月建设工程造价鉴定规范_第1页
月建设工程造价鉴定规范_第2页
月建设工程造价鉴定规范_第3页
月建设工程造价鉴定规范_第4页
月建设工程造价鉴定规范_第5页
已阅读5页,还剩79页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

浙江省建设工程造价管理总站2018年3月建设工程造价鉴定规范GB/T51262-201701

出台背景02

基本要求03

鉴定依据04

鉴定方法05

鉴定意见书06鉴定案例一、文件出台背景工程造价鉴定工作的特殊性,既要遵守相关法律法规,又要遵循科学规律,执行建设工程计价的标准规范,是法律规则和科学技术的结合,具有双重性。鉴定工作必须程序合法,才能进一步审查鉴定意见的证明力。一旦程序违法,鉴定意见的可靠性和公正性必然受到质疑,服务和保障诉讼、仲裁活动的作用就难以实现。本规范的出台,保护发承包双方合法权益,规范鉴定机构及鉴定人员的执业行为,引领工程价款鉴定工作向更科学合理、更规范公平方向发展。工程造价鉴定的法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》

2012年8月31日修改的《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的,由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的,由人民法院指定。当事人未申请鉴定,人民法院对专门性问题认为需要鉴定的,应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。”

《中华人民共和国仲裁法》

《中华人民共和国仲裁法》第四十四条规定:“仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的,可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定。”鉴定机构主要存在的问题

——以鉴代审不当转移裁判权1.认定合同效力2.确定结算标准3.认定签证文件等证据的效力4.解释合同约定5.超范围鉴定6.遗漏鉴定内容7.举证责任分配8.让利、管理费、奖惩等问题的判定造价鉴定规范、造价鉴定规程、司法鉴定程序规范内容建设工程造价鉴定规范(GB/T51262-2017)建设工程造价鉴定规程(CECA/GC8-2012)建设工程司法鉴定程序规范(SF/ZJD0500001—2014)实施时间2018年3月1日2012年12月1日2014年3月17日主管部门住房和城乡建设部中国建设工程造价管理协会司法部司法鉴定管理局适用范围适用于工程造价咨询企业接受委托开展造价鉴定活动。适用于建设工程造价鉴定活动。适用于建设工程质量类、建设工程造价类的司法鉴定。主要内容总则、术语、基本规定、鉴定依据、鉴定、鉴定意见书、档案管理等七部分内容。总责、术语、回避、鉴定准备工作与取证、举证资料的转移质证和现场勘验、鉴定、档案管理等七部分内容范围、规范性引用文件、术语和定义、建设工程司法鉴定的委托与受理、建设工程司法鉴定的基本原则和程序、建设工程质量类鉴定、建设工程造价类鉴定、建设工程司法鉴定文书、司法鉴定人的出庭、建设工程司法鉴定业务档案管理等十部分内容。委托人人民法院或仲裁机构国家、政府等有权机关或机构委托在诉讼活动中是司法机关;在诉前和非诉讼活动中包括仲裁、政府部门、社会组织、公民或其他主体对鉴定人要求两名及以上鉴定人(注册造价工程师)鉴定项目部由三人以上单数组成。两名及以上鉴定人造价鉴定规范、造价鉴定规程、司法鉴定程序规范内容建设工程造价鉴定规范(GB/T51262-2017)建设工程造价鉴定规程(CECA/GC8-2012)建设工程司法鉴定程序规范(SF/ZJD0500001—2014)不予受理条件1.担任过鉴定项目咨询人的;2.与鉴定项目有利害关系的;3.委托事项超过本鉴定机构业务经营范围的;4.鉴定要求不符合本行业执业能力和相关技术规范的;5.委托事项超过本机构专业能力和技术条件的;6.其他不符合法律、法规规定情形的。1.委托事项的用途不合法或者违背社会公德的;2.委托事项超出工程造价咨询业务范围的;3.委托事项超出本企业工程造价咨询业务资质等级范围的;4.对鉴定要求不符合本行业执业规则或者相关技术规范的;5.委托事项超出本企业专业能力和技术条件的;6.当事人对委托事项不配合,导致鉴定不能进行的;7.不符合本规程规定的;8.其他不符合法律、法规、规章规定情形的。1.委托鉴定的事项超出本机构司法鉴定业务范围的;

2.鉴定资料未经过质证或者取得方式不合法的;

3.鉴定事项的用途不合理或者违背行业和社会公德的;

4.鉴定要求不符合司法鉴定执业规则或者相关鉴定技术规范的;

5.鉴定要求超出本机构技术条件和鉴定能力的;

6.同时委托其他鉴定机构就同一鉴定事项进行鉴定的;

7.不符合本技术规范规定的;8.其他不符合法律、法规、规章规定情形的。工程造价确定与工程造价鉴定的关系共性契约性——遵守法定的规则(合同法、建筑法等法律法规)当事人的权利、义务通过合同约定来规范技术性——遵守科学的规律(工程建设相关的标准、规范)当事人的施工、计价行为通过技术标准来规范。特性工程造价确定——合同签约人确认工程造价鉴定——委托鉴定机构按法定程序鉴定,委托人采信(遵守民事诉讼法,仲裁法及仲裁规则)程序合法。二、基本要求2.1术语工程造价鉴定:鉴定机构接受人民法院或仲裁机构委托,对诉讼或仲裁案件中,鉴定人运用工程造价方面的科学技术和专业知识,对工程造价争议中涉及的专门性问题进行鉴别、判断并提供鉴定意见的活动。鉴定事项:指鉴定项目工程造价争议中涉及的问题,通过当事人的举证无法达到高度盖然性证明标准,需要对其进行鉴别、判断并提供鉴定意见的争议项目。鉴定意见:指鉴定人根据鉴定依据,运用科学技术和专业知识,经过鉴定程序就工程造价争议事项的专门性问题作出的鉴定结论,表现为鉴定机构对委托人出具的鉴定项目鉴定意见书及补充鉴定意见书。2.2鉴定程序鉴定的委托与接受

鉴定的组织与实施

鉴定的步骤与方法

鉴定证据的采用

鉴定意见的处理鉴定文书的制作鉴定人出庭作证鉴定业务档案管理2.3

鉴定四大原则:合法、独立、客观、公正2.3.1合法鉴定原则:实现工程造价鉴定活动的规范化、标准化、制度化。①鉴定主体合法——指鉴定机构必须具有相应工程造价咨询资质;鉴定人必须是在受委托鉴定的工程造价咨询企业中注册执业的造价工程师。②鉴定程序合法——指接受鉴定的委托、实施、补充鉴定、重新鉴定等各个环节必须符合相关法律、法规和规章的规定;同时应符合规定的时效。③鉴定依据合法——鉴定证据材料的来源及确定必须符合相关法律、法规、规章的规定,鉴定人员自身收集的鉴定依据性基础资料合法、有效。

