一级建造师之一建工程法规过关检测练习B卷附答案

一级建造师之一建工程法规过关检测练习B卷附答案

单选题（共100题）1、以下规范性法律文件中，不属于我国法律体系民商法的是（）。A.合同法B.公司法C.城乡规划法D.侵权责任法【答案】C2、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C.施工企业的保修责任可以全部免除D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】D3、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保【答案】A4、关于刑事责任的说法，错误的是()（2012）A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】B5、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为（）。2016A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】B6、关于专利申请的说法，正确的是（）。（2014）A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】A7、甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金【答案】B8、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。A.同一专业的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级B.经招标人同意，资格预审后联合体可以更换成员C.联合体成员在同一招标项目中可以自己名义单独投标D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订中标合同【答案】D9、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续是()。A.向发证机关申请延期B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D.向发证机关申请施工许可证废止【答案】B10、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【答案】C11、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（）。A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D.在全国重点文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】D12、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。A.经乙同意后方可解除合同B.乙有权要求对方继续履行合同C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失D.甲承包商不享有随时解除合同权【答案】C13、根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。2016A.根据施工规模及现场条件等因素合力确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化【答案】C14、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司。根据有关的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（）。A.买卖合同无效，租赁合同继续有效B.买卖合同有效，租赁合同继续有效C.买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.买卖合同无效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效【答案】B15、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】B16、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取6%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后施工中发现安全事故造成工程毁损，对此，应由()向业主承担责任。A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙各承担一半责任【答案】C17、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该()。A.合同无效，不予支持B.工程合格，予以支持C.资质合格，予以支持D.已经付出，部分支持【答案】B18、甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当()。A.移送丙人民法院B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖【答案】D19、答案：关于团体标准的说法,正确的是（）A.国家技鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准C.制定团体标准的一般程序包括准备,征求意见、送市和报批四个阶段D.团体标准对本团体成员强制适用【答案】A20、商标设计者的人身权受()保护。A.《专利法》B.《消费者权益保护法》C.《著作权法》D.《劳动合同法》【答案】C21、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】D22、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。2016A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】D23、下列关于民事诉讼执行程序的说法，错误的是（）。A.生效的民事判决，由第一审法院或与第一审法院同级的被执行财产所在地法院执行B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出C.民事诉讼申请执行的期间和仲裁申请执行的期间不同D.法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级法院申请执行【答案】C24、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是()。A.2009年3月B.2009年6月C.2010年3月D.2011年6月【答案】C25、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A.可变更、可撤销B.有效C.无效D.效力待定【答案】B26、民事法律责任分为违约责任和（)。A.侵权责任B.财产责任C.行政责任D.刑事责任【答案】A27、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门【答案】B28、张某向赵某借款20万元扩充自己开的服装厂规模，约定借款2年，年利率为10％。因为张某公司效益较好，在借款一年的时候决定全数还款，则应还款金额为()万元。A.24B.22C.20D.23【答案】B29、某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）。A.甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B.乙公司未在招标项目所在地注册C.丁公司与丙公司单位负责人为同一人D.戊公司与参加投标的另一家企业存在控股关系【答案】B30、（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【答案】A31、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可依法增加保险费或解除合同【答案】D32、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为()。（2012）A.级别管辖B.指定管辖C.地域管辖D.移送管辖【答案】C33、根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是()。A.国务院工程建设行政主管部门B.国务院标准化行政主管部门C.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门D.国务院发展改革主管部门【答案】C34、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业()应对企业安全生产全面负责。A.项目技术负责人B.总法律顾问C.项目负责人D.主要负责人【答案】D35、未经行政复议的行政诉讼案件由()人民法院管辖。A.最初作出行政行为的行政机关所在地B.被告所在地人民法院C.原告所在地人民法院D.财产所在地【答案】A36、总承包单位就分包单位分包的工程质量问题对建设单位承担()。A.连带责任B.赔偿责任C.主要责任D.全部责任【答案】A37、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。(2015真题)A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【答案】A38、关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明【答案】D39、（2019年真题）在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系【答案】B40、某市质量监督站科长李某因涉嫌制假被公安机机关拘留。处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()。A.被拘留B.被罚款5000元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得额【答案】C41、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是（）。A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州的市人民政府制定的规章【答案】C42、关于分包单位责任的叙述中，不正确的是()。A.总承包单位在分包工程时，应当同分包单位签订分包合同B.分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任C.分包单位与总承包单位还要就分包工程承担连带责任D.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位和发包单位负责【答案】D43、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前【答案】D44、关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是()A.