2023年一级建造师建设工程项目管理选择题

建设工程项目管理复习题一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1．职业健康安全是指影响（D）内的员工、临时工作人员、协议方人员、访问者和其别人员健康安全的条件和因素。A．施工现场B．工作岗位C．生产过程D．工作场合2．建设工程项目职业健康安全管理的目的不涉及(C)。A．防止和减少生产安全事故B．保护产品生产者的健康与安全C．促进社会经济的快速发展D．保障人民群众的生命和财产免受损失3．下列不属于我国现阶段安全生产管理制度的是（B）.A．安全生产责任制B．质量责任制C．特种作业人员持证上岗制度D．安全检查制度4．安全检查的重要内容涉及（A）.A．查思想、查制度、查管理、查隐患、查整改、查事故解决B．查计划、查制度、查监控、查隐患、查整改、查事故解决C．查思想、查实行、查管理、查隐患、查监控、查事故解决D．查计划、查制度、查管理、查监控、查整改、查事故解决5．建设工程项目职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护（C）的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失。A．员工B．访问者C．产品生产者D．作业人员6．建设工程项目在决策阶段，需要依法办理各种有关安全与环境保护方面审批手续的单位是（C）。A．施工单位B．监理单位C．建设单位D．设计单位7．在进行工程设计时，设计单位应当考虑(C)和防护需要，对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文献中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。A．施工技术B．施工工艺C．施工安全D．使用功能8．建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完毕工程(A)的施工。A．主体结构B．装修C．土方D．临时结构9．建设工程实行总承包的，由(B)对施工现场的安全生产负总责。A．建设单位B．总承包单位C．项目经理D．建设行政主管部门10．建设工程项目的职业健康安全管理的目的是(A)。A．保护建设工程产品生产者的健康与安全B．控制工作场合内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素C．避免和因使用不妥对使用者导致健康和安全的危害D．保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全11．下列不属于建设工程安全事故解决程序的是（D）。A．保护施工现场B．开展事故调查C．分析事故因素D．风险辨认13．对操作者本人，对别人的安全健康及设备、设施的安全也许导致重大危害的作业，称为(D).A．技术作业B．管理工作C．危险作业D．特种作业14．建设工程三级安全教育涉及进入公司、进入（C）、进入班组。A．总包单位B．分包单位C．项目D．建设单位16．施工安全控制的首要程序是（C）。A．工作活动分类B．危险源辨识C．安全目的的拟定D．风险评价17．建设工程安全控制的目的是（C）。A．事故应急解决B．找出所有危险源C．减少和消除人的不安全行为的目的D．评估危险源也许导致的危害18．生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、(C)、同时投入生产和使用。A．同时参与B．同时决策C．同时施工D．同时批准19．施工安全技术措施应涉及（A）。A．应急预案B．编制人C．安全目的的拟定D．危险源辨识21．下列属于第一类危险源的是（C）。A．吊物下作业、停留B．个人操作失误C．锅炉爆炸产生侧压力D．机械运转时加油22．油漆作业中，苯中毒是重要的危害，此类危害属于（B）。A．一般危险源B．第一类危险源C．重大危险源D．第二类危险源23．下列选项中，属于第一类危险源的是(A)。A．锅炉爆炸产生的冲击波、温度和压力导致的事故B．脚手架扣件质量低劣给高处坠落事故提供了条件C．压力容器破裂会导致有毒气体导致中毒D．电缆绝缘层破坏会导致人员触电24．导致约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作(D)A．一般危险源B．第一类危险源C．重大危险源D．第二类危险源25．由于电缆绝缘层破坏而导致人员触电，此类危害属于（D）。A．一般危险源B．第一类危险源C．重大危险源D．第二类危险源26．由于压力容器破坏导致有毒气体泄露导致中毒或爆炸，此类危害属于（B）。A．一般危险源B．第一类危险源C．重大危险源D．第二类危险源27．事故的发生是两类危险源共同作用的结果，以下对其表述不对的的是(C)。A．第一类危险源是事故发生的前提B．第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件C．第一类危险源是事故的必要条件，决定事故的严重限度D．第二类危险源出现的难易，决定事故发生的也许性大小28．某工地现场一台起重机在吊运物料时，钢丝绳忽然断裂，导致现场1名施工人员被物料砸伤，这起事故属于（C）。A．第一类危险源作用的结果B．第二类危险源作用的结果C．两类危险源共同作用的结果D．不可抗力作用的结果29．某工地在当天的混凝土作业完毕后，由一名新工人进行清理工作。该工人违反相关规定，在搅拌机未断电的情况下，用水冲洗残料，不小心碰到控制搅拌机起落的开关，导致该工人受伤。上述事故属于（C）作用的结果。A．第一类危险源B．第二类危险源C．两类危险源共同D．不可抗力30．上述事故的因素重要是（A）。A．人的不安全行为B．设备的不安全状态C．电气绝缘不好D．冲洗残料31．事故的发生是两类危险源共同作用的结果，其中第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的(C)。A．前提B．充足条件C．必要条件D．必然结果32．建筑工人进行施工作业时需要戴安全帽，安全帽在安全控制中的作用是（D）。A．消除不可接受的风险B．减少风险的措施C．运用技术进步改善安全措施D．