监理规划样本

监理规划工程名称：：审核：监理单位浙江江南工程建设监理有限公司年月日工程项目监理规划工程项目监理规划是指导项目监理机构开展监理工作的纲领性文件，是各专业监理工程师编写施工监理细则、开展施工监理工作的基础。本规划分工程项目概况、监理工作依据、监理工作范围和内容、监理工作目标、项目监理机构的组织形式和监理人员岗位职责、项目监理机构与各参与单位的工作关系、监理工作方法及措施、施工监理的主要工作程序、监理工作制度、监理人员工作守则、监理设施和现场平安及文明施工监理限制等部分阐述。一、工程项目概况1.1工程名称：1.2建设地点：1.3工程类型和特点：1.4工程规模：1.5设计单位：二、监理工作依据2.1国家颁布的有关法律、行政法规，《建设工程监理规范》（GB50319-2000）和地方建设主管部门有关建设监理的法律、条例和规定等；2.2业主与承包商依法签订的工程施工承包合同和协议、招投标文件；2.3业主与监理单位签订的建设监理托付合同（或协议）；2.4经上级有关部门及建设主管部门批准的项目可行性探讨报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设支配、设计施工图纸（包括修改图和设计变更通知）和说明、地质勘察报告等有关技术文件；2.5国家和地方现行建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范和工程质量检验评定标准；2.6当地现行的预算定额，取费标准及有关的建设管理方法；2.7为本工程制订的有关技术文件及规定。三、监理工作范围和内容本工程监理为施工阶段的施工监理，监理范围为建筑、安装、装饰装修工程、设备安装和调试工程及建筑红线范围内管网配套工程（含保修阶段监理），具体内容如下：3.1参与施工招标工作，帮助业主与承包商编写开工报告、办理有关手续；3.2帮助业主审查承包商选择的分包商；3.3审查承包商编制的施工组织设计、施工方案及施工进度支配，并监督检查其实施；3.4审查承包商或业主供应的材料和设备清单及其所列的规格与质量；3.5督促检查承包商严格执行合同和严格依据国家技术规范、标准、地方建设安装规程以及设计图纸文件要求进行施工和安装活动，检查施工过程中的主要部位、环节以及隐藏工程的施工验收签证，限制工程质量；3.6对于用于工程的主要材料、构件的出厂合格证、材料检测单等进行核定，如发觉不实之处，有权责成承包商（并指定检验单位）对材质进行再检验，防止不合格的材料构件用于工程；3.7检查工程采纳的主要设备及关键材料是否符合设计文件和标书所规定的厂家、型号和规格以及质量标准；3.8核验承包商所作的工程进度日期、签收检查承包商填报的旬、月、季等报表，随时提出监理看法，限制工程进度支配；3.9对于设计修改和技术洽商，提出监理看法，、3.10依据建筑安装工程施工合同协议的付款规定，以及监理工程师对工程质量、数量的核定，签发付款凭证；3.11监督检查文明施工及平安防护措施；3.12依据承包商提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程的检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包商提出的全部工程的竣工验收报告，参与业主组织的最终验收；3.13督促检查承包商完成各阶段及全套竣工图的编制工作和整理各种必需归档的资料，交业主归档；3.14帮助主持、审理工程中出现的质量事故的处理，会同设计院提出处理看法，并按要求督促完成；3.15定期组织召开工程协调会，对有关质量、进度和投资等提出监理看法。四、监理工作目标本工程监理工作总的目标是通过各专业监理工程师的工作和协作，努力实现质量好、投资省、进度快的项目建设目标。具体要求分别如下：4.1质量限制目标：通过严密而有效的质量限制，要求全部分部、分项工程符合国家验收标准。4.2投资限制目标：1、依据业主和施工单位正式签订的工程总承包合同（以下简称“合同”）中所确定的工程总价款，作为投资限制的总目标。2、依据业主和施工单位正式签订的“合同”中所确定的工程款支付方式，审核签认付款申请。3、依据业主和施工单位正式签订的“合同”中所确定的工程款结算方式，进行竣工决算。工程总造价安排表序号子项目名称造价金额(万元)01土建工程02给排水工程03采暖工程04通风工程05电气工程合计工程总造价依据本工程特点，监理人员将把投资限制作为监理过程中的重要工作来抓，严格限制施工合同中的工程费用；同时还要通过对设计以及施工方案的审核和合理化建议，在确保质量又不降低运用标准的前提下，尽量节约投资。4.3进度限制目标：1、依据业主和施工单位正式签订的工程总承包合同(以下简称“合同”)中所确定的工程工期作为进度限制的总目标。依据“合同”工期总目标所编制的工程施工组织设计。3、监理项目负责人审核通过的施工单位编制的年/月实施支配。进度限制的目标就是在确保施工质量、节约工程投资的前提下，合理有效地对上述支配进行限制、穿叉作业，使工程在预定的时间内投入运用。五、项目监理机构的组织形式和监理人员岗位职责项目监理机构的组织形式工程项目监理部是监理公司派驻本工程现场实施施工监理业务的组织机构。依据工程建设监理合同所规定的工作内容和权利，代表业主对施工总承包单位和各分包单位进行的一切施工活动实施监督管理，项目监理部的组织机构如上图。监理人员的基本职责总监理工程师是监理公司派往项目执行组织机构的全权代表，严格依据监理合同的要求开展工作，行使合同所授予的权限；代表公司身份与业主、承包单位协调及政府监理机关和有关单位沟通有关方面问题。尤其要保持与业主的亲密联系，弄清其要求和愿望。监理工程师对分管的专业和工作，向总监理工程师负责，具有相应的监理签证权，并领导相应专业的监理员开展工作。总监理工程师应履行以下职责：（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；（2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；（3）审查分包单位的资质，并提出审查看法；（4）检查和监督监理人员的工作，依据工程项目的进展状况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；（5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度支配；（7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；（8）审查和处理工程变更；（9）主持或参与工程质量事故的调查协调总监理工程师业主协调总监理工程师业主设计承包方施工承包方设备监理土建监理合同、信息给排水暖通建筑结构信息合同电气施工承包方（11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；（12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；（13）主持整理工程项目的监理资料。