一级建造师之一建工程法规练习题(二)附答案

一级建造师之一建工程法规练习题(二)附答案

单选题（共100题）1、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生产责任的说法中，错误的是（）。A.对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责B.施工前进行安全施工技术交底C.不得任意压缩合同约定的工期D.对拆除工程进行备案【答案】B2、当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是()。A.因意外事故造成对方财产损失的B.造成对方人身伤害的C.因自然因素造成对方财产损失的D.因社会因素造成工程滞后的【答案】B3、甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是()。A.合同的变更是对原合同的实质性变更B.所有变更都需要登记C.当事人协商一致，可以变更合同D.只有显失公平的合同才可以变更【答案】C4、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【答案】C5、（2020年真题）关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查D.负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密【答案】A6、某工程施工合同总包人将部分工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【答案】D7、关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是()。A.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立【答案】D8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生产责任的说法中，错误的是（）。A.对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责B.施工前进行安全施工技术交底C.不得任意压缩合同约定的工期D.对拆除工程进行备案【答案】B9、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】C10、根据《安全生产许可证条例》，国家对下列选项中除()之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【答案】D11、下列物权中，不属于用益物权的是()（2012）A.土地所有权B.土地承包经营权C.建设用地使用权D.地役权【答案】A12、某住宅楼建设工程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须进行专家论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工单位D.监理单位【答案】C13、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。2014A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【答案】A14、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。2017真题A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【答案】B15、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是()。A.返还财产B.责令停产停业C.暂扣或者吊销执照D.没收违法所得，没收非法财物【答案】A16、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于()。A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证【答案】B17、某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（）。A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑【答案】D18、关于夜间施工，说法正确的是（）。(2015真题)A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】D19、某工程项目建设单位于2013年2月1日发布招标公告，2013年3月1日发售招标文件，甲投标单位在招标文件规定的投标截止日2013年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2013年4月30日向甲投标单位发出中标通知书。则该工程合同成立时间是（）。A.2013年2月1日B.2013年3月1日C.2013年4月1日D.2013年4月30日【答案】D20、构成表见代理的主观要件是()。A.本人存在过失B.代理人超越代理权限C.相对人为善意D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由【答案】C21、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同C.地役权自登记时设立D.土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权E.需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权【答案】A22、仓储合同中，保管人的义务是（）。A.支付仓储费用的义务B.说明的义务C.出具仓单的义务D.按时提取仓储物【答案】C23、权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.收益权【答案】B24、建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位【答案】B25、保证合同是()订立的合同。（2012）A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】C26、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】C27、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院D.建设行政主管部门【答案】A28、在《民法典》对民事权利的分类中，只有（）具有财产权和人身权的双重属性。A.知识产权B.劳动权C.债权D.物权【答案】A29、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）。A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期【答案】D30、甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是()。A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D.审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行【答案】A31、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息【答案】C32、《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由（）责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【答案】A33、甲某是设计院的一名工作人员，他利用其获得的建造师资格证书实施的下列行为中合法的是()。A.将证书借给某公司并获得相应的报酬B.经所在单位领导同意，将证书中房屋建筑专业改成了公路建设专业C.将证书出售给需要者D.利用这个证书到外单位应聘【答案】D34、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】A35、根据《建设工程质量管理条例》的规定，()应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】C36、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任承担,下列说法中正确的是()。A.内可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担【答案】D37、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同,在约定的履行日期届满时,水泥厂未能按时于供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源,致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担【答案】D38、关于失业保险的缴纳和领取，下列表述中正确的是()。A.失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月B.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为24个月C.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为36个月D.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，可终身领取失业保险金【答案】A39、我国民事诉讼中的证据交换的时间是()。A.诉讼答辩期届满后开庭审理前B.起诉立案后诉讼答辩前C.开庭审理后庭审辩论过程中D.举证期限届满后【答案】A40、甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。A.乙承担全部责任B.乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任D.由双方协商责任的分配【答案】C41、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】A42、关于建设单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.应当向设计单位提供地下管线资料B.可以任意压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】D43、根据《民法典》，允许单方解除合同的情形是（）。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约【答案】A44、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。(2015真题)A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】D45、关于建设工程缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷仅指建设工程质量不符合工程建设的强制性标准、设计标准B.