2023-2024一级造价师之建设工程计价考点突破

2023-2024一级造价师之建设工程计价考点突破姓名： 学号： 得分：1、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案：B2、工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是（）。A.承包人向工程师索赔B.工程师向发包人索赔C.发包人向承包人索赔D.承包人向发包人索赔正确答案：D3、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金正确答案：D26、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间正确答案：A27、如果由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，下列有关价款调整的说法正确的是（）。A.造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整B.造成合同价款增加的，合同价款予以调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整C.造成合同价款增加或减少的，合同价款均不予调整D.造成合同价款增加或减少的，合同价款均予以调整正确答案：A28、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。正确答案：B272、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金正确答案：A273、关于增值税，下列说法错误的是（ ）。A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和正确答案：A274、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案：A275、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是（）。A.辅助材料费B.材料费C.外购配套件费D.加工费正确答案：C276、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率正确答案：D277、国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法正确答案：D278、某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为（）。2万元20万元6万元3万元正确答案：A279、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1%,银行财务费率为0.6%,外贸手续费率为2.5%,关税税率27%,增值税率13%,则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。（1美元=6元人民币）4.336.678.3310.67正确答案：c280、关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是（）。A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的设计算D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%〜5%计算正确答案：CA.100125250200正确答案：C29、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。A.应扣回的工程预付款B.应扣回的甲供材料金额C.应扣回的安全文明施工费预付款D.应扣留的质量保证金正确答案：D30、对于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.项目决策的广度影响投资估算的精确度D.工程造价的数额影响项目决策的结果正确答案：C31、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0.9o按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为( )。36m3/台班40m3/台班0.28台班/m30.25台班/m3正确答案：A32、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是()oA.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案：C33、下列不属于工程造价指标的测算方法的是()oA.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案：D34、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算正确答案：D35、下列预算项，属于设备安装工程预算的是（ ）。A.电气照明工程预算B.采暖通风工程预算C.热力设备工程预算D.弱电工程预算正确答案：C36、下列各项中属于清标工作包括内容的是（）。A.投标文件密封是否合格B.不平衡报价分析C.施工方案与技术措施是否符合有关标准D.资质等级是否符合规定正确答案：B37、根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误正确答案：D38、（2011年真题）工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.正方形一矩形一T形一L形B.矩形一正方形一T形一L形C.T形一L形一正方形一矩形D.L形一T形一矩形一正方形正确答案：A39、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准正确答案：D40、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）OA.夜间施工时，临口寸可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案：B41、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用正确答案：B42、关于流动资金计算过程中周转次数的规定，下列计算公式表述正确的是（）。A.周转次数二流动资金最低周转天数/360B.周转次数二流动资金最低周转天数又360C.周转次数=360/流动资金最低周转天数D.周转次数=365/流动资金最低周转天数正确答案：C43、下列（）不属于建设单位管理费。A.工作人员工资B.业务招待费C.劳动保护费D.工程监理费正确答案：D44、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）oA.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案：D45、以下不属于措施项目清单编制依据的是()A.拟建工程的施工技术方案B.其他项目清单C.招标文件D.有关的施工规范正确答案：B46、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是()A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案：A47、(2018年真题)发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是()OA.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价正确答案：B48、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额正确答案：A49、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项.漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加正确答案：B50、某装载容量为15nl3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin、15min、8min和12min,机械时间利用系数为0.75,则该机械运输lOKm的台班产量定额为（）10m3/to810.911216.36正确答案：C51、在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%正确答案：A52、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判正确答案：C正确答案：B4、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B5、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B,暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项C.工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案：B6、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值53、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算正确答案：D54、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。1.37%1.39%1.371.39正确答案：A55、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准正确答案：B56、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（ ）。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工正确答案：B57、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B58、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）oA.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写正确答案：B59、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正确答案：C60、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期正确答案：D61、某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为（）万元。65.6067.0068.2069.60正确答案：D62、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况正确答案：B63、当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括（）。A.形式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准正确答案：B64、下列计入总价措施项目表的是（）A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下成品保护D.大型机械进出场正确答案：c65、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（ ）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费正确答案：A66、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内正确答案：C67、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是OoA.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额正确答案：C68、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理正确答案：B69、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（）。A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程正确答案：D70、编制和评审可研报告的费用属于()。A.勘察设计费B.研究试验费C.可行性研究费D.建设管理费正确答案：C71、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是()。A.