2023年-施工合同示范稿-768

第页2023施工合同施工合同范文集合6篇

随着法律观念的深化人心，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方标准地承诺和履行合作。那么相关的合同究竟怎么写呢？以下是我收集整理的施工合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

施工合同篇1

甲方：

乙方:

根据中华人民共和国国务院公布的建筑安装工程承包合同条例的规定，结合贵处工程的详细状况，双方签订施工合同。

施工合同由施工合同协议条款(简称协议条款)和建设工程施工合同条件(简称合同条件)两局部组成。合同条件中的某些条款双方协商一样在协议条款中做出修改、补充后取消外，合同条件中的各项条款都是本合同的组成内容。以下各项条款是本合同的协议条款。

第一条工程概况第三条工期要求

依据详细工程的工程量及乙方资质，每个工程工期要求由甲方提出。竣工日期以递交竣工报告之日为准，递交竣工资料期限为竣工后30天内。超期一天视为竣工日期延期一天，扣罚工程价款的0.5%。在施工期间，如有影响工期的意外状况发生，需有随工员工或工程监理的签证甲方方予成认，否那么由此造成的一切损失由乙方自负。

第四条工程质量

1、工程质量需到达国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。经协商本工程的质量等级约为优质，工程质量检验评定由甲方和相关质检部门进行，达不到约定的质量等级时，每降一级扣罚承包金额1%，假设为不合格工程，扣罚工程价款10%，并赔偿甲方损失。

2、乙方应严格按施工图施工，如有私自变动，均由乙方担当一切责任。

共3页，当前第1页123

第五条工程价款与支付

1、合同价款确定的依据为国家和省、市(地)工程造价管理部门公布的现行定额?通信建设工程价款结算方法?

2、合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款确定，工程最终总金额为人民币：肆万元整(￥：40000.00元)。在进行工程审计时，乙方应予以主动协作，并供给相关材料。

3、合同价款调整，按相关合同条件中条款规定，并经协商解决。

共3页，当前第2页123

4、施工中假设有需变更的工程须刚好通知甲方履行手续(必需由随工员工签证)。

5、工程价款的结算，已完工程经终验到达合同约定的质量等级后，乙方在10天内提出结算报告：甲方在收到报告后在15天内审查批准，并在5天内办理工程款拨付。工程款拨付办理完后，乙方在5天内与甲方办理工程交接手续，签定工程交接书。

6、工程价款的拨付、时间和金额：

工程价款的拨付方式为支票、转帐支票或电汇，支付工程款时，乙方需持工程价款同等金额的正规发票。

7、材料设备供给

a)工程主材料及辅材由乙方根据甲方规定的材料设备的.种类、规格、质量等级自行购置。乙方应保证所供给材料的质量，否那么由此产生的一切责任由乙方担当。

b)供给责任：

材料供给方应保证材料供给不得影响施工，乙方在收到材料时要填写材料入库单(入库单由甲方供给)，入库单需由乙方负责人签字。

8、施工验收、保修与维护

a)甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程初验;工程初验的期限为收到竣工资料后的15天之内。

b)工程竣工终验后，乙方对工程全部工程负责保修一年，对于因工程质量缘由造成的故障由乙方担当一切抢修费用，对于非施工质量缘由造成的故障，抢修费用由甲方担当

9、争议的处理

双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后，双方未达成协议的，任一方可向人民法院提起诉讼。

10、未尽事宜及补充条款如下：

a)工程中一旦觉察分包、转包等二包、三包现象，甲方有权单方面中止合同，乙方必需返回全部工程预付款及工程进度款，由此产生的一切后果及损失由乙方担当。

b)工程中发生不行预见问题时，乙方应马上通知甲方，双方协商解决。

第十一条合同生效与终止

本合同计四份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效应。合同签定后即生效，付清全部工程价款后失效。

第十二条施工平安责任：

乙方应当严格管理自己的施工队伍(包含挂靠)，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇2

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

依照?中华人民共和国合同法??中华人民共和国建筑法?及其他相关法律法规规定，本着公允、公正、同等互利、诚恳守信的原那么，经甲乙双方协商一样签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库

2、工程地点：大同市南郊区老平旺村口

3、乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。

4、承包方式

甲方供给合格的材料及施工机具，乙方负责供给工程所需的合格工人。

5、承包单价

地库钢筋下料140元/吨，5#主楼钢筋下料9元/m2。

二、质量要求

乙方必需严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方担当。

三、双方的责任与义务

1、乙方工人进场后，甲方负责支配食宿，每月付给乙方工人生活费1000元/人。

2、乙方必需听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必需做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度安排。

3、乙方必需遵守劳动纪律，严格根据施工标准施工，必需为每位工人缴纳人身意外损害保险。施工中发生的一切平安事故，费用均由乙方负责。

4、施工中由于甲方缘由造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。

四、结算支付方式

地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人1000元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。

五、违约责任

施工中随意一方违反此合同，必需担当总工程款20%的违约金。

六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

施工合同篇3

合同编号：_________

甲方：_________

地址：_________

电话：_________

联系人：_________

传真：_________

邮编：_________

乙方：_________

地址：_________

电话：_________

联系人：_________

传真：_________

邮编：_________

甲乙双方为_________〔地点名称〕弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：_________〔地点名称〕弱电综合布线系统

2、工程地址：_________

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；帮助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1〕完成_________〔地点名称〕弱电综合布线系统〔工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品〕

2〕提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装〔工作服〕在现场施工及工程班组长每天到场。

4、乙方保证该工程工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应刚好将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。

