浙江2022年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析

浙江2022年二级造价工程师《造价管理》真题

答案及解析

一、单项选择题

1.《建立工程质量治理条例》对建立单位、施工单位、工程监理单位

的质量责任和义务，以及工程质量保修期限的规定，以下说法正确的选项

是o

A建立单位应当将工程发包给具有相应技术实力和治理水平的单位

B.施工单位根据工程设计图纸和施工技术标准施工时发觉设计文件

和图纸有过失，可以直接修改工程设计图纸

C.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准和建立工程承

包合同，代表设计单位对施工质量实施监理

D.在正常使用条件下，建立工程最低保修期限为：根底设施工程的保

修期为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程为5年，供热

系统为2个采暖期，给排水管道为2年

【答案】D

【解析】建立单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

施工单位必需根据工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改

工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发觉设计文件和图纸有

过失的，应当准时提出意见和建议。

工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建

立工程承包合同，代表建立单位对施工质量实施监理，并对施工质量担当

监理责任。

【考点来源】第一章第一节《建立工程质量治理条例》相关内容

2.以下关于工程造价询问企业业务承接和法律责任的说法，正确的选

项是()。

A.张某在申请工程造价询问企业资质时，供应虚假劳力合同被受理机

关查实，张某在3年内不得再次申请工程造价询问企业资质

B.甲工程造价询问企业刚取得乙级工程造价询问企业资质证书，与某

建立单位签订了1.8亿元人民币的工程造价询问业务

C.外省某工程造价询问企业来我省承接工程造价询问业务，不需要我

省建立行政主管部门备案

D,乙工程造价询问企业为了拓展业务，可承受2个以上投标人对同一

工程工程的工程造价询问业务

【答案】B

【解析】申请人隐瞒有关状况或者提虚假材料申请工程造价询问企业

资质的，不予受理或者不予资质许可，并赐予警告，申请人在1年内不得

再次申请工程造价询问企业资质，乙级工程造价询问企业可以从事工程造

价2亿元人民币以下的各类建立工程的工程造价询问业务。工程造价询问

企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价询问业务的，应当自承接业务之

日起30日内到建立工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建立主管部

门备案，工程造价询问企业不得同时承受招标人和投标人或两个以上投标

人对同一工程工程的工程造价询问业务

【考点来源】第一章第工节工程造价询问企业治理

3.《政府选购法》所称政府选购，是指各级国家机关、事业单位和团

体组织，使用财政性质资金选购依法制定的集中选购名目以内的或选购限

额标准以上的货物、工程和效劳的行为。因特别状况需要采纳公开招标以

外的选购方式的，应当在选购活动开头前获得()选购监视治理部门的批准。

A.省级进展改革委员会

B.设区的市、自治州以上人民政府

C.设区的市、自治州以上进展改革委员会

D.市级进展改革委员会

【答案】B

【解析】因特别状况需要采纳公开招标以外的选购方式的，应当在选

购活动开头前获得设区的市、自治州以上人民政府选购监视治理部门的批

准。

【考点来源】第一章第一节《政府选购法》及其实施条例

4.《招标投标法规定》，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要

的合理时间，依法必需进展招标的工程，自投标文件开头发出之日起至投

标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】C

【解析】依法必需进展招标的工程，自招标文件开头发出之日起至投

标人提交投标文件截止之日止最短不得少于20日。

【考点来源】第一章第一节《招标投标法》及其实施条例

5.合同权利义务终止又称为合同的终止或合同的毁灭，是指因某种缘

由而引起的合同权利义务关系，在客观上不复存在。合同的权利义务终止

后，当事人应当遵循()原则，依据交易习惯履行通知、帮助、保密义务

A.全面履行

B.局部履行

C.解释说明

D.诚恳信用

【答案】D

【解析】合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚恳信用原则依据交易习惯履行

通知、帮助、保密等义务。

【考点来源】第一章第一节《合同法）相关内容X等义务

6.合同争议是指合同当事人之间对合同履行状况和合同违约责任担

当等问题所产生的意见分歧错误的选项是

A.和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式

B.调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种

