工程合同管理讲稿索赔费用及索赔

第十二章索赔费用及索赔分析第一节工期索赔工程延误是指工程实施过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。工程工期是施工合同中的重要条款之一，涉及到业主和承包人多方面的权利和义务关系。工程延误对合同双方一般都会造成损失。工程工期是业主和承包人经常发生争议的问题之一．工期索赔在整个索赔中占据了很高的比例，是承包人索赔的重要内容之一。一、工程延误的合同规定及要求1．关于工期延误合同的一般规定如果由于非承包人自身原因造成工程延期，在土木工程合同和房屋建造合同中，通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求，如果能证实因此造成了额外的损失或开支，承包人还可以要求经济赔偿，这是施工合同赋予承包人要求延长工期的正当权利。一、工程延误的合同规定及要求2．关于误期损害赔偿费的合同的一般规定如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工时，承包人应承担误期损害赔偿费这是施工合同赋予业主的正当权利。二、工程延误的分类和识别二.工程延误的分类与识别1)按工程延误原因划分(1)因业主及工程师自身原因或合同变更原因引起的延误①业主拖延交付合格的施工现场。②业主拖延交付图纸。③业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等。④业主拖延支付预付款或工程款。⑤业主提供的设计数据或工程数据延误。如有关放线的资料不准确。⑥业主指定的分包商违约成延误。⑦业主未能及时提供合同规定的材料或设备⑧业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包人下道工序施工延误。⑨业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包人的施工计划。⑩业主设计变更或要求修改图纸欧阳其他变更指令导致工期延长等。案例1业主拖延交付合格的施工现场上海市某工程施工中发生有关拆迁的工期索赔。由于施工现场×X路一侧的旧有配电房直接阻挡了承包人的施工，使承包人的导墙和地下连续墒施工停工lo天，承包人提出10天的工期索赔。但业主认为该导墙施工不在关链线路上而加以拒绝。承包人在对工程网络计划分析后．证明由于拖延10天使该导墙施工从原来的非关键线路变成了关键线路。最后业主同意了3天的工期顺延。案例2业主拖延交付图纸某工程屋顶梁的配筋团未能及时交付承包人，原定1993年5月20日交付的图纸一直拖延至6月底，由于图纸交付延误．导致钢筋订货发生困难(订货半个月后交付钢筋)。因此，原定6月中旬开始施工的屋顶梁钢筋绑扎拖至8月初，再加上该地区8月份遇到恶劣的气候条件，因气候原因导致工程延误l周。最后承包人向业主提出8周的工期索赔。案例3：业主指定的分包商违约成延误某工程因业主指定分包商分包的地下连续墙施工出现质量问题，结构倾斜，基坑平面尺寸减小，影响了总包商的正常施工，因而总包商向业主提出了工期索赔。案例4：业主未能及时提供合同规定的材料或设备某工程由业主负责供应商品混凝土，但由于供应商产品供不应求，不能及时供应业主要求的商品混凝土，导致承包人楼板烧筑不能按原计划执行，因此承包人向业主提出了2周的工期索赔要求。二.工程延误的分类与识别(2)因承包商(人)原因引起的延误①施工组织不当，如出现窝工或停工待料现象。

②质量不符合合同要求而造成的返工。③资源配置不足，如劳动力不足、机械设备不足或不配套、技术力量薄弱理水平低、缺乏流动资金等造成的延误。④开工延误。⑤劳动生产率低。⑥承包人启用的分包人或供应商引起的延误等二.工程延误的分类与识别(3)不可控制因素导致的延误①人力不可抗拒的自然灾害导致的延误。②特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误。③不利的自然条件或客观障碍引起的延误等。如现场发现化石、古钱币或文物。④施工现场中其他承包人的干扰。⑤合同文件中某些内容的错误或互相矛盾。⑥罢工及其他经济风险引起的延误。如政府抵制或禁运而造成工程延误。案例某工程施工中，由于持续下雨，雨量是过去20年平均值的2倍．致使承包人的施工延误了34天，承包人要求工程师予以顺延工期。监理工程师认为延误时间中的一半(17天)是一个有经验的承包人无法预料的，另外的17天为承包人应承担的正常气候所影响，即同意延长工期17天。案例鲁初革cI合同引水系统c2区遇到厂相当大的F203断层及许多大小溶洞，导致施工难度增大，生产效率降低，工期拖延了4．5个月。承包人提出了工期索赔。为了不影响工程按期投产，工程师只批准该单位工程延期3个月，其余1．5个月承包人必须通过加速施工赶上o案例某土方工程施工中，发现地下有一现场勘察中未曾发现的供水管道，于是采取将该管道改线的办法，导致工程量增加，工期延长，为此承包人提出4个月的工期索赔。某项施工合同在屈行过程中，承包人因下述3项原因提出工期索赔20天；①由于设汁变更，承包人等待图纸全部停工7天。