2、总监理工程师代表应履行以下职责：（1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；（2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力。3、总监理工程师不得将下列工作托付总监理工程师代表：（1）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；（2）签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；工程开工/复工报审表应符合GB50319-2000《建设工程监理规范》附录A1表的格式；工程暂停令应符合B2表的格式；工程款支付证书应符合B3表的格式；工程竣工报验单应符合A10表的格式。（3）审核签认竣工结算；（4）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；（5）依据工程项目的进展状况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。4、专业监理工程师应履行以下职责：（1）负责编制本专业的监理实施细则；（2）负责本专业监理工作的具体实施；（3）指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员须要调整时，向总监理工程师提出建议；（4）审查承包单位提交的涉及本专业的支配、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；（5）负责本专业分项工程验收及隐藏工程验收；（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施状况报告，对重大问题刚好向总监理工程师汇报和请示；（7）依据本专业监理工作实施状况做好监理日记；（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；（9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量状况，依据实际状况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。5、监理员应履行以下职责：（1）在专业监理工程师的指导下开呈现场监理工作；（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其运用、运行状况，并做好检查记录；（3）复核或从施工现场干脆获得工程计量的有关数据并签署原始凭证；（4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；（5）担当旁站工作，发觉问题刚好指出并向专业监理工程师报告；（6）做好监理日记和有关的监理记录。6、资料管理员应履行以下职责：（1）项目监理机构的文秘工作；（2）编制监理月报和监理例会纪要；（3）登录监理台帐；（4）项目监理机构文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工作；（5）管理项目部的办公用品、劳保用品，保管工程检测器具；（6）项目监理机构考勤工作和生活后勤服务工作；（7）项目总监理工程师交办的其他工作。六、项目监理机构与各参与单位的工作关系：6.1项目组织结构及指令关系业主业主施工单位监理单位设计单位监理关系合同关系业务往来关系业务往来关系合同关系合同关系6.2监理与业主的关系：业主与监理单位之间是托付与被托付的关系。业主应在工程承包合同中明确授予监理单位的责权范围。监理单位依据建设监理合同中业主授予的权利，履行职责，公正、独立地开展监理工作。在监理实施过程中，总监理工程师应定期向业主（建设单位）报告工作状况。未经建设单位授权，总监理工程师无权自主变更工程承包合同。建设单位人员如发觉工程质量问题时，应先向总监理工程师提出，由总监理工程师组织监理部有关人员共同探讨解决。6.3监理与施工总（分）包单位的关系监理单位依据建设监理合同和施工总承包合同，与施工总承包单位和与业主签约的分包单位是监理与被监理关系。施工总承包单位在工程施工活动中，必需接受监理单位的监督检查，并为监理单位开展工作供应便利，包括刚好供应监理工作所需的原始记录等技术、经济资料。监理单位要为监理工程师创建条件，刚好按支配做好监理工作。监理和与总包签约的分包单位的关系。监理和该类分包单位无干脆关系，但对该类分包单位在本项目从事的工程施工活动，要按规定实施监理。这就要求监理方严格执行建设监理的有关规定，遵循建设市场三大主体——业主、监理、承包商的职责分工原则，按监理程序和监理工作指令的关系办事。要督促和支持施工总承包单位对其分包单位及其分包工程履行总包管理职能。因为，只有总承包单位的单位工程负责人才能有效地组织和调动其各分包单位、各施工管理机构和质监机构人员，有条不紊地进行相应的工作、支配实施施工总进度和分进度施工支配；总分包之间和各分包单位之间的协作协调工作及其穿插作业；落实工程施工质量和平安作业分级管理责任制；进行分项、分部、单位工程质量检验评定工作；编制和汇合单位工程竣工资料；提出单位工程竣工验收申请等事项，均是建设法规规定的施工总承包的责权。因此，要求各分包单位在施工方案、技术复核、隐藏工程等项技术签证认可，应通过施工总承包单位向项目监理部办理。6.4监理与设计单位的关系工程施工阶段的监理与设计单位无任何关系。监理人员在监理过程中，应贯彻设计意图，按设计技术文件实施监理工作。发觉实际图纸中的疑点或问题，可向业主提出通过业主向设计单位征求做出是否修改的看法。设计人员发觉施工单位在施工过程中不符合设计、施工验收规范的行为时，在一般状况下，应刚好向项目监理部提出，并与监理部人员组织有关人员共同探讨解决。6.5监理单位与质量监督站的关系1、质监站是政府授权的监督机构，代表政府强制性地监督工程建设中正确执行国家规范和标准，监督工程质量进行宏观限制。2、监理单位是服务性机构，受业主托付与授权，从事工程建设监督管理。施工阶段监理是对工程施工的全过程、全方位，包括施工、材料设备采供、调试等项的工期、质量、造价在内的监督管理。3、监理的工程，必需接受质监站的监督，质监站实行检查工程限制部位或限制项的施工质量，随时抽查施工质量、管理机构及措施等方式，结合监理单位质量监控状况的汇报，对工程质量进行监督。七、监理工作方法及措施在本工程施工监理过程中，监理工作主要方法是对所监理的内容进行限制。限制是工程建设监理的一种重要的管理活动，工程建设监理的中心工作是进行项目目标限制。