④鉴定范围、标准合法——鉴定范围应符合委托书的规定,采用的方法、标准应当符合国家规范性文件和相应标准的规定。⑤鉴定意见书合法——表现为鉴定意见书必须具备法律规定的文书格式和必备的各项内容,鉴定意见必须符合委托人对证据的要求和法律规范。2.3.2独立鉴定原则①鉴定机构组织独立——鉴定机构是独立的法人组织,与其他机构没有隶属关系,与鉴定项目当事人没有利害关系,鉴定中不接受任何人的非法暗示或干预;②鉴定人员工作独立——鉴定人员与鉴定项目当事人没有利害关系,除接受鉴定机构对鉴定的监督管理外,不接受任何人的非法暗示或干预;③鉴定机构之间独立——对鉴定过程或其结果涉及争议,需要重新鉴定时,鉴定机构相互间无隶属关系,鉴定意见不受相互制约和影响,无服从与被服从关系;④鉴定人员意见独立——鉴定人员根据证据材料、专门知识,独立进行鉴别和判断并提供鉴定意见,多人参加鉴定意见不一致时,应分别注明不同意见及其理由;⑤正确理解独立鉴定与依法接受监督的关系,独立鉴定与接受监督两者并不矛盾,而是相互制约、相互促进,以确保鉴定活动及其鉴定意见的客观、公正。2.3.3客观鉴定原则①鉴定依据真实客观——即依据真实的而不是虚假的,符合客观事实和法律规范的鉴定材料进行鉴定活动;②鉴定方法科学客观——即采取科学、先进的而不是落后的科学技术,对鉴定事项予以定性、定量的鉴别和判定;③鉴定判断准确客观——即对鉴定事项按照科学思维而不是主观随意地进行分析、判断,作出鉴定事项的鉴定意见。2.3.4公正鉴定原则:以公平、公正为价值追求,不得有专私、偏袒。①鉴定立场公正——鉴定机构和鉴定人要保持立场公正,不对当事人任何一方带有偏见,以保障鉴定意见不偏不倚,进而保障鉴定的公信度;②鉴定行为公正——鉴定机构和鉴定人必须秉公鉴定,不徇私情,不吃请,不受贿,不受干扰,从行为上保证遵守职业道德和职业纪律;③鉴定程序公正——鉴定受托、鉴定证据搜集与确定、鉴定实施、补充鉴定、重新鉴定、鉴定意见的质证等鉴定全过程各环节,都体现公正、公平;④鉴定方法公正——鉴定采用的步骤、依据、方法、标准均公正可信,符合法律、法规、规章和国家相应标准的规定;⑤鉴定实体公正——保障鉴定意见的真实性、客观性、准确性、完整性,体现鉴定的根本目的。2.4鉴定主体资格鉴定机构:取得工程造价咨询资质,在其资质许可范围内。鉴定机构的选择:当事人双方协商确定,协商不成,由人民法院或仲裁机构指定。鉴定人:注册造价工程师,注册在该鉴定机构。鉴定意见书加盖鉴定机构的公章、工程造价咨询企业执业印章、鉴定人签名并加盖造价师执业专用章。(注意有效期)2.5鉴定项目的委托表现形式:鉴定委托书委托人:人民法院或仲裁机构委托内容:鉴定机构名称、委托鉴定的目的、范围、事项和鉴定要求、委托人的名称等。委托事项属于重新鉴定的,应在委托书中注明。委托人委托鉴定机构从事工程造价鉴定业务,不受地域范围的限制。鉴定费用收费标准浙江省人民法院对外委托司法鉴定部分鉴定项目协商收费参考意见(浙高法鉴[2004]11号)中国建设工程造价管理协会关于规范工程造价咨询服务收费的通知(中价协[2013]35号)工程造价计取费率备注100-500万7‰基本鉴定费最低收费2000元;地区间调整系数:5-20%;难度系数:30%以内500-1000万6‰1000-2000万5‰2000-5000万4‰5000-10000万3‰10000万以上2‰鉴定标的额计取费率备注200万以下12‰地区调整系数:0.9-1.1;专业调整系数:0.7-1.2;200-500万10‰500-2000万8‰2000-10000万6‰10000-50000万5‰50000万以上4‰2.6鉴定项目委托的接受

1.接受鉴定机构收到委托书7个工作日内,决定是否接受委托。是否接受应当书面复函。①同意接受委托的意思表示;②鉴定所需证据材料;③鉴定工作负责人及其联系方式;④鉴定费用及收取方式;⑤鉴定机构认为应当写明的其他事项。

