2023年-最新工程合同-2452

第页2023工程合同关于工程合同合集十篇

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不行无视，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我收集整理的工程合同10篇，欢送阅读，希望大家能够喜爱。

工程合同篇1

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方托付乙方______套房装饰装修______工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：

一、工程工程及内容：

铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，具体内容见乙方供给的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。

二、承包方式：包工包料。

三、工程造价：______元。

四、工程款项结算方法：

乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款______元，工程完工验收后，一个月之内付清余款______元。

五、乙方必需按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工工程不合格的，乙方要自行返工，返工所运用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程工程，更改所运用的一切材料费、人工费均由甲方担当。

六、甲方如在施工期间提出增加施工工程或更改运用材料的，必需经甲方负责人或技术员签字认可。

七、交付运用日期：总施工期为______天，即由______年______月______日至______年______月______日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种缘由令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。

八、其它约定事项：____________________________________

九、本合同连同乙方供给给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。

十、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，各执为据。

十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。

甲方：__________________

乙方：__________________

日期：______年______月______日

工程合同篇2

订立合同双方：

甲方：____________________________________

法定代表人：____________地址：____________邮码：____________：____________乙方：

法定代表人：____________地址：____________邮码：____________：____________

依据?中华人民共和国合同法?之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。

第一条合同概要

双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方供给系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术效劳。

其次条设备要求及设备清单

乙方向甲方所供给的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

设备清单(详见本合同的附件1)该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。

第三条工程款及支付方式

本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。

工程款支付方式为：

1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的20%作为预付款，即￥元整，大写：人民币整。

2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的60%，即￥元整，大写：人民币整。

3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的17%，剩余工程款总额的3%做质保金，保修期一年届满后5日内支付给乙方。

上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。

经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。

第四条工程设备的验收

1、甲方付清预付款后，乙方应刚好将工程设备及其部件运输到甲方指定的地方，甲方验收后应予确认并负责保管。

2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥当保管全部货物。

第五条工程安装、调试

甲方付清总工程款的60%后，应负责供给系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，主动为乙方供给良好的工作环境。

条件具备后，甲方通知乙方起先施工。乙方应当在接到甲方通知后日内将工程安装完毕，在安装完毕后日内调试完毕。

系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应马上返工直到到达标准。

第六条技术支持及效劳

1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

4、乙方为甲方培训操作人员。

第七条验收和移交

系统调试开通壹周内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方。乙方应当在甲方付清总工程款的60%后日内将工程移交给甲方运用。

第八条设备保修

1、出现简洁技术问题时，乙方应供给询问。

2、询问无法解决的，对困难技术问题，乙方应24小时内到现场效劳

重大技术问题应在48小时内到现场效劳。

3、系统开通后壹年内如出现运用故障，乙方负责免费修理，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费修理。

第九条违约责任

1、甲方的违约责任

(1)、中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

(2)、中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行局部工程款总额的40%。

(3)、未按合同规定的时间和要求向乙方供给场地等协助工作和打算工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失。

(4)、超过合同规定日期付款，应当依据逾期款额和预期期限根据日千分之六向乙方偿付违约金;

(5)、甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

(6)、由于保管不善致使乙方供给的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

2、乙方的违约责任

(1)、供给的设备不符合技术要求。

(2)、未按合同规定的期限交付工程。

(3)、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

(4)、未供给设备保修效劳

第十条责任的免除

1、因不正确的保管、安装、运用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，均应由本方担当责任。

2、发生不行抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当实行主动措施尽量削减损失，损失扩大的，由该方担当责任。

第十一条合同的变更和解除

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规

定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十二条合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

第十三条纠纷的处理

本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向人民法院起诉。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

代表签字：

年月日

附件1：监控设备清单

乙方：代表签字：年月日

工程合同篇3

发包方〔甲方〕：________________________

承包方〔乙方〕：________________________

根据?中华人民共和国合同法?建设部?建筑装饰装修管理规定?和深圳市政府?深圳市家庭居室装饰管理现定?，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。

第1条工程概况

1.l、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、承包范围：

1.4、承包方式：

1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工。

1.6、工程质量：

1.7、合同价款〔人民币大写〕：______________________________

第2条甲方工作

2.l、开工前____天，向乙方供给经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，消退影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行保护措施。向乙方供给施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派____为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3、托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方____份。

2.4、负责保护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。

2.5、如确实须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。

2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。

第3条乙方工作

3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。

3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当保护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位〔住户〕的关系。

3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条关于工期的约定

4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。

4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕。工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和?建筑装饰工程施工及验收标准?〔jgj73－91〕、?建筑安装工程质量检验评定统一标准?〔gbj30－88〕等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。

5.2、本工程质量应到达国家质量评定_________标准。

5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。

5.4、由于甲方供给的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。

5.5、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。

第6条关于工程价款及结算的约定

6.l、双方商定本合同价款采纳第____种：

〔1〕固定价格。

〔2〕固定价格加____％包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。

〔3〕以可调价格：根据深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分____次进行，拨款____％金额。