7.1施工打算阶段的监理工作1、在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟识设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面看法和建议；2、项目监理人员应参与由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认；3、工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出审查看法，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。施工组织设计(方案)报审表应符合GB50319-2000《建设工程监理规范》附录A2表的格式。4、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：（1）质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；（2）质量管理、技术管理制度；（3）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。5、分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。分包单位资格报审表应符合GB50319-2000《建设工程监理规范》附录A3表的格式。6、对分包单位资格应审核以下内容：（1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；（2）分包单位的业绩；（3）拟分包工程的内容和范围；（4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。7、专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线限制成果及爱护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认：（1）承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；（2）复核限制桩的校核成果、限制桩的爱护措施以及平面限制网、高程限制网和临时水准点的测量成果。施工测量成果报验申请表应符合GB50319-2000《建设工程监理规范》附录A4表的格式。8、专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：（1）施工许可证已获政府主管部门批准；（2）征地拆迁工作能满足工程进度的须要；（3）施工组织设计已获总监理工程师批准；（4）施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；（5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。9、工程项目开工前，监理人员应参与由建设单位主持召开的第一次工地会议。10、第一次工地会议应包括以下主要内容：（1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；（2）建设单位依据托付监理合同宣布对总监理工程师的授权；（3）建设单位介绍工程开工打算状况；（4）承包单位介绍施工打算状况；（5）建设单位和总监理工程师对施工打算状况提出看法和要求；（6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；（7）探讨确定各方在施工过程中参与工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。11、第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。按建设监理合同有关规定和《建设工程监理规范》（GB50319-2000）监理业务工作内容，做好施工过程中建设监理的六块工作即：质量限制、进度限制、投资限制、合同管理、信息管理、组织协调，如期实现建设项目目标。7．2质量目标限制在施工阶段工程建设监理质量限制任务主要是通过对施工投入、施工和安装过程进行全过程限制，以及对参与施工的单位和人员的资质、材料和设备、施工机械和机具、施工方案和方法、施工环境实施全面限制，以期达到施工质量目标。1、质量限制方法（1）一条原则工程质量是整个监理工作的核心，与进度支配和工程质量相互制约。监理工程师监督施工单位按合同、技术规范、设计图纸的要求施工是监理工作的原则。（2）两个重点设置质量限制的重点分部分项和关键部位进行重点限制。1）重要的分部分项工程重要的分部工程是：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑电气和电梯。重要的分项工程是：人工挖孔桩、钢筋、混凝土、屋面防水、内外装修、建筑电气。2）关键部位土建工程：人工挖孔桩隐藏检查和推断、测量放线、防水工程、主体结构钢筋绑扎、大模板支撑拼装、砼浇注振捣、外墙门窗渗漏。水、暖通安装：管件和水泵及阀门等设备质量、管道安装倒坡、接口渗漏。建筑电气：配管除锈、接口毛刺打磨、配管弯径、盒座跨接地线、凹凸压配电柜和电线电缆及电工产品的质量限制。（3）三个阶段1）施工打算阶段：审查施工单位人力配备、材料、机械设备是否合理；审查拟定施工方案、技术、质量保证措施、原材料的检验是否合乎要求。2）施工阶段：旁站和巡察。检查施工工序是否按规范和经审批的方案进行，并对施工工程中的原材料、半成品和成品进行抽查。3）成品验收阶段：通过检测和验评该分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差允许范围。（4）四个手段1）旁站:施工过程中对重点的项目和部位实施旁站，检查施工过程中材料及混合料与批准的是否符合；抽检施工单位是否按标准的方案、技术规范施工。2）测量：监理工程师对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的要进行修整，无法修整的要求返工。3）试验：对各种材料、混合料配比、混凝土、砂浆等级等，监理人员可随机抽样试验，施工单位要供应条件。4）指令性文件：施工单位和监理工程师的工作往来，必需以书面形式为准，监理工程师通过书面指令和文字对施工单位进行质量限制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请施工单位加以重视或修改。2、质量限制措施质量的事前限制1）工程原材料、构配件及设备的预控①.加工订货的质量限制材料加工订货时，施工单位应向监理工程师供应产地和生产厂家，然后监理公司会同施工单位检查其资质和质量保证体系与措施。经认可后按检查评定样品标准进行验收，材料进场后，施工单位按批量抽查，并将结果报监理审查。②.材料进场后的质量限制A.