2.释明

鉴定机构收到证据材料后,对案件争议初步了解后,当对委托鉴定的范围、事项和鉴定要求有不同意见时,应向委托人释明,释明后按委托人决定进行鉴定。

释明权:当事人的主张不正确、有矛盾,或者不清楚、不充分,或者当事人误以为自己提出的证据已经足够时,法官依据职权向当事人提出关于事实及法律上的质问或指示,让当事人把不正确和有矛盾的主张予以排除,把不清楚的主张予以澄清,把不充足的证据予以补充的权能。3.不予蚂接受具有下废列情形笨之一的婶委托可不梳予接指受:①委托痛事项淘超出源本机壳构业虽务范去围的烧;②鉴定要奋求不符先合本行朝业执业习规则或抚相关技铅术规范乞的;③委托事另项超出沈本机构洒专业能饶力和技嗽术条件挺的;④其他不歼符合法陵律、法卖规、规抄章规定魄情形的研。不接受爷委托的舌,鉴定绑机构应向委托人东说明理春由,退圆还其提却供的所脱有鉴定雷材料。4.回避欣接受具有下嘴列情距形之店一的吧,鉴定蒜机构应当向委托赚人说明筑不予接途受:①担旺任过笨鉴定脾项目纺咨询柱人的绪;②与鉴钟定项目疼有利害矛关系的。2.7终止写鉴定鉴定滨过程当中,俱遇有姨下列羞情形昌之一斩的,茎鉴定寻机构底可终智止鉴括定:①委托人捎提供的放鉴定材驳料未达彼到鉴定丹的最低员要求,唱导致鉴权定无法眼继续进剩行的;②因不带可抗来力致反使鉴请定无勺法继狮续进超行的奇;③委托人俊撤销鉴凶定委托寻或要求丸终止鉴道定的;④委托人鸟或申请丘鉴定当伞事人拒桥绝按约刮定支付凤鉴定费悠用的;⑤约定的喷其他终懂止鉴定皇的情形国。终止鉴守定的,寺鉴定机烂构应当脏书面通割知委托测人,说闭明理由歉,并退堤还其提械供的所绞有鉴定呆材料。鉴定机姜构基于源本规定雕拒绝鉴斩定工作采,并非鹊是不履妇行职责链,推卸紫责任,抗而是为日了避免迟由于某羊些特定题的原因控导致鉴船定活动苏丧失了般科学性明与公正辱性,以废免作出越了错误政的鉴定圈意见而群导致冤沉假错案滥的产生名,同时驻也是为员了维持汇鉴定活爷动作为窄一项法彻律活动局的尊严榨,避免拴鉴定工遭作的任禁意性。2.匀8鉴定组今织对同黎一鉴促定事氧项,撒应指叫定两名及以昂上鉴创定人猛共同窗进行剪鉴定宵。对争议雨标的较棍大或涉黑及工程伴专业较岁多的鉴弯定项目剑,应成带立由三名及以哀上鉴护定人倒组成用的鉴定项煌目组。非注册伸造价工似程师可喇作为鉴遥定人的壳辅助人姑员,参拐与辅助膏性工作译。人员委告之魄要求——确5个工容作日翻内,向委托西人和当灾事人送达候《鉴抚定人鼠员组培成通考知书立》,载明饰鉴定掉人员剑的姓矩名、绕执业掩资格恩专业租及注赴册证淹号、荡专业它技术休职称趁。鉴定迹人应缸建立《鉴定抵工作锣流程怀信息请表》,将舌鉴定县过程苏中每饱一事建项发呈生的追时间反、事附由、赌形式哲等进诱行完喘整记锁录,满并进肺行唯亲一性丧和连本续性汇标识呼。保屋证鉴躁定意务见达恶到法钳定性份(法猴律性掩)、铜中立令性(顿独立行性)昂、客巴观性途(真巷实性储)的溉统一戴。2.9声明谣和承性诺在《鉴定驼人员组皮成通知判书》载薪明回避声明和公正患承诺:鉴定鞋机构撒声明箭:没医有担秃任过帐鉴定索项目孟咨询糟人;虫与鉴诸定项辫目没惧有利欺害关原系(幸除鉴睁定费爱用外鞠)鉴定讽人声因明:川不是粮近亲蛋属;姐与鉴刚定项扮目没宿有利昨害关干系;蔑与鉴霉定项钱目当伏事人谱没有咏利害春关系欧。承诺腰:遵犹守相当关规辨定,胞不偏虾袒任奏何一贴方当尽事人乞,按露照委振托书仰的要沸求,哈廉洁元、高睁效、么公平辣、公国正作叮出鉴奴定意撒见。如当事人米申请鉴定机仅构或鉴定人影回避的倚,应在饥收到《屠鉴定人讽员组成未通知书飘》之日廉起5个工崭作日后内以忠书面原形式林向委仪托人或鉴赌定机沉构提出席,并心说明营理由。2.1就0回避1.鉴定碍机构练自行帆回避餐:①担吧任过然鉴定类项目甘咨询尚人;②与屿鉴定觉项目旦有利架害关薄系。2.鉴定人妇自行回失避:①是箩鉴定泡项目庆当事陵人近词亲属赔;②与昨鉴定惕项目毅有利班害关带系;③与颈鉴定流项目易当事垃人有剂利害棉关系扑。3.当事人叙有权向南委托人痒申请鉴况定人回储避(需京提供证旁据):①接受洪鉴定项壁目当事删人吃请犬和礼物抵;②索取处、借用犹鉴定项锈目当事陡人款物却。4.委托人毁作出是这否回避射的决定乌,鉴定靠机构和计鉴定人剃应执行给委托人但的决定多。2.1嫌1鉴定链准备1.鉴定财人了毒解熟荡悉鉴洪定项诊目,挽认真进研究驴送鉴因证据筒,了肯解争坐议焦赢点。2.鉴定人佳应制定扫鉴定方脉案,经固鉴定机歼构技术制负责人寒批准后埋执行。3.鉴定方颤案包括排:鉴定友依据、毒应用标宰准、调茧查内容昆、鉴定拐方法、凤工作进旷度、需掌当事人种完成的桑配合工恨作等。2.小12鉴定期携限20么17版鉴哑定规仰范201挑2版鉴读定规说程争议标的涉及造价期限(工作日)1000万元以下401000-3000万元603000-10000万元8010000万元以上100项目造价金额期限(自然天)500万元以下60500-2000万元902000-5000万元1205000-10000万元15010000万元以上180复杂拜、疑笔难、驳特殊公技术拥问题怪需要贱延长文鉴定批时间弹的,唯经委蛮托人设协商泥同意印,延悔长时性间不哄超过30个工作争日,延乘长次数鄙不超过3次。等待补做充提交甲证据、躁勘察现葵场等时狠间不计坏入鉴定耍期限。2.1象3出庭作润证1.鉴定人适出庭作香证①鉴定人湾经委托甜人通知掏,应当毕依法出急庭作证船,接受奶当事人抵对工程胃造价鉴摔定意见检书的质循询,回株答与鉴意定事项医有关的重问题。②鉴定糠人出爬庭应携带身份载证、亿造价绝工程撒师注歼册证胶、专拿业技术反职称证书等,在携委托委人要钻求时拣出示黄。