机械时间利用系数二机械纯工作lh正常生产率X工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数二机械在一个工作班内纯工作时间/(一个工作班延续时间(8h))D.机械时间利用系数二(一个工作班延续时间(8h))/机械在一个工作班内纯工作时间正确答案：C72、下列不属于进度款支付申请的内容的是()oA.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款正确答案：D73、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天正确答案：D74、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为（）%o4.955.215.455.50正确答案：D75、（2018年真题）采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是OoA.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款正确答案：A76、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为（）。FIDIC“新红皮书”NEC合同CAIA合同D.EPC/交钥匙项目合同条件正确答案：B77、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%,运输保险费率为5%,关税税率为20%,则该进口设备关税完税价格为（）万元。A.4158416934653474正确答案：D78、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min.辅助工作时间5min,准备与结束工作时间5min,休息时间5min,由于施工组织不善造成工人停工时间30min,则定额时间是（ ）min。4550C.55D.85正确答案：C79、有关工期索赔时应注意的问题，下列表述中正确的是（）。A.可原谅的延期对非关键线路工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容，应给予相应的工期顺延D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期正确答案：A80、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价正确答案：BC.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标正确答案：B7、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（）。A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价C.安全文明施工费为包干使用，不得调整D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动正确答案：D8、某进口设备的到岸价为200万元，银行财务费1万元，外贸手续费费率为1.5%,关税税率为20%,增值税税率17%,该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。244.0284.8293.2484.0正确答案：B81、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%,则该拟建项目的静态投资估算为（）万。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8正确答案：C82、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案：A83、国外建筑安装工程费用的构成中，关于暂定金额，下列说法正确的是（ ）。A.包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额B.不包括在合同价中，供工程主体部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额C.包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额D.不包括在合同价中，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的金额正确答案：C84、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8ni3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为()元/m2。322378350400正确答案：B85、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是()OA.查明原因，调减至8000万元以内B.对超投资估算部分，童新上报审批C.查明原因，重新上报审批D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据正确答案：C86、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。127.2189.6226.4254.4正确答案：D87、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是（）。A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款正确答案：B88、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②搜集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A.②⑥①③⑤④B.④②⑥①⑤③C.②⑥④①③⑤D.④⑥②①⑤③正确答案：A89、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用正确答案：A90、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是()。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担10%以内的材料、工程设备价格风险由承包人承担10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担5%以内的人工费风险由承包人承担正确答案：C91、关于计算新增固定资产的表述，正确的是()A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值正确答案：B92、根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）oA.颁发履约证书后B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期满后正确答案：A93、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的正确答案：C94、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，下列不属于投标人须知内容的是（）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件正确答案：A95、(2018年真题)根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是()OA.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用正确答案：C96、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟—类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6,因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15,则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为()万元。434945545002D.5752正确答案：D97、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017）,关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定正确答案：D98、下列关于投资估算的作用的说法错误的是（）。A.投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据正确答案：D99、下列（ ）属于安全施工费。A.施工机械的检验检测费用B.石专、混凝土砌块等围挡的维修费用C.治安综合治理费用D.施工安全防护通道费用正确答案：D100、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为()万元。1006.251525.001028.281045.67正确答案：C101、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货正确答案：D102、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土Im2的有关数据如下：基本工作时间180min,辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%,规范时间占工作日时间百分比为20%,则挖该基坑In）2的定额时间为（）min。243247.5250.0257.1正确答案：C103、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（ ）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费正确答案：B104、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）-A.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力正确答案：B105、施工企业按规定缴纳的非生产性车船使用税应计入建安工程造价的（）A.税金B.利润C.企业管理费D.规费正确答案：C106、在用起扣点计算公式T=P-M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指（）。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重正确答案：C107、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关9、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（3天内5天内10天内14天内正确答案：B10、发生不可抗力时，属于发包人责任的是（D）。A.施工人员伤亡补偿金B.施工机械设备损失C.施工单位损失D.修复已完工程的费用正确答案：D11、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算正确答案：A正确答案：B108、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗正确答案：D109、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.矩形f正方形fT形fL形B.L.形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案：C110、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付c.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准正确答案：A111、属于不宜计量的措施项目的是()。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费正确答案：C112、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定正确答案：C113、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2乐外贸手续费率为1.5%,关税税率为10%,增值税率为17%,若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。500550557613正确答案：B114、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.可行性研究费B.专利及专有技术使用费C.专项评价费D.