缺陷责任期由发承包双方在承包合同中约定应当不超过1年C.由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.缺陷责任期从工程提交竣工验收后报告之日起计【答案】C46、关于行政机关的行政行为的说法，正确的是（）。A.行政行为以国家强制力保障实施，带有强制性B.行政主体实施行政行为必须与行政相对方协商或征得其同意C.行政行为均属于无偿行为D.行政行为具有不可裁【答案】A47、李某担任施工单位的项目负责人的资格条件是()。A.取得建造师注册证书和职业印章B.取得建造师注册资格证书C.必须有专科以上学历D.受聘于一个具有相应资质的企业【答案】A48、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了（）。A.建设单位的安全责任B.工程监理单位的安全责任C.施工单位的安全责任D.勘察、设计单位的安全责任【答案】C49、2014年3月1日,某建筑公司因为生产经营发生严重困难,张某成为被裁减人员。如果该建筑公司()前重新招用人员的,应当优先招用张某等被裁减人员。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年6月1日D.2014年9月1日【答案】D50、根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。2014A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【答案】C51、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】C52、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值20万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。关于本案例中债的性质的说法，正确的是（）。A.丙向甲返还设备属于无因管理之债B.乙向甲支付设备款属于合同之债C.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债D.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】B53、某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A.11月15日B.11月20日C.11月30日D.12月3日【答案】A54、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌触犯（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】C55、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（）。A.守法遵章和正确使用安全防护用具B.办理意外伤害保险C.接受安全生产教育和培训D.报告安全事故隐患【答案】B56、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。A.申请日前5个月被他人泄密的B.申请日前3个月在学术论文中发表的C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的【答案】B57、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【答案】D58、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。（2014）A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地【答案】C59、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对(审查)完毕并提出审查意见。A.20B.30C.60D.45【答案】D60、根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。A.私营企业B.个体工商户C.个人独资企业D.合伙企业【答案】A61、项目负责人的安全生产责任不包括()（2013）A.对建设工程项目的安全施工负责B.确保安全生产费用的有效使用C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】D62、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】B63、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该承诺的生效时间是（）。A.10月1日B.10月8日C.10月9日D.10月10日【答案】B64、以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D.仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成【答案】A65、《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在（）万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程．可以不申请办理施工许可证。A.30B.40C.50D.80【答案】A66、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。2016A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】D67、建设工程法律具有()的特点，虽然主要是经济法的组成部分，但还包括了行政法、民法商法等的内容。A.广泛性B.综合性C.具体性D.适应性【答案】B68、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。A.2014年4月1日B.2014年8月1日C.2016年8月1日D.2015年8月1日【答案】C69、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人和承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【答案】D70、发明专利自申请日起()内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。A.6个月B.1年C.3年D.5年【答案】C71、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。（2016）A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】D72、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。（2013）A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【答案】C73、下列情形中，承包人（）时，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】A74、下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是()。A.移交工程档案资料是建设单位的义务B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案【答案】C75、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】C76、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。（2016）A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】C77、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】B78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。A.发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内【答案】C79、关于赔偿损失特征的说法，错误的是（）。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】D80、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是().（2012）A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D.宅基地使用权【答案】B81、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此合同为（）。A.租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】B82、对工程中有关地基和机构安全的关键工序和关键施工过程，监理工程师应当采取的监理形式是（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.分段后平行检验【答案】A83、下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续【答案】C84、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后。特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形【答案】D85、施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照（）处罚。A.原处罚数额按日连续B.原处罚数额双倍C.原处罚数额按月连续D.不超过100万【答案】A86、工程建设标准可以分强制性标准和推荐性标准，这种分类是根据（）划分的。A.标准的约束性B.内容C.属性D.标准的分级【答案】A87、发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】B88、依法进行招标的项目，施工合同的履行、变更、转让，应当依法进行。下列说法正确的是（）。A.经双方协商一致，可以对中标施工合同的主要条款进行实质性变更B.施工合同履行中，经建设单位同意施工单位可以将施工合同转让给另一施工单位C.施工合同履行中，建设单位名称变更或法定代表人变更，应当办理合同变更手续D.施工合同履行中，建设单位拖欠工程款，施工单位有权将工程款债权转让【答案】D89、某建筑节能工程的隐蔽工程施工完毕后，应由（）主持验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表【答案】C90、关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买卖合同是转移财产所有权的合同D.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间E.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物【答案】A91、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。