工程木门安装合同

工程木门安装合同工程木门安装合同10工程承包安装合同乙方(承包方)：目的：乙双方在公正、自愿、互惠互利、协商全都的根底上，就安装施工外包事宜达成如下协议，以期共同遵守。适用范围：第一条：工程概况1. 工程名称：2. 施工地点：3﹑4．暂定总价款：5．工期：自2023年3月29大写〔人民币：日开工，至20234月28。日竣工〔具体以实际开工令为预备，单总工期固定；总工期 天其次条：承包内容、方式、要求一、乙方全面负责甲方定义的客户的产品的安装施工，即工程木门产品的业务安装施工。二、安装施工承包方式，包括木门卸货、产品安装保护、上楼等二次搬运;全部五金件安装；工厂未开到位的门扇合页、锁扣板等的五金现场开孔及工厂未开到位的孔洞修正;木门测量及安装；现场住宿、交通、差旅费;安装工具机械费用;油漆修补；安全治理费用;其他辅料(甲方只供给安装发泡胶标准：不超3樘门/2瓶程的安装效劳；及与安装有关的未明确费用；支付安装款时需供给正规安装发票.三、乙方施工队伍人员，必需符合市劳动局建筑工程施工用人有关条件规定,因条件不符，消灭问题由承包方负责。第三条：甲方的权利和义务一、甲方对乙方进展必要的产品培训的指导；二、甲方应向乙方供给需安装施工客户的资料、完工时间及相关安装施工产品的技术,如安装施工产品的款式图纸及安装施工产品的安装施工手册。三、甲方负责将产品依据订单上交货日期入库。四、甲方负责向乙方供给相应的专有五金配件材料.五、甲方有权在安装施工过程中对安装施工进度、安装施工质量以及安装施工标准进展全面监督。六、因乙方延误工期或安装施工缘由导致的客户投诉，甲方有权对乙方进展惩罚。第四条：乙方的权利和义务一、乙方有权利向甲方索要产品安装施工培训资源料。二、乙方有权利向甲方索要需安装施工客户的资料、完工时间及相关安装施工产品的技术资料，如安装施工产品的产品款式图纸以及安装施工产品的安装施工手册。三、乙方需配备专业配套工具设备，包括机械设备、配电箱、检测设备、通讯设备等配套设施。四、乙方负责产品局部相关的安装施工辅料，辅料必需符合国家环保检测要求，并供给相关辅料产品的质保书.五、乙方必需严格按甲方的施工标准：按时、保质、保量，全面完成客户的安装施工。六、乙方担当安装施工过程中因操作不当导致产品的损坏赔偿〔从安装款中扣除。七、乙方须依据甲方的《施工进度打算表》上的时间进展安装施工，并严格按打算表进展安装.八、因乙方缘由造成产品及相关配件丧失、损坏的，乙方须按甲方《修理产品部件，零配件收费标准》的价格赔偿(从安装款中扣除)。九、乙方必需对安装施工前的洞口尺寸进展洞口、基层验收，如有问题在安装前提出整改意见，如因乙方未验收而造成的一切安装施工问题由乙方担当。十、乙方在安装施工前须对洞口的尺寸、平坦度、质量以及产品附件等进展细致的检验，在符合要求后再进展安装施工并在安装施工中严格依据甲方供给的施工手册进展安装施工，不得任凭更改。装施工过程中产生的垃圾、废料必需准时清理。十二、在安装施工过程中，乙方有义务对甲方相关物品的完好性负责,如因损坏而给甲方造成的一切经济责任由乙方担当〔从安装款中扣除〕.十三、乙方须按甲方制定的入户安装施工效劳标准,为甲方客户供给优质的效劳。十四、乙方必需按甲方成品保护方案或按现场监理及施工总承包单位要求做好产品的成品保护。第五条、安装施工验收标准一、乙方向甲方供给的安装施工质量符合“国家装饰装修验收标准”以及甲方、第三方的安装施工操作标准要求。二、乙方完成安装后先进展自检，再交与客户验收，直到客户对安装施工质量无异议，并在《安装质量验收单》上签字确认安装施工质量验收合格.三、假设乙方不按《产品验收标准》施工，在客户验收时觉察安装施工质量问题，乙方负责返工，并担当因此而引起的经济赔偿〔从安装款中扣除〕.第六条、售后修理与效劳；一、责任归属：a：乙方担当与工程有关联的售后修理与效劳，如消灭售后修理效劳时，乙方在没有撤离现场的状况下，须乐观主动地协作甲方工程经理进展修理;b:工程交房验收后,乙方须听从甲方工程经理及客服部的修理安排或按商定上门定期进展修理工作。二、修理期限及效劳：a：乙方负责产品两年的修理期限，待修理期终止以后有偿效劳的形式进展后续修理工作。b：12方须按甲方要求的时间到场；c:工程交房验收后，乙方须在甲方工程经理通知后24小时内赶到现场或按商定上门期进展修理处理，完毕后做好清理现场工作，凭业主方或物业治理处签收的验收合格凭证报甲方客服部办理修理移交手续。