

2、甲方租用的施工电梯最高安装高度为____米。

二、计费起止时间：设备安装调试完毕，安检站检测合格日期，起先计算租金。未经乙方交付，甲方不得擅自运用设备。工地施工完毕，租赁时间以实际时间为准。中途无特别状况不得报停。

三、租赁费用及付款：租赁及其它全部费用均为税前价。

1、电梯的进出场费为元/台包干（含安装拆卸费、运输费、保险、检测费、资质、资料备案等）由甲方在设备第一次安装完毕，拿到安检站备案证后一个星期内付清。

2、租金按月计算，月租金/台，每天计/台，不含操作人员劳务工资。

3、因甲方缘由，不按时支付租金，乙方有权停机。电梯退场前刚好办理结算手续，付清全部费用。

4、操作人员由乙方指派有证人员担当，甲方供应在工地住宿，食堂就餐费用自理。操作人员工资按____元/月/台包干，乙方操作人员必需全力听从项目领导的工作支配，24小时随时有人值班，保证电梯的正常运用。

5、付款方式：每月结算，人工工资及施工电梯租金留第一个月租金及工资不发，作为信誉保证金，其次个月按时发放，完工后一次性付清。付款方式以现金或银行转账支付。进出场费用在设备安装调试合格，拿到安检站备案证后，甲方一次性支付给乙方。甲方因工期延误，需延长租赁时间，延长的租赁时间，租金按实际天数计算，租赁单价不变。最终一个月的按日历天数计算。

四、甲方责任

1、甲方的安装场地（包括道路）应能满意升降机安装、拆卸、起吊、运输的要求（保证9m长车厢的货车进出），甲方应协作乙方做好设备进出场的一切打算工作，不得影响设备的卸车及装卸的工作，并无偿供应塔吊允许范围内的协助协作。

2、乙方设备进场时，甲方应在前将电源接到设备基础部位电梯的配电箱内，并保证电源、电压和容量能满意设备运用的要求，如因甲方电压不稳造成乙方设备电器原件频繁损坏，损坏的电器原件费用由甲方担当。（电梯瞬间启动时正常电压为：370V~380V）。

3、租赁期间内，未经乙方书面许可，甲方不得在租赁设备上增加或者拆除任何附件或配件；不得擅自转移地点或者转让给第三者；不得将设备作为自己财产进行抵押。违反此款乙方有权利马上解除合同，收回设备，且赔偿乙方因此造成的一切损失。

4、甲方应提前10天提出书面申请或者电话通知，报停后如因甲方不能根据合同方式支付全部费用或场地不能满意拆除条件（如运输工具不能正常进出、吊车不能正常工作），乙方将不予受理报停，由此造成的一切损失由甲方承当。

5、甲方必需在设备安装完毕后一天内搭好进料口双层爱护棚，挂好平安警示牌并安装好每楼层的平安防护门，主动协作平安检测的通过。

6、如甲方擅自支配不具备操作实力的人员或施工人员操作电梯，施工过程中造成的事故由甲方负责。

五、乙方责任

1、乙方必需供应精确的设备相关资料，并负责设备检测合格。由于设备缘由造成事故，由乙方担当；乙方必需保证设备在运用过程中零配件的完整与完好，必需每层配好楼层呼叫器，设备安装完毕后乙方必需在3天内报检，操作人员不得无故拒绝甲方的合理指挥。

2、乙方负责供应有证的操作人员，人证相符，必需满意工地施工须要，保证设备能正常运用，并供应优质服务，随叫随到。

3、乙方设备安装调试后，要对操作人员进行平安培训和上岗前平安教化。

4、乙方出租的设备是湖南中楚工程机械有限公司出厂，设备最多只运用一个工地，安装前必需做好修理及保养工作，设备应具备良好的外观形象及优质的性能，能达到技术监督部门的合格检验标准。

