2023年监理工程师(土木建筑目标控制)提升提分卷99

2023年土木建筑目标控制题库一、单选题1、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工答案：D本题解析：本题考查的是流水施工方式。平行施工特点：（1）充分利用工作面进行施工，工期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织管理比较复杂。参见教材P21。2、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包.挂靠C.边设计.边施工D.擅自修改设计答案：C本题解析：考点:工程质量缺陷的成因。基本建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事。例如，未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。选项ABD均属于违反法律法规。参见教材P187。3、工程量清单中，钻孔桩的桩长一般采用的计量方法是（）。A.均摊法B.估价法C.断面法D.图纸法答案：D本题解析：2022/2021版教材P162本题考查的是单价合同的计量。图纸法：在工程量清单中，许多项目都采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量。如混凝土构筑物的体积，钻孔桩的桩长等。4、在网络图中，相对于某工作而言，从该工作之后开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到网络图终点节点的各条通路上的所有工作都称为该工作的（）。A.后续工作B.紧后工作C.先行工作D.紧前工作答案：A本题解析：本题考查的是先行工作和后续工作。相对于某工作而言，从该工作之后开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到网络图终点节点的各条通路上的所有工作，都称为该工作的后续工作。参见教材P37。5、采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，对定额的处理方法一般是()。A.调量不换价B.可以直接套用预算单价C.编制补充单位估价表D.按实际使用材料价格换算预算单价答案：B本题解析：本题考核的是定额单价法编制施工图预算套价时应注意的事项。分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价；分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不能直接套用预算单价；需要按实际使用材料价格换算预算单价；分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价；分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表。由于预算定额的时效性，在编制施工图预算时，应动态调整相应的人工、材料费用价差。6、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%答案：B本题解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%。一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5%，β不宜超过10%。参见教材P64。7、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.5B.10C.15D.20答案：C本题解析：考点:工程质量管理主要制度。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。参见教材P9。8、当建设工程有总承包单位时，监理工程师对于单位工程施工进度计划，只负责()。A.审核B.编制C.备案D.监管答案：A本题解析：本题考核的是施工进度计划的编制或审核。当建设工程有总承包单位时，监理工程师只需对总承包单位提交的施工总进度计划进行审核即可。9、（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工答案：C本题解析：2022/2021版教材P120本题考查的是巡视与旁站。根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，对于建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员，必须持施工特种作业人员操作证上岗。10、某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是（）功能。A.F1B.F2C.F3D.F4答案：D本题解析：0.36/0.3=1.2，0.2/0.2=1.0，0.25/0.26=0.96，0.19/0.24=0.79。选最小的。11、用于项目财务生存能力分析的指标是()。A.项目投资财务净现值B.投资各方财务内部收益率C.项目偿债备付率D.项目净现金流量答案：D本题解析：财务生存能力分析主要是分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性，其分析的指标有净现金流量和累计盈余资金。A项，财务净现值是考察项目盈利能力的绝对指标。B项，财务内部收益率是评价项目盈利能力的相对指标。C项，偿债备付率是评价项目偿债能力的指标。12、监理工程师在工程质量控制中，体现以数据资料为依据，客观地处理质量问题的原则为（）。A.坚持质量标准原则B.坚持科学、公平、守法和职业道德规范C.质量第一的原则D.预防为主的原则答案：B本题解析：本题考查重点是“工程质量控制的原则”。在工程质量控制中，监理人员必须坚持科学、公平、守法的职业道德规范，要尊重科学，尊重事实，以数据资料为依据，客观、公正地处理质量问题。要坚持原则，遵纪守法，秉公监理。因此，本题的正确答案为B。13、（2022年真题）在审查施工图预算时，除审查工程量计算的准确性外，对预算工程量审查的重点是（）。A.编制施工图预算所依据设计文件的完整性B.工程量计算人员是否具备造价工程师资格C.预算工程量是否超过概算工程量D.工程量计算规则与计算规范规则或定额规则的一致性答案：D本题解析：2022教材P125本题考查的是施工图预算的审查内容与方法。审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范规则或定额规则的一致性。工程量是确定建筑安装工程造价的决定因素，是预算审查的重要内容。14、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差答案：D本题解析：常用的质量数据的特征值有：（1）描述数据分布集中趋势的：算术平均数、中位数;（2）描述数据分布离中趋势的：极差、标准偏差、变异系数等。15、管理评审，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法答案：B本题解析：领导作用的基本内容包括：（1）确定质量方针、质量目标：质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向，质量目标是组织在质量方面的追求目的。（2）建立组织的发展前景（3）形成内部环境（4）确立组织结构、职责权限和相互关系（5）提供所需资源（6）培训教育，人才资源（7）管理评审16、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收B.专项验收C.项目工程验收D.竣工验收答案：C本题解析：考点:城市轨道交通工程施工质量验收。项目工程验收是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。新版章节练习，考前压卷，，参见教材P181。17、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00答案：C本题解析：教材页码P175-178实际完成工程量1.3万m3＞1*（1+15%）=1.15万m3，超出部分的工程量综合单价应予调低。该土方工程实际结算价款=1*1.15*60+（1.3-1*1.15）*56=77.4万元。18、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为（）天。A.17B.20C.23D.24答案：C本题解析：本题考查的是流水施工工期的确定。先用“累加数列错位相减取大差法”求流水歩距：计算流水工期T=（6+4+2）+（4+4+3）=23天。19、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见答案：A本题解析：考点:单位工程验收。选项A中关于检测单位工程实体质量时涉及运营安全及使用功能的部位应进行抽样检测，而不是进行全数检测。参见教材P182。20、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位项目负责人，总监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位质量负责人，专业监理工程师答案：A本题解析：考点:建筑工程施工质量验收基本规定。自检结果施工单位项目负责人签字，检查结论由总监理工程师签字。参见教材P157。21、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任答案：A、C、D本题解析：《行政诉讼法》第74条第1款规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为：（一）行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；（二）行政行为程序轻微违法，但对原告不产生实际影响的。”A项正确；第75条规定：“行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决确认无效。”据此可知，行政行为实施主体不具有行政主体资格的，只有原告申请确认行政行为无效的，人民法院才应当判决确认无效。B项错误；第76条规定：“人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施，给原告造成损失的，依法判决被告承担赔偿责任。”据此可知，CD项正确22、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工答案：A本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。平行施工方式具有以下特点：（1）充分地利用工作面进行施工，工期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织管理比较复杂。23、（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限答案：C本题解析：2022/2021版教材P185本题考查的是工程保修的相关规定。建设工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。24、根据《建设工程质量管理条例》，在建设工程开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，可以与工程质量监督手续合并办理的是（）。A.施工许可证B.招标备案C.施工图审查D.委托监理答案：A本题解析：2022/2021版教材P11本题考查的是建设单位的质量责任和义务。在建设工程开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。25、黄某（19周岁）和赵某（17周岁）合伙盗窃邻村王某家的耕牛。黄某在门外望风，赵某进牛棚牵牛。由于赵某不小心弄出响声，被王某发现。黄某听到王某的呛喝声，不顾等赵某即逃走。王某手持木棒紧迫赵某，赵某为了逃避王某的抓捕，掏出随身携带的水果刀朝王某身上捅了一刀后逃走。黄某逃到村头刚好遇见巡逻的民警。民警见黄某形迹可疑即将其带回问话，黄某如实将其和赵某合谋盗窃的情况向民警作了交代。关于本案，下列哪些说法是正确的？A.黄某的行为构成盗窃罪B.对黄某应当认定为自首C.赵某的行为构成抢劫罪D.对赵某应当从轻或者减轻处罚答案：A、B、C、D本题解析：在本题中，黄某和赵某合伙盗窃邻村王某家的耕牛，黄某在门外望风，赵某进牛棚牵牛，其二人已经构成盗窃的共同犯罪。赵某为了抗拒抓捕将追赶的王某扎伤，属于《刑法》第269条规定的转化的抢劫罪，但其行为已经超出了和黄某共同的盗窃的故意，属于共同犯罪中的过限行为，因此赵某应构成抢劫罪，而黄某只构成盗窃罪，因此A、C两项均可选。黄某仅因形迹可疑，被巡逻民警盘问即如实将其和赵某盗窃的情况向民警如实作了供述。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条的规定，黄某的行为属于自首，因此B项也是正确的。本题中，赵某只有17岁，还是未成年人，依据《刑法》第17条第3款的规定，应当从轻或者减轻处罚，因此D项也是正确的。26、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工答案：C本题解析：2022/2021版教材P120本题考查的是巡视与旁站。根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，对于建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员，必须持施工特种作业人员操作证上岗。27、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性答案：C本题解析：2022/2021版教材P25本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的动态性特征。28、采用相关图法分析工程质量时，散布点形成一团或平行于x轴的直线带，说明两变量之间的关系为（）。A.负相关B.不相关C.正相关D.弱正相关答案：B本题解析：考点:工程质量统计分析方法。不相关：散布点形成一团或平行于x轴的直线带。参见教材P78。正相关：散布点基本形成由左至右向上变化的一条直线带。弱正相关：散布点形成向上较分散的直线带。不相关：散布点形成一团或平行于x轴的直线带。负相关：散布点形成由左向右下的一条直线带。弱负相关：散布点形成由左至右向下分布的较分散的直线带。非线性相关：散布点呈一曲线带，即在一定范围内x增加，y也增加，超过这个范围x增加，y则有下降趋势，或改变变动的斜率呈曲线形态。29、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与答案：C本题解析：2022/2021版教材P23本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标。30、清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关答案：B本题解析：①B项错，《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由中外法学家共同编纂，日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂了总则、债权、物权三编。②清末修律借用西方近现代法律制度的形式，坚持中国固有的专制制度内容，大量引用西方法律理论和法律术语，使得保守的传统法律内容与先进的近代法律形式同时显现在这些新的法律法规之中，ACD说法均正确，不当选31、工程招标投标过程中，投标人发现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人应（）确定投标综合单价。A.向设计单位提出质疑并根据设计单位的答复B.按有利于投标人原则选择清单项目特征描述或按设计图纸C.按设计图纸修正后的清单项目特征描述D.以招标工程量清单项目特征描述为准答案：D本题解析：本题考查的是投标价格编制。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。32、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县B.区C.市D.省答案：A本题解析：考点:工程质量管理主要制度。根据《建设工程质量管理条例》，县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。参见教材P7。33、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划答案：B本题解析：考核物资供应进度控制的工作内容。一次性需求计划，反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。参见教材P138。34、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5答案：A本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。D工作最早完成时间=5+9=14（天）；FFD=min[16-14，18-14，19-14]=2（天）。35、在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。A.监理勘察规划B.监理勘察方案C.勘察成果评估报告D.勘察成果修改报告答案：C本题解析：2022/2021版教材P96本题考查的是工程勘察质量管理主要工作。工程监理单位审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。36、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要()。A.请专家论证B.进行定期观测C.做必要的试验和鉴定工作D.请工程质量监督机构认可答案：C本题解析：为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做必要的试验和检验鉴定工作。常见的检验工作有：①混凝土钻芯取样，用于检查密实性和裂缝修补效果，或检测实际强度；②结构荷载试验，确定其实际承载力；③超声波检测焊接或结构内部质量；④池、罐、箱柜工程的渗漏检验等。检测鉴定必须委托政府批准的有资质的法定检测单位进行。37、下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是（）。A.超声回弹综合法B.取芯法C.回弹仪法D.超声波对测法答案：D本题解析：2022/2021版教材P88本题考查的是实体检测。结构或构件混凝土抗压强度的检测，可采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法或后装拔出法等方法。选项D属于现浇混凝土板厚度的检测方法。38、某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.9886.82B.10238.42C.12109.77D.12821.03答案：B本题解析：含税造价=（直接工程费+措施费+间接费+利润）*（1+相应税率）=(8000+500)*(1+12%)*(1+4%)*(1+3.41%)=10238.42（万元）。39、工程招标投标过程中，投标人发现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人应（）确定投标综合单价。A.向设计单位提出质疑并根据设计单位的答复B.按有利于投标人原则选择清单项目特征描述或按设计图纸C.按设计图纸修正后的清单项目特征描述D.以招标工程量清单项目特征描述为准答案：D本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标价格编制。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。40、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是（）。A.盲目套用图纸B.擅自修改设计C.施工组织紊乱D.无证设计答案：A本题解析：2022/2021版教材P187本题考查的是工程质量缺陷的成因。设计差错包括盲目套用图纸，采用不正确的结构方案，计算简图与实际受力情况不符，荷载取值过小，内力分析有误，沉降缝或变形缝设置不当，悬挑结构未进行抗倾覆验算，以及计算错误等。选项BC属于施工与管理不到位；选项D属于违反法律法规。41、《宪法》第二十五条规定：“国家推行计划生育，使人口的增长同经济和社会的发展计划相适应。”对此条文，下列说法不正确的是A.该条属于义务性规则B.该条属于确定性规则C.该条属于强行性规则D.该条属于第一性规则答案：A、B、C、D本题解析：法律原则是为法律规则提供某种基础或本源的综合性的、指导性的价值准则或规范，有公理性原则和政策性原则之分。法律规则是采取一定的结构形式具体规则权利、义务及相应后果的行为规范。本题中，该条款乃是国家计划生育基本国策的法律表达，是国家在计划生育方面宏观性、一般性、总体性的法律规定；没有具体规定权利和义务，属于法律原则，而非法律规则。因此，也就谈不上法律规则的类型问题，自然也不会涉及授权性规则、义务性规则、确定性规则、强行性规则问题。因此，ABCD均不正确。42、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。A.基本原理和原则不同B.基本理念和思维方式不同C.关注点和目标不同D.使用方法（工具）不同答案：C本题解析：本题考查的是《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较。《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点：导向不同、驱动力不同、评价方式不同、关注点不同、目标不同、责任人不同、对组织的要求不同。43、下列标准中（）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。A.《混凝土结构工程施工质量验收规范》B.《电焊操作规程》C.《混凝土施工操作规程》D.《砌体操作规程》答案：A本题解析：工程项目施工质量验收标准主要是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。例如，《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210等。对于其他行业如水利、电力、交通等工程项目的质量验收，也有与之类似的相应的质量验收标准。44、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额答案：B本题解析：2022教材P23本题考查的是流水施工参数。流水强度是指流水施工的某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。45、某人连续6年每年年末存入银行100万元，银行年利率5％，按年复利计息，第6年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为（）万元。A.657.30B.668.10C.680.20D.698.90答案：C本题解析：已知年金A求F，F=A(F/A，i,n）。F=100*[（1+5%）6-1]/5%=680.2万元。46、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。A.采用滑模的模板工程B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系C.高度50m的落地式钢管脚手架工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程答案：B本题解析：本题涉及的分部分项工程需对其专项施工方案进行专家论证的范围为：（1）采用滑模的模板工程；（2）搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑体系；（3）高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程；（4）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。47、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量答案：B本题解析：⒌工程量计算以形成工程实体为准，并以完成后的净值来计算的。48、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件答案：B本题解析：2022/2021版教材P91本题考查的是进度监测的系统过程。进度监测的系统过程包括：进度计划执行中的跟踪检查；实际进度数据的加工处理；实际进度与计划进度的对比分析。选项ACD均属于进度调整的系统过程。49、监理企业质量管理体系中，（）由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门选派代表参加。A.领导班子B.工作班子C.领导层D.决策层答案：B本题解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。工作班子由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门选派代表参加。参见教材P28。50、在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。A.工程地质B.施工环境作业面大小C.防护设施D.工程临近的地下管线答案：A本题解析：2022/2021版教材P4本题考查的是影响工程质量的因素。技术环境有工程地质、水文、气象等，作业环境有施工作业面大小、防护设施、通风照明和通信条件等，管理环境涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度等，周边环境有工程邻近的地下管线、建（构）筑物等。环境条件往往对工程质量产生特定的影响。加强环境条件管理，辅以必要措施，是控制环境条件影响工程质量的重要保证。51、工程招标投标过程中，投标人发现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人应（）确定投标综合单价。A.向设计单位提出质疑并根据设计单位的答复B.按有利于投标人原则选择清单项目特征描述或按设计图纸C.按设计图纸修正后的清单项目特征描述D.以招标工程量清单项目特征描述为准答案：D本题解析：本题考查的是投标价格编制。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。52、建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A.满足使用目的的各种性能B.完成规定功能的能力C.满足规定功能要求的使用年限D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度答案：B本题解析：53、在现场施工准备的质量控制中，（）应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员答案：A本题解析：考点:现场施工准备质量控制。专业监理工程师应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。参见教材P113。54、（2022年真题）混凝土构筑物体积的计量一般采用的方法是（）。A.均摊法B.估价法C.断面法D.图纸法答案：D本题解析：2022教材P162本题考查的是单价合同的计量。图纸法：在工程量清单中，许多项目都采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量。如混凝土构筑物的体积，钻孔桩的桩长等。55、（2021年真题）选择建设工程设计方案和进行初步设计时，应以（）作为投资控制的目标。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.施工预算答案：A本题解析：2022/2021版教材P4本题考查的是投资控制的目标。投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标。56、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系答案：A、B、C、D本题解析：A、B正确。《法律适用法》第21条规定，结婚条件，适用当事人共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律；没有共同国籍，在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的，适用婚姻缔结地法律。C正确。《法律适用法》第23条规定，夫妻人身关系，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。D正确。《法律适用法》第24条规定，夫妻财产关系，当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律。当事人没有选择的，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。57、某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5650D.6328答案：B本题解析：进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率=112万元×5%=5.6万元58、下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？()A.不得采取双方协议的方式B.只能采取拍卖的方式C.只能采取招标的方式D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式答案：D本题解析：《城市房地产管理法》第十三条土地使用权出让，可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式。商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地，有条件的，必须采取拍卖、招标方式；没有条件，不能采取拍卖、招标方式的，可以采取双方协议的方式。采取双方协议方式出让土地使用权的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价。59、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”答案：D本题解析：①不真正不作为犯的作为义务不一定全部来源于法律的明文规定，有的情形法律并未明文规定，比如行为人实施的先前行为有可能导致行为人负有防止更严重结果出现的义务，故不真正不作为犯存在是否违反罪刑法定的问题。A选项错误。②要成立不作为犯罪必须要有“结果回避的可能性”。B选项错误。③无论什么情况下，无关的第三人偶然经过或者出现在法益侵害现场的，都不具有作为的义务。C选项错误。④不作为可以成为“自己的先前行为”。D选项正确。60、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差和自由时差（）。A.均为1周B.分别为1周和0周C.均为0周D.分别为2周和0周答案：B本题解析：2022/2021版教材P63本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。C工作不存在波形线，自由时差为0；总时差最小为CEJ，总时差为1周。61、某建筑安装工程，采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础，其直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.1194.39B.1302.97C.1308.14D.1313.82答案：D本题解析：①直接工程费=1000万元；②措施费=100万元；③直接费=①+②=1000+100=1100（万元）；④间接费=③*10%=1100*10%=110（万元）；⑤利润=[③+④]*5%=(1100+110)*5%=60.5（万元）；⑥含税造价=[③+④+⑤]*(1+3.41%)=(1100+110+60.5)*（1+3.41%)=1313.82（万元）。62、下列关于列表比较法的说法中，正确的是（）。A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期答案：A本题解析：2022/2021版教材P102本题考查的是列表比较法。选项B错误，如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差；选项C错误，如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期；选项D错误，如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。63、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格答案：D本题解析：教材页码P56-64二次抽样的操作程序：在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验。发现n1中的不合格数为d1，则：1）若d1≤C1判定该批产品合格；2）若d1＞C2判定该批产品不合格；3）若C1＜d1≤C2，不能判断是否合格，则在同批产品中继续随机抽取n2件产品进行检验。若发现n2中有d2件不合格品，则将（d1+d2）与C2比较进行判断：若d1+d2≤C2，判定该批产品合格；若d1+d2>C2，判定该批产品不合格。新版章节练习，考前压卷，更多优质题库+考生笔记分享，实时更新，用软件考，根据题干C1=1＜d1=2≤C2=4，经第一次抽样检验不能判断是否合格，第二次抽样检验d1+d2=2+3=5>C2=4，判定该批产品不合格。64、在工程质量缺陷的成因分析中，采用超常的低价中标属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.违反法律法规D.盲目抢工答案：C本题解析：考点:工程质量缺陷的成因。违反法律法规，例如，无证设计；无证施工；越级设计；越级施工；转包、挂靠；工程招投标中的不公平竞争；超常的低价中标；非法分包；擅自修改设计等。参见教材P187。65、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间答案：A本题解析：2021/2020版教材P45本题考查的是工作的总时差。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。66、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（）。A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行C.若财务净现值大于等于零，方案可行D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行答案：B本题解析：若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，不方案可行。67、当项目监理机构认为设备制造单位的制造活动不符合质量要求时，且发生质量失控或重大质量事故时，应（）。A.要求设备制造单位进行整改B.要求设备制造单位进行返修C.要求设备制造单位进行返工D.要求总监理工程师签发暂停令答案：D本题解析：当项目监理机构认为设备制造单位的制造活动不符合质量要求时，应要求设备制造单位进行整改、返修或返工。当发生质量失控或重大质量事故时，由总监理工程师签发暂停令，提出处理意见，并及时报告建设单位。68、（2018年真题）项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。A.与建设单位代表协商B.监理员现场计量C.质量监理人员检查验收D.与承包单位协商答案：C本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。监理工程师应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在质量监理人员检查验收后，签发工程进度款支付凭证。69、某招标工程，分部分项工程费为41000万元(其中定额人工费占15%)，措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为()万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794答案：C本题解析：本题考核的是建筑安装工程的计价程序。计算过程：分部分项工程费=41000万元；措施项目费=41000×2.5％=1025万元；其他项目费=800万元；规费=41000×15％×8％=492万元；税金=(41000+1025+800+492)×9％=3898.530万元；该工程的招标控制价=41000+1025+800+492+3898.530=47215.530万元。70、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45答案：D本题解析：教材页码P26-28该工程工期=（m+n-1）*t+ΣG+ΣZ=（8+3-1）*4+5=45天。71、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。A.-45.84B.-1.57C.27.76D.42.55答案：B本题解析：财务净现值是指按行业的基准收益率或投资主体设定的折现率，将方案计算期内各年发生的净现金流量折现到建设期初的现值之和。本题中72、进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%答案：A本题解析：单桩静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的1%，并不应少于3根，工程总桩数50根以下不少于2根。73、施工图预算可以划分为传统计价模式和工程量清单计价模式，两者的区别是（）。A.计算方式和管理方式的不同B.作用不同C.编制主体不同D.费用构成不同答案：A本题解析：本题考查的是施工图预算概述。按预算造价的计算方式和管理方式的不同，施工图预算可以划分为以下两种计价模式：（1）传统计价模式；（2）工程量清单计价模式。74、预算定额是完成规定计量单位的()进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。A.扩大施工工序B.扩大分部工程C.分部工程D.分项工程答案：D本题解析：预算定额（基础定额）是完成规定计量单位分项工程计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准，是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据，是编制地区单位计价表，确定工程价格，编制施工图预算的依据，也是编制概算定额（指标）的基础。75、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件是()A.业主未能提供施工现场B.工程师增加试验次数C.设计图纸错误D.业主原因暂停施工答案：D本题解析：由于利润通常是包括在每项实施的工程内容的价格之内的，暂停施工，并未影响削减某些项目的实施，而导致利润的减少。所以不能索赔利润。76、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。＜br>A.17B.20C.23D.24答案：C本题解析：在非节奏流水施工中，可采用“累加数列、错位相减、取大差法”计算流水步距。流水施工工期可按下式计算：T=∑K+∑T＜sub>n＜/sub>+∑Z+∑G-∑C。本题中按步骤计算可得，各施工过程之间流水步距分别为6、4、2：工期=6+4+2+4+4+3=23。77、某建设项目费用组成见下表：已知项目建设期3年，各年投资计划值为30%、50%、20%，年均投资价格上涨率5%，基本预备费率8%，项目建设前期年限为1年，不考虑其他因素。则该项目建设期间的价差预备费为（）万元。A.1123.96B.1748.43C.2009.65D.2349.60答案：C本题解析：本题考查的是价差预备费。基本预备费＝（6000+3000+5000+600+100+200）×8%＝1192（万元）。静态投资＝6000+3000+5000+600+100+200+1192＝16092（万元）建设期第一年完成投资＝16092×30%＝4827.6（万元）第一年价差预备费为：PF1＝It[（1+f）（1+f）0.5-1]＝4827.6×[（1+5%）（1+5%）0.5-1]=366.56（万元）建设期第二年完成投资＝16092×50%＝8046（万元）第二年价差预备费为：PF2＝It[（1+f）（1+f）0.5（1+f）-1]＝8046×[（1+5%）（1+5%）0.5（1+5%）-1]＝1043.78（万元）建设期第三年完成投资＝16092×20%＝3218.4（万元）第三年价差预备费为：PF3＝It[（1+f）（1+f）0.5（1+f）2-1]＝3218.4×[（1+5%）（1+5%）0.5（1+5%）2-1]＝599.31（万元）所以，建设期的价差预备费P＝366.56+1043.78+599.31＝2009.65（万元）。78、室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的（）。A.单位工程B.子单位工程C.分部工程D.分项工程答案：C本题解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。79、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出（）。A.某一工作的实际进度情况B.某一工作完成工作量情况C.导致进度拖延的某一具体工作D.项目总的实际进展情况答案：D本题解析：2021/2020版教材P96本题考查的是S曲线比较法的定义。通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以获得如下信息：①工程项目实际进展状况；②工程项目实际进度超前或拖后的时间；③工程项目实际超额或拖欠的任务量；④后期工程进度预测。80、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当答案：C本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是进度控制的概念和影响进度的因素分析。业主因素：如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。81、建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中。应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡答案：A本题解析：质量事故发生后，施工单位有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和建设单位。在调查报告中首先就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明，其内容应包括:1）质量事故发生的时间、地点、工程部位及工程情况。2）质量事故发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计。3）质量事故发展的情况（其范围是否继续扩大，程度是否已经稳定，是否已采取应急措施等）。4）事故原因的初步判断。5）质量事故调查中收集的有关数据和资料。6）涉及人员和主要责任者的情况。82、关于国际法院对国际争端解决的作用，以下说法正确的是A.国际法院法官对涉及其国籍国的案件，应该回避B.在法院受理案件中，如果一个当事国有本国籍的法官，他方当事人也可以选派一名本国国籍的法官参加本案的审理C.联合国安理会和经社理事会可以就执行其职务中的任何法律问题请求国际法院发表咨询意见D.国际法院的判决是终局性的,不可上诉，不可申请复核答案：B、C本题解析：A错误。法官对于涉及其国籍国的案件，不适用回避制度，除非其就任法官前曾参与该案件。B正确。此为“专案法官”制度，在法院受理案件中，如果一个当事国有本国籍的法官，他方当事人也可以选派一人作为“专案法官”，参加本案的审理。如果当事双方都没有本国籍的法官，则双方都可各选派一名“专案法官”参与该案件的审理。这种临时的专案法官在该案审理中与正式法官具有完全平等的权利。C正确。联合国大会及大会临时委员会、安理会、经社理事会、托管理事会、要求复核行政法庭所作判决的申请委员会以及经大会授权的联合国专门机构或其他机构，可以就执行其职务中的任何法律问题请求国际法院发表咨询意见。D错误。当事国在判决作出后，如发现能够影响判决的。决定性的且在诉讼过程中不可能获知的新事实，可申请法院复核判决，复核程序与诉讼程序相同。申请复核至迟应于新事实发现后的6个月内，并在自判决之日起不超过10年内提出。83、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。A.领导力B.战略导向C.社会责任D.系统管理答案：A本题解析：本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。领导力是一个企业成功的关键。参见教材P48。84、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4和2天，则拟采用的专业工作队应为()个。A.4B.5C.8D.12答案：C本题解析：K=min[4,6,4,2]=2;b＜sub>1＜/sub>=4/2=2;b＜sub>2＜/sub>=6/2=3;b＜sub>3＜/sub>=4/2=2;b＜sub>4＜/sub>=2/2=1；n=2+3+2+1=8，[4，6，4，2]=2b＜sub>1＜/sub>=4/2=2b＜sub>2＜/sub>=6/2=3b＜sub>3＜/sub>=4/2=2b＜sub>4＜/sub>=2/2=1n＇=885、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10B.20C.30D.40答案：B本题解析：2022/2021版教材P37本题考查的是项目资本金制度。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%，除国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。86、在施工过程中，承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的“地质条件变化，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期和利润B.费用和利润、但不包括工期C.费用和工期，但不包括利润D.费用、工期和利润答案：C本题解析：承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的“地质条件变化，承包人可以索赔工期和费用。87、某投资者6年内每年年末投资500万元。若基准收益率为8%，复利计息，则6年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.500×[（1+8%）6-1]/[8%×（1+8%）]B.500×[（1+8%）6-1]/8%C.500×8%/[（1+8%）6-1]D.500×8%×（1+8%）/[（1+8%）6-1]答案：B本题解析：本题考查的是资金时间价值的计算。等额资金终值公式，即F=A×[（1+i）n-1]/i。因此，选项B正确。88、规费是按国家法律、法规规定，由（）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。A.国务院B.省级C.市级D.县级答案：B本题解析：2022/2021版教材P16本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。规费是按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。89、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。A.1.07B.1.6C.0.93D.1.05答案：B本题解析：本题考查的是赢得值法。进度绩效指数=已完工作预算投资/计划工作预算投资=（4800×420）/（3000×420）=1.6。参见教材P210。90、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（）。A.业主提出设计变更增加的费用B.业主提供了暂估价的材料采购费用C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用D.固定总价合同中材料价格上涨费用答案：A本题解析：暂列金额：指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。91、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元/件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系，若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为()元／件。A.1400B.1650C.2100D.2400答案：D本题解析：项目盈亏平衡时，销售收入等于总成本，则销量价格=总成本÷预计产量=120000000／50000=2400（元／件）。92、为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分析制度答案：B本题解析：教材P3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的技术措施主要包括：（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。93、NoneNone94、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书答案：B本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。95、由于原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的直方图呈（）。A.折齿型B.缓坡型C.孤岛型D.绝壁型答案：C本题解析：2022/2021版教材P73本题考查的是工程质量统计分析方法。孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。A是组数或组距不当，B是上下限太严，D是数据收集不正常，少数据。96、工程勘察单位应履行的勘察后期服务职责是（）。A.审查施工设计图纸B.配合桩基工程施工C.签署工程保修书D.参与工程质量事故分析答案：D本题解析：应当对勘察后期服务工作负责。组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题;组织参与施工验槽;组织勘察人员参加工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字，对城市轨道交通工程，还应参加单位工程、项目工程验收并在验收文件上签字;组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因勘察原因造成的质量安全事故，提出与勘察工作有关的技术处理措施。97、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52答案：B本题解析：第一年应计利息：700/2*6%=21万元第二年应计利息：（700+21+600/2）*6%=61.26万元第三年应计利息：（700+21+600+61.26+0）*6%=82.94万元98、何单位在竣工验收后几个月内，应当向城市规划行政主管部门报送竣工资料？()A.建设单位，3个月B.建设单位，6个月C.施工单位，3个月D.施工单位，6个月答案：B本题解析：根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条，建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。99、平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（）。A.签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场B.签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验C.签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工D.签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复答案：B本题解析：平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。100、某工程双代号时标网络计划如图3-18所示，因工作B、D、G和J共用一台施工机械并必须顺序施工，在合理安排下，该施工机械在现场闲置()天。A.0B.1C.2D.3答案：A本题解析：本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。安排B工作推迟2天进场开始施工，D工作推迟1天施工，施工顺序按照B→D→J→G，G工作推迟1天施工，各工作之间没有时间间隔，在合理安排下，该施工机械在现场没有闲置时间。101、通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人C.施工项目技术负责人，施工项目负责人D.施工员，施工单位技术负责人答案：A本题解析：根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。102、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤答案：C本题解析：工程造价具有单件性、组合性和多次性计价特征。单件性即指每个建设工程项目都有特定的目的和用途，由此就会有不同的结构、造型和装饰，具有不同的建筑面积和体积，建设施工时还可采用不同的工艺设备、建筑材料和施工工艺方案。103、质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.监理机构B.建设单位C.设计单位D.质量监督机构答案：A本题解析：2022/2021版教材P189本题考查的是工程质量缺陷的处理。处理完毕，监理机构根据监理通知回复单对缺陷复查，提出意见。104、下列哪一个部门负责解释工程建设强制性标准？()A.标准批准部门B.标准编制部门C.标准编制部门的上级行政主管部门D.标准编制部门的下属技术部门答案：A本题解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》第十二条工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责。有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。105、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人答案：A本题解析：2022/2021版教材P169本题考查的是单位工程质量验收。总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及有关竣工资料，并对工程质量进行竣工预验收。106、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降答案：C本题解析：2022/2021版教材P88本题考查的是实体检测。混凝土结构或构件变形的检测可分为构件的挠度、构件或结构的倾斜和基础不均匀沉降等项目。107、（2022年真题）对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。A.预期成本B.限额成本C.固定酬金D.奖罚计算办法答案：B本题解析：2022教材P150本题考查的是合同计价方式。采用成本加奖罚合同，在签订合同时双方事先约定该工程的预期成本和固定酬金，以及实际发生的成本与预期成本比较后的奖罚计算办法。108、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大答案：A本题解析：教材页码P104-109工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩总时差最小的工作持续时间来进行调整。109、某分项工程合同价为50万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的60%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、107、100，则结算的价款为（）万元。A.39.44B.50.96C.52.40D.51.44答案：D本题解析：考核物价变化。P＝500000×[0.4＋0.6×（0.2×110/100＋0.4×107/100＋0.4×100/100）]＝51.44（万元）。参见教材P167。110、某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（）天。A.40B.30C.24D.20答案：C本题解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工的计算如下：（1）计算流水步距。相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K），即：流水步距为6、4、4、2的最大公约数为2。所以，流水步距为2天。（2）确定专业工作队数目。b1=6/2=3（个），b2=4/2=2（个），b3=4/2=2（个），b4=2/2=1（个）。因此，参与该工程流水施工的专业工作队总数为8个。（3）确定流水施工工期。流水施工工期T=（m十n'-1）K=（5+8-1）×2=24（天）。因此，本题的正确答案为C。111、在项目的视图显示中，以下()样式显示效果更为真实。A.线框B.着色C.一致的颜色D.真实答案：D本题解析：线框：可以确定一个建立在基本概念结构上的架构，同时指出了视觉设计应该前进的方向。着色：指对作品上色。一致的颜色：在Revit中你所创建模型相对应的颜色。真实：在视图中真实就是呈现出最贴近现实的模型的状态。所以答案选择D。112、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。A.207B.217C.240D.261答案：B本题解析：第六年的净现值30*（1+10%）-6=16.93万元，合计200+17=217万元。113、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.分部工程答案：A本题解析：2022/2021版教材P180本题考查的是建筑工程质量验收时不符合要求的处理。一般情况下，不合格现象在检验批验收时就应发现并及时处理。114、根据评价时间不同，后评价又可以分为()。A.项目跟踪评价B.项目实施效果评价C.项目影响评价D.项目管理人员评价E项目经济效益评价答案：A、B、C本题解析：D、E选项是属于按评价内容划分的类型。115、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成