三、费用结算：除产品搬运、安装问题由乙方担当相关零部件费用外，其余都由甲方供给零部件，乙方供给人员修理安装，乙方所担当的零部件费用由乙方直接支付或在质保金内扣除乙方未按商定时间、未能担当或者不能担当其商定范围内的修理与效劳，而由甲方或甲方托付人代办的，甲方有权向乙方收取2倍的修理材料、及人工费用；质保期内的修理效劳联系人： ： 人员及联系方式如有变动需准时书面通知甲方，否则后果自负五、其它：凡工程业主方在合同条款中商定甲方的、关于产品修理与效劳的相关责任的，相应局部由乙方担当(包含人员费用)第七条、结算及付款方式一、工程数量及单价详见费用清单,工程完毕按实际安装数量结。二、乙方完工后全部人工结算及工程量确实认，须甲方现场工程部负责人签字认可前方可予以结算。结算资料有:123、安装施工合同〔复印件〕,由工程经理填报部门〔区域)经理审核后报直营中心.全部费用结算〔安装人工费等)须经直营中心相关部门审核通过后,经公司审批签字后予以发放。10%50%后，七个工作日内经甲方现5080%后，七个工作日内经甲方现场工程经理及公司业务主管部门确认后，付至合同总价的80安装完成经甲方组织现场竣工验收交付物业使用及公司业务主管部门确认后，七个工作日内付至合同总价的100第八条、违约责任一、乙方未做施工班组交底培训,每次处以30－50元的惩罚.二、乙方未对门洞进展复测每个处以10元的惩罚，同时造成的其它损失由乙方担当。三、乙方未能按时制定出合理的施工打算，将处以合同总金额的1－5％的惩罚.四、乙方造成产品损坏的,按甲方修理价担当费用，屡次发生的除全额担当外同时追加〔损失额20－50％〕确定的惩罚金。五、乙方造成产品遗失损失的，按原价赔偿。六、乙方不按甲方要求进度施工造成工程施工脱节或直接影响交房，由此产生后果和损失全部由乙方担当.200—5000/的，甲方有权解除合同，造成损失由乙方担当。八、乙方不得从事本合同商定的工作内容以外的其它经营活动.违反此规定，甲方有权对乙方处1000－10000/次的惩罚,情节严峻甲方有权终止本合同。第九条、不行抗力因不行抗力而造成的本协议不能履行的，双方参照国家有关规定协商解决。第十条、争议的解决方式及其他一、如因本协议发生争议，双方应本着友好的态度协商解决,协商不成,任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。二、本协议经甲方、乙方双方盖章签字前方可生效.三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：授权代表：授权代表:日期:日期:地址：地址：：：：:：:协议附件：12安全协议书编号:发包方〔简称甲方：承包方〔简称乙方：甲方将安装工程工程托付乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全,双方必须严格执行，在签订安装合同的同时签订本协议。一．承包工程工程:工程工程名称：工程地址：承包范围：木门安装效劳20233准。 乙方在签订安装承包合同后，应自觉依据当地省劳动局有关外来施工人员到区〔县)城建办〔安监站〕劳动保护监察部门办理施工登记手续. 甲乙双方贯彻先订合同后施工的原则，超出合同范围施工须准时补签补充协议,甲方不得以任何理由指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。 乙方必需认真贯彻执行国家和当地省劳动厅颁发的；关于劳动保护﹑安全生产﹑消防等操作规程条款规定. 乙方必需建有工程施工安全治理组织体制，以及各工种专职和兼职的安全专员，特种作业人员的审证考核制度,及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 乙方在施工前应组织召开治理人员﹑施工人员进展必要的安全生产教育，法制观念教育，加强和提高安全防范意识。 全部施工人员在施工期间必需严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火治理条文规定,并承受甲方指派治理人员的日常治理催促﹑检查和指导，对于查出的隐患，乙方必需限制整改。乙方使用的全部机械设备：配电箱﹑电开工具等必需符合国家安全检测标准。未经检验合格违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责担当和赔偿. 乙方人员对施工现场的脚手架﹑各种安全防护措施﹑安全标志和警告牌﹑不得擅自攀登﹑擅自撤除移动﹑未经许可擅自违反规定操作所造成的后果均由启事者负责。 ﹑市﹑地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。严禁违章﹑无证操作：由于乙方不按标准操作私自将不懂电器﹑机械设备的人违章作业所造成的一切后果自负。乙方在施工过程中需要拖接电缆﹑电线﹑拖线板﹑配电箱﹑等电器设施时应制定专职私自借用开启违章作业。乙方施工中离地登高作业须有他人看护和专人攀护，系好安全带﹑安全帽﹑按标准做好安全防范措施。施工现场要做到六不准:不准高空抛物﹑不准任凭大小便﹑不准抽烟﹑不准偷盗财物﹑不准乱到垃圾﹑不准私自带外人进现场。由于乙方责任造成人员伤亡事故，甲方有帮助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，事故的损失和气后处理费用由直接责任方负责。本协议经双方代表签字后即生效。安全协议作为合同正本附件一式二份，甲﹑乙各持一份。甲方： 乙方:授权代表： 授权代表：日期： 日期:地址: 地址：： ：： ：门窗制作安装合同书发包人： 〔以下简称甲方〕承包人： (以下简称乙方)以及其它相关法律、法规，结合本工程的具体状况,双方达成如下协议，共同遵守。第一条 工程概况1。 工程名称：黔西南州人民医院消毒供给放疗综合楼。2、工程地点: 兴义市盘江路95号 。3、承包范围：整栋楼全部土建范围内的套装木门安装,具体内容详见施工图示位置.4、承包单价：套装门单价按560元/套(不含税；门锁必需购置100100/套〔按实际开孔数量计算。5、付款方式：甲方先付30%定金，货到后付80%，其余工程招待门安装完毕后一次付清。6、至合同签订之日起，12日内必需把成品门发到工地。7、数量规定：1〔1〕按一樘计算，1.21.22樘计算.其次条 施工图纸施工图纸经甲、乙双方确认后，甲方负责指定该层属于乙方施工范围内的工作内容交给乙方。乙方依据甲方要求进展各门洞的实际尺寸丈量制作样品,如丈量错误产生的损失与甲方无关。第三条 材质丈量制作前，乙方必需参照黔西南州人民医院六个医疗科室已安装好的门材质、颜色进展参观，颜色、材质必需和该栋楼一样，如不按甲方要求制作将不赐予验收.第四条 甲方工作1、在签订合同协议前指定门安装位置。2、在丈量前指定地坪标高。3、参与工程质量和施工进度的监视，负责样品材料进场、竣工验收确认工作。4、施工期间穿插施工队伍的调解工作，应当负责做好施工现场成品的保护等工作。第五条 乙方工作1. 对相邻建筑成品的参观,拟定施工方案和打算交甲方审定确认。２.甲方技术沟通、工作安排等进展沟通。３。产品质量把握、样品保护。４。 施工中严格执行安全施工标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程.５. 未经甲方同意或有关部门批准,不得任凭转变现场任何构件。６. 对于施工过程中的有关事项〔如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等〕需要甲方确认的，应当准时并赐予其必要的预备时间。７。 严格执行有关施工现场治理的规定，保护现场成品；工序间如有冲突，准时通知甲方进展调解，保证施工现场的干净，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 关于工期工期要求：由于工程特别,协作甲方依据建设单位赶工需求状况完成各工序的交工验收。2。 因甲方缘由〔不能按合同商定支付工程款等〕导致工期延误的，工期延误不负责任.因乙方材料、人力组织或安装技术造成返工导致工期延误的,工期不予顺延，并担当一切损失。3. 由于如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延，双方互不担当责任：患病严峻影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、暴乱等不行抗力的；经双方同意的工程量变化和现场变更；因与甲方和乙方无关的第三方的缘由造成工程延误的.因建设方方同意变更成品材料或工艺承受而导致的工期拖延的；经甲乙双方同意工期顺延的其他状况。3。 材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的铺张、损坏或者丧失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。第七条 关于质量和验收1。 工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑外窗分级及其检测方法》为质量评定验收标准。2. 工程竣工后,乙方应按楼层划分通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后2天内组织验收,并办理验收移交手续。3。 乙方承诺自竣工日期起,为工程工程保