材料进场必需附有原材料、半成品、成品的质量合格证和试(检)验报告。B.材料进场后按规定进行验收和抽样复试，并严格实行取样见证制度。C.监理按原材料、构配件及设备质量签认程序检查或随机抽查。2）钢筋工程的质量预控①.检查钢筋标牌、炉号、厂家及出厂质量合格证、试验报告，并按规定要求施工现场进行复试，监理随机抽样试验，施工单位按A9（工程材料报审表）填报。②.有下列三种状况之一者，必需做化学成分分析试验：无出厂证明书或钢筋号不对的；有焊接要求的进口钢筋；在加工过程中发生脆断，焊接性能不良和材料机械性能显著不正常的。③.试验不合格的钢筋，不能用于工程上，并刚好报告有关上级和监理工程师做处理并记录在案。④.钢筋加工制作：A.施工单位应熟识图纸，向监理工程师供应加工方案，加工翻样加工用料表，打算工作状况；B.操作人员必需实行挂牌制，焊工持证上岗；C.钢筋的级别、钢号和直径必需符合设计要求，带有颗粒状或鳞片状老化锈蚀的钢筋不能运用，须要代换钢筋时，必需上报监理工程师，应征得设计的同意，否则不得以其它钢筋代换；D.加强钢筋翻样的限制。⑤.钢筋加工成品要求：A.钢筋的形态、尺寸必需符合图纸要求；B.钢筋的表面应干净、无损伤、油漆和锈蚀；C.钢筋应平直无曲折，表面不得有明显的擦伤；D.钢筋的弯折和弯钩应符合设计和规范要求。⑥.钢筋焊接接头的质量要求：A.焊工持证上岗；B.批量钢筋焊接前，必需依据施工条件试焊，合格后方能大批焊接；C.钢筋焊接质量验收按JGJ18－96有关章节执行；D.钢筋焊接加强焊前检查和加工中间检查，焊接不合格的钢筋不能进入安装现场。⑦.钢筋的绑扎与安装：A.钢筋绑扎前要求弹出位置线标记，分出双层钢筋位置线，尤其是柱、墙、门、窗口的主筋位置，必需精确，实行防位移措施；B.钢筋接头位置要符合施工验收规范和设计要求；C.检验质量标准按GB50204－2002混凝土结构工程施工及验收规范有关钢筋工程钢筋绑扎与安装的有关规定执行。3）砼工程的质量预控和质量限制①.砼开盘前的质量限制A.检查搅拌后台的计量限制是否符合要求，运用商品砼的必需对搅拌站的资质及质量保证体系进行审查；B.砼浇筑前施工单位必需向监理工程师提交原材料的材质证明和试验报告（包括商品砼），水泥应有出厂日期，出厂合格证、水泥强度、安定性试验报告，砂石的试验报告和已通过试配的砼配比单；C.砼开盘前仔细组织水、暖、电气、土建联合检查验收。办好隐藏验收，申报施工方案，报监理工程师批准后，经各方确认方能起先浇筑。②.监理工程师在浇筑过程中进行旁站监理。对砼进行随机抽查，发觉缺陷刚好处理。③.外加剂的质量必需符合《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88的规定，凡无出厂证明或鉴定书的禁止运用，外加剂进场必需有专人验收、保管、发放。每5T为一批（不够亦按一批计）运用前进行验收。④.协作比的质量限制按试配结果由试验室负责人签发配比通知单；⑤.对砼搅拌的限制：监督监督计量搅拌砂石水泥外加剂水出盘工班人数专职质量人员监理人员试验人员监理人员自检互检专检抽检抽试测试监督⑥.商品砼搅拌、运输、泵送质量限制按浙江省有关规定执行。⑦.施工现场砼质量管理A.现场必需具备砼试块制作、养护的条件，有健全的管理制度。B.现场试验员必需经培训、考核、持证上岗。C.砼施工前应做技术平安交底，并应具备砼养护条件，特殊是季节性施工期间的防水、防冻措施，要设专人负责实施；D.试块的制作按GB50204－2002、GBJ50208-2002（防水砼）和商品砼等有关规定执行；E.砼搅拌、运输、浇筑等过程中任何人不得擅自加水。4）装饰装修工程的预控依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的规定，装饰工程质量合格是单位工程质量合格的必备条件。因此，必需从严限制装饰工程质量动身，各种材料博采众长先选样、后施工的工作方法；大批装饰材料选购 前，应先供应样品，经有关单位及项目监理部确认后，将样品封存，进场材料必需和样品相一样，否则不准运用；装饰工程施工前，先做样板（间、件、块），经项目监理部会同有关单位检验认可后，方可进行全面施工，其大面积施工质量必需达到样板质量；否则，可拒绝验收。应督促施工单位妥当保管好装饰材料，如发生变质、变形和损坏的，不准运用。对装饰工程已完产品要有妥当的爱护措施，确保其完好无损。全部这些建议在签订装饰装修施工工程合同时，必需明确责任内容，以免事后扯皮相互推诿，发生合同纠纷。5）暖、卫、通专业材料、构配件及安装质量限制给排水和采暖进场管材、泵类及水器具严格质量把关，必需质量保证资料齐全，查验是否具有：生产企业营业执照、产品生产许可证、准用证、环保卫生许可证。严禁进场“三无”和不合格及淘汰产品。必要时监理亲自到生产厂家考察和进行必要的测试，确保水暖材料和设备及器具的质量。施工安装时，协作土建施工留全洞口，要求D150以上的洞口均须预留，不许剔凿。安装时重点检查水管倒坡、给水管接头及排水管捻口渗漏，作好闭水试验和系统调试。6）电气专业安装质量限制电气由七个系统组成，施工时分为五个阶段：协作结构预埋管盒；管路调整；装修阶段各功能穿线调整；配电柜、盘及电器安装；系统调试运行。质量限制要点为：①.预埋配管配盒型号规格及敷设位置符合设计要求，施工符合安装规范；②.严格限制电气材料、线缆、柜盘及电器的质量。电线电缆必需质量保证资料齐全；配电柜盘必需具有认证标记，电工产品必需有认定标记。③.要求施工单位对配电柜盘、电器、电梯等动力、防雷接地等重要部位的安装施工作出专项施工方案和具体技术交底，监理严格依据施工规范和监理实施细则检查验收，确保电气专业各项功能要求和运用平安。7）电梯安装质量限制①.结合土建结构施工，预留好井道尺寸和埋件；②.电梯成套设备质量重点把关，作好设备进场开箱验收，并作好验收记录；③.电梯安装时特殊对机械部分和电气限制部分依据电梯安装有关规范验收标准及电梯安装实施监理细则监督检查，并请公司内对电梯安装质量限制阅历丰富的监理工程师到现场监督把关，确保电梯安装质量和运用平安。（2）质量的事中限制1）在施工过程中,当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。2）专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。3）当承包单位采纳新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。4）项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。5）专业监理工程师应从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核：A.试验室的资质等级及其试验范围；B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；C.