C.发生争议的合同当事人双方可以同时选择仲裁和诉讼两种方式解

决其合格争议

D.合同争议的当事人不愿和解、调解的，合同当事人可以选择诉讼方

式解决合同争议

【答案】C

【解析】依据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或

审制，即发生争议的合同当事人双方只能在仲裁”或者诉讼”两种方式

中选择一种方式解其合同争议。投标函及其附录（假如有）；专用合同条款

及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预

算书；其他合同文件。

【考点来源】第一章第一节《合同法》相关内容

7.对于采纳两阶段招标的工程，投标人在第一阶段向招标人提交的文

件是()。

A.不带报价的技术建议

B,带报价的技术建议

C.不带报价的技术方案

D,带报价的技术方案

【答案】A

【解析】对技术简单或者无法准确拟定技术规格的工程，招标人可以

分两阶段进展招标：

第一阶段，投标人根据招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价

的技术建议招标人依据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制

招标文件。

其次阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人供应招标文件,

投标人根据招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文

件。如招标人要求投标人提交投标保证金，应当在其次阶段提出。

【考点来源】第一章第一节《招标投标法》及其实施条例

8.据(施工合同法律解二)的相关规定，错误的选项是()

A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的,

以实际进场施工时间为开工日期

B.当事人签订的建立工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知

书载明的工程价款不全都，一方当事人恳求将招标文件、投标文件、中标

通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合

同作为结算依据

C.当事人在诉讼前已经对建立工程价款结算达成协议诉讼中一方当

事人仍申请对工程造价进展鉴定时，人民法院不予准许

D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法

院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明

【答案】B

【解析】当事人签订的建立工程施工合同与招标文件、投标文件、中

标通知书载明的工程范围、建立工期、工程质量、工程价款不全都，一方

当事人恳求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据

的，人民法院应予支持。

【考点来源】第一章第一节最高人民法院司法解释有关要求

9.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起肯定年

限内如不行使，该权利将被毁灭这个有效时限是()年。债权人领取提存物

的权利被毁灭后，提存物扣除提取费用后的全部权归()。

A.2、国家

B.2、慈善机构

C.5、国家

D.5、债权人

【答案】C

【解析】债权人领取提存物的权利期限为5年，超过该期限，提存物

扣除提存费用后归国家全部。

【考点来源】第一章第一节《合同法》相关内容

12.当时步设计提出的总概算超过可行性讨论报告总投资的0以上或

其他主要指标需变更时，应说明缘由和计算依据，并重新向原审批单位报

批可行性讨论报告。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

【解析】假如初步设计提出的总概算超过可行性讨论报告总投资的

10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明缘由和计算依据，并重新向

原审批单位报批可行性研究报告。

【考点来源】第三章第一节工程工程建立程序

13.三同时是指主体工程与环保措施工程要()。

A.同时设计、同时施工、同时验收

B.同时审批、同时施工、同时验收

C.同时设计、同时施工、同时投入运行

D.同时施工、同时验收、同时投入运行

【答案】C

【解析】在工程实施阶段，必需做到“三同时，即主体工程与环保措

施工程同时设计、同时施工同时投入运行。

【考点来源】其次章第一节工程工程治理目标和内容

15.①设计概算②中标价③施工图预算④结算价⑤合同价，最终形成

建立工程的实际造价，形成挨次为

A.①->②f③④一⑤

B.②一③一①一④一⑤

C.②一①-*③-*⑤-④

D.①一③一②一⑤一④

【答案】D

【解析】在建立工程的各个阶段，工程造价分别通过投资估算、设计

概算、施工图预算、最高投标限价、合同价、工程结算进展确定与掌握。

建立工程是一个从抽象到实际的建立过程工程造价也从投资估算阶段的

投资估计，到竣工决算的实际投资形成最终的建立工程的实际造价。

【考点来源】第三章第一节各阶段工程造价的关系和掌握

17.属于安全文明施工费的是()