②在同一范围内承包人的工人在2个高程上同时作业，工程师考虑施工安全而下令暂停上部工程施工而延误工期5天。③因雨影响填筑工程质量，工程师下令工程全部停工8天，等填筑材料含水量降到符合要求后再进行作业。问工程师应批准承包人展延工期多少天？答：①由于设计变更，承包人等待图纸的7天停工不同于承包人的责任，应给予工期补偿。②考虑到现场施工人员安全而下达的暂时停工今，责任在承包人施工组织不合理，不应批准工期延展。③因雨影响填筑工程的施工质量，要根据当时的降雨记录来划分责任归属。如果雨量和持续时间越过构成异常恶劣的气候影响或不可抗力标准，则应按有经验的承包人不可能合理预见到的异常恶劣自然条件的条款，批准展延8天工期。如果没有超过合同内约定的标准，尽管工程师下达了暂停施工令，但责任原因属于承包人废承担的风险，即承包人报送工程师批准的施工进度计划中，他不是按一年365天组织施工，而是除了节假日外还应充分估计到不利于施工的天数而进行施工组织。因此在这种情况下，不应批准该部分展延工期的要求。三.工程延误的分类与识别2)按工程延误的可能结果划分(1)可索赔延误可索赔延误是指非承包人原因引起的工程延误．包括业主或工程师的原因和双方不可控制的因素引起的延误。可索赔延误可进一步分为以下3种情况；

①只可索赔工期的延误。这类延误是由业主、承包人双方都不可预料、无法控制的原因造成的延误。对于这类延误，一般合同规定：业主只给予承包人延长工期．不给予费用损失的补偿。②只可索赔费用的延误。这类延误是指由于业主或工程师的原因引起的延误，但发生延误的话动对总工期没有影响，而承包人却由于该项延误负担了额外的费用损失。③可索赔工期和费用的延误。这类延误主要是由于业主或工程师的原因而直接造成工期延误并导致经济损失。（2）不可延误索赔延误二.工程延误的分类与识别3)按延误事件之间的时间关联性划分〔1)单一延误单一延误是指在某一延误事件从发生到终止的时间间隔内，没有其它延误事件的发生，该延误事件引起的延误称为单一延误或非共同延误。(2)共同延误当2个或2个以上的单个延误事件从发生到终止的时间完全相同时，这些事件引起的延误称为共同延误。图19．2列出了共同延误发生的部分可能性组合及其索赔补偿分析结果。（3）交叉延误二.隆工程宜延误弟的分饰类与艳识别4)狸按延众误发古生的常时间绪分布峰划分(1走)关乎键线协路延娱误关键差线路惠延误压是指肿发生壳在工偿程网鼻络计滤划关躬键线羊路上据活动含的延方误。(2独)非沾关键阶线路覆延误非关效键线惕路延掀误是却指在礼工程稿网络驳计划沫非关毒键线腰路上衫活动汽的延删误。惑会出势现2呜种可章能性不：①延姥误时省间少雁于该仆工序谅的机牢动时旷间。艺在此则种情淘况下歉，所门发生组的延斑误不伞会导秆致整虑个工逃程的闭工期扬延误纯。②延锤误时辣间多皂于该撇工序恢的机诞动时倦间。吉此时轻，非嫁关键旬线路格上的活延误墓会全雀部或素部分锹转化况为关孝键线蚊路延块误，形从而客成为欢可索撤赔延拴误。第一极节宏工期石索赔一、扶工期咸索赔凤的依具据与沉合同活规定工期赚索赔膀的依辫据主针要有战：合炊同约呢定的炭工程妇总进孝度计赖划；锣合同振双方鸦共同馒认可久的详缺细进锁度计奶划，佩如网颠络图斤、横戏道图黄等；排合同袜双方矩共同互认可垦的月物、季鞭、旬煮进度瓦实施档计划灶；合烂同双幻玉方共市同认奥可的压对工顺期的温修改阔文件麻，如钱会谈散纪要荒、来置往信戒件、战确认宅信等厦；施厦工日启志、虚气象锣资料猜；业灵主或起工程喝师的截变更取指令辣；影道响工芹期的乎干扰登事件霜；受羊干扰炒后的播实际胖工程瞧进度糕；其跟他有夹关工址期的背资料兄等。此外畜，在探合同慌双方备签订钞的工识程施迁工合倦同中裹有许惑多关厦于工氏期索击赔的恋规定加．它恢们可嫂以作分为工那期索输赔的贵法律行依据价，在服实际瓣工作筒中可块供参量考。二、践工期提索赔就的程够序(1弄)发迎生上熔述事蝴件时搬，承梳包人波应立妹即通涛知发师包人芝和监食理人能，并道在发毯出该弱通知幕后酌裁28包天内纷，向醒监理润人提到交一碗份细殖节报据告．溜井按扰合同棚规定底修订衰进度岔计划蹲和编孩制赶朱工措葬施报蒙告报坏送监蜜理人石审批视。(2辈)若币事件搅的持库续时抛间较容长或友事件层影响卖工期骗较长旅，当爷承包揪人采违取了倦赶工拒措施亏而无显法实跳现工刘程按斧期完券工时断，除吩应按粗第(雅1)愚项规协定的截程序借办理锦外，托承包旧人应产在事马件结钻束后认的1渗4天陪内，乞提交奔一份呀补充披细节换报告系，详矮细说席明要柔求延待长工斧期的坚理由乒，并朽修订孤进度是计划忽。此迟时发叛包人浓除按姑上述厦第(煌1)胀项规鸽定承遵担赶阁工费瓜用外破，还宅应按之以下传策(财3)景项规碌定的渣程序死批准灭给予全承包嘴人延摇长工传期的抹合理途天数洒。(3脉)监员理人洗应及阅时调勉查核哲实上溜述第抢(1迎)、抛(2寻)项霸中承铜包人鞋提交划的细具节报匙告和拴补充统细节亚报告蓄，并拣在审背批修党订进涛度计慕划酌筝同时志与发见包人胡和承识包人重协商驾确定餐延长涉工期骄的合吹理天影数和封补偿极费用晚的合缴理额棋度，般并通斧知承若包人滚。三、锅工期绢索赔鸟计算狭方法1.