③鉴定人效应依法苏、客观斗、公正纱、有针对盗性地回功答与鉴定事项相关的问题。④鉴定人宿出庭作证塞时,与鉴定晴事项无稀关的问涌题,可惰经委遣托人俘允许揭,不盛予回餐答。2.鉴定凯人出浑庭作瓜证的滴条件①凡是谊担任鉴零定项目贿的鉴定波人接到鸟委托人桶的出庭柔通知以碑后,都阅应按时剪出庭作砍证。②鉴定人岩出庭前慈应熟悉俩和准确腹理解专肯业领域胃的法律敲法规及歪鉴定项壶目合同怎约定。③鉴定狂机构洁可向乳委托机人要像求当绒事人浩提交宫的所勇需回煮答的始问题拿或对害鉴定鲜意见饼书有嘱异议勒的内听容,葵便于朱事先紫准备他。3.出庭漂作证骄的意阶义:驶保证救鉴定签意见朽的科龙学性辱、确精认鉴缠定意若见的虽证明我力。4.鉴定相人出湾庭作睛证任涝务:①宣邀读鉴听定意酱见书终,完如成举饼证任蚁务;②接受当牺事人、拥委托人莲的询问刷,完成丸质证任贪务。5.擅自不泳出庭的萌后果鉴定意麦见不得原作为认凳定事实敬的根据卡;支付因鉴定此费用退的当箱事人塌要求佳返还咽鉴定付费用镰的,挖应当逐返还乡丰。三、鉴杰定依据3.1鉴定人站自备鉴定人疮应自行德收集以服下(但西不限于止)鉴定休依据:①适用鲁于鉴定酱项目的弱法律、随法规、阀规章、耍规范性偏文件等想。②与服鉴定亿项目枕相关洲的标臣准规蛛范,烘若合盛同约患定非婶国家赵或行嗽业的泡标准伞规范艰,应莲由当秘事人扫提供讯。③与鉴爱定项目同时期蜂、同地独区、相支同或类滩似工程牛的技术摧经济指女标,以光及各类迅市场要分素价格。3.2委托人焰移交1.委托人巧移交证析据材料互:①与鉴振定事项裳相关的借所有案宁卷(送挥鉴证据礼材料目砖录)②鉴定龄机构片认为晴需要姥的其峡他有泰关资唯料鉴定机轮构接收僵证据材拘料,应择开具接竭收清单厅。收取秧复印件痛应与原捡件核对扒无误。2.质证、鸦认证情倾况委托越人移亦交的菊证据勺材料羡,应携注明粘质证低及证嫂据认它定情畅况,猜未注寒明的膏,鉴饿定机滥构应提请委虏托人明做确质证且及证据喉认定情岸况。3.必要时稼,鉴定哨机构可恶提请委蔽托人向艇当事人槐转达补螺充证据厘的函件疾。3.3当事人色提交委托历人要腿求当事签人直亿接向鉴定五机构提交证据尸的。举证漆期限——当事人寸的举证马期限由将委托人萄明确。证据移年交——鉴定机构收到嚼当事侧人提虾交的鸦证据储材料冶,应向当事胁人出具偏收据,及时标将证驻据材雅料移尿交委肾托人朝,并贫提请挤委托陈人组织质弄证并确权认证据跳的证明岩力。交换质繁证——委托练人委瓶托鉴剑定机包构组宝织交峡换证扬据,扩鉴定绵人应临将证律据逐趣一登托记,衡当事裁人签独领。薯如一读方当建事人警拒绝阵参加起交换拢证据箩,或蛮者交匙换证舌据拒谣绝对恨证据浆确认躬签字超,由睛委托角人决胜定证彩据的滥交换意和使电用。延期举膀证—当事占人在肌举证蒜期限宫内提纱交证较据材捏料确晕有困则难的蹲,鉴绣定机构应告浓知其乓向委泊托人浙申请恭延期矮,由啊委托炸人决脏定是拢否准姜许延伪期。3.4证据袍的补烈充鉴定叼人提搅请补亏充——鉴定过广程中,弹鉴定人穗可根据求鉴定需袭要提请跳委托人诞通知当稍事人补猾充鉴定产证据,夹对委托础人组织质权证并认御定的补充证把据,鉴但定人直顾接作为槐鉴定依糕据使用昼;对委友托人转勇交,但马未经质俊证的证辅据,鉴数定人应狼当提请施委托人着组织质板证并确政认证据辉的证明状力。当事金人自指行补叙充——鉴定叙过程撒中,昨当事毯人在满举证序期限臂届满伍后,泻自行系向鉴萄定人台补充迁证据乔的,瞒鉴定折人应臣告知恰其提稿请委易托人震决定驻是否碑接受洗。鉴定人何应按委慨托人的驰决定执浇行。3.5鉴定更事项榴调查鉴定事岂项调查料的重要竭作用:解一是避蚂免其中罗一方当唐事人的叛先入为捡主,能绕够客观聪、公正顾地了解症案情;箭二是克词服送鉴拒证据材装料的局恶限性,词对一些自不完整吐、表达霉不清楚妨、有矛目盾的地也方必须插经各方狂当事人畅共同澄任清。鉴定仿人有少权了束解进粘行鉴佩定所障需要涨的证矮据材什料并偏进行害复制使。鉴定盈人可朱以询母问当术事人嚷、证塞人,茄询问膨应形党成询问多笔录。鉴定人船对特别密复杂、升疑难、先特殊技蔑术等问绘题或鉴绘定意见押有重大赚分歧时锯,可以日向本机帖构以外创的相关梅专家进强行咨询兴,但最揭终的鉴胀定意见来应当由清鉴定机痒构出具荣。3.6现场迷勘验现场勘却验——委托价人同个意并仅组织。①当陶事人慌提出化,经窄委托器人同个意后茧组织首现场药勘验算,鉴按定人土应当亭参加董。②鉴原定人盯认为乱需要舌现场盐勘验毕,应铺提请窗委托捞人同挡意并鹿由委做托人栽组织否。③需心第三南方专弹业机茂构现缓场勘准验,倚提请续委托梦人、迈当事赴人委膀托第塘三方惨专业旷机构梯进行钥勘验权,委皮托人微同意约并组急织现出场勘势验。一方当较事人拒业绝参加禁现场勘贞验的,奋不影响晋现场勘眨验的进婶行。当灭事人参着加了勘色验,拒第绝签字膝又不提兰出具体鼻书面意票见的,班不影响剂鉴定人殿采用勘纠验结果到进行鉴颤定。现场勘酬验应制赤作勘验趟笔录或锅勘验图民标,记祸录时间仍、地点合、勘察仓人、在赞场人、椒勘验经泼过、结饿果。必太要时可谷采取拍磨照或摄再像取证码。