联合体各方分别与招标人签订合同B.联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方推选出代表人与招标人签订合同D.由联合体中资质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同【答案】B45、安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府【答案】B46、某设计单位未按照建筑工程质量、标准进行设计，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是（）。A.处10万元以上30万元以下的罚款B.责令停业整顿C.降低资质等级D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】D47、《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理()。A.财产保险B.人身保险C.工伤保险D.意外伤害保险【答案】C48、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【答案】D49、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。（2016）A.行政处理决定在被行政复议或者行政公期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以再明。D.企业整改经审核确有实效的。可以缩短其不良行为记录信息公布期限。但公布期限最短不得少于3个月【答案】D50、关于投标人异议与投诉程序，说法正确的是（）。A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前5日向招标人书面提出异议B.投标人对开标有异议的，应当在评标后提出异议C.投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标行政监督部门投诉D.招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动【答案】D51、张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的（）。A.知情权B.拒绝权C.批评权和检举控告权D.紧急避险权【答案】B52、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是（）。A.甲某的行为属表见代理，该合同有效B.甲某的行为属无权代理.该合同无效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】C53、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A.招标文件发出日B.投标文件截止日C.中标日期D.投标有效期【答案】D54、关于劳务派遣，下列说法正确的是（）。A.劳务派遣单位与被派遣劳动者签订临时用工劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位每月支付1000元C.派遣单位可以收取派遣人员一定的岗前培训费D.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利【答案】D55、关于分包工程的说法，正确的是（）。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】D56、2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日【答案】C57、根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【答案】B58、行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.30日B.45日C.60日D.3个月【答案】C59、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。2016A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前【答案】D60、甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。A.房屋所在地B.合同备案地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地【答案】A61、公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B.人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D.不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出【答案】B62、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。（2016）A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】A63、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。2014A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出【答案】A64、关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.建设工程合理使用年限由建设单位决定B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限【答案】D65、根据《企业所得税法》，下列收入中应当征收企业所得税的是()。A.股息、红利等权益性投资收益B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】A66、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】C67、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】B68、（2019年真题）使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由()共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】C69、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C70、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）。A.书证B.证人证言C.律师代理意见D.鉴定结论【答案】C71、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】C72、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。2017A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D.罚款是民事责任的承担方式之一【答案】B73、根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是（）。A.私营企业B.个体工商户C.个人独资企业D.合伙企业【答案】A74、下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】B75、发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】C76、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程保修期的起始日是()。A.提交工程竣工验收报告之日B.工程竣工合格之日C.提交工程竣工验收报告后30天D.工程竣工合格之日后30天【答案】B77、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件核定【答案】D78、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】A79、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。A.离婚纠纷B.劳动合同纠纷C.对罚款不服发生的纠纷D.建设单位与施工单位之间的合同纠纷【答案】D80、关于工程总承包,以下说法正确的是()。A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D.施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包【答案】C81、将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用,称之为循环经济的()。A.减量化B.再利用C.资源化D.无害化【答案】C82、下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是()。A.移交工程档案资料是建设单位的义务B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案【答案】C83、下列不属于承租人的主要义务的是（）。A.支付租金B.使用租赁物C.保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【答案】D84、（2019年真题）根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会D.公共资源交易中心【答案】C85、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明B.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查D.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收【答案】A86、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】D87、关于法定代表人的说法，正确的有（）。A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C.法定代表人代表法人从事民事活动D.法定代表人为特别法人E.法人应当有法定代表人【答案】C88、建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位（）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应当报发证机关重新核验施工许可证D.应向发证机关重新申请领取施工许可证【答案】D89、根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位,建立()制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控【答案】B90、应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。A.一切超越本单位资质等级承揽工程的B.一切承包单位将承包的工程转包的C.一切违反法律规定进行分包的D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的【答案】D91、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A.可变更、可撤销B.有效C.无效D.效力待定【答案】B92、项目负责人的安全生产责任不包括（）。A.对建设工程项目的安全施工负责B.确保安全生产费用的有效使用C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】D93、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利,无须他人的意思或义务人的行为介入,体现了物权的特征是()A.绝对性B.排他性C.支配性D.财产性【答案】C94、下列关于承揽合同中的规定，正确的是()。A.承揽合同属于完成工作成果的合同B.承揽人在完成工作过程中，应受定作人的指挥管理C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的工作交给第三人完成【答案】A95、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】B96、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以()万元为根据。A.1100B.950C.980D.建设工程所在地价格部门发布的指导价【答案】A97、根据《民法典》的规定，招标人向投标人发出的中标通知书，是()。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【答案】B98、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定【答案】C99、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A.只能向不动产所在地的仲裁委员会毕请伸裁B.只能向有管辖权的人民法院起诉C.应由甲仲裁委员会进行仲裁D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【答案】B100、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。2018真题A.甲向乙承担交付塔吊的义务B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务D.乙向甲履行交付租金的义务【答案】D多选题（共40题）1、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。2018真题A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】BD2、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应对涉及（）的工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.幕墙工程【答案】ABCD3、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产费用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC4、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决C.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审D..判决适用法律错误的依法改判E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉【答案】BCD5、下列属于噪声敏感建筑的是（）。A.医院B.学校C.商业街D.住宅小区E.汽车制造厂【答案】ABD6、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()A.承包人明确表示不履行合同义务的B.承包人将承包的建设工程进行非法转包的C.承包人完成的建设工程质量严重不合格的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人要求支付合同未约定价款的【答案】AB7、下列选项中，符合《建设工程安全生产管理条例》规定的有（）。A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离E.生活区的选址应当符合安全性要求【答案】BCD8、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是（)。A.安全技术措施审查B.安全设备合格审查C.专项施工方案审查D.施工招标审査E.安全生产事故隐患报告【答案】AC9、根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。2018真题A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C.检测机构不得转包检测业务D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】AC10、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有（）A.甲必须具有法人资格B.乙必须具有法人资格和相应资质C.甲、乙具有连带的权利义务关系D.合同应当采用书面形式E.合同的签订一定要有第三人担保【答案】BD11、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有()。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】AB12、根据《建设工程质量管理条例》规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下列说法正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容C.有工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】AD13、在有关安全生产许可证的取得、使用情况中，施工企业应负法律责任的情形有()。A.未取得安全许可证进行施工B.转让或接受转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废E.安全生产许可证期满后继续进行生产【答案】ABC14、下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。A.使用注册建造师名称B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.在执业范围外从事相关专业的执业活动D.对侵犯本人权利的行为进行申述E.介入与自己无关的商务活动【答案】ABD15、根据《民法典》，下列要约中，不得撤销的有()。A.要约人确定了承诺期限的要约B.要约人明示不得撤销的要约C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作E.受要约人有理由相信该要约不能撤销的要约【答案】ABD16、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。（2013）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】AD17、广义的合同包括（）。A.民法中债权合同B.物权合同、身份合同C.民法中的劳动合同D.行政法中的行政合同E.劳动法中的劳动合同【答案】ABD18、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾集中化【答案】ABCD19、某高速公路施工项目按照2007年版《标准施工招标文件》中“通用合同条款”约定了争议评审机制。在合同签订后,双方就争议评审组的组成及工作签署了协议确定评审组的建议对双方不具有约束力。双方在合同中约定了仲裁条款。说法正确的有（）。A.评审组的意见不具有法律效力B.发包方可以拒绝执行评审组的意见C.评审组的意见具有法律效力D.发包方不得拒绝执行评审组的意见E.当事人一方不接受评审意见,可按照合同的约定,将争议提交仲裁【答案】AB20、根据《条例》，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】ABD21、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期的期限由法律直接规定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后，工程自动进入缺陷责任期【答案】ACD22、法院不受理公民、法人或者其他组织对（）提起的诉讼。A.行政指导行为B.调解行为以及法律规定的仲裁行为C.公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为D.某行政执法人员李某个人行为E.行业协会的惩戒【答案】ABC23、根据《安全生产法》规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是()。A.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告。B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时【答案】ABC24、关于土地权属的说法，正确的有（）（2016）A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【答案】BC25、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC26、国家禁止承包单位将其承包的工程转包，其转包是指()。A.将工程的非主体工程转包给其他企业B.将工程主体部分分包给其他企业C.将全部建筑工程转包给他人D.将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人E.将全部建筑工程肢解以后将非主体工程以分包的名义分别转包给他人【答案】CD27、某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（）。A.不应该包括建设行政监督部门代表B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低D.招标人代表所占比例偏低E.招标人可以直接指定专家【答案】AC28、建设法律、行政法规与社会法的关系主要体现在()。A.提供劳动保护B.进行财产补偿C.行政监督管理D.建立劳动关系E.调整人身关系【答案】AD29、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的