安全控制的最终手段34．针对高大模板工程，某施工单位编制了专项的安全施工方案，同时聘请了10位专家开会讨论，从而使存在的危险源辨识更加明确具体，该方法属于（C）。A．事故树法B．LEC方法C．专家调查法D．安全检查表法36．危险源辨识的方法很多，其中实行安全检查和诊断项目的明细表方式属于（B）。A．专家调查法B．安全检查表法C．头脑风暴法D．德尔菲法37．施工现场经常进行悬空高处作业，为此工人经常采用搭设水平网和系挂安全带的方法进行施工，避免了悬空作业对人员导致的潜在危害，这是从（D）角度进行风险控制策划。A．安全管理措施的进步B．减少人员的精神压力C．技术管理与程序控制相结合D．使用个人防护用品41．某大型构件吊装工程，在编制了施工安全技术措施的情况下开始作业，该施工安全技术措施属于(A)。A．专项施工方案B．综合安全技术措施C．季节性安全技术措施D．应急预案42．对于爆破、拆除、起重吊装及基坑支护等危险性较大的作业，为了保证其施工安全，必须编制(A)。A．专项施工方案B．一般工程安全技术措施C．季节性安全技术措施D．应急财务计划43．防止防冻、防塌方、防雷击、防风等采用的措施属于(C)。A．特殊工程安全技术措施B．一般工程安全技术措施C．季节性安全技术措施D．应急措施44．施工人员在进行工作前，必须对所用的机械装置和工具进行仔细的检查，下班前还必须进行班后检查，做好设备的维修保养和清整场地等工作，保证交接安全。此项工作属于(B)。A．全面安全检查B．经常性安全检查C．节假日安全检查D．专项安全检查45．东北某房屋施工工地在冬期来临时，采用暖棚法进行混凝土的冬期施工。为此，管理人员应进行(C)。A．全面安全检查B．经常性安全检查C．季节性安全检查D．专项安全检查46．由于其重要性和特殊性，一旦发生意外，会导致大的伤害，给公司的经济效益和社会效益带来不良影响。为保证安全，对设备的运转和零件的状况要定期进行检查，发现损伤立刻更换，绝不能带病作业。此项工作属于(C)。A．全面安全检查B．经常性安全检查C．要害部门重点安全检查D．专项安全检查47．检查公司领导和员工对安全生产方针的结识限度，建立健全安全生产管理和安全生产规章制度。此项检查属于(B)。A．查管理B．查思想C．查制度D．查整改53．下列关于分包工程的安全生产责任的说明对的的是(D)。A．由分包商负重要责任B．总包商负重要责任C．由建设单位负重要责任D．由总包商和分包商承担连带责任54．下列危险源辨识方法中，(D)的优点是简朴易懂、容易掌握，可以事先组织专家编制检查项目，使安全检查做到系统化、完整化。A．专家调查法B．头脑风暴法C．德尔菲法D．安全检查表法56．下列不属于建设工程环境保护措施的是(C)。A．大气污染防治措施B．水污染防治措施C．安全保护措施D．文明施工措施57．下列属于第一类危险源的是（C）。A．氧气瓶、炸药、电线绝缘层B．炸药、电线绝缘层、管道闸门C．氧气瓶、炸药、起重物体D．氧气瓶、电线绝缘层、管道闸门66．职业健康安全与环境管理体系文献涉及（D）三个层次。A．政策、管理手册、程序文献B．政策、程序文献、作业文献C．管理手册、作业文献、政策D．管理手册、程序文献、作业文献69．管理评审是由（C）对管理体系所进行的系统评价。A．管理者代表B．审核的专家C．最高管理者D．总经理72．(A)是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充足适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整。A．管理评审B．管理体系内部审核C．初始状态评审D．合规性评价73．建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关（B）措施的资料。A．安全管理B．安全施工C．安全技术D．综合管理74．建立职业健康安全与环境管理体系的环节不涉及（C）。A．领导决策B．成立工作组C．人员掌握D．初始状态评审79．管理体系的(C)是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常进行以及是否达成了规定的目的所作的独立的检查和评价，是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。A．文献管理B．管理评审C．内部审核D．信息交流82.在工程施工中，导致了40人死亡的安全事故，该事故属于（D）。A．一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故83.一次事故中死亡人数3人以下的属于（A）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故85.按照质量管理的概念，组织必须通过建立（C）实行质量管理。A.规章制度B.技术交底C.质量管理体系D.岗位责任制86.（C）是组织最高管理者的质量宗旨、经营理念和价值观的反映。A.规章制度B.技术交底C.质量方针D.岗位责任制87.（A）是质量管理的一部分，致力于满足质量规定的一系列相关活动。A.质量控制B.质量计划C.质量方针D.岗位责任制88.质量控制所致力的一系列相关活动，涉及（C）和管理活动。A.施工生产B.项目策划C.作业技术活动D.岗位责任制89.在长期的生产实践过程和理论研究中形成的PDCA循环，是进行质量管理和建立（A）的基本方法。A.质量体系B.质量计划C.质量方针D.岗位责任制90.在PDCA循环中，C表达（C）。A.计划B.实行C.检查D.处置91.质量管理的计划职能，涉及拟定质量目的和（C）两方面。A.开展质量活动B.加强过程管理C.制定实现质量目的的行动方案D.组织贯彻92.施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前控制、事中控制和(A)。A.事后控制B.竣工验收C.施工管理D.试车93.全面质量管理的基本原理就是强调在公司或组织的最高管理者的（D）指引下，实行全面、全过程和全员参与的质量管理。A.战略目的B.发展方向C.市场份额D.质量方针95.建设工程项目质量目的实现的最重要和最关键的过程是在(C)。A.可行性研究B.设计阶段C.