现场勘伙验应注描意以下肝几点:(1贞)因工程愧项目的毕个别性际、差异那性及复隙杂性,径鉴定人竟员一般滩情况下驱要到现揪场实施咏勘验;(2盖)现场勘欢验时间滑应由鉴负定机构陕提出并联负责协稼调安排都,委托鱼人组织阅双方当篮事人、缝鉴定人正员以及户其他相棕关人员筋共同参箩加;(3穷)要求训参加吼现场牲勘验勒的各面临场世人员迁要有闯授权砌或委稿托;(4)当事人舅经通知倘未到场音及中途苏退出,液需委托糟人确认芝;(5常)对所季鉴定注的工磨程应品进行潜详细坐全面耕勘验赛,听馅取当叫事人蛋的情急况介姐绍及槽所表滚明的剧主张育;(6裹)对当事昌人有争循议的项锡目要逐破一核实速,做好众现场勘腐验记录洒及询问刺记录;(7疼)鉴定复过程纯中,草如发识现施猫工图内纸不杯清,度双方价当事诸人对嘱是否痕按图性纸施测工等站有争故议时养,应显进行开必要岔的现券场勘凤验,匀并做继好记莲录:(8)现场勘贷验过程僚中,如旧鉴定人熄员发现搅施工图刊纸与施径工现场令有不符腥的项目竞,鉴定长人员应脏进行实资际测量谣,并做购好相应教记录:(9喷)鉴定人睛应将鉴交定资料叼中不明侍白或相腿互表述惭有矛盾鬼的地方敞事前要篮做好记旅录,以朝便在现瞎场勘验峰时询问除双方当泪事人。3.盼7证据紫的采子用1.直接采惑用的证切据①委袋托人搬确认庄了证己明力抄的证需据。②经过当倡事人质页证没有捡争议的耀证据或隔在鉴定峡过程中喷,当事料人各方铃一致认勺可无异产议的证游据。2.需要鸽待证瓦的证炒据①当事人领对证据有异议另或证灵据本者身彼哗此矛味盾,部应提脉请委硬托人废决定境,鉴妇定人诵应按轿委托引人认挎定的私证据芽作为盏鉴定耍依据;②如委托语人未作没出决定子,或认为霜需要鉴清定人按滔照争议贯的证据韵出具多蜻种鉴定那意见的漆,鉴定瞎人可脊征求颜当事关人对袄有争议躬的证据的未意见并衫书面记佩录后,念将该部悔分有争及议的交证据言分别广鉴定造并将鉴定意往见单列姑,由委桐托人判断忽使用。当事人帽对证据予关联性睡有异议反,鉴定亚人应提叶请委托森人决定话。委托才人认为通是专业稍性问题伏请鉴定梦人鉴别题的,鉴砖定人应辞依据法筒律法规叹、工程巷造价专弊业技术划知识,槽经甄别睡后提出芦意见。割注意枕以下三蚊方面:①质趁证是贷当事撕人的资权利鹅,经旱过质赖证的围证据赚并不排一定伙能作贷为鉴启定依侄据,减因为适可能辨仍然母存疑泥,不晌一定阵被委喉托人画采信辅;②认定鲜证据是钢委托人界的权力稠,但委途托人通然常不会枣在委托卡鉴定前议对证据包单独进酒行认定畅,因此叙很多证酷据还需广要借助叛专业的低判断;③工率程造使价鉴摄定的吉证据舟数量凶众多者,内渔容庞宣杂,植证据剥提交叙也可矛能很烘多次富。委榨托人帖会要镇求当夹事人渣直接扭向鉴葛定机雄构提窝交鉴溉定证织据。佛对于浪委托陶人组堆织质锄证并棚确认躲证据匠证明受力以冷外的净其他趟证据交,可咸按照棚以下搬思路湿:当事死人各匪方对铅证据贡无异火议,语鉴定名人可初作为麦鉴定芬依据海,既乞尊重咽当事汽人权备利,凭又保毛证了遣鉴定弟的效输率。当事人饿对证据模有异议碧,或提购交证据劣彼此矛必盾,委止托人又防未作出肌认定的洒情况,棚鉴定人主可根据送自己的搬专业判谊断分别洞出具鉴潜定意见殊,供委荡托人判改断使用笼。四、鉴枪定方法4.厚1鉴定方茎法要求鉴仆定人应亲认识到继工程造记价鉴定助具有法础律性、攻政策性林、技术冈性、经院济性等船多重属志性,鉴短定中应暖依据建鄙设科学夜技术和渐造价、芝经济专映门知识和,以及拔国家或有省级、犹行业建秤设部门伙颁发的锐有关计挠价依据为,选择拌适用的出计价方懒法,进同行工程抢造价鉴谊别和判背断并作卡出鉴定与意见。鉴定人两根据合同伐约定姜的计义价原朽则和福方法挪进行奥鉴定,如浇因证召据所龟限无拌法采叨用合域同约普定的争方法酿鉴定纹的,茧应按窗照与穗合同应约定秧相近细的原款则,摩选择杆精算乐法(腾施工历图预该算法半、工哥程量衬清单棵计价圣法)剪、粗劣算法气(概类算法乔、估豆算法写)进披行鉴虹定。根据语鉴定点项目剃证据真材料栏是否情完整意、充避分、熔详细溪,应优先于选择精算甚法,如受拔证据所暂限,可些采用粗算伍法进行米鉴定碰。鉴定眉人可石以从粗专业弄角度飞,促风使当叮事人玩对一墨些争再议事岸项达成妥东协性意独见并形刃成书允面文平件。4.贤2鉴定副步骤排除疑管问——了解案深情、制必定方案自行狼计算——根据证龄据、先脏行计算核对签认——阶段性功成果,产请当事燥人核对丽签字确曾认(当很事人拒僵绝核对奶或不签廊认的,踢不影响幕鉴定的榜进行)征求意绪见——出具躬正式脏意见维前向汽当事饺人发《征求意逃见稿》征求意室见,明环确答复步期限和锐不答复绝行为将哪承担的森法律责建任。复核修意改——对当尊事人左意见渐认真叔复核那、修词改完往善出具促鉴定啦意见季书——合议完绒成(当遭事人对偏征求意烈见稿拒亿绝复核,提出煌意见戚的,不影数响鉴沿定意舱见书禁的出突具)粗,做交好出锐庭作柿证的骨准备刮。4.宰3合同争腾议的鉴捧定1.工程合哨同有效挑,根据合妖同约定扭进行鉴病定。2.工程毯合同扶无效,根据晴委托洽人的右决定翅进行怖鉴定。3.工程方合同班计价暂依据坟、计志价方室法约顿定不赤明的,应级厘清合文同履行寄的事实盐,如按鸽合同履啦行的,携应向委储托人提某出按合睁同进行倘鉴定;辅如没有却履行,竖鉴定人制提出“参照鉴割定项目叼所在地败同时期炊适用的乎计价依遥据和计桌价方法和签约辛时的市鼻场价格稼信息进行死鉴定”的斯建议愈,按振照委照托人纸决定多鉴定。4.工程岗合同旬计价么依据价、计昼价方汽法没婚有约竭定的,鉴躲定人提筛出“参照鉴此定项目岸所在地羞同时期鸭适用的蝴计价依恐据、计价方煤法和签稳约时肯的市倘场价都格信甲息进行路鉴定”的方建议倡,按斜照委泡托人光决定任鉴定。5.工程胃合同怜对计竿价依其据、鹊计价大方法侵约定灯条款驶前后介矛盾,由委托程人决窜定,委托人说不明确奋的,按不见同的炮约定盈条款著分别码鉴定,供委长托人判纤断。6.当事人泛分别提茄出不同糠的工程假合同文首本,由委托葵人决两定适偶用合驰同文本,委托亮人不明股确的,针可按不事同的合拘同文本分别营进行酒鉴定。4.4证据欠搂缺的鉴麻定1.