试验室的管理制度；D.试验人员的资格证书；E.本工程的试验项目及其要求。6）专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物依据托付监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采纳平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。工程材料/构配件/设备报审表应符合GB50319-2000《建设工程监理规范》附录A9表的格式；监理工程师通知单应符合附录B1表的格式。7）项目监理机构应定期检查承包单位的干脆影响工程质量的计量设备的技术状况。8）总监理工程师应支配监理人员对施工过程进行巡察和检查。对隐藏工程的隐藏过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应支配监理员进行旁站。9）专业监理工程师应依据承包单位报送的隐藏工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。10)旁站工作依据建市[2002]189号文件中建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理方法（试行）》的通知执行。本工程旁站的主要部位、工序为：土方回填、混凝土灌注桩浇筑、土钉墙及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理，钢结构安装，梁柱节点钢筋隐藏过程，砼浇筑。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。隐藏工程报验申请表应符合GB50319-2000《建设工程监理规范》附录A4表的格式。（3）质量的事后限制1）专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。2）对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应刚好下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。3）监理人员发觉施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师刚好下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应刚好签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,宜事先向建设单位报告。4）对须要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应刚好向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。（4）质量限制其他从保证单位工程质量的根本点动身，着手抓好分项工程施工质量。具体操作以抓分项工程保分部工程，抓分部工程保单位工程质量的程序，督促施工总承包单位抓紧日常施工质量管理，严格限制各工序施工质量、分项工程质量为首要任务。质量管理要加强管理力度，必需加强总包单位对工程质量的管理力度。本规划提出如下建议：1）建立健全施工技术和质量管理机构。以总承包单位为主体，各分包单位及有关部门参与下，成立单位工程质量管理机构，实施统一领导，全面管理工程施工的质量，检查、监督质量等级的核定；2）编制工程质量管理方法。以统一规定各分包单位施工的工程质量管理的做法和手段，做到分工、职责明确，权利、义务有机结合，实施工程质量的监督、检查、评定、核定工作；3）拟制“工程竣工资料编制方法”，统一规定各分包单位编制竣工资料的做法和深度，以确保资料的质量和完整。7．3进度目标限制1、进度限制工作内容（1）审核施工总承包单位编报的施工总进度支配、施工方案是否符合总工期限制目标的要求，审核施工总平面图、施工进度支配与施工方案的协调性和合理性。该支配必需以施工总承包合同规定的施工工期为前提，着重分析其科学性、合理性、可操作性，经审核认可后，督促其执行。（2）从总目标着眼、日进度着手，抓好进度。要适时检查工程施工的周、月进度，发觉问题，刚好解决；审查总承包单位编报的工程施工月支配的月报表，提出监理看法；在主体结构施工的同时，留意各专业的施工协作和穿插作业；适时组织中间验收，拓宽施工作业面；实行以日保旬，以旬保月，以月保年及其确保进度目标的实现。发觉偏差和风险时，刚好通报业主，商请有关单位探讨，达成共识后制订相应的调整限制措施。（3）照实记录工程进度及影响工程进度的各种因素。严把有关进度、计量方面的签证。（4）按合同要求，刚好进行工程计量验收。（5）审核施工单位每月提交的工程进度报告，检查支配进度与实际进度的差异，检查形象进度，实物工程量指标完成状况的一样性。实际进度与支配进度发生差异时，应分析差异产生的缘由，提出进度偏差调整的措施和方案，并相应调整施工进度支配及设计、材料设备、资金等进度支配，必要时调整工期目标。（6）定期召开现场协调会，刚好协调有关各方面关系，使工程顺当进行。（7）定期向业主报告进度状况。进度限制流程图如下图。承包单位编制施工总进度支配承包单位编制施工总进度支配填写«施工进度支配报审表»总监理工程师审批承包单位编制年、季、月进度支配填写«施工进度支配报审表»总监理工程师审批按支配组织实施监理工程师对进度支配实施状况进行检查、分析基本实现支配目标严峻偏离支配目标承包单位编制下一期施工进度支配总监理工程师签发监理通知，指示承包单位实行调整措施（1）做好工程建设有关方的协调工作，督促工程资金和设备材料供应刚好到位，作好预料和预控，必要时刚好签发监理通知或备忘录。（2）审查施工单位施工管理组织机构，人员配备、资质、业务水平是否适应工程的须要，并提出看法。帮助施工承包单位项目经理部对现场管理人员建立健全岗位责任制，促进施工技术和管理工作深化到位，加强施工组织协调管理力度，确保施工顺当、有序、受控地进行。（3）审核施工单位提出的工程项目总进度支配，并督促其执行；审查施工单位的年、季度的进度支配并督促其执行。（4）帮助施工承包单位组织好分段流水和搭接施工，在保证施工质量前提下，加快施工进度。（5）要求施工单位每月25日报下月的月进度支配和本月的完成工程量报表，监理工程师审核月进度支配和月工程量报表作为结算和付款依据。（6）监理工程师对进度支配和实际完成支配定期进行比较，找出影响进度的缘由，并报总监理工程师，对客观缘由造成进度拖期的应刚好调整进度并备案。对影响进度的主要因素，可进行统计和分析并从总体判定是否属正常状态。（7）对施工单位提前完成支配，并没有发生质量、平安事故的应建议业主予以嘉奖；因施工单位自身缘由造成工期拖后，应建议业主予以适当罚款。7．