A.临时宿舍的搭设、修理、撤除费用

B.竣工验收前，对已完成工程及设备实行的必要爱护措施所发生的费

用

C.施工需要的各种脚手架搭设的撤除费用

D.夜间施工时所发生的照明设备摊销费用

【答案】A

【解析】临时宿舍的搭设、修理、撤除费用属于安全文明施工费中的

临时设施费；竣工验收前，对已完成工程及设备实行的必要爱护措施所发

生的费用属于已完工程及设备爱护费；施工需要的各种脚手架搭设的撤除

费用属于脚手架工程费；夜间施工时所发生的照明设备销费用属于夜间施

工增加费

【考点来源】第与章第三节按造价形成划分

18.进口汽车其离岸价为6万美元国际运费为0.8万美元运输保险费

为0.2万美元。关税税率为22%,消费税税率为9%,附加费费率为10%,

1美元=7人民币，车辆购置税为（）万元人民币。

A.5.91

B.6.57

C.8.45

D.10.78

【答案】B

【解析】车辆购置税=（关税完税价格+关税消费税）X车辆购置附加税

税率关税完税价格=到岸价

到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费=6+0.8+0.2=7万美元关税=到

岸价x关税税率=7x22%=L54万美元

消费税=0.84万美元

车辆购置税=（关税完税价格+关税+消费税）X车辆购置附加税税率

=（7+1.54+0.84）X10%=0.938X7=6.57万元

【考点来源】第三章第四节设备购置费

21.以下费用中（）不属于规费。

A.养老保险费

B芳动保险费

C.失业保险费

D,医疗保险费

【答案】B

【解析】规费包括社会保险费和住房公积金。社会保险费包括养者保

险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

【考点来源】第三章第三节按费用构成要素划分

23.用水泥砂浆砌筑2m3砖墙(240mm*115mm*53m)的总消耗用为1113

块，已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的用量分别为()

A.1057块、0.372m3

B.1057块、0.454m

C.1060块、0.372m

D.1060块、0.449m

【答案】D

【解析】标准砖的用量：

总消耗量=净用量井(1+5%)净用量=1113+(1+5%)=1060块

砂浆的净用量=2T060X(0.24X0.1150.053)