拆迁补偿费正确答案：B115、在工程定额体系中，预算定额是以（）为对象编制的定额。A.施工过程或基本工序B.分项工程和结构构件C.扩大的分项工程或扩大的结构构件D.单位工程正确答案：B116、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是()oA.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗正确答案：D117、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由()招标确定分包人。A.项目主管部门B.发包人C.承包人D.发包人或承包人正确答案：D118、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是( )。A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算D.一个工程项目只允许调整两次概算正确答案：D119、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3000万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。5000613066306790正确答案：C120、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mmXI15mmX53mm）,灰缝厚度为lOmm,破损耗率为2%,砂浆损耗率为1%,则砂浆消耗量为（）m3o0.0620.0810.2050.228正确答案：D121、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合向执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理正确答案：B122、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括OoA.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费正确答案：B123、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是()。A.检验试验费B.工程排污费C.住房公积金D.安置补助费正确答案：A124、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失正确答案：A125、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额正确答案：C126、根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费正确答案：A127、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用正确答案：D128、（2018年真题）关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）oA.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费正确答案：B129、（2013年真题）编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%。则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。27.027.227.327.5正确答案：D130、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院正确答案：D131、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案正确答案：B132、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案：A133、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min,机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%,则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。0.2060.1960.1570.226正确答案：D134、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案：D12、（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%,建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为O万元。455460720830正确答案：B13、我国的工程造价管理体系中，（）是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。A.法律法规B.工程造价管理的标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案：D14、以下不属于措施项目清单编制依据的是（）A.拟建工程的施工技术方案B.其他项目清单C.招标文件D.有关的施工规范135、下列属于招标工程量清单的编制依据的是（）。A.投标时拟定的施工组织设计或施工方案B.工程造价管理机构发布的工程造价信息C.市场价格信息D.拟定的招标文件正确答案：D136、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资有固定资产投资和建设期利息组成正确答案：C137、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容正确答案：B138、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用X费率”计算是()oA.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费正确答案：D139、(2012年真题)关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()oA.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码正确答案：A140、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是( )。A.工程分类及编码B.数据收集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理正确答案：C141、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工期延误索赔和加速施工索赔D.工程变更索赔和合同终止索赔正确答案：B142、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%,运输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,则该设备应支付关税税额是（）万元。11.3411.4311.3010.00CIF=货价（FOB）+国际运费+运输保险费CIF=50+5+1.7=56.7（万元）正确答案：A143、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认正确答案：D144、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案：D145、工程总承包预付款的用途包括（）。A.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等B.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及管理性费用支出等C.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及提前办理合格性手续等D.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及合理的利润预支等正确答案：A146、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费二工基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案：C147、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算正确答案：C148、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。4250443045505050正确答案：C149、下列费用不属于材料单价的是（）。A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗正确答案：D150、项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础。A.估算各项流动资金B.估算各项无形资产C.安排融资计划、估算建设期利息D.安排融资计划、估算生产期利息正确答案：C151、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）oA.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）X消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）X人民币外汇汇率义银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）义人民币外汇汇率X保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X外贸手续费率正确答案：A152、下列对工程结算价款纠纷处理的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：D153、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）oA.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费正确答案：B154、计时观察法的局限性，是在于（）。A.观测精度不足B.观测方法陈旧C.考虑人的因素不够D.采用的技术手段落后正确答案：C155、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%,其中主要材料水泥费用占20%、沥青占）万元。10%,钢筋占20%、人工费占15%,其他费用占35%,则该公路工程预付款起扣点为（）万元。A.2538B.2400C.2700D.1950正确答案：B156、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算正确答案：c157、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）OA.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间正确答案：D158、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费正确答案：D159、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2,施工中由于设计变更调减为3000m2,该项目招标控制价综合单价为500元/m2,投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为()万元。120.00114.75168.00207.00正确答案：A160、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（ ）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费正确答案：A161、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案：C162、关于施工合同工程款的期中支付，下列说法中正确是的（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减在竣工结算时一并结算D.发承包双方都对部分计量结果存在争议，直到争议解决后再支付全部进度款正确答案：A正确答案：B15、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的（）计算。