蚀网络智分析间法承包嫂人提菠出工区期索热赔，勉必须狂确定形干扰急事件筝对上幅期的慨影响监值，快即工近期索拘赔值并。工照期索惭赔分绕析的众一般撞思路错是：北假设亿工程傻一直青技原软网络巩计划携确定班的施叨工顺跌序和羊时间民施工猫，当柳一个筝或一肯些干常扰事督件发劲生后译．使殃网络少中的嘱某个论或某段些活数动受洗到干抚扰而奸延长循施工莫持续钓时间称。将糊这些倾活动习受干据扰后导的新颗的持叫续时涨间代吼人网做络中仆，重宝新进衣行网洗络分概析和知计算类，即乏会得掘到一献个新浙工期宗。新仍工期丹与原桶工期焦之差荒即为栗干扰粉事件牧对总皂工期抗的影傲响，俩即为绳承包愧人的遇工期窄索赔胖值。撤网络壳分析唐是一攻种科表学、歌合理欺的计规算方凯法，谁它是遍通过屑分析揉干扰腰事件待发生篇前、院后网挽络计潜划之燥差异的而计是算工俩期索凡赔值键的．药通常街适用紧于各堆种干揭扰事支件引栽起的想工期恢索赔着。但离对于凡大型好、复领杂的在工程愿，手盾工计丘算比酸较困幅难，械需借卸助于取计算环机来测完成坛。三、雁工期界索赔而计算楼方法2.办比例赔类推愁法在实坟际工来程中职，如列干扰穷事件牛仅影咽响某敞些单柔项工柱程、刃单位杀工程笼或分促部分渐项工疮程的吨工期充，要躺分析舌它们田对总殿工期督的影打响，芒可采夸用较吧简单默的比炼例类赛推法锅。比介例类蹦推法粒可分好为两逝种情议况：①按枝工程饲量进劳行比章例类渠推当汁牌算出青某一森分部剩分项毁工程兵的工陵期延偶长后痒，还陈要把返局部甘工期忍转变涉为整亡体工鲜期，块这可隶以用励局部练工程扎的工泼作量箱占整稳个工盯程工呢作员蜘的比俘例来幸折算碑。三、渴工期金索赔资计算甲方法例：某工煎程基游础施沃工中胖，出恭现了补不利位的地轨质障芬碍，经业主隔指令流承包族人进坑行处秒理．帆土方启工程岁量由婚原来许的2锡76鹿0m锤3增缸至3却28狭0m落3，律原定姐工期个为4控5天胳。因役此承氧包人研可提题出工薪期索屋赔值臣为三、资工期奇索赔迟计算士方法②按桐造价硬进行姜比例川类推若施惜工中棵出现柿了很济多大才小不虾等的靠工期旱索赔喝事由熟，较浊难准星确地粉单独档计算搏且又犹麻烦食时，只可经据双方倾协商季，采夸用造料价比朗较法肆确定板工期菌补偿议天数达。第二名节费形用索货赔一、久费用室索赔葡的原监因引起禽费用稳索赔叉的原棍因是假由于坚合同匙环境栏发生能变化裹使承碌包人污道受壳了额更外的叙经济养损失四。归窝纳起耕来，象费用智索赔号的产山生主杂要有挤以下冈几种李原因景：1.膀业主飘违约[案手例］雾鲁布慕革引奋水系究统工阶程，怜在合哄同实愤施后绿，日叶本大蹲成建英设株言式会捡社(鸭承包启人)肌就提谷出了票一项孝业主红违约射索赔看。合狗同规针定，糠业主坐要为表承包滋人提筒供三窜级路关面标售准的鹅现场览交通搜公路宰：但秧由于陶业主泥指定刑的工瓜程局宅(指屋定分盾包人嗽)在扬修路柴中存震在问潮题，咬现场沫交通蓬道路糕在相渣当长困的一限段时飘间内升未达戒到合因同标休准，亏使得撤承包还人的剩运输特车辆牵只能让在块就石垫脏层路勇面上殊行驶沉，造饥成轮民胎严贯重的演非正催常消茂耗。赖承包谈人提岸出费碰用索茎赔，挂要求拘业主着给予赞40壳0多妻条超唱耗轮逝胎的轻补偿伴，最黎后业他主批坚准了纺20菜8条玩轮胎悦及其怎他零芒配件或的费锹用补毯偿．捉共计错19盘00筐万日骨元。一、候费用促索赔察的原弓因2.粮工程轰变更[案疑例］洋上海吹某工挣程施郑工中羞，业稠主对读原定架的施卷工方滴案进腾行变稻更，非尽管赠采用土改进序后的郊方案迷使工讯程投膛资大脊为节既省．棋但同翠时也固引发监厂索筹赔事朽件。霞在基馅础施遍工方钞案专展家论较证过钳程中嫂，业嚷主确朵认使拥用铜惊钱桥党配合枣挖土凳施工僻，承嫂包人张根据孩设计叮图纸稠等报罚价1坚39析万人给民币尖。在评报价霞的同皆时，泉承包仅人为仓了不蠢影响恒总工振期，谈即开册始下河料加怀工。窑后来刮业主先推荐闲租用芹组合约铜栈易桥施牧工方诊案，罢费用集为7印2万尺元，分节约黑费用助67侵万元适。但胜施工锹方案剃变更改造成俯承包采人材顺料运机输、迎工料惯等损劝失，揪承包饮人即碎向业拴主提广出费喇用索圈赔。凑后经欢双方门友好压协商约，承搅包人嚷获得爸12烘．5河万元霜的补士偿。一、稠费用渡索赔圆的原钥因3.匀)业剧主拖贱延支粒付工匀程款伶或预牙付款[案迟例]称某工斜程发洞生业炉主拖厉欠工昂程款贞和预飘付款臂情况叨。业晨主从牵19半95街年1湿月1热日至捡2月蜻底应勺付给湾承包恒人以袭下款遇项：①1舞99存4年亦12盼月底帜工程脱款积素欠券4鱼9．伴66膜97榴万元⑦1址99闹5年较工程荐预付井款稀l上2笋50洒．0鼠0万否元②1详99检5年竿1月咽份工讯程款我32俭8．沸80无76册万元④1滤99敢5年切2月歇份工宫程款傅36责7．茫09佳63规万元⑤1性99发4年腹商品寨混凝芒土材老料款画36跃9．岩00白万元业主扔在1弓99趴5年消3月餐15踏日时羽已支沸付情栋况为掠；①1士99厨5年测1月揉份预渴付款评20占0．季00劲万元⑦1修99竖5年颗2月属份预虚付款驱30纷0．药00塑万元③1止99袋5年予1月太份工宰程款籍32桥8．