=0.449m

【考点来源】第四章第四节材料消耗定额

24.某工地从某处选购同一种商业混凝土，已知供给价格450元，运

杂费50元，运输损耗率为2%选购及保管费率为6%则该商品混凝土的材料

单价为()元。

A.510

B.530

C.540

D.540.6

【答案】D

【解析】材料单价=(450+50)(1+2%)(1+6%)=540.6元。

【考点来源】第四章第五节材料单价

27.已知某施工机械价为100万元，时间价值系数1.2,残值率为3%,

机械耐用总台班5000台班，则该机械台班折费为()元

A.240

B.194

C.233

D.200

【答案】C

【考点来源】第四章第五节施工机械台班单价

28.某建立材料本身的价值或生产价格并不高，但是所需的运输费用

却很高，该类建材的价格信息表达了工程造价信息的()的特点。

A.区域性

B.专业性

C.动态性

D.季节性

【答案】A

【解析】建筑材料大多重量大、体积大、产地远离消费地点，因而运

输量大，费用也较高。尤其不少建筑材料本身的价值或生产价格并不高，

但所需要的运输费用却很高，这都在客观上要求尽可能就近使用建筑材料。

因此这类建筑信息的交换和流通往往限制在肯定的区域内。

【考点来源】第四章第七节工程造价信息及其主要内容

30.不属于工程计价信息治理需要遵循的根本原则是0。

A稳定性原则

B.高效处理原则

C.标准化原则

D.定量化原则

【答案】A

【解析】工程计价信息治理的根本原则包括标准化原则、有效性原则、

定量化原则、时效性原则、高效处理原则。

【考点来源】第四章第七节工程计价信息的动态治理

33.施工图预算编制完成后，需要仔细进展全面、系统的审查。施工

图预算审的主要内容不包括

A.审查材料代用是否合理

B.审查设备、材料的预算价格

C.审查工程量

D,审查预算单价的套用

【答案】A

【解析】施工图预算审查的内容包括：工程量的审查、审查设备、材

料的预算价格、审查预算单价的套用、审查有关费用工程及其取值

【考点来源】第五章第四节施工图预算的审查

34.某新建工程，建立期3年，分年度款，第一年货款600万元，其

次年贷款900万元，第三年货款500万元，年利率6%,则编制该工程投

资估算时，建立期利息为（）万元

A.120

B.192

C.210

D.246

【答案】B

【解析】第一年建立期利息=600+2X6%=18万元其次年建立期利息

=（600+18+9004-2）X6%=64.08万元

第三年建立期利息=（600+18+900+64.08+500+2）X6%=109.92万元

建立期利息=18+64.08+109.92=192万元

【考点来源】第五章其次节投资估算的编制方法

40.依据《建立工程施工合同（示范文本）》通用合同条件规定，组成

合同的各项文件应相互解释，以下选项中具有最优先解释权的是（）。

A.通用合同条款

B.中标通知书

C.投标函及其录

D.技术标准和要求

【答案】B

【解析】除专用合同条款另有商定外，解释合同文件的优先挨次如下:

合同协议书；中标通知书（假如有）；投标函及其附录（假如有）；专用合同条

款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或

预算书；其他合同文件。

【考点来源】第六章第三节《建立工程施工合同（示范文本）》概述

41.关于最高投标限价的编制，以下说法正确的选项是

A.招标人有权自行打算是否采纳标底，最高投标限价

B.采纳标底的，招标人有权打算是否在招标文件中公开

C.采纳最高投标眼价的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，

也可规定最低投标限价

D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分局部项工程费、措

施工程费、其他工程费、规费和增值税

【答案】D

【解析】国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；

非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。

国有资金投资的工程建立工程应实行工程量清单招标，招标人应编制最高

投标限价，并应当拒绝高于最高投标限价的投标报价。在公布最高投标限

价时，除公布最高投标限价的总价外，还应公布各单位工程的分局部项工

程费、措施工程费、其他工程费、规费和增值税。招标人可以自行决定是

否编制标底。一个招标工程只能有一个标底。标底必需保密

【考点来源】第六章第五节最高投标限价的编制规定与依据

42.劳务询价相比在劳务市场招募零散劳动力，承包人选择成建制公

司具有（）特点

A.价格低，治理强度低

B.价格低，治理强度高

C.价格高，治理强度低

D.价格高，治理强度高

【答案】C

【解析】劳务询价主要有两种情况：一种是成建制的劳务公司，相当

于劳务分包，一般费用较高，但素养较牢靠，工效较高，承包商的治理工

作较轻；另一种是劳务市场招募零散劳动力，依据需要进展选择这种方式

虽然劳务价格低廉，但有时素养达不到要求或工效较低，且承包商的治理

工作较繁重

【考点来源】第六章第六节询价与工程量复核

43.依据《建立工程工程量清单计价标准》GB50500-2022的有关规定,

以下说法错误的选项是()。

A.招标工程量清单是招标文件的重要组成局部，招标人对编制的招标

工程量清单的精确性和完整性负责，投标人依据招标工程量清单进展投标

报价

B.010101003001,其中003为分项工程工程名称挨次码

C.以t为单位，应保存2位小数，第3位四舍五入

D.以kg为单位，应保存2位小数，第3位四舍五入

【答案】C

【解析】计量单位的有效位数应遵守以下规定

(1)以为单位，应保存三位小数第四位小数四舍五入

(2)以m、m2、m、kg为单位，应保存两位小数，第三位小数四舍五入。

(3)以“个、“件”、“组”、“系统”等为单位，应取整数。

【考点来源】第六章第四节分局部项工程工程清单

44.工期-本钱同步分析法造成工程工程实施中消失虚盈现象的缘由

是()。

A.实际施工进度落后打算进度，实际本钱开支等于打算本钱

B.实际施工进度落后打算进度，实际本钱开支小于打算本钱

C.实际施工进度等于打算进度，实际本钱开支大于打算本钱

D.实际施工进度等于打算进度，实际本钱开支小于打算本钱

【答案】B

【解析】工期一本钱同步分析法。本钱掌握与进度掌握之间有着必定

的同步关系。由于本钱是伴随着工程进展而发生的。假如本钱与进度不对

应，说明工程工程进展中消失虚盈载虚亏的不正常现象。施工本钱的实际

开支与打算不相符，往往是由两个因素引起的：一是在某道工序上的本钱

开支超出打算；二是某道工序的施工进度与打算不符。

【考点来源】第七章第一节施工本钱治理内容

45.对施工合同变更的估价，已标价工程量清单或预算书中无一样工

程及类似工程的单价，监理工程师确定承包人提出变更单价时，应根据（）

原则。

A.固定总价

B.固定单价

C.可调单价

D.本钱加利润

【答案】D

【解析】除专用合同条款另有商定外，变更估价根据下述商定处理

1）已标价工程量清单或预算书有一样工程的，根据一样工程单价认定；

2）已标价工程量清单或预算书中无一样工程，但有类似工程的，参照

类似工程的单价认定；

3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中

列明的该工程工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算

书中无一样工程及类似工程单价的，根据合理的本钱与利润构成的原贝U,

由合同当事人根据合同商定方法确定变更工作的单价。

【考点来源】第七章其次节工程变更工作内容

46.某工程工程施工合同商定竣工时间为2022年12月30日，合同实

施过程中因承包人施工质量不合格导致总工期延误了2个月，2022年1

月工程所在地政府出台了新政策，导致承包人计入总造价的增值税增加了

20万元，以下说法正确的选项是()

A.由承包人与发包人共同担当，理由是国家政策变化，非承包人责任

B.由发包人担当，理由是国家政策变化，承包人没有义务

C.由承包人担当，理由是承包人责任导致工期延期，进而导致增值税

增加

D,由发包人担当、承包人担当质量问题责任，发包人担当政策变化责

任

【答案】C

【解析】因承包人缘由造成工期延误，在工期延误期间消失法律变化

的；由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人担当

【考点来源】第七章第三节工程索赔的分类

47.有关办理有质量争议工程的竣工结算，以下说法中错误的选项是

0

A,已经通过竣工验收的工程，其质量争议按工程保修合同执行，竣工

结算按合同商定办理

B.已竣工未实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工

结算按合同商定办理

C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监视机构处理打算后

办理竣工结算

D,已竣工未验收且未实际投入使用的工程，其无质量争议局部的工程,

竣工结算按合同商定处理

【答案】B

【解析】发包人对工程质量有异议拒绝办理工程竣工结算时，应按以

下规定执行

(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争

议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同商定办理

(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质

最争议，双方应就有争议的局部托付有资质的检测鉴定机构进展检测，依

据检测结果确定解决方案，或按工程质量监视机构的处理打算执行后办理

竣工结算，无争议局部的竣工结算按合同商定办理。

【考点来源】第七章第五节工程竣工结算的编制和审核

48.当工程工程特别浩大和简单而需要分为几个局部的，采纳的工程

目标本钱打算的编制方法是()。

A.目标利润法

B.技术进步法

C.按实计算法

D.定率估算法

【答案】D

【解析】当工程工程特别浩大和简单而需要分为几个局部时采纳的方

法。首先将工程工程分为若干子工程，参照同类工程工程的历史数据，采

纳算术平均法计算子工程目标本钱降低率和降低额，然后再汇总整个工程

工程的目标本钱降低率、降低额。在确定子工程本钱降低率时，可采纳加

权平均法或三点估算法。

【考点来源】第七章第一节施工本钱治理内容

49.依据《建立工程质量保证金治理方法》规定，缺陷责任期一般为

1年，最长不超过0年，由发承包双方在合同中商定。

A.2

B.3

C.5

D.10

【答案】A

【解析】缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在

合同中商定。

【考点来源】第七章第五节工程质量保证金的处理

50.根本建立工程完工可投入使用或试运行合格后，应当在0个月内

编报竣工财务决算，特别状况需延长的，中、小型工程不得超过()个月。

A.3、2

B.2、3

C.3、6

D.2、12

【答案】A

【解析】依据《根本建立工程竣工财务决算治理暂行方法》(财建

(2022)503号)的规定，根本建立工程完工可投入使用或者试运行合格后,

应当在3个月内编报竣工财务决算，特别状况确延长的，中、小型工程不

得超2个月，大型工程不得超过6个月。

【考点来源】第七章第六节竣工决算的编制

二、多项选择题

70.招标文件是指导整个招标投标工作全过程的纲领性文件。依据《标

准招标文件》，以下于施工招标文件的说法中正确的有()。

A.投标人须知主要包括对于工程概况的介绍和招标过程的各种详细

要求

C.标人要标证金的，标保金不示目估价的10

D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法

E.招标文件应明确评标方法

【答案】ABE

【解析】当未进展资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当采纳

邀请招标，或者采纳进展资格预审的公开招标时，招标文件中应包括投标

邀请书。投标邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了

在某详细工程详细标段的投标资格，其他内容包括招标文件的猎取、投标

文件的递交等。

投标人须知。主要包括对于工程概况的介绍和招标过程的各种详细要

求，在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进展进一步明确，

由招标人依据招标工程详细特点和实际需要编制和填写，但务必与招标文

件的其他章节相连接，并不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触

内容无效

如招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得

超过招标工程估算价的2%应说明评标委员会的组建方法，评标原则和实

行的评标方法。

【考点来源】第六章其次节施工招标文件的组成

71.依据《建立工程施工合同(示范文本)》(GF-2022-0201),因不行

抗力大事导致的损失及增加的费用中，应由承包人担当的是()。

A.承包人在停工期间应发包人要求照管、清理和修复工程的费用

B.不行抗力引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的费用

C.发包人的人员伤亡和财产的损失

D.承包人的人员仿亡和财产的损失

E,承包人施工设备的坏

【答案】DE

【解析】不行抗力导致的人员仿亡、财产损失、费用增加和（或）工期

延误等后果，由合同当事人按以下原则担当：

1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程

损坏造成的第三人人员仿亡和财产损失由发包人担当

2）承包人施工设备的损坏由承包人担当

3）发包人和承包人担当各自人员伤亡和财产的损失；

4）因不行抗力影响承包人履行合同商定的义务，已经引起或将引起工

期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承

包人合理分担，停工期间必需支付的工人工资由发包人担当5）因不行抗

力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此加的赶工费用由发包

人担当；6）承包人在停工期间根据发包人要求照管、清理和修复工程的费

用由发包人担当

【考点来源】第六章第三节《建立工程施工合同（示范文本）》的主要

内容

72.在投标报价时，企业要依据自身的优劣势和招标工程的特点来确

定报价策略，通常状况报价可适当高一些的工程有()。

A.施工条件差的工程

B.工期要求特殊紧的工程

C.支付条件不抱负的工程

D.专业要求高的技术密集型工程目投标单位在这方面有专长

E.技术含量不高且般公司都可以做的工程

【答案】ABCD

【解析】投标单位遇到以下情形时，其报价可高一些：施工条件差的

工程(如条件艰难、场地狭小或地处交通要道等)；专业要求高的技术密集

型工程目投标单位在这方面有专