4投资目标限制1、投资限制的内容要使工程造价限制在投资概算以内，除客观因素（业主或设计因素，不行抗力因素，政策性调价因素等）外，还要求监理做好以下工作。（1）帮助制定资金运用支配，并严格进行付款限制，做到不多付，不少付，不重复付。（2）督促业主与承包商履行承包合同，主持协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项；（3）熟识设计图纸和设计要求、施工投标书，分析合同价构成要素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资限制的重点。（4）预料工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范性对策，以避开、削减向业主索赔的发生。（5）刚好处理费用索赔，并帮助业主进行反索赔。（6）按合同规定，刚好做好工程计量工作。核实月完成工程量，实行实物量签认，严格限制未完分项工程和未经监理检查验收或验收不合格的分项工程审核工程计量时不予计量确认。（7）限制设计变更洽商发生，对必需进行的工程变更如：1）建设单位决策性的变更，如因新的设计要求对原设计进行的修改、工程范围和内容发生变更等。2）设计单位的设计文件和现场状况不符，绘制有错误，图纸与说明不一样。3）施工单位由于施工的须要而提出的变更，由于材料和设备的供应问题而产生的变更，以及由于不行抗力的破坏而引起设计变更等。设计修改应事先进行技术经济合理性分析，仔细做好发生工程变更洽商后变更费用的审核限制，力求削减变更费用。（8）严格经济签证，凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、运用机械签证、材料代用和材料调价确认等，须项目总监理工程师核签后方才有效，并且应事先与业主方沟通。（9）按制定的价格信息制度，刚好驾驭国家调价范围和幅度。（10）检查、监督施工单位执行合同状况，督促其全面履约。（11）定期向业主报告工程投资动态状况。（12）依据业主托付，仔细审核施工单位提交的工程结算书。2、投资限制的内容（1）造价总额切块依据工程主要分部工程施工总形象进度，把投资总额切块划分，力争每个分部工程不超过其所安排的造价额。（2）严格执行工程量计量、工程变更程序及竣工结算程序1）月工程计量和支付基本程序：监理工程师对分项分部工程已签监理工程师对分项分部工程已签认承包单位填写«月完成工程量报审表»设计变更费用、合同变更费用、索赔费用等监理工程师审批承包单位按审批的工程量«月付款报审表»和«月支付汇总表»监理工程师审核监理工程师签发«工程款支付证书»建设单位负责人审批建设单位向承包单位支付三方协商修改双方协商2）设计变更、洽商管理的基本程序承包单位、设计单位、建设单位任何一方提出设计变更、洽商承包单位、设计单位、建设单位任何一方提出设计变更、洽商承包单位、设计单位、建设单位和监理单位承包单位、设计单位、建设单位和监理单位分别在<设计变更、洽商记录>上签字认可承包单位按设计变更、洽商施工承包单位按设计变更、洽商施工不同意承包单位提交«设计变更、洽商费用报审表不同意承包单位提交«设计变更、洽商费用报审表»监理工程师审核，总监理工程师签认看法监理工程师审核，总监理工程师签认看法建设单位审批建设单位审批（3）工程竣工结算基本程序：工程经各方竣工验收承包单位提出竣工结算资料监理工程师审核总监理工程师签发工程结算款支付证书建设单位审核建设单位向承包单位付款保修阶段结束时进行工程款最终结算说明：监理工程师审核变更、洽商是否符合施工验收规范及设计变更要求。无论来自哪一方的变更，均需监理工程师签发变更令。大的变更（指原设计方案或增加投资）要报经业主批准。（4）工程变更洽商发生后，专业监理工程师刚好审核发生工程量的增减，并和概算工程师一起核实变更干脆费用的多少，对不超过施工合同规定的变更干脆费用额度的明确只做技术洽商，不做经济洽商，严格限制经济变更洽商议。（5）监理工程师审核设计图纸时，要特殊留意设计中的奢侈现象，主动建议业主和设计单位采纳经济合理的设计方案，降低工程成本，削减奢侈。在施工过程中，主动帮助施工单位推广新技术、新阅历、新工艺及最佳的施工方案，提合理化建议，节约开支，削减施工奢侈，提高综合经济效益。（6）对设计图纸中的实际钢筋用量，在冬季施工停工放假期间监理工程和概算工程师一起提前作好精确细致的抽筋工作，为限制钢筋增量审核作好打算工作。（7）加强投资信息管理，定期进行投资对比分析，如：投资规划信息、投资耗用状况信息、任务量与完成任务状况信息、环境信息。（8）搞好与业主、设计、施工、材料供应、上级主管部门及其它有关单位的协作关系，刚好精确了解驾驭工程材料及设备市场信息，为做好投资限制服务。7．5合同管理1、合同管理内容（1）帮助业主确定本工程项目的合同结构。（2）帮助业主起草与本工程项目有关的各类合同，并参与各类合同谈判。（3）进行上述各类合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同的状况检查。（4）帮助业主处理与本工程项目有关的索赔及合同纠纷事宜。2、施工合同管理制度施工合同是监理工作的重要依据之一，因此，对施工合同的管理将贯穿监理工作的始终。其主要措施为：（1）帮助建设单位签好施工合同及相应的协议文件。（2）对总包和分包施工合同及建设单位干脆分包合同刚好向有关单位索取合同副本，并编号归档。（3）对在施工过程中的建设单位和施工单位协商的有关补充协议刚好进行编号归档管理。（4）对签定的施工合同项目监理机构组织各监理工程师仔细阅读熟识，明白施工合同的有关条款。以便了解驾驭合同内容，进行合同的跟踪管理。（5）坚持在监理三控过程中刚好查阅相关施工合同或协议，依据合同管理工程，包括合同各方面执行状况检查，向有关单位刚好精确反映合同信息。（6）本工程合同执行状况每月在建设监理月报中反映。3、合同管理执行措施（1）分清合同中每一项内容，明确各方面的责、权、利，正确处理三方的关系。（2）用书面指示或文件代替口头指示。（3）考虑问题要敏捷，管理工作要做到其它工作前面，如需某类资料应提前发出索取信函。（4）工程进行中细微环节的文件资料包括：信件、会议纪录、建设单位的规定、指示、总监的确定、施工单位的请示、报告、监理的指令记录、信函以及各种报表资料等。一旦发生争吵，监理工程师以此资料和记录作为调整问题的依据。（5）对合同中的词意表达“含混”字句刚好提出正确说明。4、索赔为了维护业主的利益，保证业主与各方签订的合同顺当进行，避开索赔事项的发生，应努力做好以下几件工作：（1）、7．6信息管理1、信息管理内容（1）负责工程施工阶段信息的收集、整理和保管。如监理日记、天气记录，监理指令、工程质量记录等。（2）建立会议、例会制度，整理睬议记录。例会的主要内容：检查上周例会探讨的工作完成状况；解决一周以来出现的问题；支配本周的工作。对于月未例会，还要检查本月完成状况和下月的支配支配。编报工程建设监理月报和工程建设简报。