鉴定项链目施工抬图(或纠竣工图恰)缺失族,鉴定跌人应按箱以下规睬定进行纪鉴定:①建辈筑标自的物巾存在拉的情擦况下秀,鉴程定人幕可通扬过现场勘验计算曾工程胖量作祖出鉴所定;②建蜡筑标族的物毯已经拘隐蔽垦的情疯况下锤,鉴扇定人董可根只据工畜程性访质、副是否全其他西工程爆的组朽成部趟分等撒进行专业分篮析,作治出推渐断性畅意见附;③建浅筑标英的物笑已经轻消失爱,鉴定人巩应提请侨委托人榨对不利兽后果的胁承担主陶体作出奥认定,差再进行锡鉴定。2.在鉴定絮项目施疲工图或暑合同约染定工程缓范围以疯外,承华包人完宪成了发惩包人通匙知的零般星工程摘,要求圈结算价迈款,但营未提供责发包人捞的现场崇签证文彩件,鉴割定人应萝按以下惑规定进项行鉴定羊:①发包摆人认可妙或承包材人提供访的其他魄证据可默以证明狡的,鉴昆定人应刑作出肯童定性鉴雕定;②发身包人逃不认纵可,馆但该光工程铺可以翠通过聚现场叔勘验戏确认疲,鉴叶定人应提捡请委真托人私组织族现场略勘验督,依受据勘嚼验结拔果进行鉴厅定。4.5计量争盟议的鉴交定1.当事人屯就计量赠依据发珠生争议丘,鉴定塔人应以题现行相朗关工程益国家计谨量规范弟规定的啦工程量脊计算规爽则计量胖;无国谎家标准关的,按柜行业标元准或地茅方标准夹计量。当事人蠢合同中驴有约定驱的从其跟约定。2.一方衬当事柔人对港双方奶当事替人已鼓经签雅认的泻某一良工程隶项目疑的计虽量结箩果有熔异议售的,贺鉴定嫂人应弊按以掌下规昆定进技行鉴由定:①当宁事人慈一方起仅提挎出异膨议未参提供况具体棵证据欠的,鸟按原来计量秀结果猛进行精鉴定慎;②当躲事人贡一方念既提际出异辣议又倍提出变具体刮证据蹦的,耳应复喇核或何进行蛙现场浴勘验杯,按抹复核创后的叨计量否结果典进行温鉴定嗽。3.当事人求就总价默合同计撤量发生脸争议的但,总价蛛合同对热工程计锐量有约漂定的,污按约定燥进行鉴蓬定;没有端约定贡的,像仅就村工程弄变更灰部分甩进行保鉴定纵。4.6计价争瓶议的鉴鹿定工程量唱数量变弓化,引摔起单药价调斧整的屈争议一方棍当事喝人以蚂工程炭变更麦导致锅工程絮量数波量变脂化为瓶由,厌要求饱调整集综合圣单价,或对盾新增腔工程庸项目牢组价乌发生直争议陕的,潮鉴定裤人应郑按以俩下规值定进尼行鉴腔定:①合同双中有约定浓的,似应按盐合同慰约定旨进行早鉴定兼;②合同中胡约定不才明的,舒应厘清币合同履搜行情况患按其进更行鉴定孝,如按事合同履药行应向炸委托人够提出按夕合同鉴逼定;如垮未履行扣,可按捏现行国秒家计价盾规范的究相关规据定进行乐鉴定。③合同轰中没招有约片定的闷,应俭提请妇委托胳人决拌定并堂按其崭决定争进行笨鉴定疫,委件托人暂不决坝定的挠,按惕现行井国家都计价扫规范候的相渔关规座定进衰行鉴宵定。《2竟01酷8版计庆价规罩则》单价确细定原则渔(暂定挂)工程绸量清推单综怒合单蜻价调修整:因工程量圆清单项丸目及工妄程数量炉变化,燥按以下过规定调爽整综合刃单价:1敬.已标价端工程量杏清单中归有适用凝综合单街价的,俩按原综根合单价筑;如综泛合单价写异常,善则按综巨合单价摩异常处面理规定拍处理。2.已标价类工程量候清单中扩没有适却用的综渔合单价器,依据畅合同约肿定编制荡依据、惕组价原品则和承臂包人投诱标报价轻浮动率涨,提出犯适当的奏单价,印经发包躁人确认近后执行愿。承包人砖报价浮迷动率可仇按下列群公式计逃算:招标工宁程:承包人管报价浮踪蝶动率=(1-中标龙价/招标傅控制久价)插×100节%非招吴标工奸程:遇承包挣人报享价浮币动率=(1-报价/预算棍价)趴×100贸%上式中渐的中标垮价及招绒标控制限价均扣毯除暂列嗓金额、皂暂估价纷。3政.已标撤价工顾程量箩清单仁中没午有适文用的旨综合画单价俘,但础有类倚似的虎工程林项目拨综合垫单价戏,可昂参照个类似塘工程赛项目黑综合悄单价贩计算栗确定吓。(1)某顷种材撕料(远或半辉成品歪及成服品)等级市、标徐准变肆化的棋,清尺单组宿合子圾目不惕变,仅调腐整不同吃的材料佳市场价艳格之差葵;(2)单项鸣目组合装内容中某一浑个(窗或多柳个)语定额膛子目鬼发生显变化,不影静响其他务特征及恩工程内惠容价格窃的,仅赖调整发股生变化傅的定额武子目价纽奉格。4.已标挪价工袍程量脾清单壮中没妻有适烧用的恳综合标单价离,且杠属当浩前施采行的己计价荒依据科缺项雪内容贺,承胶包人交应通质过市驱场调毁查等烦手段律提出业单价何,并秆报发窜包人装确定认后执辅行。5投标综碎合单价悟异常的匹处理规溉定:(1)综合捕单价异熄常是指碗:投标得综合单注价与按雾合同规倾定的计影价依据级计算的综合单鞭价偏差干±25膜%以上陡;虽仁然综沸合单冈价正吉常,顾但组塘成综选合单窝价的纺人、撤材、卖机消昆耗量捎和单乘价与挑按合匪同规惨定计温价依冈据计想算出更对应拐的人历、材迎、机消耗状量和烟单价相比敞偏差±25%以上勾。(2)已白标价但工程亩量清绕单的哈综合窄单价毯异常赶按以通下规盼定处秧理:如该项贯目原招徐标工程咱量清单想中的合娃价金额非占签约货合同价2%及以上转,其工站程量增加超过翅本项明工程膝量15检%以上的懒;或合施价金额堡占签约义合同价资不到2%,其工讽程量增功加超过匀本项工产程量25%以上蚁的,老其增盲加超基过幅雕度外保部分免工程所量的罩综合哈单价,按条节第2款或第3款重袖新计丙算。极工程进量增纲加在爪幅度音范围屡内部穴分按羽原综育合单奏价计孙算合喇价,握工程赔量增晨加超过约洪定幅度偿范围外泛部分,康按新综泉合单价足计算费钢用。如该项森目原招购标工程拿量清单译中的合醉价金额走占签约慈合同价2%及以辨上,妇其工役程量减少超过本捆项工程见量15%以上妹的;幅或合似价金岸额占舞签约续合同狠价不单到2%,其秘工程错量减爬少超仙过本权项工古程量25能%以上的和,其减们少超过赠幅度外头部分工雄程量的呼综合单妈价,按条第2款或第3款重富新计枪算。系工程德量减张少在酿约定册幅度仔范围逃内部队分按坐原综善合单墙价在牢该项聚目合列价中朴扣除氏,工程稠量减学少超蜂过约奶定幅丙度范戏围外恶部分按新禁综合甜单价贡计算护合价绑在该氏项目原合价酒中扣晨除,傅如该繁项目合价渗金额法扣完术,则阳不再底另扣。(3)参照枣类似工哄程项目丢综合单雕价确定庙新综合秀单价的尊,若该竭类似工双程项目厕综合单披价异常去,则不框宜参照般,按条岩第2款或忘第3款重兴新计闭算综党合单抱价。4.6爪.2物价波振动引起蛙价款抹争议2.因物价签波动倾,要史求调油整合诵同价乒款发淹生争东议的贼,鉴赵定人锅应按刘以下撒规定折进行谅鉴定俯:①合男同中渠约定桌了计闭价风未险范皮围和脖幅度矛的,沙按合羽同约溪定进竹行鉴咱定;故合同缩慧中约枯定了执物价塌波动恩可以蔑调整也,但磨没有屈约定远风险待范围脉和幅赴度的启,应提饥请委秆托人缠决定禁,按现伏行国添家计蛮价规检范的册相关方规定括进行肆鉴定胁。但好已经抓采用未价格下指数至法进羊行了袖调整秋的除酱外;②合球同中描约定氏物价惑波动饮不予袖调整敌的,轻应对漠实行泰政府叮定价森或政景府指说导价软的材链料按安合同居法的芹规定闲进行颗鉴定紧。(水、删电、燃席油等)——我省相珍关规定及,按合扒同约定树参照信侵息价调右整。人工手费调期整文房诚件引讯起争盒议人工短费调孟整发眨生争唇议,当事人要求调掠整人工栽费调整文省件为由看,鉴定滤人应捷按以畏下规烈定调互整:①如合同继中约定荒不执行施政策性辩调整的炎,鉴定炒人应提渴请委托看人决定俩,并按照巩委托撒人的糖决定护进行杠鉴定醋。②合同毙没有约哨定或约飞定不明幸的,委托妥人要返求鉴叼定人提出意膏见的,音鉴定悔人应栗分析晶鉴别是:如骑人工锯费的韵形成菊在招旱标或顷合同穗谈判招时是言以鉴任定项名目所疮在地偷工程炉造价错管理孝部门女发布丘的人跌工费窄为基要础在勾合同旨中约船定的演,应洁按工筐程所晌在地椅人工峡费调鞠整文斥件进念行鉴季定;狗如不考是,映则应仿作出群否定则性鉴夺定。——我省碰相关缓规定络,按承照合泳同约蚁定,载参照胀人工谜市场厉信息普价动机态调勒整。4.语6.蜻4材料标价格缺引起京争议材料价管格发生我争议,崇应提请子委托人笑决定,键如委托馆人未及桐时决定搭,应按以描下规定屿进行鉴锋定:①材逝料采窝购前颗经发甲包人司或其骡代表鹿签批促认可顶的,销应按驱签批领的材址料价烟格进倾行鉴鼓定;②材寒料采号购前滋未报害发包违人或假其代砍表认游质认扭价的附,应惭按合占同约川定的壮价格钻进行淹鉴定昌;③发挠包人刃认为份承包汽人采露购的旗材料毁不符网合质厌量要皆求,吐不予屈认价虾的,豪应按犹双方堆约定惠的价张格进呢行鉴煤定,鹊质量哗方面雀的争便议应孟告知转发包界人另零行申乎请质掠量鉴到定。4.6道.5工程质虚量引起劣争议发包人壮以工程得质量不拔合格为励由,拒计绝办理达工程结距算发生泡争议的蛋,应按菠以下规美定进行稿鉴定:①已竣觉工验收合格或已竣茶工未验余收但发要包人已惠投入使固用的工行程,工双程结算拼按合同扎约定进蔬行鉴定蹦;②已竣瞧工未验诊收且发夸包人未底投入使桑用的工腰程,以及停疮工、停冶建工程控,应对轮无争议裕、有争拆议的项瞒目分别齐按合同购约定进栏行鉴定脚。工程筋质量的毙争议应个告知发秆包人申雁请工程眨质量鉴为定,待铺委托人烘分清质说量责任睡后,分别按照驳工程婆造价训鉴定累意见判断。4.勺7工期寸争议征的鉴鞋定1.当事人冠对鉴定藏项目开位工时间垂有争议聋的,鉴梢定人应这提请委寺托人决客定,委那托人要求鉴定路人提出谈意见的,鉴缸定人应揪按以下脱规定确廉定开工接时间:①合说同中再约定承了开非工时郑间,剪但发拦包人建又批王准了午承包汇人的街开工晴报告冈或发替出了内开工币通知洗,采蒙用发包遍人批短准的开工船时间。②合屑同中杰未约匙定开芹工时插间,逆应采唱用发包乡丰人批疑准的诊开工响时间;没匹有发扫包人吵批准禽的开庆工时惕间,规可根狗据施工日碧志、验叙收记录酸等证据确定。③合同圆中约定租了开工飞时间,承包材人原舞因不匹能按拘时开切工的付,发包胁人接任到承茶包人满延期驱开工美申请童且同直意的鼠,开绢工时涝间相垄应顺答延;季发包呼人不弊同意蹈延期胞要求准或承诸包人侍未在变约定奖时间捉内提名出延朝期开宅工要豆求的施,开崖工时睬间不社予顺嫂延。④因不促可抗力或因非承省包人原谎因不能找按照合裤同中约帆定的开摆工时间献开工,霸开工时菜间相应粮顺延。⑤证据快材料中瞎,均无捕发包人滩或承包骆人推迟鉴开工时晨间的证雀据,应监采用合矮同约定谱的开工漏时间。2.当事造人对否鉴定项目劈燕工期有争议这的,鉴钟定人应佳按以下懒规定确馋定工期葛:①工程萌合同中农明确约蒙定了工超期的,丘以合同吸约定工默期进行归鉴定;②工嫂程合脊同对量工期交约定托不明丑或没勒有约割定的显,应孔按工伟程所小在地迅相关风专业插工程翻建设务主管贵部门位的规钳定或国家相炕关工程工期对定额进行鉴联定。3.当事人亩对鉴定钱项目实际虫竣工毒时间有争游议的戏,鉴惠定人墨应提惯请委庆托人句决定判,委毅托人要求鉴定人提出货意见本的,鉴定哄人应按家照以下择情形分勾别确定纸竣工时浓间:①竣工摄验收合涨格的,五以竣工拣验收键之日为竣魔工时有间;②承朱包人漆已经添提交缎竣工制验收渴报告谜,发填包人被拖延遥验收镇的,犯以承涝包人提交竣询工验收座报告之亩日为竣鞭工时馆间;③未三经竣塘工验吊收,奏发包巨人擅秧自使狱用的做,以转移亦占有坝鉴定棒项目芒之日为竣唱工时奏间。4.当事举人对蔑鉴定情项目愚暂停束施工煎、顺专延工民期有皆争议轿的,或鉴定像人应罪按以勒下规栋定鉴定:①因悬发包类人原咽因暂古停施赏工的短,相饿应顺垒延工秩期;②因珠承包烧人原李因暂村停施烟工的伐,工蹄期不匠予顺涉延;③对工防程质量质发生争日议停工踢待鉴,麦如工程认质量合良格承包员人无过询错,工衰期顺延渴。5.当事条人对扬鉴定女项目管因设致计变抹更顺哈延工誉期有原争议谢的,足鉴定替人应既参考墙施工蒜进度浊计划灵,判钱别是命否增旺加了礼关键派线路衫和关斩键工滋作的断工程土量并盖足以医引起巩工期坝变化同,如独增加牌了工捎期,纲应相据应顺甚延工积期;计如未个增加率工期蛛,工垃期不申予顺型延。6.当事直人对宅鉴定甚项目躲因工洒期延眉误索租赔有链争议注的,禽鉴定族人应仓按先醋确定把实际牢工期逃,再垂与合忘同工狐期对俊比,劲确定喉是否束延误素进行注鉴定慎。工期延棒误责任敢的归属益,鉴定滨人从专鸟业角度雷提出建迫议,由日委托人甜判断确艘定。4.8费用索赔涛争议泪的鉴极定1.当事人左因提出鼻索赔发便生争议粉的,鉴慌定人应脾根据委劈燕托人就帝索赔事丙件的成恐因、损辞失等作键出判断创,委托矿人明确晨索赔成完因、索言赔损失补、索赔痰时效均待成立的乖,鉴定嗓人应运草用专业宅知识作衔出因果与关系的首判断,姨作出鉴紫定意见外,供委后托人判喘断。2.当事人湿一方提粥出索赔成,对方抄当事人已经答复但缴未能达宏成一致王,鉴定营人应按定以下规愉定进行虎鉴定:①对祖方当温事人阻以不符煌合事施实为翠由不同意飘索赔的婶,鉴定状人应在赚厘清证穿据事实盟及事爪件的榆因果丛关系的基础春上作出饮鉴定;②对楼方当乱事人样以该阔索赔旨事项世存在垮,但宁认为距不存财在赔顾偿或况认为索赔过做高的,鉴彼定人应播根据专姐业判断言作出鉴眯定。3.当事社人对滥暂停漫施工雀索赔秀费用警有争俘议的秧,鉴拳定人鞋应按真以下锅规定臂进行瓣鉴定膊:①合同烤有约轰定的锄,按柱合同弟约定龄鉴定违;②因发包人蚕原因虎引起萌的暂退停施绍工,惯费用巷由发础包人顷承担仙,包威括:已完工牌程保护您费、现絮场材料捷设备保血管费、施工剩机具言租赁田费、感现场勾生产要工人颠与管新理人列员工坊资、真承包祸人为勉复工蜓所需婶的准欺备费猛用等铜。③因承旅包人涉原因礼引起酒的暂甜停施密工,采费用书由承偿包人睡承担挎。4.异常河恶劣捡气候掘条件拐,承淘包人摸提出粉增加稻费用晒和工芒期,顿按以瞎下规影定鉴旺定:①承罗包人汉及时闸通知千发包磨人,搏发包病人同患意采锅取合祸理措伴施增苦加的课费用坡和延福误的润工期拦由发领包人怠承担甘;双工方未用就具缩慧体金辜额达秧成一狸致,壤鉴定奋人通例过专素业鉴烈别、翼判断葛作出荣鉴定引。②承包忍人及时蓄通知发砖包人,班发包人里未及时考回复,夕鉴定人时可从专努业角度勿进行鉴店别、判臂断作出击鉴定。5.因发钉包人毯删减粒了工吹程合既同中雾的某点项工六作或培工程帐项目睁,承防包人哪提出雀应由幸发包啊人给过予合乓理的参费用像及利贵润补耍偿,践委托械人认训定该诊事实爹成立煎的,茄鉴定捧时,摆其费猫用可训按相父关工饭程企廉业管肃理费脂的一浪定比已例计算,预期利润按眉工程项呜目的报港价中利润愁一定比黎例或工程胜所在地航建筑企尊业统计尺年报的柜利润率刚计算。4.绩9工程签证争镜议的鉴鹅定1.当事握人因默现场冻签证妨费用馅发生郑争议确,鉴馋定人族应按副以下爬规定盘进行絮鉴定束:①现归场签扛证明盼确了久人工饿、材传料、郊机械饼台班品数量妨及其程价格洽的,巡寿按签胸证的妈数量骡和价寸格计鸭算;②现告场签能证只旬有用白工数嗓量没话有人派工单乘价的岸,其蛾人工兔单价披按照杆工作箭技术续要求伍比照宇鉴定剥项目到相应烤工程委人工钻单价适当上羽浮计算;③现场敞签证只怪有材料油和机械甚台班用鬼量没有音价格的勤,其材扮料和台袄班价格坑按照鉴腰定项目括相应工允程材料双和台班寇价格计设算;④现场狼签证只印有总价狗款而无萍明细表咐述的,仗按总价详款计算;⑤签真证的洲零星倚工程陡数量犹与应丧予实检际完拳成数节量不辉一致久,应苦按实叮际完场成工应程数醉量计炭算。2.当事人蚂因现场县签证存在瑕偶疵发生争翼议的,呼鉴定人翻应按以摘下规定循进行鉴型定:①现与场签锐证上发包质人只飞签字翅证明秤收到薪,但界未表穿示同兼意,迫承包唉人有何证据港证明惹该签禽证已自经完牲成,浩鉴定严人可作液出鉴默定并望单列,供得委托宣人判仅断认般定。②现场导签证既单无数量歇,又无哗价格,央只有工低作事项递的,由朝当事人船双方协妙商,协缠商不成费的,鉴碧定人可锁根据该捐事项进术行专业辱分析,作出推傲断性意商见。3.承包人仅以发包硬人口头型指令屿完成园了某锋项零圾星工悦作,隐要求越费用财支付爹,而霉对方凤当事夜人又议不认剧可,荷且无物证的,调鉴定晌人应以法矩律证据慕缺失,恐作出否流定性鉴扯定。4.1稀0合同解液除争议罩的鉴定1.工程确合同业解除塘后,乌当事工人就中价款绢结算泄发生啄争议:(1)证据材旁料满足娘鉴定要跃求的,晶按送鉴福证据进纪行鉴定;(2)不能笼满足焰鉴定富要求勤的,骂鉴定殖人应绳提请切委托届人组饼织现冈场勘挑验,境会同坊当事忘人采悲取以页下措啄施进搅行鉴井定:①清填点已役完工躬程部穿位、抹测量覆工程弓量;②清准点施沸工现喉场人奸、材喜、机乓数量鉴;③核步对现鸡场签颠证、铸索赔群所涉谨及的守有关筋资料店;④将嘱清点砌结果米汇总扑造册葬,请影当事抛人签挑认,倘当事奇人不芝签认逮的,员及时设报告牺委托傲人,不影千响鉴定耐工作;⑤分别察计算价处款。(3)现赌场勘琴验也黎无法址确认蹈完成垒的工易程量光,应确提请询第三岩方专跪业机怖构勘达

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论