1%1.5%C.3%D.5%正确答案：B16、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用正确答案：B17、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源163、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（）。A.土木工程B.公路工程C.装饰工程D.水坝工程正确答案：C164、关于投标人须知，下列说法中正确的是（）。A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述B.在正文中的未尽事宜可以通过'投标人须知前附表'进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天正确答案：A165、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）。2.0%2.5%3.0%3.5%正确答案：D166、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（）。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.常规的施工组织设计D.投标人拟定的施工组织设计方案正确答案：B167、在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充巳提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收正确答案：D168、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用X费率”计算是（）oA.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费正确答案：D169、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担正确答案：C170、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%,不高于90%正确答案：D171、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款正确答案：D172、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）oA.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间正确答案：D173、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为600万元。若基本预备费费率为5%,则该建设项目的基本预备费为（）万元。350400450475正确答案：C174、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近C.概算定额主要用于投资估算的编制。D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内正确答案：B175、下列对概算指标的理解，正确的是（）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据正确答案：C176、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8,银行财务费率为0.2%,外贸手续费率为1.5%,关税税率为10%,增值税率为17%o若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。406.8450.0456.0586.7正确答案：B177、在合同中未明确约定的情况下，下列各项中作为索赔依据的是（）。A.国家法律、法规、规章和政策性文件B.工程建设的强制性标准C.地方性法规D.地方政府规章正确答案：B178、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案：D179、某砌筑工程，工程量为10m3,每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%,人工幅度差系数为15%,则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。13.5613.6514.4415.78正确答案：B180、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还正确答案：D181、关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是（）。A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%〜5%计算正确答案：C182、(2016年真题)建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是()OA.⑤③①②④B.①②④⑤③C.③①②④⑤D.①③②⑤④正确答案：A183、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金正确答案：A184、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用正确答案：c185、（2021年真题）下列有关质量保证金说法正确的是（）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方正确答案：D186、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5%〜10%为宜，这属于选择建设厂址要求中的（）。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求正确答案：D187、在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）。A.小区环境优美B.经济适用C.提高土地利用率D.户型设计正确答案：C188、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标'招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是（）万元。A.4748B.4800C.5200D.5252A.4748B.4800C.5200D.5252正确答案：B189、下列关于国际性招标的说法错误的是（）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审正确答案：A190、招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）。A.项目名称B.投标人收到澄清后，应在规定时间内以书面形式通知招标人C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间正确答案：A18、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示正确答案：A19、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况正确答案：BB.项目价值C.费率D.金额正确答案：A191、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款正确答案：D192、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%年均投资价格上涨率为6虬则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。444.96464.74564.54589.63正确答案：D193、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用正确答案：D194、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案：D195、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写正确答案：B196、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%,当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税税额为（）万元。565.00240.00675.00666.45正确答案：D197、工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述内容的是（）。A.土石方工程中使用的机械设备B.混凝土工程中浇筑方法C.管道的连接方式D.现浇混凝土柱采用模板类型正确答案：C198、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和正确答案：A199、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价正确答案：C200、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案：A201、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率B.加工费=设备总重量X（1+加工损耗系数）X设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费正确答案：D202、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案：D203、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500ni3,施工中由于设计变更调整为1200小3,该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。A.483000463680486000607200正确答案：C204、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据正确答案：C205、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案：B206、以下对于建筑设计的说法正确的是（）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济正确答案：D207、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()oA.场外运输损耗B,工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗正确答案：D208、关于工程定额计价模式的说法，不正确的是()。A.编制建设工程造价的基本过程包括工程量计算和工程计价B.定额具有相对稳定性的特点C.定额计价中不考虑不可预见费D.定额在计价中起指导性作用正确答案：C209、(2015年真题)根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是()oA.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间正确答案：C210、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%,运输保险费率为5%,关税税率为20%,则该进口设备关税完税价格为()万元。A.4158416934653474正确答案：D211、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是()oA.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：D212、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用()形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表正确答案：C213、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以()。A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考B.分部分项工程费的10%〜15%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%〜20%为参考D.分部分项工程费的15%~20%为参考正确答案：B214、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费正确答案：B215、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素正确答案：C216、按照国外建筑安装工程