2、信息管理书目表信息类型时间供应信息者信息接受者上级业主施工监理设计有关上级工作指示不定时部、市有关部门会议纪要定时业主、承建单位、监理公司监理月报定时监理公司备忘录不定时监理公司质量验收不定时承建单位工程量申报定时承建单位工程款申报定时承建单位监理通知不定时监理公司3、信息管理制度（1）信息管理员负责本工程实施阶段全过程的信息收集、整理、按规定编目输入计算机工作。（2）总监理工程师(项目负责人)组织定期工地会议或监理工作会议，信息管理员负整理睬议记录并打印，由总监理工程师签认，分发。（3）专业监理工程师定期或不定期检查承建单位的原材料，构配件设备的质量状况以及工程质量的验收签认。（4）专业监理工程师督促检查承建单位刚好整理施工技术资料。（5）随时向总监理工程师报告工作，并精确刚好供应有关资料。（6）信息签认流程：各方文件资料汇总档案管理员签收、登记信息员确认完整资料是否完整各专业监理工程师签认，填写有关表格项目总监签认信息员登记台帐档案管理员发文、归档7．7组织协调1、组织协调与业主有合同关系的、参与本工程项目建设的各单位的协作关系；帮助业主处理有关问题，并督促总承包商协调其各分包商的关系。2、帮助业主处理各种与本工程项目有关的纠纷事宜。3、充分发挥总承包单位的作用，调动其主动性（1）监督施工总承包单位落实“施工总承包合同”规定的总承包管理责任。要求施工总承包单位增加总包管理力度——加强管理班子，增加总承包管理权威。（2）加强总包管理班子，使其既能胜任本单位施工的工程管理职能，又能对各分包单位施工的工程行使总包管理职能，且在主体结构施工结束后，尚能不间断地实施强有力的总包管理责任。（3）增加总包管理权威。要实行各种措施（包括合同、组织、技术、经济措施等），增加总包管理权威。对分包单位（包括安装、高级装饰、特种工程等）的施工活动，管的住、有成效。使分包单位的进度目标和质量目标同总承包单位的施工进度目标和质量一样，才能确保预定的工期目标和质量目标的实现。（4）确定总承包选择的分包单位（包括业主另行发包，纳入总管理的单位）。要审查分包单位的资质；业绩（已施工的工程状况）；施工技术和质量管理；承包施工本工程，支配投入的设备和人员；对进度和质量目标的承诺；对纳入总包管理的看法和要求等。在审查合格、可行的基础上，予以确认。八、施工监理的主要工作程序监理单位是工程项目建设的三大主体之一，是供应建设监督管理技术服务的一方。业主与承包商之间的业务来往，须通过监理单位。正确相识工程建设中各单位的职责分工，切实做好本职工作。依据建设部有关规定：设计单位对其设计质量负责；施工单位对其施工质量负责；监理单位对其履行监理业务的工作质量负责。监理人员要依据上述职责分工原则，结合项目监理部的内部分工，切实做好本职工作。8.1按“三性”要求，讲究监理方法。监理单位是智力密集型的技术服务性机构，按科学性、公正性、服务性的要求做好各项监理工作。1、科学性：处理监理业务工作时，要讲求“依据和数据”，决不行随意答复和处理问题。2、公正性：在工程建设中，既要维护业主的利益，这是确定无疑的；但又要维护施工单位的合法权益。这就要求监理人员在处事方法上，要用事实、依据和数据说明问题，经过协商，公正处事。3、服务性：在监理合同规定的业务范围内，主动为业主服务，做到急业主所急、想业主所想、供应业主所需；也要为施工单位服务，帮助施工单位解除各种障碍、创建施工条件，利于实现施工总承包合同规定的建设项目目标。在监理合同规定的业务范围以外，依据本项目监理部的业务实力和有关规定，以工程询问方式，供应相应的服务——因业主要求，可帮助建设方做设计联络及投资分析，支配等工作；因施工总包单位要求，在不损害业主利益的前提下，帮助其处理施工技术和质量管理方面的业务工作。8.2监理工作中，宜采纳严格限制、主动参与、热忱服务的监理工作方法。1、严格限制工程进度、质量、投资目标日常监理工作中，各种状况刚好记录于监理日记中；发觉问题，也要照实记录，不仅要记录问题产生的缘由，还要记录针对性的处理结果；在工程例会或专题会议上，要据实探讨，达成共识刚好制订相应的有力措施，并督促执行；在监理月报中，照实向业主及有关单位反映状况提出监理看法，使其收到严格限制的效果。2、主动参与（1）仔细学习设计图纸和文件，理解设计意图，发觉问题或疑点，刚好提出，对某些不合理处提出修改看法建议；（2）审查施工组织设计或方案时，从实际动身，提出改进看法，使其更完善；（3）常常性地对支配完成状况做客观分析，找出缘由，提出对策和建议，依据实际状况不断调整。3、热忱服务（1）监理人员要坚守现场，内业监理与旁站监督相结合，全面视察问题，做好文字记录。一般状况下，应按工作指令关系处理监理业务工作。热忱服务：主动刚好地向业主报告工程建设有关状况；主动照实地向质监站及建设主管部门汇报工程质量和文明施工、平安工作状况；主动帮助处理一些施工技术难题；按规定程序，主动检查各种材料、设备质量和隐藏工程以及验收分部、分项工程等。（3）讲求效能，刚好处事。不扯皮，不拖拉推诿，做好各项监督管理工作，各种指令尽量以文字方式表述，一切通知、申报、指令等业务来往，在紧急的状况下，可以口头约定，但最终必需以书面形式出现，强调手续程序。8．3图纸会审监理工作流程布置图纸会审工作（总监理工程师）布置图纸会审工作（总监理工程师）整理列出问题清单整理列出问题清单（各专业监理工程师）问题清单汇总（各专业组组长）问题清单汇总（各专业组组长）清单问题审核清单问题审核（总监理工程师）召开图纸会审会，研讨图纸问题召开图纸会审会，研讨图纸问题监理单位（各专业监理工程师）、建设单位、承包单位、设计单位参与落实会审会上提出问题的处理看法、备案落实会审会上提出问题的处理看法、备案8．4施工组织设计审核流程修改补充有修改看法施工组织设计付诸实施将批件返回承包单位并送业主施工组织设计审批（总监）监理组会审（项目总监主持，各专业监理工程师参与）初审（各专业监理工程师）修改补充有修改看法施工组织设计付诸实施将批件返回承包单位并送业主施工组织设计审批（总监）监理组会审（项目总监主持，各专业监理工程师参与）初审（各专业监理工程师）施工组织设计申报承包单位施工组织设计申报承包单位8．5分包单位资格审查基本程序不同意选择分包单位不同意选择分包单位总承包单位填写《分包单位资格报审表》监理工程师审查、协调签认审查看法总承包单位与分包单位签订分包合同分包单位进场施工同意8．6审查承包商（或业主）供应的主要材料、构配件和设备质量监理限制基本程序：不合格不合格合格承包单位填写《工程材料/构配件/设备报验单》监理工程师审核承包单位运用方法：1.审核证明资料2.到厂家考察3.进场材料检验4.进行验证复试承包单位另选8.7原材料、成品、半成品监理程序：合格合格不合格可换材料否上报同意原材料、成品、半成品承包方自检厂（场）质保书提交材料报验单承包方检测单位下厂检验（必要时）审批监理工程师材料进入施工现场运用按规定批量自检填写报验单承包方审核监理工程师专业监理发觉有疑问提出抽验复验通知停止运用并运出现场接着运用定期上报、归档8.8分部分项工程质量验收监理工作流程不同意不同意分部分项工程施工承包方承包方分部分项工程完工自检合格上报业主、归档进行下一道工序审核监理工程师整改承包方8．