5、乙方向甲方供应设备安装基础图纸，并对甲方的基础定位进行指导，甲方应按图纸施工，施工的基础必需达到设计要求。

6、乙方技术人员每周做一次平安检查、平安维护、并做好修理维保记录供应给乙方存档。半个月做一次联合安检。（乙方负责人与技术人员和工地施工员或平安员进行联合安检）并供应记录。

7、乙方设备安装前必需报安检站做好开工条件审查，拆除前必需告知安监站且同意后方可安装和拆除，告知费用由乙方负责。

8、乙方设备修理及配件由乙方派专人负责，修理时间超过2小时以上，必需扣除租金。

六、平安责任

1、安装后的设备必需经技术监督部门对升降机进行技术检测，仔细听取技术监督部门的看法。双方各司其职做好自己份内的工作。

2、乙方出租的设备必需具备正常运用的技术性能，各平安装置应齐全，性能牢靠，在遵守设备平安规定运用状况下若发生事故，由技术鉴定部门鉴定责任事故缘由，如设备缘由和人为操作缘由全部由乙方负责。

3各限位装置安装后由乙方派人员进行调试固定，运用前除乙方指派的人员对其进行检查调整，其它任何人不得操作否则由此造成的一切损失由当事人或指挥人担当。

4、因不行抗力的自然灾难引发的事故，设备本身损失由乙方负责。

5、甲方供应设备在运用过程中应有良好的工作环境，操作人员有权拒绝工地工人的不合理要求，不能在有平安隐患的条件下进行操作，如工地强制操作人员执行，乙方有权停机，并通知项目部管理人员协调解决，若乙方操作人员转让他人操作，造成后果，由乙方负责。

6、乙方设备在修理或升节前后挂牌通知停止运用时间，必需通知项目部相关人员和乙方操作人员。

七、争议的解决：有关合同的一切争议，首先应友好协商解决，若协商不成，则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼，因违约行为导致双方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用均由败诉方担当。

八、合同生效后，双方均不得擅自修改或废止；如有特别状况须要修改或者有未尽事宜，一律按《合同法》的相关规定，双方协商一样，做出书面补充协议，补充协议与笨合同具有同等法律效力。

九、本合同四式两份，双方各执四份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：__________（盖章）

乙方：__________（盖章）

__________年__________月__________日

电梯施工合同范本第9篇

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方托付乙方安装位于_________________(项目地址)的_________________项目(项目名称)的电梯，现经甲、乙双方协商一样订立以下条款，并遵照执行。

一、设备型号、数量及安装费价格

本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工平安及用电等费用)含税总计为人民币陆拾万元整(￥600,000.00元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的全部手续，并协作智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等，此部分调试费用包含在电梯安装费用中。

二、付款规定

1、乙方依据甲方要求时间进场安装，甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。

2、乙方安装完成，并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括：平安检验合格证、电梯验收检验报告、电梯运用注册登记证等)，乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方运用。在未收到全部安装款的状况下，乙方有权停止交付甲方运用。

3、电梯设备根据甲方要求分批发货，则以上付款方式根据分批安装的数量支付。

4、如因甲方缘由导致乙方不能刚好安装，或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能刚好通过当地质检部门验收的，则从设备发货之日起六个月，安装费另行协商。

5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。

三、电梯安装工期

1、本合同拟定预料第一批到货时间_________________月_________________日，其次批到货时间_________________月20日，每批施工周期为7周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函，方能执行。如因无此土建和工地状况确认函，导致工程不能在此期间完成的，乙方不担当责任。

2、上述工期为安装调试完成，并具备验收条件的时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方缘由造成工期延误，则每延误1个日历天，乙方向甲方支付罚金人民币1010元/台/天，并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时，乙方应无条件协作。

3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装，并负责将接口引至机房电梯限制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方的限制中心，该主机由乙方供应。由限制中心到机房电梯限制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含限制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。

4、依据工地现场实际状况，乙方制订的安装安排及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活，确保平安，并应严格遵守甲方各项管理规定，详细方案由甲乙双方另行商定。