施工阶段D.使用阶段96.人的因素对建设工程项目质量形成的影响，,其中之一是指直接履行建设工程项目质量职能的（B）、管理者和作业者个人的质量意识及质量活动能力。A.领导者B.决策者C.设计者D.使用者98.建设工程项目质量控制体系既不是业主方的质量管理体系或质量保证体系，也不是施工方的质量管理体系或质量保证体系，而是建设工程项目（A）的一个工作系统。A.目的控制B.协议管理C.资金管理D.工期管理99.建设工程项目质量控制体系是以(C)为对象，由工程项目实行的总组织者负责建立的面向项目对象开展质量控制的工作体系。A.工程设计B.工程施工C.工程项目D.工程规划100.建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立，随着建设工程项目的完毕和项目管理组织的解体而消失，因此，是一个(B)的质量控制工作体系，不同于公司的质量管理体系。A.连续改善B.一次性C.螺旋上升D.循序渐进101.建设工程项目质量控制体系只用于特定的建设工程项目质量控制，而不是用于建筑公司或组织的质量管理，即建立的(C)不同。A.方式B.架构C.目的D.层次102.建设工程项目质量控制体系与建设工程项目管理组织系统相融合，是一次性的质量工作体系，并非永久性的质量管理体系，即作用的(B)不同。A.方式B.时效C.目的D.层次103.建设工程项目质量控制体系的有效性一般由建设工程项目管理的总组织者进行自我评价与诊断，不需进行第三方认证，即评价的(A)不同。A.方式B.时效C.目的D.层次105.下列有关质量的叙述，对的的是(B)。A．质量控制是指一组固有特性满足规定的限度B．质量控制是质量管理的一部分C．质量管理涉及采用的作业技术和管理活动D．质量管理是致力于满足质量规定的一系列活动106．建设工程项目质量控制体系涉及的范围是(C)。A．建筑公司质量责任主体B．建设单位质量责任主体C．所有的质量责任主体D．监理单位质量责任主体107．从质量管理和质量控制的意义上讲，下列说法对的的是(B)。A．质量管理的范畴比质量控制小B．质量控制是质量管理的一部分C．质量管理和质量控制是不同的两个组成部分D．质量管理涉及作业技术和质量管理活动108．建设工程项目质量管理体系和公司质量管理体系在评价方式上不同是指(D)。A．公司质量管理体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证B．建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做第三方认证C．建设工程项目质量控制体系既可做自我评价与诊断，也可进行第三方认证D．建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证109．建设工程项目质量控制体系是(D)。A．业主方的质量管理体系或质量保证体系B．施工方的质量管理体系或质量保证体系C．监理机构的质量管理体系或质量保证体系D．一个一次性的质量控制工作体系，不同于公司的质量管理体系112．在质量管理的PDCA循环中，C阶段的职能为(C)。A．拟定和论证项目总体的质量目的B．提出项目质量管理的组织、制度、工作程序、方法和规定C．检查是否严格执行了计划的行动方案D．根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底113．在质量管理的PDCA循环中，A阶段的职能为(C)。A．检查是否严格执行了计划的行动方案B．检查计划执行的结果C．纠偏和防止改善D．根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底116．建设工程项目质量控制是(A)。A．建设工程项目目的控制的一个工作系统B．业主方的质量管理体系C．施工方的质量保证体系D．业主方和施工方的质量管理体系117．以下对建设工程项目质量控制体系性质的叙述中，不对的的是(A)。A．建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个质量控制体系B．建设工程项目质量控制体系是一个一次性的质量控制工作体系C．建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立D．建设工程项目质量控制体系随着建设工程项目的完毕和项目管理组织的解体而消失118．建设工程项目的质量规定是由(B)提出的。A．监理单位B．业主C．设计单位D．施工单位120．一般情况下，建设工程项目质量控制体系应由(B)的工程项目管理机构负责建立。A．施工单位B．建设单位C．设计单位D．监理单位122．编制施工质量计划是进行施工质量(A)的重要方法。A．事前控制B．事中控制C．事后纠偏D．事后控制123．建设工程项目质量目的的具体定义过程，一方面是在建设工程(D)阶段。A．决策B．策划C．实行D．设计124．建设工程项目质量控制体系建立的原则不涉及(D)。A．分层次规划原则B．质量责任制原则C．目的分解的原则D．系统全面性原则125．施工单位的项目施工质量计划通常是由(C)主持编制。A．总工程师B．项目经理部C．项目经理D．项目负责人126．在施工质量验收过程中，作业组织和作业人员的自我质量检查常称为（A）。A.自检B.互检C.专检D.交接检查127．以下关于质量控制的解释对的的是（B）。A.质量控制就是质量管理B.质量控制是致力于满足质量规定的一系列相关活动C.质量管理是质量控制的一部分D.质量控制与质量管理的概念是等同的128．总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担（C）责任。A.所有B.部分C.连带D.相关130．施工质量计划应由自控主体即（C）进行编制。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位131．施工质量控制点的实行重要是通过控制点的（B）和动态跟踪管理来实现。A.动态运营B.动态设立C.动态控制D.静态控制132．实行建设工程监理的施工项目，应根据现场工程监理机构的规定，对施工作业质量控制点，按照不同的性质和管理规定，细分为“（B）”和“待检点”进行施工质量的监督和检查。