三、工程进度支配

1、在甲乙双方协商下，安排在_________年_________月_________日前全部完工。

2、假设遇甲方无法供给施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为：〔人民币〕_________元整〔000.00〕

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据?_________省_________市建筑安装专用发票?。

七、人力不行抗拒事故

如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，那么工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守?保密约定?应担当合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·修理施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成局部。

4、假设有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方〔签章〕：_________乙方〔签章〕：_________

法定代表或其托付人：_________法定代表或其托付人：_________

地址：_________地址：_________

开户行：_________开户行：_________

帐号：_________帐号：_________

签约时间：_________年___月___日签约地点：_________

发包方〔甲方〕：

承包方〔乙方〕：

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?上海市建筑市场管理条例?及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。

施工合同篇4

甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

甲方因工程工程施工任务的须要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。

一、工程内容：依据设计图纸和双方已协商的内容进行施工，如遇实际缘由须要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。

二、施工工程工期：自合同签订之日起共7个自然日完成。

三、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程供给所需的PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外，乙方负责整个工程的其它材料和施工以及修复等全部任务。

四、乙方应严格按有关标准进行施工建设和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应刚好通知甲方到场确认。

五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算：

1、管道局部：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。

2、光缆局部：管道光缆〔48芯以下〕1。4元/米，96芯以上〔含96芯〕1。6元/米，五孔子管1。4元/米，新设吊线3元/米，加挂光缆2元/米，安装引上钢管45元/根。

3、防雷地网：水泥路60元/米，土路20元/米，挂墙10元/米。

4、电力电缆布放：10元/米

工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。

六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。

甲方〔公章〕：_________

乙方〔公章〕：_________

施工合同篇5

合同编号〔发包人〕：

合同编号〔承包人〕：

工程名称：电缆顶管施工合同

发包人：

承包人：

签订日期：

签订地点：

第一局部合同协议书

包人：

承包人：

鉴于发包人拟托付承包人担当顶管工程〔以下简称"工程"〕的施工任务，且承包人同意接受该托付。依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一样，签订本协议。

第1条工程概况

1、1工程名称：电缆顶管工程

1、2工程地点：

1、3工程规模：

第2条承包范围

承包范围：

第3条合同工期

3、1开工日期：

3、2竣工日期：

第4条工程建设目标

3、质量目标：工程质量满意国家及行业的规程，标准和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求，全部应归档资料符合归档要求并刚好移交；严格执行国家强制性条文，达标投产，满意相应优质工程评比标准要求；工程总质量总评必需为优良，且单位工程优良率00%

3、2平安目标：不发生人身伤亡施工；不发生较大施工机械设备损坏事故'不发生较大火灾事故'不发生一般及以上森林事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生三人及以上人身重伤事故，轻伤负伤率≤5‰；不发生负主要责任的电网大面积停电事故。

3、3进度目标：坚持以"工程进度听从平安、质量"为原那么，主动实行相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度安排的按时完成。

3、4投资限制目标：以工程投标不超过工程批准概算作为投资限制的目标，工程投资可控、在控。

3、5环境保护与水土保持目标：保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环保措施；废弃物处理符合规定，削减施工场地和周边环境植被的破坏，削减水土流失；站区绿化、现场施工环境满意环保要求。

第5条签约合同价

本合同签约合同价为人民币〔〕〔￥〕〔含税〕，详细价格构成详见?价格表?〔附件〕。

第6条合同组成局部

以下文件为合同的组成局部：

1、双方在合同履行过程中签署的会议纪要、协议等文件；

2、合同协议书；

3、中标〔签约〕通知书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、合同附件；

7、选购 文件；

8、构成合同的其他文件。

上述文件应互为补充和说明，如有不一样，以所列依次在前的为准。

第7条承包人承诺

7、1根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

7、2工程建设实现"零缺陷"移交，满意达标投产的考核条件且到达工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常运用和工程寿命、或造成批量返工的质量事务。

7、3工程进度确保根据发包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理工程管理规划大纲的实现。

7、4工程建设中文明施工，并实行主动的平安措施，满意工程平安目标。

7、5遵守国家电网公司对工程分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保农夫工工资按时、足额发放。

7、6严格根据环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工缘由影响工程通过环评、水保验收。

7、7严格根据?国家重大建设工程文件归档要求与档案整理标准?〔DAT28—20xx〕的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率00%，资料精确率00%，案卷合格率00%，保证档案资料的齐全、精确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。

7、8主动协作施工图设计优化工作，刚好主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并担当因此造成的投资奢侈的相应责任。

第8条发包人承诺

保证根据合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。

第9条词语含义

本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。

第10条合同生效

合同生效条件见专用合同条款。

第11条签订日期

合同签订日期以双方中最终一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

第12条份数

本合同一式3份，发包人执2份，承包人执份，具有同等效力。

〔以下无正文〕

签署页

发包人：

〔盖章〕

承包人：

〔盖章〕

法定代表人〔负责人〕或

授权代表〔签字〕：

法定代表人〔负责人〕或

授权代表〔签字〕：

签订日期：

签订日期：

地址：

地址：

：

：

联系人：

联系人：

：

：

：

：

Email：

Email：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

施工合同篇6

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备工程实施安排，甲方确定将以下工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费万元(详细明细见附表)：

详细金额为：子项中标价×设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文?关于农村电网建设与改造技术原那么?、?省电力公司县城中、低压配电网改造技术导那么?、?省农村电网建设与改造的根本技术要求?，及供电局下发的?10kv配电线路实施技术标准?、?低压配电技术标准?施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议