5、乙方对自己安装过程中的生产及生活平安负完全责任。施工现场必需听从总包单位的统一管理，严格根据建筑工地平安施工规范进行施工作业。

四、电梯安装相关的工作责任和费用

1、甲方责任和费用

(1)在电梯进场安装后，因甲方缘由发生停工，则工期顺延，停工期间的保管责任由甲方担当。

(2)在乙方进场前，甲方在安装施工现场供应满意须要的电梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材。

(3)供应符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;供应各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

(4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清晰的承载标示)，其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前供应符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。

(5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。

(6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

(7)负责供应电梯设备的吊装场地。

(8)依据国务院颁发的《特种设备平安监察条例》之规定，电梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格，甲方不行擅自运用，否则由此产生的一切后果由甲方担当。

(9)货到现场开箱前，帮助乙方的保卫和看管工作。

2、乙方责任和费用

(1)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方供应询问服务和提出整改要求，与甲方约定详细开工日期。

(2)在设备到货后，会同甲方代表依据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品爱护和设备部件爱护工作由乙方负责，直至电梯安装完毕，取得验收合格证书交付甲方运用为止。

(3)在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

(4)根据国家电梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作。

(5)遵守施工现场的有关规章制度。

(6)参与现场施工协调会议，协作甲方建筑施工，脚手架及水电费。

(7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

(8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。

(9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

(10)进场前必需将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必需加盖公章)。

3、甲乙双方负责费用清单

(1)负责现场起吊工作□甲方负责■乙方负责

(2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运

甲方负责乙方负责

(3)供应符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台

甲方负责乙方负责

(4)供应符合要求的库房和工具室，内须有照明电源和消防器材

甲方负责乙方负责

(5)负责井道、机房杂物和积水清理■甲方负责□乙方负责

(6)供应井道护栏□甲方负责■乙方负责

(7)负责水电费用□甲方负责■乙方负责

(8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用□甲方负责■乙方负责

(9)供应符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内■甲方负责□乙方负责

五、质量保证

1、保修期：自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起，乙方向甲方供应为期12个月的免费保修服务。

2、在免费保修期间，乙方免费供应正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂)，因非乙方缘由造成的设备损坏由甲方担当责任和费用，乙方供应有偿服务。

3、保修期间，乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方修理或更换保修范围内故障部件。

(1)假如乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场刚好更换修理，乙方同意甲方实行必要的补救措施，可动用银行质保金保函，请第三方修理。如超出保函金额的部分，甲方先行垫付，但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的修理金并补足修理费用。

(2)如甲方违约，自行支配乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不担当任何质量和平安责任，以及免费保修的责任及费用。

4、若须要时，双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将供应完善的保养服务，并在保养期内供应实惠价格的配件。

5、验收标准必需符合现行的中华人民共和国电梯质量验收标准。

6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试，费用由乙方担当。

7、安装完毕后，由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报平安运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合中华人民共和国电梯质量验收标准而导致整改、复检，所发生的费用由乙方负责)。

8、由于乙方安装质量缘由造成他人损害，其责任由乙方负责。

六、土建与安装协作

1、甲方负责向乙方供应安装的协作工作，在安装工程起先前，完成现场清理等工作，并供应规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。

2、在电梯安装施工期间乙方应无条件协作电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。

3、轿厢内的电梯管理规章制度的张贴由乙方负责。

4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准，在此偏差范围内乙方应负责修复。

七、价格调整

假如因为甲方缘由造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的缘由造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格调整要求，并另行签署补充协议。

八、司法管辖

任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、不行抗力

指任何提出不行抗力事务的一方所不能合理限制其在该方没有过错或过失的状况下发生的任何事务、条件或状况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、斗争、封锁、恐怖主义事务、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事务。且在该等事务发生后，尽管提出不行抗力的一方已实行合理的措施阻挡其发生或将事务的负面影响降低到最小，但该等事务仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