A.旁站点B.见证点C.验收点D.控制点133．我国现行的施工质量计划的方式不涉及(A)。A．工程项目目的控制计划B．工程项目施工组织设计C．工程项目施工质量计划D．施工项目管理实行规划134．对施工生产要素的质量控制，说法不对的的是(C)。A．施工人员是施工生产要素质量控制之一B．加强对原材料、半成品及工程设备的质量控制，一个重要方面是控制材料设备性能、标准、技术参数与设计文献的相符性C．要消除施工环境因素对施工质量的不利影响，重要是采用事后控制的方法D．工艺方案的质量控制是施工生产要素质量控制的重要方面135．通过对施工全过程、全面的质量监督管理，保证整个施工过程及其成果达成项目决策所拟定的质量标准，属于(A)的施工阶段质量控制目的。A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．监理单位137．在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出意见，并经(B)审核、签认后报建设单位。A．总工程师B．总监理工程师C．项目经理D．施工现场负责人138．对于业主而言，在协议签订时就可以基本拟定项目的总投资额，对投资控制有利的协议计价方式是（A）。A．固定总价协议B．变动单价协议C．固定单价协议D．变动总价协议139．施工过程的质量验收是以(A)的施工质量为基本验收单元。A．检查批B．分项工程C．分部工程D．单位工程140．检查批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检查用的，由一定数量（B）组成的检查体。A．层级B．样本C．试件D．试块141．主控项目的验收必须从严规定，不允许有不符合规定的检查结果，主控项目的检查具有（B）。A．指标性B．否决权C．验证权D．普遍性142．除主控项目以外的检查项目称为（A）。A．一般项目B．主体项目C．验证项目D．免检项目143．(B)可由一个或若干个检查批组成。A．单项工程B．分项工程C．分部工程D．单位工程144．通过返修或加固后解决仍不能满足安全使用规定的分部工程，（C）。A．可以验收B．暂缓验收C．严禁验收D．严格验收145．竣工质量验收涉及建设单位、设计单位、监理单位及施工总分包各方的工作，必须按照工程项目质量控制系统的职能分工，以（B）为核心进行竣工验收的组织协调。A．建筑师B．监理工程师C．结构工程师D．建造师146．涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行(C)检测。A．见证B．旁站C．见证取样D．检查147．工程项目质量的政府监督涉及监督工程建设参与各方主体的质量行为和监督检查（C）的施工质量。A．地基基础B．主体结构C．工程实体D．专业设备149．在建设工程施工期间，质量监督机构按照（D）对工程项目全过程施工情况进行不定期的检查。A．国际惯例B．行业标准C．国家标准D．监督方案150．（A）的优点是招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中择优选择。。A．公开招标B．邀请招标C．询价招标D．非竞争性招标153．程序文献是（B）支持性文献。A．质量记录B．质量手册C．设计交底D．技术交底154．GB/T19000质量管理体系对文献提出了明确规定，公司应具有完整和科学的（C）。A．质量记录B．质量手册C．质量管理体系文献D．质量检查制度155．由于工程质量形成的影响因素多，因此，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其因素，这就是（A）的基本思想。A．分层法B．因果分析图法C．排列图法D．直方图法156．（B），也称为质量特性要因分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层进一步排查也许因素。然后拟定其中最重要因素，进行有的放矢的处置和管理。A．分层法B．因果分析图法C．要因分析法D．直方图法157．因果分析图法应用时,一个质量特性或一个质量问题使用（A）分析。A．一张图B．二张图C．所有图D．三张图158．因果分析图法应用时,通常采用（B）小组活动的方式进行，集思广益，共同分析。A．领导B．QCC．专题D．综合159．实际应用中，将累计频率0-80%区间的定为A类问题，即重要问题，进行重点管理；将累计频率80-90%区间的定为B类问题,即次要问题，作为次重点管理；将其余累计频率90-100%%区间的定为C类问题，即一般问题，按照常规适当加强管理。以上方法称为(C)分类管理法。A．分层B．QCC．ABCD．综合160．运用直方图整理记录数据，了解记录数据的分布特性，即数据分布的（C）状况，从中掌握质量能力状态。A．正常B．异常C．集中或离散D．综合161．在直方图法的观测分析中，形状观测分析是指将绘制好的直方图形状与（B）的形状进行比较分析。A．正常B．正态分布图C．离散图D．标准162．直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性（C）的平均值和标准偏差所决定的。A．记录理论B．记录方式C．记录数据D．记录结果163．所谓位置观测分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的（C）进行比较分析。A．要素B．程序C．上下限范围D．取值164．生产过程的质量正常、稳定和受控，还必须在（B）上、下界线范围内达成质量合格的规定。A．合格标准B．公差标准C．质量标准D．取值标准165．在因果分析图法应用时，应注意分析时要充足发表意见，层层进一步，排出所有（D）。A．要素B．程序C．上下限范围D．也许的因素166．在建设工程项目的进度控制任务中，涉及控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、物资采购工作进度、施工工作进度，这是(A)的进度控制。A．业主方B．设计方C．施工方D．供货方168．施工承包单位对工程质量问题的责任不能因(C)而减轻责任。A．设计图纸错误B．勘察资料失实C．监理机构验收失误D．试桩检测有误169．公司领导应当重视数据信息的收集、汇总和分析，体现了质量管理体系八原则中的(B)原则。A．领导作用B．基于事实的决策方法C．管理的系统方法D．过程方法170．某工程为了提高工程施工质量，对模板的施工精度进行了抽样检查，发现了50个不合格点，导致不合格点出现的因素中，表面平整度不合规定的有31个点，截面尺寸不合规定的有6个点，平面水平度不合规定的有3个点，垂直度不合规定的有1个点，标高不合规定的有9个点。则按照排列图的ABC分类法，属于A类问题的是(D)。A．表面平整度、截面尺寸B．截面尺寸、平面水平度、垂直度C．表面平整度、标高D．表面平整度、截面尺寸、平面水平度171．对于技术难度大的施工内容以及新材料、新技术、新工艺等可作为施工控制的重点进行质量控制。一般把这些部位称作(C)。A．质量难度点B．质量停止点C．质量控制点D．质量关键点173．施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计的编制与审批，应根据公司质量管理程序性文献规定的权限和流程进行，通常是由(A)主持编制，报公司组织管理层批准。A．项目经理部B．项目监理机构C．公司职能部门D．总监理工程师174．在进行工程质量控制时，直方图可以用来(C)。A．寻找引起质量问题的重要因素B．分析产生质量问题的因素C．判断生产过程的质量状况D．分析质量特性与影响因素之间的关系175．对直方图的分部位置与质量控制标准的上、下限范围进行比较时，质量特性数据的分布宽度边界(A)，其质量能力处在临界状态，易出现不合格，必须分析因素，采用措施。A．达成质量标准的上下界线B．超过质量标准的上下界线C．达成质量标准的下界线D．超过质量标准的上界线176．下列质量管理体系文献中，(C)作为公司质量管理系统的大纲性文献，应具有指令性、系统性、协调性、先进性、可行性和可检查性的特点。A．质量方针B．质量目的C．质量手册D．质量记录文献178．对每一个质量特性或问题，逐层进一步排查也许因素的工程量记录方法是(A)。A．因果分析图法B．分层法C．分布图法D．排列图法179．质量管量体系八项原则的内容不涉及(C)。A．领导作用B．连续改善C．全程管理D．管理的系统方法180．在开工前，政府质量监督检查的重点是(C)。A．审查质量保证措施B．审查单位工程质量监督报告C．审查工程建设各方主体的质量保证体系和相关证书、手续等D．审查施工方案181．根据我国招标投标法的规定，下列可以不采用招标方式拟定承包人的项目有（C）。A．运用国际组织的资金修建给水厂B．对于年久失修的桥梁进行加固C．新建围墙项目的施工协议额为100万元D．开发商运用自有资金投资开发建设的商品住宅社区182．关于公开招标，下列说法中不对的的是（D）。A．公开招标也称无限竞争性招标B．公开招标时，招标人应在公共媒体中发布招标公告，提出招标项目的规定和条件C．公开招标时招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中选择报价合理、工期较短、技术可靠、资信良好的中标人D．为减少资格审查和评标的工作量，招标人可以在招标文献中设定限制本区域外的单位参与投标的条件183．下列关于招标公告的叙述，对的的是（C）。A．至少在2家指定的媒介上发布B．只能在指定的报刊上发布，不能将招标公告在指定的网络上发布C．由招标人的重要负责人署名并加盖公章D．针对同一个项目，在指定的不同媒介上发布的招标公告内容可以不同185．下列（D）不是初步评审阶段的审查内容。A．投标文献是否完整、投标担保是否有效B．投标文献中报价计算是否对的C．投标文献的正本和副本是否一致D．投标文献所列的税费是否符合法律法规及规章的规定191．建设工程施工招标的程序中，初步评审重要是进行(B)审查。A．实质性B．符合性C．综合性D．完整性192．评标的核心是(C)，其对标书进行实质性审查。A．初步评审B．综合评审C．具体评审D．响应性评审196．具体评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，涉及(C)。A．技术评审和经济评审B．经济评审和结构评审C．技术评审和商务评审D．技术评审和结构评审197．初步评审重要是进行(A)，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文献的规定。A．符合性审查B．具体性审查C．实质性审查D．标志性审查199．施工分包协议分为（D）。A．土木施工分包协议、机电设备施工分包协议及装饰装修施工分包协议B．业主指定分包协议和承包商分包协议C．业主与承包商联合分包协议和承包商单独分包协议D．专业工程分包协议和劳务作业分包协议200．下列不属于承包人应完毕的工作有（B）。A．根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完毕施工图设计或与工程配套的设计B．办理施工许可证C．根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D．保证施工现场的清洁符合环境卫生管理的有关规定201．（A）的价格计算是以图纸、规定及规范为基础，工作任务和内容明确，业主的规定和条件清楚，不再由于环境的变化和工程量的增减而变化。。A．固定总价协议B．变动总价协议C．固定单价协议D．变动单价协议203．发包人收到承包人的竣工验收报告后应在（C）天内组织验收，并在验收后（C）天内予以认可或者提出修改意见。A．7，14B．14，14C．28，14D．30，15204．下列有关专业工程分包的叙述，对的的是（C）。A．以承包人下达的施工进度计划不符合现场实际为由，直接致函工程师规定更改B．未经承包人许可，直接与发包人驻工地代表协商相关事宜C．服从了承包人转发的发包人下达的与该分包工程有关的指令D．直接接受了工程师下达的与该分包工程有关的指令205．工程施工中，（D）应当为从事劳务作业施工人员办理保险。A．承包人B．专业分包人C．发包人D．劳务分包人206．下列不属于劳务报酬计算方式的是（D）。A．固定劳务报酬（含管理费）B．约定不同的工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算C．约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算D．约定不同工作性质的计量单价（含管理费），按确认的工程量计算207．设备采购协议通常采用（B）。A．固定单价协议B．固定总价协议C．成本加酬金协议D．可调的固定单价协议209．对于设备采购协议，协议价款的支付一般分三次，其中第一次支付的是（A）。A．10%的预付款B．10%的定金C．20%的预付款D．20%的定金212．对于施工组织设计，监理人有（A）。A．审批权B．制订权C．建议权D．拟定权213．某监理协议的酬金为60万元，监理人在实行监理过程中，给业主导致了100万元的经济损失，则监理人应当向业主补偿（C）。A．60万元B．100万元C．60万元扣除已缴纳的税金D．160万元215．发包人应在收到竣工验收报告后28天内组织验收，并在验收后14天内提出修改意见规定承包人修改，承包人应(B)。A．向发包人收取修改费用B．承担因自身因素导致修改的费用C．承担因任何原固导致修改的费用D．向工程师提交索赔报告216．依据《施工协议示范文本》通用条款，施工协议履行中，隐蔽工程经工程师检查后进行了隐蔽。之后工程师又规定对已隐蔽的工程重新进行检查。检查结果表白该隐蔽工程的施工质量不合格，则(C)。A．发包人承担所有费用，工期相应顺延B．发包人承担所有费用，工期不予顺延C．承包人承担所有费用，工期不予顺延D．承包人承担所有费用，工期相应顺延218．以下有关分包人与发包人的关系，描述对的的是(A)。A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令221．建设工程施工协议的计价方式重要有（A）。A．单价协议、总价协议、成本加酬金协议B．固定单价协议、固定总价协议、固定成本加酬金协议C．变动单价协议、变动总价协议、变动成本加酬金协议D．单价协议、总价协议、固定成本加酬金协议222．下列关于单价协议的说法，对的的是（A）。A．单价协议的特点是单价优先B．在招标前，发包单位需对工程范围做出完整的、详尽的规定，C．当投标文献中总价和单价的计算结果不一致时，以总价为准。D．固定单价协议就是不允许调整单价和总价223．采用单价协议对业主的局限性之处是，施工过程中需要安排专门力量核算（B）。A．单价是否准确B．已经完毕的工程量C．工程变更D．总价是否对的224．对于承包商来说，下列协议中风险最小的是(D)协议。A．可调总价B．可调单价C．成本加奖罚D．成本加固定金额酬金225．关于总价协议，下列说法不对的的是（D）。A．根据协议规定的施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额B．对业主而言，在协议签订时就可以基本拟定项目的总投资额，对投资控制有利C．对承包商而言，承担了所有工作量和价格风险D．总价协议在任何情况发生均不允许调整226．总价协议的合用条件是（D）。A．工程处在设计阶段，施工任务和范围尚不明确B．工程处在设计阶段，业主的目的、规定及条件清楚C．施工图设计完毕，业主的目的、规定尚未拟定D．施工图设计完毕，施工任务和范围比较明确227．固定总价协议条件下，承包商的风险重要有（A）。A．价格风险和工作量风险B．价格风险和政策风险C．业主履约风险和工作量风险D．业主履约风险和价格风险229．承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的协议是（D）。A．固定单价协议B．固定总价协议C．变动单价协议D．成本加酬金协议231．建设工程施工承包的总价协议一般是在(A)完毕，施工任务和范围比较明确，业主的目的、规定和条件都清楚的情况下才采用。A．施工图设计B．施工组织设计C．施工现场规划D．总图设计233．下列建设工程项目中，不适合采用成本加酬金协议的是(D)。A．救灾工程B．研究开发性质的工程C．抢险工程D．改建工程235．对业主而言，在协议签订时就可以基本拟定项目的总投资额，对投资控制有利的协议的计价方式是(A)。A．固定总价协议B．可调单价协议C．固定单价协议D．可调总价协议236．下列选项中，(A)的缺陷是协议的不拟定性，由于设计未完毕，无法准确拟定协议的工程内容、工程量以及协议的终止时间，有时难以对工程计划进行合理安排。A．成本补偿协议B．变动总价协议C．可调总价协议D．固定总价协议240．根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的（D），但最高不得超过（D）人民币。A．0.5%，50万元B．1%，50万元C．1.5%，80万元D．2%，80万元243．下列有关支付担保含义的叙述，对的的是（A）。A．中标人规定招标人提供的保证履行协议中约定的工程款支付义务的担保B．中标人规定招标人提供的保证履行协议中约定的预付款支付义务的担保C．中标人规定招标人提供的保证履行协议中约定的保证金支付义务的担保。D．中标人规定招标人提供的保证履行协议中约定的保存金支付义务的担保。244．支付担保的形式通常有（B）。A．钞票支票、银行保函、担保公司担保B．银行保函、履约保证金、担保公司担保C．银行汇票、履约保证金、保险公司担保D．不可撤消信用证、银行保函、履约保证金245．根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文献规定投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的(B)。A1％B．2％C．5％D．10％250．以下担保形式中，属于预付款担保的是(B)。A．履约担保书B．银行保函C．保存金D．履约保证金251．协议分析是从（B）的角度去分析、补充和解释协议的具体内容和规定。A．协议签订B．协议执行C．协议变更D．协议管理252．协议分析往往由施工公司的（D）负责。A．工程管理部门B．预决算管理部门C．财务管理部门D．协议管理部门或项目中的协议管理人员253．建设工程索赔是一项合法的权利规定，从本质上讲索赔是（C）。A．发包人与承包人之间的一种对立B．发包人与承包人之间虚拟的协议管理业务活动C．发包人或承包人向对方提出的一种权利规定D．工程承包的特殊性255．某施工协议签订后，至协议约定的开工日期，发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道，导致承包人无法进场施工。则承包人可提出（D）索赔。A．工程加速B．工程变更C．不可预见条件D．工程延期256．某深基坑工程在开挖过程中，地下水位忽然上涨，承包人不得不断工进行排水作业。则承包人可提出（C）索赔。A．工程加速B．工程变更C．不可预见的外部障碍或条件D．工程延期257．某工程施工过程中，工程师下达指令，规定增长部分附属设施工程。承包人可提出（B）索赔。A．工程加速B．工程变更C．不可预见条件D．工程延期258．通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入，缩短工期，承包人可提出（A）索赔。A．工程加速B．工程变更C．不可预见条件D．工程延期259．某工程施工过程中，为了检查部分隐蔽工程，工程师下发指令规定承包人暂停施工进行检查，可结果证明该隐蔽工程的施工符合约定的质量标准，则承包人（C）。A．仅可以向发包人提出索赔工期B．仅可以向发包人提出费用索赔C．有权向发包人提出费用和工期索赔D．无权提出索赔，由于执行工程师的指令是其义务260．某工程分包人由于疏忽，导致发包人供应的设备部分丢失。则发包人应向（A）提出索赔。A．承包人B．分包人C．工程师D．设备供应商261．索赔的依据是（D）。A．协议文献、法律法规及索赔事实B．协议文献C．法律法规及索赔事实D．协议文献、法律法规及工程建设惯例262．当事人用来证明索赔成立的有关文献和资料称为（B）A．索赔事实B．索赔证据C．索赔报告D．索赔依据263．承包人发现索赔机会后，一方面应（C）。A．调查和跟踪干扰事件的因素B．以口头形式告知发包人将提出索赔C．以书面形式及时向发包人或工程师提出索赔意向D．起草索赔文献266．对于承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文献一方面应交由（B）审核。A．项目经理B．工程师C．设计人员D．发包人267．对于索赔费用中的人工费而言，只能索赔（D）。A．基本工资B．加班津贴C．建设工程安全生产费用D．完毕协议之外的额外工作所花费的人工费268．下列哪种情况承包人不可以向发包人索赔人工费（B）。A．发包人采购的材料未进场导致承包人的人员窝工B．承包人自身的加班C．发包人规定承包人加速施工D．工程师的变更269．下列哪种情况承包人可以向发包人索赔施工机械使用费（C）。A．施工机械自身故障导致发生的维修费B．承包人自身因素导致的机械停工C．工程师增长工作所使用的施工机械D．解决质量事故所使用的施工机械270．承包人自有的施工机械，计算非承包人的窝工费用索赔时应按（A）计算。A．台班折旧费B．机械的租赁费C．定额规定的机械台班费D．机械的调进调出费274．下列不能作为工期索赔依据的是（A）。A．一方签字确认的工程图纸交接记录B．双方认可的施工总进度计划C．施工日记、监理日记D．影响工期的干扰事件275．关于国际工程承包协议争议的仲裁，下列说法不对的的是(D).A．仲裁地点可以是争议双方工程所在的国家，也可以是第三国B．仲裁实行一裁终局制，裁决一经做出，即对双方产生法律效力C．仲裁程序一般是保密的D．协议双方应当在协议中约定仲裁裁决的效力276．在DAB方式中，协议双方在收到决定后（D）天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。A．7B．14C．21D．28283．工程师对工程质量的检查检查不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检查不合格时，影响正常施工的费用由(B)承担。A．发包人B．承包人C．工程师D．工程师和承包人284．建设工程索赔费用的计算方法不涉及(D)。A．总费用法B．实际费用法C．修正的总费用法D．计划费用法285．由于非承包商责任导致承包商自有机械设备窝工，其索赔费按(B)计算。A．台班费B．台班折旧费C．折算租金D．折算租金乘以规定的降效系数286．由于非分包人的因素导致工期迟延，分包人可以向(B)提出索赔。A．发包人B．承包人C．工程师D．保险公司287．世界银行贷款项目中的工程和货品的采购．可以采用国际竞争性招标、有限国际招标、国内竞争性招标、询价采购、直接签订协议和自营工程等采购方式，其中属于邀请招标的是(A)。A．有限国际招标B．国内竞争性招标C．自营工程D．询价采购288．某工程协议价为1500万元，总的工期是36个月，在施工过程中业主又额外增长工程100万元，则承包商可以提出的工期索赔值为(C)个月。A．3B．2．5C．2．4D．2．1289．协议实行过程中发生罕见的大暴雨，导致施工单位窝工3天，依据《施工协议示范文本》通用条款，该损失补偿方式为(C)。A．建设单位承担窝工费用损失和顺延工期B．施工单位承担窝工费用损失和工期不予顺延C．施工单位承担窝工费用损失和工期予以顺延D．建设单位承担窝工费用损失和工期不予顺延290．施工机械使用费的索赔不涉及(C)。A．非承包商责任工效减少增长的机械使用费B．由于业主或监理工程师因素导致机械停工的窝工费C．由于恶劣天气因素导致机械停工的窝工费D．由于完毕额外工作增长的机械使用费291．由于工期延误而引起的索赔，其索赔费用一般不涉及(A)。A．利润B．人工费C．材料费D．管理费293．索赔费用的计算方法不涉及(D)。A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．修正的实际费用法294．由于业主因素导致承包商自有施工机械停工，承包商应按(B)索赔计算窝工费。A．设备使用费B．设备台班折旧费C．设备台班费D．设备使用租赁费296．工期索赔的计算方法不涉及(B)。A．直接法B．间接法C．比例分析法D．网络分析法297．与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决协议争议具有(B)的特点。A．程序效率低，周期短，费用多B．保密性C．程序效率高，周期长，费用多D．通用性302．对报价计算的对的性进行审查时，若单价与数量的乘积之和所报总价不一致的，以(A)为准。