A.知名法学家B.基层法律服务工作者C.当事人的亲属D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】B92、下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）。A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格【答案】A93、关于民事责任的说法，正确的是（）。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】C94、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】C95、发生下列（）情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】A96、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。A.700万元B.800万元C.900万元D.1000万元【答案】B97、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。2014A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】D98、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。（2014）A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【答案】B99、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】B100、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】C多选题（共40题）1、某施工单位在工程施工中采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可请求()。A.确认物权B.排除妨碍C.恢复原状D.返还原物E.赔偿损失【答案】BC2、以下关于注册机关监督检查权的说法中,正确的有()。A.可要求被检查人员出示注册证书和执业印章B.可要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档C.就注册建造师的有关问题询问其他人员D.扣押注册建造师办公用品E.纠正注册建造师相关违法行为【答案】AB3、施工企业采购、租赁的防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A.生产（制造）许可证B.使用维修说明书C.产品销售许可证D.设备登记卡E.产品合格证【答案】A4、王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括()。A.法律、法规及有关技术标准B.建设工程施工合同C.劳动用工合同D.工程设计文件E.招标公告【答案】ABD5、建设工程承揽合同中定作人的义务有()。A.支付报酬B.依法赔偿损失C.协助义务D.验收工作成果E.对工作成果质量负责【答案】ABCD6、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20％E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【答案】AB7、下列关于建设土地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.建设用地使用权自登记时设立C.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式E.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分【答案】ABC8、下列方针中,属于建设工程安全生产基本方针的有()。A.安全第一B.预防为主C.以人为本D.综合治理E.质量第一【答案】ABD9、下列关于代理的法律责任说法正确的有()。A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理,代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代亻理人发生效力C.代理人没有代理权的代理行为,经被代理人追认的,对被代理人发生效力D.在表见代理的情形下,代理行为的法律后果由被代理人承担E.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,代理行为的法律后果本人承担【答案】BCD10、《建筑法》规定，有（）情形，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。A.需要进行爆破作业的B.需要临时占用规划批准范围以内场地的C.需要临时停水、停电、中断道路交通的D.可能损坏电力、邮电通信等公共设施的E.可能损坏道路、管线等公共设施的【答案】ACD11、根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】BD12、企业职工具有的下列情形中，应当认定为工伤的有（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内突发重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故的E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【答案】AB13、（2019年真题）下列款项中,属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。A.发包人欠付工程款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】BCD14、下列情形导致要约失效的有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.要约人依法撤回要约D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】ABD15、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。A.取得应纳税所得,没有扣缴义务人的B.中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的C.个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得D.所得12万元以上的E.从中国境外取得所得的【答案】AB16、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017真题A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行C.法律明确规定了法律责任的范围和性质D.法律责任即承担不利的法律后果E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】ACD17、关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是()。A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.根据授权的法规与法律就同一事项的规定不一致时，由全国人大常委会裁决D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】ACD18、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】AC19、企业事业单位违反法律法规规定排放大气污染物，造成严重大气污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以采取的行政强制措施有()A.查封B.恢复原状C.扣押D.代履行E.收取滞纳金【答案】AC20、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有（）情形的，承包人请求解除合同的，应予支持。A.未按照约定支付工程款B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制标准C.单方面要求变更原先的工程设计方案D.干预承包人采购E.不履行约定的协助义务【答案】AB21、用人单位（），劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B.未及时足额支付劳动报酬的C.以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的D.规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的E.违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的【答案】C22、对分包单位的连带责任,下列说法正确的是()。A.有关工程总分包的连带责任,不属于法定连带责任B.联合承包的连带责任,属于法定连带责任C.二人以上依法承扣连带责任的,权利人有权请求部分或者仝部连带责任人承担责任D.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人,有权向其他连带责任人追偿E.我国有关工程总分包、联合承包的连带责任,均属法定连带责任【答案】BCD23、必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有（）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂D.用于承重结构的钢筋及连接头试件E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】BD24、依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，更进一步将违法分包的情形界定为()。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责E.分包单位将其承包的建设工程再分包的【答案】ABC25、下列事件中，可以提起行政复议的是（）。A.作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B.李某的建造师执业资格证书被单位扣押C.劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E.质检总站对不合格建材采取扣押措施【答案】AD26、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017真题A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产费用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC27、下列工程中，可以有外商投资建筑企业承揽的是（）。A.全部有外国捐赠的工程B.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行