恭80源76贫9万度元两者民相抵心，业横主拖床欠工鹿程款滋和预劝付款拌共计场15谅35历．7标66熟万元猜。双方扬签订帽的施速工合班同规鼓定：团预付掠款于溜每年兵1月膝15惧日前枯支付度，拖破欠工姜程款洗的月蚀利率磨为1瓶％，搭同时叛承包踢人同聪意给估予业猎土1蒙5天离的付驻款缓惊冲朗毫，即谱业主势在规脖定付单款日遇期之习后1闭5天务内不前需支拐付欠啊款利差息。于是测承包等人提肯出拖侄欠工觉程款景的利券息索因赔(粪截止鸟19麦95狗年3紫月1破5日帮)。一、茂费用犬索赔啄的原央因4.计工程筝加速[案颗例］揭某工扬程地愿下室底施工盟中，条发现爆有残尼余的乡丰古建美筑基返础，筋因此望有关非部门哲对此锄进行慎了考娃古研碰究，残决定查对其耀开控净，然鹅后由浮承包秒人继鸡续施您工，铲其间烟共延脸误工白期5衰0天级。该爱事件堤后．春业主币要求平承包凡人加柱速施缩慧工，喷赶回啦延误状损失鹊。因喷此承凤包人厦向业朴主提出都工程内加速挽索赔缩慧累计探达1累31码万人毯民币理。5.增业主粪或工殊程师染责任郑造成劳的可椅索赔这费用乞的延渗误6.乱非承早包人蛮原因钉的工植程中变断或凝终止一、农费用懂索赔牵的原脖因例：某项择水利忘工程般，要饲求进搭行河搂流托凝宽，霉修建席2座判小型担水坝袜。工摆程于犬19炊90任年1谊1月坑签订永合同于，合营同价捧为4水00赚6万济美元殃，工钓期为疾2年炒。该雁河流庭的上破游有伯一个笼大湖猛泊，汗这是展一个咸自然厅保护眯区，搂大量涛的动愈植物鸦在这束块潮葵湿地粱生活饿、生求长，拿河流馅拓宽材后．绿将会背导致银湖泊兼水位邮下降盛，对摊生态改环境泡造成枣不良除影响强，所替以国彩际绿河色和迈平组诉织不孝断向卸该国坛政府尽及有炉关人芹员施爪加压雁力，振要求萌取消寄合同绝，最馆后业法主于斯19巴91泛年1装月解悲除了才合同央，承漂包人薯对此哭提出盒索赔词，要驼求业鸟主补反偿这辅2个胖月所依发生绿的所述有费已用，邪外加帝完成牛全部咏工程时所应谈得的摊利润桑。经勺过谈宁判，旋业主难支付竭了1期20厦0万思美元煌的补秧偿。一、叙费用秒索赔沈的原罪因7、皆工程益量增倾加(链不含容业主灰失误饶)[案舒例］完某工爬程在奴基础纪工程帮施工多中，偿因地楼质条惹件与妙合同些规定蕉不待阔，发曲生了窝工程易量增搅大，无原计砍划土肆方量挑为4令50催0m耕3，修实际讲达到毫57端80愁m3跪，合讨同规殖定承贴包人最应承亭担5灿％的云工程纱量增屈加的元风险匙。因女此，灯承包碰人提威出如蠢下费漏用索楚赔：承包歌人应援承担价的土橡方星泛＝4省50拼0扶x(瓣1?起5％检)＝母47送25乘(m鞠3)业主抱应承友担的备土方闯量＝夕57却80需—4随72引5＝摔10围55快(m锻3)土方善挖、哑运、连回填疏直接寸费轻l碎0评55怀x偿20为＝2唱1L免oo事．0会(元旨)管理脾费(醉综合送)2党0％报21脆10罢0．井0元博x证20军％＝钉42溪20丽．0爪(元坡)合计昼：2垄53垮20朝．0键元承包拴人提余出费险用索携赔2是53手20茫元。8、册其他如业告主指讨定分嚷包商矩违约糊、合淋同缺织陷国姑家政攀策及淡法律祥、法搜令变征更等删。二、奔费用岁索赔块的费蚊用构锦成1．坊可索宪赔费蠢用的元分类1)哥按可凶索赔颠费用斑的性别质划犬分在工笋程实艰践中检，承临包人容的费健用索斩赔包工括额由外工苍作索直赔和荣损失扎索赔拼。额外诊工作栗索赔法费用陡包括暑额外姑工作其实际逝成本渔及其虑相应命利润秆。对宫于额防外工释作索菊赔，园业主滤一般庭以原程合同宜中的敞适用纽奉价格站为基区础，秃或者矛以双窃方商恼定的抬价格叉或工星程师漫确定框的合另理价金格为司基础屋给予组补偿恳。实怀际上眯，进魄行合寄同变晒更、横追加驰额外趋工作幕．可主索赔罩费用汉的计胡算相赔当于幕一项俊工作冻的重维新报差价。损失荷索赔钞包括乡丰实际币损失具索赔贫和可齿得利娇益索帽赔。萄实际返损失需是指伶承包忘人多怪支出肆的额捆外成凳本；股可得途利益恭是指闹如果废业主券不违石反合觉同，怨承包销人本花应取个得的耳、但旦因业辛主违疯约而火丧失考了的位利益必；灿计茎算额委外工腾作索培赔和免损失游索赔通的主唯要区命别是眨：前拴考的朗计算校基础槽是价特格：仗后者决的计仗算基倒础是潮成本筐。二、组费用扩索赔艇的费屈用构境成1．钥可索您赔费值用的刃分类2)畜按可恰索赔尘费用技的构地成划绪分可索命赔费液用按势项目译构成她可分羊为直连接费五和间饭接费跟。其中司直接贝费包驶括人尼工费多、材皂料费雅、机堡械设誓备费蜻、分恭包费筑，间翅接费车包括染现场慎和公何司总洞部管汤理费害、保撇险密泪、利杰息及誓保管听手续辆费等园项目哪。可绞索赔辞费用舒计算柜的基急本方思法是后按上裕述费复用构灿成项捡日分俭别分率析、脆计算挡，最政后汇金总求悼出总筐的索训赔费脱用。按照融工程团惯例贤．承竟包人蛙对索鞠赔事岭项的桥发生锤原因院负有既责任即的有扩关费赶用；搏承包邻人对炒索赔袄事项绍末采陡取减塌轻措违施，缸因而静扩大险的损盈失费剂用：欠承包池人进酱行索敏赔工伶作的既准备仙费用辅；索张赔金牲额在鸽索赔欧处理鞭期间以的利疮息、柴仲裁遣费用释、诉孕讼费扮用等顽是不较能索经赔的慨，因秒而不门应将胳这些少费用绿包含浸在索挺赔费汗用中旷。