A．单价B．总价C．实际价格D．估算价格305．在国际工程承包市场上，(A)是承包人和发包人保护自身合法权益、填补工程损失的重要且有效的手段。A．工程索赔B．工程分包C．预付款担保D．履约金补偿306.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是(A)。A．增长工作内容的人工费B．停工损失费C．工作效率减少所引起的损失费D．机上工作人员的工资307．对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文献一方面应当交由(D)审核。A．业主B．监理人员C．总承包商D．工程师308．某工程基础施工中出现了意外情况，导致工程量由本来的2800m3增长到3500m3，原定工期是40天，采用比例分析法计算，则承包商可以提出的工期索赔值为(C)天。A．6B．8C．10D．12309．常见的建设工程施工索赔中不涉及(A)。A．工程中人为障碍引起的索赔B．由于延误工期产生损失的索赔C．工程质量规定的变更引起的索赔D．指定分包商违约或延误导致的索赔310．由于业主因素导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按(B)计算。A．台班单价B．台班折旧费C．台班人工费D．台班维护费311．某工程协议价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增长额外工程200万元，按照造价的比例进行分析，则承包商提出的工期索赔值为(A)。A．4个月B．6个月C．10个月D．12个月313．一般来说，由于(C)引起的建设工程索赔，承包商很难列入利润。A．文献有技术性错误B．工程范围的变更C．工程暂停D．业主未能及时提供施工现场314．在FIDIC协议中，协议双方采用争端裁决委员会方式解决争议，其优点不涉及(A)。A．实行一裁终局制B．费用较低C．裁决委员有较高的业务素质和实践经验D．周期短，可以及时解决争议315．承包商向业主提出工期索赔的具体依据不涉及(A)。A．工程量清单B．影响工期的干扰事件C．协议双方认可的具体进度计划D．业主或工程师的变更指令317．承包商可索赔的施工机械使用费不涉及(A)。A．承包商责任工效减少增长的机械使用费B．由于完毕额外工作增长的机械使用费C．由于监理工程师因素导致机械停工的窝工费D．由于业主因素导致机械停工的窝工费318．建设工程项目施工成本决策的前提是（C）。A．施工成本控制B．施工成本计划C．施工成本预测D．施工成本分析320．施工成本计划的编制是施工成本控制的重要手段，编制完毕时间应在（C）之后。A．项目建议书B．可行性研究C．工程设计D．开工321．施工成本控制的工作内容之一是严格控制施工中实际发生的各种消耗和支出，控制目的应是（B）。A．施工成本预测B．施工成本计划C．施工成本核算D．施工成本分析322．施工成本预测后，项目经理部下一步的成本管理任务是（B）A．施工成本控制B．施工成本计划C．施工成本核算D．施工成本分析323．施工成本预测是在施工以前，运用一定的方法（D）。A．对成本的影响因素进行分析B．分析也许的影响限度C．估算实际成本与计划成本的差异D．对成本进行估算324．编制施工成本计划的重要作用是（C）A．拟定成本定额水平B．估算实际成本C．设立目的成本D．拟定资金使用计划327．施工项目完毕以后，考核各责任者的业绩，需要进行评估的是施工项目（B）A．成本计划的贯彻情况B．成本计划的完毕情况C．实际成本的发生情况D．实际成本的控制情况329．施工成本决策的前提是（A）A．施工成本预测B．施工成本计划C．施工成本核算D．施工成本分析330．某施工项目管理中，采用了项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的（A）。A．组织措施B．经济措施C．技术措施D．协议措施331．下列属于施工成本管理中技术措施的是（D）。A．项目管理班子人员职责分工B．施工成本目的分析C．修订施工协议条款D．制定吊装作业方案333．建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是(A)。A．编制施工成本控制工作流程图B．制定施工方案并对其进行分析论证B．进行工程风险分析并制定防范性对策D．防止和解决施工索赔334．施工项目进行成本管理，实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的(C)。A．经济措施B．协议措施C．组织措施D．技术措施335．通过偏差因素分析和未竣工程施工成本预测，可发现一些潜在的问题将引起未竣工程施工成本的增长，对这些问题应以积极控制为出发点，及时采用防止措施，其运用的是施工成本管理措施的(B)。A．协议措施B．经济措施C．技术措施D．组织措施336．施工公司在工程项目投标及签订协议阶段，需要编制（A）。A．竞争性成本计划B．指导性成本计划C．实行性成本计划D．考核性成本计划337．在选派项目经理、组建项目经理部的阶段，需要编制（B）。A．竞争性成本计划B．指导性成本计划C．实行性成本计划D．考核性成本计划338．编制施工成本计划的依据之一是（A）。A．施工预算B．施工图预算C．工程结算D．工程决算340．按项目组成编制施工成本计划，一方面要把项目施工总成本分解到（A）。A．单项工程B．单位工程C．分部工程D．分项工程341．按施工成本组成编制施工成本计划，需要将施工成本分解为（D）。A．直接费、间接费、利润B．直接费、间接费、利润、税金B．建筑工程费、安装工程费D．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费342．时间成本累积曲线的绘制，需要（D）。A．计算实际成本额B．计算实际造价B．累加求和各单位时间实际已完的成本额D．累加求和各单位时间计划完毕的成本额343．施工成本计划可以按施工成本组成、项目组成或工程进度等进行编制，三种编制方法（D）。A．各自独立使用B．形式相同B．目的不同D．可以结合起来使用344．设计方的项目管理工作重要在（B）阶段进行。A．设计前的