十、违约条款

在未得到对方许可的状况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之三十。

十一、合同生效

1、本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。

2律效力。

3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主见。

4、本合同以中文书写，一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电梯施工合同范本第10篇

发包方(甲方)：_________

承揽方(乙方)：_________

第1条：协议工期

工期：_________本工程的安装周期为_________天(日历日),自本协议获得双方确认且电梯到场之日起起先计算。电梯年月日到货,乙方于_________年_________月_________日安装完毕(不包括政府相关部门验收时间)。

第2条：协议价款

本协议总价款工程电梯安装及调试费为(人民币)：_________(大写：_________),该价格为本协议一次性包死价格。协议金额中已含安装费、调试费、脚手架费、井道照明费、底坑爬梯费、总包协作费______%、等各项达到交钥匙要求的全部费用。政府相关部门验收费用甲乙双方各担当一半。

第3条：协议工程范围及双方工作：

工作范围：____________________________________

第4条：工程质量标准

工程质量等级：_________。

本工程质量标准必需符合中华人民共和国国家标准(以下简称"国家标准")和________市地方标准,假如构成协议文件中的任何文件中规定的标准高于国家标准和________市地方标准的,按相关文件中规定的标准执行;假如相关文件中规定的标准低于国家标准和________市地方标准的,按较高标准执行。

第5条：材料(技术)要求

由乙方供应的主要安装用原材料、设备、构配、半成品须按有关规定供应质量合格证,复验合格经甲方、监理书面批准后方可用于本工程。

第6条：工程质量达不到约定标准的部分,一经甲方发觉,可要求乙方拆除和重新施工,乙方应按监理工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方缘由达不到约定标准,由乙方担当拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

第7条：假如乙方深化设计部分包括永久工程,乙方应具有担当这部分设计工作的资质和实力或由乙方托付具备相应资质和实力的第三方担当,这种托付不能免除乙方按本条款约定的任何责任,乙方要对这部分永久工程负全部责任,并使其完工后适用于协议中规定的工程预期目的。乙方的施工图纸已包含了设备的安装位置并应已得到业主的有效确认。在施工过程中因乙方自行变更由此产生的返工或新增费用由乙方担当。因业主的装修设计改变、影响到本协议第设备的安装条件从而引起的价格改变不在本协议范围之内。但乙方有义务帮助甲方按同等实惠的价格对变更部分供应同等品质的服务;

第8条：乙方要对一切现场作业和施工方法的完备性、稳定性和平安性负责,并对乙方的文件、临时工程和按协议要求所做的设计负责,即使上述各项工作需由监理工程师批准,但假如出现错误也必需由乙方担当责任。假如监理工程师提出要求,乙方应提交其将采纳的施工方法和施工支配的具体说明。

第9条：付款方式

双方约定,乙方全部阶段性付款申请均须附有甲方的书面确认。详细形式如下：

1、安装开工(按批准的进度安排确认)起先前十日内付电梯安装总价的______%,即￥______元(大写：_________整)。

2、电梯通过政府部门验收合格并将相关资料交甲方后十日内支付到电梯安装总价的______%;即￥______元(大写：_________整)。

3、安装保修期为年,通过验收合格满年后日内,依据质量保修的执行状况,经确认后由发包方赐予支付。________电梯安装总价的5______%,即￥______元(大写：_________整)。

第10条：乙方须在签订本协议后7天内,向甲方提交经甲方审核通过的施工方案、工程进度表、布置图、施工图表(包括施工详图书目、制作、供应审核等的时辰表)、工地人员支配组织表、工程设备及装备明细表等资料。

第11条：乙方要听从甲方对项目的全面管理。甲方负责为乙方供应水、电接口、料库及办公等用地,所消耗的水电费结算方法、验收、退换及交接、乙临设布置、竣工运用及移交、保修内容等一切详细事项由乙方与甲方商定解决。