9分项、分部工程签认基本程序监理工程师签认分项工程监理工程师审核承包单位填写《分项/分部工程质量报验认可单》（附：分部工程质量评定表）监理工程师签认分项工程承包单位接着施工达到分部工程验收条件自检订正合格不合格合格订正不合格监理工程师审核承包单位填写《分项/分部工程质量报验认可单》承包单位达到分项工程报验条件进行自检监理工程师签认分项工程监理工程师审核承包单位填写《分项/分部工程质量报验认可单》（附：分部工程质量评定表）监理工程师签认分项工程承包单位接着施工达到分部工程验收条件自检订正合格不合格合格订正不合格监理工程师审核承包单位填写《分项/分部工程质量报验认可单》承包单位达到分项工程报验条件进行自检8.10主体工程质量限制流程合格合格监理巡察检查并限制关键点监理工程师现场检验不合格承包单位自检监理工程师签发质量认可书填报主体工程报验单承包单位主体工程施工不合格修整合格同意不合格清退换材料核验进场材料监理工程师进场材料、成品、半成品自检和申报承包单位施工方案监理工程师申报施工方案承包单位修改合格合格监理巡察检查并限制关键点监理工程师现场检验不合格承包单位自检监理工程师签发质量认可书填报主体工程报验单承包单位主体工程施工不合格修整合格同意不合格清退换材料核验进场材料监理工程师进场材料、成品、半成品自检和申报承包单位施工方案监理工程师申报施工方案承包单位修改8.11装饰工程质量限制流程修整合格监理工程师签发质量认可书监理工程师现场检验填报验单承包单位按工序自检承包单位下一道工序施工不合格不合格合格按装饰工程的内容及工艺要求施工合格同意不合格清退另进不同意，修改后重报进场原材料检验监理工程师、承包单位审批施工方案监理工程师申报施工方案承包单位修整合格监理工程师签发质量认可书监理工程师现场检验填报验单承包单位按工序自检承包单位下一道工序施工不合格不合格合格按装饰工程的内容及工艺要求施工合格同意不合格清退另进不同意，修改后重报进场原材料检验监理工程师、承包单位审批施工方案监理工程师申报施工方案承包单位8.12费用索赔管理基本程序不一样不同意不一样不同意费用索赔事务发生监理工程师审核与评估索赔事务结束，承包单位提交《费用索赔申请表》项目监理部收集资料，具体记录过程承包单位随时提交索赔事务的具体报告承包单位提交费用索赔意向报告与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《费用索赔审批表》8.13合同争议调解基本程序对确定不满足对确定不满足争议发生争议一方或双方书面提交解决争议申请总监理工程师协调并作出处理确定合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或干脆向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决违约事务发生受损失一方提出申诉报告项目监理部调查、确认违约性质监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误违约事务发生受损失一方提出申诉报告项目监理部调查、确认违约性质监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误与双方协商处理看法总监理工程师签发凭证8.15单位工程验收基本程序承包单位自检合格填报《单位工程验收记录》审核工程进度（数量）和质量，签署工程付承包单位自检合格填报《单位工程验收记录》承包单位进行整改款凭证监理程序：承包单位进行整改监理工程师核查质量保证资料项目监理部签发《监理通知》监理工程师核查质量保证资料项目监理部签发《监理通知》有缺陷有缺陷项目监理部进行竣工验收项目监理部进行竣工验收项目监理部组织建设单位、设计单位、承包单位四方验收项目监理部组织建设单位、设计单位、承包单位四方验收合格合格项目总监理工程师签发《竣工移交证书》项目总监理工程师签发《竣工移交证书》8.16组织竣工初验，审查施工总承包单位提交的竣工验收申请，帮助业主组织竣工验收。单位工程竣工验收基本程序：有缺陷项目监理部签发《监理通知》承包单位进行整改项目监理部组织建设单位、设计单位、承包单位四方验收项目监理部进行竣工验收监理工程师核查质量保证资料承包单位自检合格填报《单位工程验收记录》有缺陷项目监理部签发《监理通知》承包单位进行整改项目监理部组织建设单位、设计单位、承包单位四方验收项目监理部进行竣工验收监理工程师核查质量保证资料承包单位自检合格填报《单位工程验收记录》项目总监理工程师签发《竣工移交证书》合格项目总监理工程师签发《竣工移交证书》合格8.17工程延期管理基本程序不一样不一样不同意延期事务发生监理工程师审核与评估延期事务结束，承包单位提交《工程延期申请表》项目监理部收集资料，具体记录过程承包单位随时提交延期事务的具体报告承包单位提交工期索赔意向报告与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《工程延期审批表》8.18工程款竣工结算基本程序建设单位向承包单位付款保修阶段结束时进行工程款最终结算建设单位审核总监理工程师签发工程结算款支付证书监理工程师审核承包单位提出竣工结算资料建设单位向承包单位付款保修阶段结束时进行工程款最终结算建设单位审核总监理工程师签发工程结算款支付证书监理工程师审核承包单位提出竣工结算资料工程经各方竣工验收工程经各方竣工验收8.19保修阶段的监理程序：定期对工程回访定期对工程回访责任期结束时的检验帮助建设单位与承包单位办理终止合同手续督促修理、确定缺陷责任8.２０结束监理合同的程序承包合同已终止承包合同已终止监理单位与建设单位商谈合同结束事宜签署协议终止监理托付合同九、监理工作制度9．1监理例会制度1）监理例会：在施工过程中，定期召开一次例会，由项目总监理工程师主持。业主方、施工承包方、监理方参与，会后监理部刚好整理出例会纪要，负责签发各方。2）监理工作小结会：每月一次，由总监理工程师主持，全体监理人员参与。3）总监理工程师或专业监理工程师应依据须要刚好组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。4）工地例会应包括以下主要内容：（1）检查上次例会议定事项的落实状况，分析未完事项缘由；（2）检查分析工程项目进度支配完成状况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；（3）检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；（4）检查工程量核定及工程款支付状况；（5）解决须要协调的有关事项；（6）其他有关事宜。9．2监理月报和报告制度1）监理月报制度: