2022年监理工程师之交通工程目标控制历年题库含答案

2022年监理工程师之交通工程目标控制历年题库含答案单选题（共60题）1、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D2、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。A.B在T中间B.B过分小于TC.B与T相重合，实际分布太宽D.B过分偏离T的中心【答案】B3、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】B4、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性A.钻孔抽芯法B.高应变法C.静载试验法D.动测法【答案】B5、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B6、对于应开展施工安全风险评估的路堑高边坡工程，下列选项错误的是（）。A.高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡B.高于30m的土质边坡、高于20m的岩质边坡C.黄土开挖形成的不足20m的边坡D.老错落体地段开挖形成的不足20m的边坡【答案】B7、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为10～30m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】C8、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D9、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D10、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（）应签发开工令。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位【答案】B11、检查跌水施工中，无消力池的跌水，其台阶高度应小于（）m，每个台阶高度与长度之比应与原地面坡度相协调。A.300B.400C.500D.600【答案】D12、天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1倍【答案】B13、下列不属于斜拉桥主梁施工监控的主要内容的是（）。A.变形B.应力C.强度D.温度【答案】C14、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B15、价值工程中的技术指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】D16、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，应当（）。A.5年内不予注册B.责令停止执业3个月以上1年以下C.终身不予注册D.依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B17、在路基工程中，用于排除地面水的设施是（）。A.暗沟B.急流槽C.渗沟D.渗井【答案】B18、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】A19、下列关于“三同时”的说法，不正确的是（）。A.同时设计B.同时投入使用C.同时施工D.同时检查【答案】D20、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】A21、关于沥青路面材料的选择，下列说法错误的是（）。A.道路石油沥青适用于各类沥青面层B.粗集料可以采用碎石、破碎砾石和矿渣等C.细集料可以采用天然砂、人工砂或石屑D.沥青混合料中的矿粉可以采用一些亲水性石料经磨细得到。【答案】D22、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D23、下列关于林权流转的表述中，正确的有（）。A.林权流转合同，可以书面，可以口头B.通过家庭承包取得的林权采取转让方式流转的，应当经发包方同意C.村集体经济组织可以不对受让方的资信情况和经营能力进行审查，直接签订合同D.采取转包.出租.互换或者其他方式流转的，应当报发包方备案E.林权可以依法采取转包方式流转，但不得改变林地用途和防护林.特种用途林的性质【答案】B24、水泥混凝土面层，灌缝料的养护期应符合规定，在灌缝料固化期间应（）。A.保持交通B.封闭交通C.部分交通D.仅施工车辆通行【答案】B25、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径【答案】A26、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】A27、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B28、基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.9%C.5%D.4%【答案】A29、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C30、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D31、下列关于公开招标的说法中，不正确的是（）。A.投标单位多，竞争激烈B.有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期C.招标工作量大，成本大D.又名有限竞争性招标【答案】D32、对环境有重大影响的规划实施后，（）应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.编制机关【答案】D33、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A34、公路工程项目监理均应设总监办，（）km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。A.50B.100C.150D.200【答案】B35、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A36、沥青混合料压实（）以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验。A.7hB.10hC.12hD.15h【答案】C37、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A38、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）A.召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告B.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令C.发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告D.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告【答案】D39、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A40、以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】D41、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）对公路工程监理工作的划分，施工准备阶段的监理期限是（）。A.提交投标文件截止之日至监理合同签订之日B.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日C.合同工程开工之日至合同工程交工验收申请受理之日D.合同工程交工验收申请受理之日至缺陷责任期终止证书签发之日【答案】B42、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B43、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】C44、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.14天B.24天C.7天D.10天【答案】A45、路面基层施工时，石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B46、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C47、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A48、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（）。A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mmC.垫层一次铺筑完成D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽【答案】A49、同步碎石封层施工，选择代表性路段作为试验路段，长度应不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B50、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的专用合同条款规定，交工验收证书签发后（）内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票的形式缴纳。A.14天B.7天C.28天D.56天【答案】A51、在现场钉桩后（）天内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面因连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。A.30B.42C.56D.60【答案】C52、施工过程中，监理人员在巡视检查时发现某工程部位已出现了质量缺陷萌芽状态，监理工程师应（）。A.制止施工单位行为，指令施工单位立即修复处理B.指令施工单位立即停工C.指令施工单位立即停工处理，并报告建设单位D.指令施工单位立即查明缺陷产生的原因，根据原因酌情处理【答案】A53、下列属于安全生产考核指标隐患类的是（）A.安全生产总目标B.安全生产管理人员到位率C.事故起数D.重大事故隐患整改率【答案】D54、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（）。A.水工工程仅指水下工程B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则【答案】D55、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A56、工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B57、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B58、某施工现场出现事故，导致3人重伤，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】D59、水泥稳定土所用水泥初凝时间应大于（），终凝时间应大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h【答案】D60、地质预报等级最强的是（）。A.A级B.B级C.C级D.D级【答案】A多选题（共40题）1、经济分析的基本方法包括（）。A.净现值法B.敏感性分析法C.内部收益率法D.投资回收期法E.效益费用比法【答案】ACD2、混凝土承台、墩台施工质量要求中，下列关于片石混凝土的说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础、墩台身等圬工受压结构B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0℃时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD3、按照马歇尔试验方法确定最佳沥青用量后依据规范或设计要求尚需进行（）。A.水稳定性检验B.高温稳定性检验C.低温抗裂性能检验D.钢渣活性检验E.高温抗车辙性能检验【答案】ABCD4、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.施工单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计【答案】BC5、下列有关支付令说法正确的有哪些？A.向债务人本人送达支付令，债务人拒绝接收的，人民法院可以留置送达B.债务人在法定期间提出书面异议的，人民法院无须审查异议是否有理由，应当直接裁定终结督促程序C.债务人对债务本身没有异议，但是提出缺乏清偿能力的，不影响支付令的效力D.债务人在收到支付令后，不在法定期间提出书面异议，而向其他人民法院起诉的，不影响支付令的效力【答案】ACD6、关于施工单位安全生产责任体系的说法错误的有（）。A.工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由项目经理担任，副组长由安全总监.副经理.总工程师担任，成员由各部门负责人，以及分包单位负责人组成B.施工单位是安全生产责任主体，主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责C.工程项目实行施工总承包的，建设单位对施工现场安全生产负总责D.列入工程概算的安全作业环境及安全事故措施所需费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，安全事故措施的落实，安全生产条件的改善E.施工组织设计应明确安全技术措施，危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案【答案】C7、水泥混凝土路面的优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.开放交通早D.耐久性好E.有利于夜间行车【答案】ABD8、因为方某不履行与甲银行借款合同纠纷一案的生效判决，甲银行于2012年1月向H市法院申请执行。执行中，H市法院冻结方某在银行的存款10万元，查封其居住的建筑面积为100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕萨特轿车一辆。被执行人除上述财产外，已无财产可供执行。H市法院裁定对上述财产进行拍卖。委托拍卖后，拍卖机构于2012年6月6日发布了拍卖公告。公告后，乙公司持A市仲裁委员会于2012年7月3日作出的已经生效的裁决书（裁决方某偿还乙公司货款13万元），于2012年7月8日向H市法院申请参与分配；丙信用社也向H市法院申请参与分配，称方某的轿车已经因借款抵押给丙信用社，并在有关部门办理了抵押登记手续。对此，下列表述正确的是：A.丙信用社因对轿车享有担保物权，对拍卖价款优先受偿B.甲银行为最初的执行申请人，对拍卖价款优先受偿C.乙公司可以参与分配D.丙信用社对拍卖价款优先受偿后，甲银行、乙公司，按照各自债权额的比例，平均分配【答案】ACD9、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上D.恶劣气候条件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD10、事故致因系统涉及四个要素，通常称“4M”要素，具体包括（）。A.人B.机器C.环境D.材料E.管理【答案】ABC11、施工方案的技术经济指标体系中，工程工期包括（）。A.施工机械化程度B.安全生产C.工期D.施工均衡性E.竣工率【答案】CD12、关于沥青表面处治路面的说法，正确的有（）。A.沥青表面处治宜选择在干燥和较热的季节施工B.沥青表面处治宜采用层铺法施工，厚度不宜大于3cmC.乳化沥青表面处治宜采用较重的压路机进行碾压D.可分为单层式或多式E.在半宽施工情况下，应留下一条15cm宽的接头地带暂不撒布集料，以使沥青材料略微重叠【答案】ABD13、软土路基强夯与强夯置换施工前应选择有代表性并不小于500m2的路段进行试夯，确定（）参数。A.最佳夯击能B.间歇时间C.锤重D.夯间距E.落距【答案】ABD14、下列费用构成中属于建设项目管理费的有（）。A.建设单位管理费B.建设项目信息化费C.工器具购置费D.生产人员培训费E.工程保险费【答案】AB15、关于仰拱施工说法正确的是（）。A.仰拱的开挖长度：土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5mB.隧底超挖部分回填，可用强度等级不低于C15的混凝土或C20的喷射混凝土回填C.初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑D.仰拱左右半幅分次浇筑，一次浇筑长度不宜大于5mE.仰拱填充、垫层混凝土的强度达到设计强度的100%后方可允许运渣车辆通行【答案】ABC16、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。A.填隙碎石可采用干法或湿法施工。干旱缺水地区宜采用湿法施工B.填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于63mmC.填隙碎石用作底基层时，应不大于53mmD.填隙碎石用作基层时集料的压碎值应不大于26%E.填隙碎石用作底基层时集料的压碎值应不大于30%【答案】D17、不宜采用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面摊铺的路段有（）。A.上坡纵坡大于5％的路段B.下坡纵坡大于6％的路段C.超高超过7％的路段D.合成坡度超过8％的路段E.平面半径小于100m的路段【答案】ABC18、水土保持方案实施的保证措施包括（）。A.组织领导和管理措施B.水土流失监测C.技术保证措施D.资金来源及管理使用办法E.分区防治措施布局【答案】ACD19、钢筋混凝土梁桥的裂缝处理：当裂缝的宽度大于限值及裂缝分布超出正常范围时，应做如下处理（）。A.当裂缝宽度在限值范围内时，可进行封闭处理，一般涂刷环氧树脂胶B.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料C.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定进行加固处理D.当裂缝的宽度大于限值时，应用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补E.当裂缝发展严重时，应重新修筑钢筋混凝土梁桥【答案】ABC20、为保证汽车安全、高速、舒适、经济的行驶，一般路面应满足一些基本要求，主要有（）。A.强度与刚度B.稳定性C.耐久性D.粗糙度E.透水性【答案】ABCD21、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】BCD22、洞身开挖包括（）。A.洞身开挖B.洞身支护C.衬砌D.二次衬砌E.锚固【答案】AB23、招标控制价的作用包括（）。A.利于引导投标方投标报价B.是建设工程计价的依据C.增强招标过程的透明度D.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据E.作为评标的参考依据【答案】ACD24、桥梁的下部构造物包括（）等。A.桥墩B.支座C.桥台D.伸缩缝E.基础【答案】AC25、与民事诉讼普通程序及简易程序相比，民事特别程序的特点是：()A.特别程序只适用于某些非民事权益争议案件，即只是确认某种法律事实B.适用特别程序的案件，没有原告和被告C.按照特别程序审理的案件，全部实行一审终审制D.全部不适用审判监督程序【答案】ABCD26、概预算文件审查的主要内容包括（）。A.审查编制依据B.审查编制内容C.审查工程量D.审查定额的使用E.审查审批程序【答案】ABCD27、施工过程的组织原则包括（）。A.施工过程的稳定性B.施工过程的连续性C.施工过程的协调性D.施工过程的均衡性E.施工过程的经济性【答案】BCD28、建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。A.货币出资B.实物C.工业产权D.土地产权E.专利技术【答案】ABC29、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD30、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1m影响宽度计算【答案】BCD31、路堤施工满足