第12条：甲方工作

负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作,支配特地人员,全过程协作乙方施工人员在施工过程中所需协作的工作,做好与其它施工队伍的连接,协调安装过程中的平安管理工作及其它相关工作。协同乙方维护工地现场爱护。

甲方工作人员施工现场的劳动保险和人身保险。负责土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。

协调解决乙方现场的水电接口。负责解决平安期间所需水电,正式电源送到机房并供应足够的用电功率,保证乙方正常安装、调试、验收用电。

第13条：乙方的工作：

1、开工前,派员前往工地检查土建是否具备开工条件;

2、设备到货后,协同甲方及供货方共同接受验货和开箱清点;

3、办理并开展电梯安装工程所需的手续和一切施工工作;

4、井道脚手架材料的供应、搭设及拆除,搭建的脚手架须符合平安标准。

5、工程竣工后向甲方移交通过国家和地方检测部门的相关证书、随机文件和设备平安准运证。

6、乙方确保在甲方竣工验收规定时间内验收合格并提交合格证明文件,并担当相关费用。

7、临时施工用房、设备材料库房由乙方自行搭建。

第14条：在工程进行过程中乙方应保证全部雇员遵守所制定的工地规章。工地规章应包括,但不限于下述制度：

A)平安保卫措施;

B)工程平安;

C)工地出入管理制度;

D)环境卫生制度;

E)消防措施;

F)四周及接近环境爱护的附加规则。

第15条：乙方须立即执行甲方获在本协议授权范围内发出的指示。若乙方没有在收到甲方指示3天内执行,甲方可另聘他人实施,并支付相关的费用,此等状况视为乙方违约,违约金为协议总价的20______%。由此延误的工期以及给甲方造成的经济损失在违约金不足以弥补的前提下由乙方补足。

第16条：乙方若发觉协议文件之内或相互之间有任何差异,须立即以书面形式通知甲方,说明差异之处,而甲方须尽快赐予指示。

第17条：协议总价为协议图纸所明示和隐含的全部工作的全部费用,即包括施工机械设备、人工、安装、管理、维护、保险、利润、税金、风险、责任等和政策性文件中规定的全部费用。除按本协议的规定外,全部因任何税率、税种、货币汇率升降等缘由引起的价格波动均不予考虑,协议总价不作任何调整。

第18条：除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成协议文件所述的工作,也包括不能或缺的全部附带工作的费用,不论它们是含在协议文件中有所说明,也不论它们是否在签订协议同时可以预料到。

第19条：乙方充分了解工地位置、状况、土质、道路、储存空间、起卸限制、邻近建筑物等现场状况,施工现场条件对工程施工造成影响的`一切因素已经含在协议总价之中,在工程施工过程中,乙方若因施工现场的场地因素而要求甲方进行经济补偿或工期延长均不会获得批准。

第20条：乙方的项目管理部主要人员应经甲方批准。乙方更换时应书面通知甲方,甲方有权更换不称职的项目经理及其技术人员。乙方须自行负责外租场地的平安、卫生、防火、防盗以及人员管理等问题,并保障甲方免负该责任。

第21条：为保证工程质量、限制工程进度,乙方报送甲方的质量和进度的资料。乙方自进场之日始按甲乙双方的约定每周向甲方提交一份"进度报告",对影响或可能影响工程进度的客观因素应具有预见性的评估和应急方案。

第22条：因乙方缘由,甲方发出停工令,由此产生的损失由乙方担当。工期不能顺延。情节严峻的赐予惩罚。乙方的某种违约或过失,监理工程师有权要求乙方暂停工程部分或全体并进行整改或弥补,此种暂停乙方不得延长工期及追加费用。同时甲方将依据协议相关规定对乙方进行必要的索赔。

第23条：乙方的项目经理或相关技术人员必需参与甲方组织的工程例会(如有),如有特别状况不能参与,须提前一天向甲方请假,获批准后可让有确定权的人员代其参与。无故缺席的,按违约处理,每缺席一次,需向甲方支付______元/次的违约金,甲方可托付丙方从应付或将付的款项中扣除。

第24条：乙方须为全部机械尽量实行降噪措施,以达到不扰民。乙方在本工程竣工后28天内须提交有关本工程的竣工资料两份给甲方。另在须要时按国家规定提交有关本工程的竣工资料(含一套竣工图)归档。

第25条：由本工程起先到竣工证书发出日止,乙方须负全责爱护本工程,包括爱护工地上或送至或安放在工地上,与本工程有关或供本工程运用的全部临时建筑物、机械、物料和任何其他物件。并须对由于不当心或疏忽或恶劣天气所造成的损坏负全责。若非乙方的缘由造成破损,甲方、总包方将主动帮助乙方对有关责任单位进行索赔,在乙方与责任单位达成协议之前,乙方应在甲方要求的合理时间内无条件修复。

第26条：乙方应协作甲方的售楼工作,对来现场参观的购楼客户要有礼貌,并有责任和义务回答购楼客户提出的有关现场状况的问题,起到主动的作用,不能起负面作用和影响。

第27条：乙方须对因自身缘由引起的对工程、甲方造成负面影响或声誉、形象受损负责,甲方有权依据协议约定进行必要的索赔。

第28条：甲方建议乙方按规定为本工程投保相关险种,保险费由乙方支付。否则发生意外,由乙方担当后果。

第29条：乙方不得将本工程进行转让和分包。乙方应按协议签订的或总包方规定的开工日期开工,并应按合适的进度抓紧施工,不得延误。

第30条：质量保证：

乙方有义务对甲方之管理员进行运用培训。在质保期内,乙方有义务对所安装的设备进行保养、修理及易损件更换的服务,并承诺在接到客户报修后12个小时之内赶到现场进行修理服务。质保结束后,乙方有义务依据业主的须要供应实惠的修理保养服务;

第31条：违约责任

1、因乙方缘由工程达不到约定质量标准的,由乙方担当返工费用,工期不予顺延。返工后仍达不到约定条件,乙方向甲方支付协议总价的______%的违约金或由甲方通知乙方从本协议应付或将付的款项中扣除,除上述违约金外,甲方有权单方面免责终止合同。乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。

2、由于乙方缘由,造成工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误

一天,按本合约总价的______%计算,按天累计。同时,逾期15日,乙方仍不能完工

的,除上述违约金外,甲方有权单方面免责终止合同,乙方须负责赔偿由此造成

甲方全部的经济损失。

第32条：争议的解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,协议各方应通过友好协商解决;若争议在30天内不能解决时,任何一方均可向协议签订地的人民法院起诉。

第33条：其它

1、本协议自双方签字盖章之日起生效。

2、本协议如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议。补充协议及协议附件是协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

3、本协议一式份,甲方份;乙方份,均具同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

地址：_________地址：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

(或授权签约人)：_________(或授权签约人)：_________

签订日期：_________签订日期：________

电梯施工合同范本第11篇

托付方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。

第一条、工程概况

1.1本工程是指：项目电梯安装工程。

1.2甲乙双方同意：由甲方托付乙方承包本工程的全部工作。

1.3工程地点：项目内。

其次条、承包方式及承包范围：

2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包平安、包文明施工、包协作费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

2.2详细的承包范围如下：

本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并担当全部发生费用。

第三条、质量标准及乙方的质量保证

3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：

《电梯安装验收规范(GB10160-93)》、《电梯技术条件(GB10158-88)》、《电梯制造与安装平安规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10159-88)》。

3.2乙方必需严格根据本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。

第四条、工期

4.1按以下第种方式确定工期：

a.甲方供应符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

4.2乙方在本工程的施工过程中必需按甲方的要求协作甲方建设工程的施工。

4.3在履约过程中，假如由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。

第五条、合同大包干总价款

5.1本工程的大包干总价(含税)为：

5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工协作费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方供应