二、混费用赤索赔大的费匪用构除成2．阵常见阅索赔筹事件畏的费弱用构绍成索赔渗费用爹的主挪要组既成部反分．难同建垂设工丹程施倒工合吃同价纵的组午成部态分相滚似。享由于蓝我国盖关于苗施工匠合同允价的津构成聪规定购与国疗际惯企例不赖尽一着致，劣所以胀在索跪赔费席用的吉组成傻内容刑上也挪有所女差异持。按锻照我脂国现敢行规耳定，贴建筑速安装候工程禽合同遥价一描般包宏括直迈接费派、间粒接费牌、计态划利添润和夹税金践。而伴国际众上的金惯例齐是将旗建交报工程案合同粗价分狡为直讲接赞吗、间芹接费枯和利迫润3隶个部策分。从原衬则上均说，盖凡是运承包尤人有师索赔黎权的涌工程赖成本泽的增搁加．搬都可颗以列锦入索腿赔的捕费用伴。但睬是．糖对于厉不同底原因燥引起铃的索袜赔，些可索致赔赞肤用的柴具体馋内容紫则有扭所不昆同。投索赔卵方应均根据恩索赔赏事件施的性校质，包分析葛其具眉体的游费用庙构成绞内容长。二、疼费用基索赔版的费鸟用构南成3.绳索赔昂费用壳主要睡包括词的项订目如旧下：1)妹人工疯费人工衬费主筋要包卡括生反产工质人的毛工资这、津搭贴、跳加班键费、昏奖金么等。准对于枯索赔乳费用碎中的无人工英费部渡分来蜡说，衔主要最是指具完成袭合同努之外墨的额写外工酸作所痰花费弃的人市工费严用；壶由于概非承帐包人类责任钟的工鹅效降堪低所险增加绒的人碎工费屋用；高超过戒法定章工作咱时间捐的加豆班费母用；惩法定踩的人蜜工费柳增长拥以及倍非承厘包人佩责任族造成视的工疑程延呼误导鉴致的毙人员植窝工华费；奏相应插增加纤的人塘身保命险和扰各种泰社会灿保险购支出摆等。在以庆下几颤种防箩况下贿，承史包人蜂可以珍提出滚人工危费的医索赔知：(1船)因捡业主往增加捆额外狼工程务，或尝田业各主或挠工程敞师原亏因造否成工藏程延延误，隔导致洒承包抵人人磁工单聋价的英上涨哗和工司作时妹间的否延长委。(2叶)工稍程所释在国班法律址、法桨规、质政策肾等变圣化而亭导致佳承包躬人人丈工费陆用方狱面的浙额外述增加卡，如产提高丈当地遗雇佣匆工人铺的工洲资标朗准、粮福利喉待遇凶或增膀加保霞险费历用等其。(3捞)若吸由于桂业主谋或工寒程师最原因奔造成起的延惜误或雕对工爹程的挎不合卸理干呼扰打脑乱了铜承包怒人的供施工振计划能，致很使承葱包人送劳动量生产扯率降胃低，票导致残人工挂工时忧增加豪的损胖失，惠承包汪人有卷权向辫业主储提出芦生产向率降适低损柔失的液索赔由。二、理费用秩索赔健的费劲用构娘成2)像材料叮费可索泊赔的排材料项费主吐要包业括：(1员)由谁于索碧赔事青项导斤致材剪料实呈际用终量超愧过计失划用权量而所增加妖的材刷料费呈。(2单)由渴于客奏观原钢因导育致的费材料嘉价格昆大幅架度上踏涨。(3鹅)由邻于非涛承包外人责有任工挖程延齐误导吸致的劈燕材料有价格害上涨跪。(4泊)由渐于非基承包答人原捎因致帅使材串料运茎杂费宇、采焦购与丈保管仆费用烤的上挤涨。(5膨)由砖于非稳承包并人原篮因致渣使额才外低尊值易逮耗品孙使用键等。在以杏下两歌种情层况下闹，承竞包人嫩可提周出材条料费仔的索霞赔：(1洪)由黑于业经主或蛮工程石师要涝求追扫加额竞外工罚作、哭变更圈工作根性质阔、改狗变施堤工方浸法等槐，造作成承昆包人律的材尝料耗阿用量御增加挪，包辈括使雪用数泉量的田增加开和材贪料品促种或宏种类给的改苍变。(2仓)在扶工程助变更讯或业份主延弓误时刻，可材能会秧造成警承包励人材酒料库茎存时阴间延妄长、求材料称采购幼滞后培或采阵用代学用材冤料等傲，从美而引燥起材脉料单思位成有本的柔增加造。二、炉费用城索赔虎的费朴用构悦成3)功机械怠设备肤使用北费可索纱赔的窜机械练设备咳费主就要包妈括：(1形)由裂于完爷成额飞外工软作增著加的渠机械衰设备奥使用法费。(2暴)非敬承包孟人责愁任致勇使的兰工效勾降低低而增牵加的品机械狱设备何闲置斩、折何旧和辰修理看费分美摊、她租赁泻费用早。(3除)由繁于业姿主或历工程蝴师原调因造陶成的访机械业设备员停工汽的窝稿工费影。机页械设镇备台缘瑞班窝但工费笋的计桂算，京如系敌租赁瞒设备牲，一骂般按碗实际量台班贯租金琴加上就每台侵班分蚀摊的姜机械直调进席调出捡费计亮算：议如系报承包推人自匆有设许备，驻一般柳按台棍班折绍旧费莲计算忽，而恋不能怠按全殿部台索班费胜计算自，因学台斑粥费中桌包括保了设仁备使任用费仿。(4磁)非辽承包称人原流因增佩加的丧设备析保险盒费、丛运费蛋及进帖口关组税等授。二、勇费用贴索赔成的费值用构洞成4)奸现场卧管理贴费现场耕管理饲费是们某单柿个合宾同发厕生的符用于融现场寨管理蜘的总专费用柔，一杨般包朽括现掌场管秋理人催员的锈费用庭、办摸公费横、通厉讯费甩、差喉旅费将、固驼定资舰产使咱用费纪、工怜具用姿具使瓦用费田、保夏险费疏、工纱程排训污费师、供边热供陈水及咱照明牧费等语。它鸦一般纷约占语工程酬总成谅本的贯5％静一1采0％额。索深赔费葱用中面的现秒场管即理费泛是指谱承包劳人完做成额丽外工趋程、逆索赔沫事项臂工作胃以及竞工期冷延长骨、延肿误期深间的械工地贡管理使费。5)蝴总部叨管理残费总部恭管理震费是冶承包含人企洗业总死部发举生的抱为整索个企锄业的甘经营蓄运作燥提供昂支持绕和服久务所衰发生冬的管途理费程用，纸一般短包括嫂总部特管理旺人员旗费用更、企法业经伏营活滩动费徒用、糊差旅肃交通详费、脂办公悦费、敌通讯城费、豪固定板资产诞折旧骑费、遣修理乐费、攻职工少教育面培训婆费用双、保孔险费堆、税主金等砍，它腹一般确约占提企业它总营展业额聚的3桌％一滚10夺％。行索赔掉费用米中的主总部挠管理起费主脸要指源的是盲工程异延误后期间宏所增变加的退管理鲜费。二、鱼费用沉索赔半的费狭用构躁成6)借利息利息辰又称摘融资哈成本也或资离金成闪本，酿主要萍有两袖种：刊额外被贷款扒的利键息支滚出和土使用衣自有秃资金跑引起炕的机努会损剧失。沿只要且因业拜主违冒约(裁如业感主拖包延或遭拒绝励支付艇各种歌工程衰款、助预付忽款或筝拖延辱退还困扣留时的保甚留金锻)或带其他权合法桑索赔鞋事项握直接减引起疫了额干外贷泼款，叙承包足人有块权向川业主梦就相痛关的滑利息镰支出客提出碑索赔豆。利奥息的搂索赔线通常旱发生梁于下驶列情凉况：(1神)业吐主拖蓝延支诵付预招付款肤、工泳程进亏度款裁或索帆赔款恨等．嚷给承孔包人氧造成童较严访重的待经济首损失味，承舞包人遵因而是提出圣拖欠看付款路的利垦息索型赔。(2魔)由养于工麻程变雕更和巩工期鞋延误糖增加梁投资碎助利奴息。（3膛）施病工过赛程中驱业主币错误农扣款扇的利田息。二、矛费用缺索赔跌的费捎用构训成7)牛分包屡商费权用索赔锻费用桂中的感分包狡费用赖是指算分包鸣商的移索赔候款项借，一责般也润包括跨人工驳费、晨材料窗费、汉施工厦机械闸设备屿使用伶费等穗。因族业主楚或工索程师轿原因壤造成损分包垫商的评额外绣损失欧，分搭包商弃首先肃应向盆承包享人提电出索代赔要闯求和桑索赔压报台胞，然乱后以健承包抬人的席名义赚向业失主提鄙出分言包工春程增象加费铁及相漏应管熄理费裙用索下赔。8)引利润对于冈不同虑性质团的索替赔，胜取得讨利润无索赔烂的成五功率忌是不脆同的种。在逃以下忽几种破情况伤下，鄙承包候人一尿般可略以提棚出利胳润索果赔：(1浅)因呆设计散变更征等引消起的给工程残量增螺加：(2品)施潜工条栽件变驼化导廊致的阅索赔键。(3鸟)施待工范丛围变圣更导还致的辽索赔丙。(4杀)合塑同延钓期导弹致机拘会利毫润损瓣失。(5用)由垄于业关主的肤原因家终止闹或放锄弃合房诚同带感来预祥期利娘润损舞失等抢。6)治相应迈保函软费、柜保险顽费、罚银行践手续他费及喂其他我额外移费用纽奉的增搁加等三、铅索赔轧费用紫的计妖算方核法索赔稀值的秋计算获没有荣统一铅、共丛同认薪可的牛标准宁方法杆，但点计算竹方法狸的选各择却坡对最滑终索趁赔金宗额影绳响很同大，呀估算蔑方法启选用宇不合执理时宁容易拍被对钟方驳除回，蔬这就授要求躺亲赔僚人员退具备厦丰富甚的工尤程估倦价经米验和拒索赔称经验执。对于球索赔垮事件再的货座用计沙算，缎一般废是先享计算辟与索较赔事御件有顽关的执直接呈费，脉如人暴工费绸、材视料费张、机让械费阔、分狐包费驻等，救然后鸡计算尝应分茄摊在晃此事棵件上隶的管香理费胳、利杂润等摇间接除费。奶每一炒项费钞用的设具体氏计算傻方法必基本形上与混工程膝项目造报价绘计算薪相似庙。三、械索赔驴费用望的计它算方抽法1．托基本粥索赔偏费用亚的计块算方砌法1）差人工冒费人工俭费是炒可索融赔费江用中哀的重剖要组饮成部粘分，朱其计快算方且法为C(护L)俗＝C习L1浅十C知L2己十C吐L3：C手(L滔)—友—索般赔的结人工响费；CL朝1—芹—人安工单乌价上狠涨引逼起的万增加呆费用鞋；CL今2—穷—人来工工弹时增尘加引溉起的扶费用每；CL性3—负—劳龟动生词产率繁降低训引起乘的人闷工损面失费墨用。三、斧索赔痰费用理的计扫算方刊法2)练材料皇费材料府费在竞工程由造价打中占犹据较速大比价重，穴也是臣重要岁的可琴索赔师费用搭。材缘瑞料费煮索赔痒包括材料宅耗用局量增虎加和荣材料问单位斩成本甚上涨肿两个甜方面摸。其怨计算叠方法淹为C(罚M)硬=C崖Ml兔十C均M2式中狱：C贩M)纵——分可索竟赔的鲁材料华费；CM眼1—颠—材逝料用规量增甩加费坡；cM阶2—归—材春料单接价上业涨导尊致的福材料云费增驴加；三、薯索赔杨费用恰的计驶算方交法3)大施工赶机械调设备鹅费施工搁机械票设备残费包傅括承沙包人册在施次工过专程中置使用勿自有厕施工恶机械政所发袭生的汁机械勺使用刮费，滔使用命外单陆位施届工机哪械的赴租赁黑费，蛾以及乔按照欠规定细支付旱的施衫工机强械进称出场字费用突等。近索赔程机械予设备忧费的做计算冒方法看为C(闹E)些＝C索El妹十C粒E2上十C崇z3望十L张E4式中傻：C舰(E透)—温—可斜索赔研的机庸械设既备费象；CE喇l—饼—承量包人胀自有冤施工示机械捐工作释时间发额外培增加邻费用哨；CE览2—漆—自冈有机裹械台坛班费稍率上川涨费户*CE厨3—跟—外念来机费械租淹赁费辩(包逐括必危要的坦机械饱进出底场费昂)iCE波4一居机械膏设备舰闲置叙损失友费用袍。三、讽索赔和费用袄的计城算方疏法4)刷分包摔费分包朱费索杜赔的粒11秃算方靠法为C(喜SC氏)＝滑CS状l+均CS射2式中禁；C曲(S兼C)晌——辈索赔竟的分出包费浩；CS疮1—春—分住包工挠程增束加费母用；CS麦2—宽—分捞包工块程增陵加费半用的芬相应腊管理扯费(思有时迅可包叮含相镰应利岛润)际。5)尸利息6）演利润三、虽索赔丢费用株的计辨算方渔法2．致管理凳费索向赔的组计算掘方法管理僵费属让于工将程成论本的户组成叫部分凳，包筑括企叹业总递部管桂理费抬和现归场管饭理费轧。我喊国现予行建表筑工衔程造新价构丹成中叼，将颜现场忠管理策货纳泊入到炼直接睬工程逗费中菌，企释业总利部管抛理费朽纳入痛到间摘接费电中。寄一般记的费垄用索淋赔中台都可换以包贫括现芹场管焦理费仍和总贤部管月理费刮。1)牵现场侍管理架费现场肢管理紫费的疑索赔渔计算逗方法思一般父有两拨种情厅况(1键)直剃接成层本的季现场印管理雷费索波赔对于望发生锋直接萄成本靠的索榴赔事舟件．触其现精场管栽理费决索赔勾额一华般可晶按该领索赔槐事件许直接炉费乘蒜以现珍场管唱理费饲费率扮．而苏现场蛮管理窝费费染率等著于合记同工煌程的兆现场诉管理扛费总挤额除燃以该骄合同给工程炊直接叠成本秋总额松。(2气)工激程延恒期的暂现场出管理幕费索妄赔三、目索赔洽费用用的计翅算方蚊法2)吸总部种管理娘费目前栏常用每的总也部管龟理费莲的计萝算力贷法有桃以下孟几种冠：(1拒)按返照投盛标书再中总籍部管雅理费挪的比励例(潜3％戴一8迅％)浙计算嫌。(2库)按盖照公彼司总妙部统轧一规嘱定的净管理艳费比玻率计栋算。(3甚)以调工程宣延期丸的总升天数抛为基难础，罗计算蕉总部精管理四费的扣索赔迫领。三、惑索赔盛费用吵的计边算方惹法对于晚索赔雪事件译来讲揭，总沙部管册理货腿金额嚼较大巾，常缸常会晒引起程双方次的争编议，躲常常剂采用似总部烘管理确费分穗摊的堡方法印，因静此分竹摊方奖法的难选择氏甚为吼重要喘。主收要有弯2种须：(1搜)总汇直接屑费分概摊法总部便管理轰费一娱般首旺先在潜承包里人的横所有详合同货工程美之间霞分摊轨，然及后再档在每捐一个隆合同秤工程角的各装个具万体项淡目之杆间分铁摊。问其分幅摊系仅数的恐确定鉴与现贿场管敢理费皱类似比，即僻可以鲁将总训部管绘理费结总额茅除以喉承包墓人企售业全挣部工污程的夕直接生成本课(或蹲合同响价)情之和垫．据峰此比宅例即监可确绸定每要项直返接费旋京赔秋中应昼包括舞的总袜部管叶理费等。三、连索赔代费用朋的计蔑算方鲁法例：特某工帝程争糟议合例同的袄实际加直接普费为权50搬0万愤元，钥在争添议合袜同执春行期裁间，疼承包响人同赶时完康成的资其他得合同做的直帐接费敌为2门50狡0万耍元，亚该阶逐段承肉包入踢总部萌管理质费总喘额为旺30吉0万吹元，符则三、锁索赔乓费用完的计予算方助法三、钞索赔志费用恒的计衬算方争法三、炸索赔乖费用毅的计航算方欧法3．对综合弹费用诱索赔箱的计都算方予法对于索有许片多单双项索株赔事赤件组妻成的擦综合序费用肆索赔百，可肠索赔酒的费内用构呈成往纱往很燃多，河可能变包括珠直接巡寿费用误和间挪接费智用，案一些燥基本致费用料的计邻算前深文已询叙述碍。从恨总体业思路卷上讲炼，综第合费骨用索爬赔主忠要有犁以下乔计算岗方法没。1)项总费偿用法总费端用法便的基磨本思粘路是奏将固宗定总送价合邻同转煤化为底成本至加酬叛金合志同，骨或索专赔值垃按成宁本加泊酬金助的方初法来湿计算租，它挽是以努承包珍人的警额外慢增加报成本算为基嘱础，井再加导上管烟理费拨、利丢息甚孕至利泳润的淘计算海方法委。下表阔为总导费用盗法的赵计算扯示例韵，供摧参考沾。三、尽索赔弟费用嗽的计逐算方庸法总费艇用法针在工京程实揪践中挠用得咳不多锁，往固往不昆容易迈被业偏主、耻仲裁总员或流律师斤等所习认可乘，该赢方法筐应用榆时应愁该注自意以逢下几漆点：(1枯)工摇程项折目实底际发拨生的凳总费转用应逐计算当准确跌，合行同生底成的煎成本孝应符冬合普食遍接常受的竭会计充原则摧；若惭需要淘分配燥成本升，则泰分摊贼方法遥和基竞础选知择要崖合理杂。(2糟)承枝包人肃的报川价合威理，桶符合楼实际习情况持，不脂能是样采取依低价萍中标说策略俭后过匙低的搏标价流。(3取)合活同总矮成本臣超支疯全系赛其他笛当事丽人行涝为所回致，训承包胡人在梨合同锋实施净过程申中没牧有任壳何失必误，木但这舌一般陡在工伸程实侧践中价是不筹太可纠能的足。三、倚索赔读费用趴的计熔算方碗法总费竹用法攀注意级事项售：(4爱)因燥为实当际发桥生的衰总费翻用中蚕可能膀包括昂了承郑包人尾的原约因(萍如施缓工组症织不医善、模浪费蛇材料报等)怪而增翠加了陡的费属用，秩同时耳投标晓报价即估算传的总悠费用委由于去想中叠标而搞过低认，所乔以这收种方仔法只司有在疯难以亏按其脊他方裂法计匪算索菜赔费题用时飞才使悬用。(5贱)采见用这禁个方波法，倒往往伸是由巩于施丛工过臂程中督受到虏严重尘干扰军，造妄成多陪个索泛赔事碑件混拉杂在类一起搞，导借致难胁以准桐确地乓进行啦分项模记录费和收捡集资炊料、暑证据甩，也型不容腔易分法项计渐算出鬼具体溉的损计失费甚用，绞只得涌采用鞠总费双用法黄进行层索赔卖。(6苗)该缺方法猫要求谦必须球出具败足够闭的证亡据，缎证明提其全结部费絮用的卧合理滔性，级否则暗其索恶赔款腥额将裳不容健易被堂接受献。三、维索赔拘费用临的计循算方贿法2)谷修正织的总独费用汁法修正士的内平容如杯下；(1迟)将夜计算啄索赔骄款的财时段抗局限理于受境到外薪界影段响的趋时间增，而秧不是左整个催施工御期。(2伤)只岭计算步受影脊响时驱段内限的某峰项工屑作所惜受影拣响的旱损失厅，而缴不是必计算爽该时稍段内屡所有肢施工朝工作辉所受茶的损热失。(3寸)与雹该项株工作母无关雹的费纳用不克列入膜总费失用中义。(4请)对呈承包尼人投巩标报派价费州用重歼新进怎行核托算。冒按受聚影响症时段台内该痒项工突作的罩实际秃单价摆进行挽核算么。按修必正后桂的总颂费用丧计算次索赔狡金额角的公宋式如跑下：索赔乌金额踢＝某哨项工旁作调者整后辉的实倍际总钥费用梅－该隐项工计作的墓报价敲费用肉(含哈变更晶款)修正沿的总吊费用拨法与殃总费率用法率相比任，有泛了实钢质性紫的改柄进，承已能干够相棍当准除确地风反映定出实罗际增侄加的感费用牛。三、逐索赔源费用复的计圆算方淋法3)竖分项梦法分项概法是傲对每矮个引猜起损旅失的亚干扰俩事件扁和各清费用酱项目塘单独垃分析津计算件索赔革值，听并提穗供相悬应的济工程淡记录削、收筑据、失发票搜等证庸据资府料，酬最终衬求和贝。该伤方法齐虽比驻总费拥用法额复杂条、困丙难，织但比匆较合站理、劣清晰欠，能浴反映彩实际蛛情况篇，是割承包骆人广莫泛采跟用的姜方法基。表1拾9．陈6给鸟出了怪分项蹄法的觉典型霸示例奴，可咽供参略考。分项典法计饲算通周常分弄以下伸3步塑：(1戒)分稍析每兔个或陈每类习索赔吴事件止所影仍响的哲费用爸项目鬼．不阳得有持遗漏圾。(2溜)计盯算每浪个费壁用项黎目受浅索赔类事件僚影响增后的逐数值哈．通蚀过与两合同陕价中息的费拉用值脱进行护比较哀即可远得到斥该项葛费用它的索阅赔值原。(3留)将示各费啄用项土目的妻索赔惩值汇狭总，董得到朽总费团用索柿赔值窜。三、训索赔讽费用声的计侍算方牧法例：齿某国响际承彩包工植程是炮由一阔条公抬路和钳跨越秋公路杂的人衫行天锻桥构糠成。驾合同侍总价圾为4纪00口万美蛋元，昆合同颠工期沙为2蜘0个哀月。侮施工龄过程剂中由彻于图汉纸出这现错腐误，丝式工程卫师指束示一球部分赢工程金暂停注1．营5个宫月，仁承包射人只口能等贯待图猛纸修陕改后屑再继方续施长工。贸后来遍又由净于原贱有的阔高压撤线需打等待怠电力技部门弟迁移烫后才驼能施示工，待造成址工程励延误尿2个缠月。谎另外情又因斧增加剪额外量工程纽奉12抢万美规元(叔已f应5到牲支付棍)．龙经工妇程师奔批准芽延期破1．型5个浑月。留承包汤人对汽此3透项延终误除肌要求地延期午外，讯还提镜出了寺费用辉索赔收。承织包人奖的费模用索阻赔计涌算如博下：经过垄工程羡师和默计量炭人员躲的检雨查和产核实泳，工皆程师使原则铃上同乐意该陡3项砍费用期索赔翼成立舌，但泉对承补包人吉的费茄用计福算有惰分歧昼。工耳程师夫的计企算和上分析庸介绍岗如下刻：(1德)图有纸错李误造若成工鄙程延私误，荷有工撇程师敢暂停童施工膝的指榴令，哭承包中人仅灿汁算患受到宇影响签的设洗备停晚工损许失(羡而非皇全部催设备笋)是棍正确奏的，汽但工绑程师泥认为合不能崭按台及班费随计算钉，而壁应按校租赁倡费或堪折旧关率计泼算，饺故该蚊项费长用核戒减为兵52左00闭美元职(具季体计博算过邪程省踏略)佳。(2自)因啦高压狼线迁俗移而返导致肠的延窄误损聪失中矮，工窄程师挺认为穗每月衣管理将费的餐计算叫是错脖误的川，不钢能按魂总标坛价计骡算，项应按丸直接吊成本蚕计算去，即案例案例工程占师认弃为，冬尽管站由于驰业主宗或其北他方鲜而的葡原因序造成场了工立程延肿误，宿但承快包人恳采取为了有始力措毒施使孟工程夺仍在映原定盆的工渠期内窄完成屈，因昂此承唤包人笨仍有恋权获秆得现州场管猴理费尤的补亚偿，企但不调能获读得利福润和船公司寺管理痛费的族补偿曲。所攻以，旨工程津师同欺意补禽偿现立场管洒理费是损失霸38半14洲6美哨元。(3陡)对概于新汇增额脚外工接程，堂工程放师认公为虽悟然是菊在批当准延朴期的乱1．原5个眼月内驶完成旧．但哀新增稻工程撞量与煤原合稳同中位相应悟工程澡量和秒工期阵相比苍应为宇(1醉20么00昼0／坑40亲00转0现00分)×桶20嗽＝0即.6见个月尘，也述就是算说新战增额乔外工读程与衔原合崭同相晕比应杆在0扮.6裹个月爬内即舍可完春成。摇而新协增工质程量渴己按消工程跑量表宾中的饺单价糖付款给，按被标书阳的计游算方跟法，狭这个月单价角中己远包括达了现敏场管知理费寄、公耳司管寇理费古和利施润，球亦即植0.龄6个舅月中逗的上乡丰述3冷项费贤用已碰经支铸付给者承包禾人，拳承包医人只虽能获禽得其趣余0辟.9钩个月点的附筹加费港用，斥即案例综合束案例专分析阿题1．怜案例劳背景某工惠程下行部为奇钢筋待混凝腐土基幼础，低上面别安装矮设备袋。发遵包人沾分别挂与土必建、挑安装惹单位愈签订萍了基略础、历设备察安装声工程百施工吹合同柏。两药个承喊包人中都编拼制了焦相互毯协调汪的进哥度计睡划，沾进度破计划地已得狮到批炕陆。毛基础蛋施工唇完毕烂，设狮备安廊装单详位按洞计划早将材谜料及跌设备顾运进猫现场守，准生备施倚工。统经检少测发甩现有凶近1品／6抽的设备杆预埋王螺栓厚位置型偏移醉过大找，无侧法安皇装设及备，疾必须莫返工掉处理赢。安嘴装工吗作因巷基础栋返工制而受斗到影档响，途安装息单位裁提出殃索赔闷要求悔。[问绳题](1