6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在____天内，结清尾款。

第7条关于材料供给的约定

7.l、本工程甲方负责选购 供给的材料、设备〔见附表一〕，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2、凡由乙方选购 的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。假设已运用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关平安生产和防火的约定

8.l、甲方供给的施工图纸或作法说明，应符合?中华人民共和国消防条例?和有关防火设计标准。

8.2、乙方在施工期间应严格遵守?建筑安装工程平安技术规程?、?建筑安装工人平安操作规程?、?中华人民共和国消防条例?和其它相关的法规、标准。

8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。

8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。

第9条嘉奖和违约责任

9.l、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的____％支付滞纳金。

9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作为嘉奖。

9.3、乙方根据甲方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方________元，作为嘉奖。

9.4、乙方应妥当保护甲方供给的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由甲方负责并担当损失。

9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责并担当损失。

9.7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条争议或纠纷处理

10.l、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请消费者委员会进行调解。

10.2、当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择以下一种方式解决：

〔1〕向深圳仲裁委员会申请仲裁；

〔2〕向人民法院起诉。

第11条其它约定

第12条附那么

12.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。

12.2、本合同正本两份，双方各执一份。副本____份，甲方执____份，乙方执____份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份，均具同等效力。

12.3、附件

〔1〕施工图纸或作法说明

〔2〕工程工程一览表

〔3〕工程预算书

〔4〕甲方供给货物清单

〔5〕会议纪要

〔6〕设计变更

〔7〕其他

甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

单位地址：单位地址：

：：

：：

邮码：邮码：

开户银行：开户银行：

户名：户名：

帐号：帐号：

工程合同篇4

一：工程名称：XXXX

二：工程地点：XXX

三、工程承包范围

工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)

(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的全部线路、设备安装;

(6)防雷接地安装;

(7)消防全部管网预埋及设备安装;

(8)弱电预埋及设备安装;

四、工期要求

乙方必需在年月日前竣工。

乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的?建筑安装工程施工及验收标准?和?建筑安装工程质量评定标准?，本工作必需到达质量评定合格等级。

六、工程承包方式：

包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。

采纳固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币：23.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

7.1由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费;

7.2当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应局部劳务费的20%;

7.3当乙方完成全部劳务工程工作的时候，甲方依据形象进度按月支付总劳务费的60%;

7.4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%

7.5总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和运用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加局部工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。

十、材料设备供给

1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购 供给，全部辅料(计价材料)由乙方自行负责。

2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供给相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方供给的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方供给施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。

乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。

(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。

(2)应根据设计图的要求及施工标准施工，到达国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方供给的原材料严禁奢侈或用在非本工程上，否那么，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必需保护设备设施，做好成品保护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购置，外购设备需提前两个月报安排。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不管任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

在结算时扣除或解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必需做到工完场清，否那么甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其工程部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。

十三、平安文明施工

1乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。

2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。

3乙方在施工作业中必需平安保护和甲方供给的水电材料，如觉察奢侈材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购置意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担忧全行为发生的意外损害，甲方概不负责。

如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。

5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。

十四、其它管理制度

1、甲方及其工程经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经觉察，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

联系：联系：

日期：年月日日期：年月日

工程合同篇5

甲方(发包人)：________________

法人执照号码：__________________法定代表人：_____________

地址：__________________________

托付代理人：____________________身份证号：_______________

联系：______________________

乙方(承包人)：________________

营业执照号码：__________________法定代表人：_____________

地址：__________________________

托付代理人：____________________身份证号：_______________

联系：______________________

行业准入证号码：________________

工程设计师：____________________身份证号：_______________

施工负责人：____________________身份证号：_______________

丙方：__________________________

社团登记证号码：________________

地址：__________________________

法定代表人：____________________联系：________________

托付代理人：____________________身份证号：________________

合同签订地址：__________________

依据?中华人民共和国合同法?、?住宅室内装饰装修管理方法?(建设部第110号令)及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在同等、自愿、友好协商的根底上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：

第一条工程概况

1、1施工地点：_________________________。

1、2工程装饰装修面积：___________________________________。

1、3工程户型(以房管局登记备案为准)：___________________。

1、4施工内容及做法(见附件1：?广东省室内装饰装修工程施工合同施工工程确认表?、附件2：?广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表?及附件3：?广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸?)。

1、5工程承包方式，经商定实行以下第_____种方式：

(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4：?广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供给装饰装修材料明细表?、附件5：?广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供给装饰装修设备明细表?);

(2)乙方(承包人)包工、包局部材料，甲方(发包人)供给其余局部材料(见附件4、附件5、附件6：?广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供给材料明细表?及附件7：?广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供给设备明细表?);

(3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)供给全部材料(见附件6和附件7)。

1、6工程期限：

开工日期______年______月______日;

竣工日期______年______月______日。

1、7工程款：本合同工程造价为人民币______元，金额大写：____________________。(见附件8：?广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单?)。

假设变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。

其次条工程质量标准

2、1本工程质量执行国家标准GB50096-1999?住宅设计标准?、GB50327-20xx?住宅装饰装修工程施工标准?、GB50210-20xx?建筑装饰装修工程质量验收标准?等相关国家和行业标准。

2、2装修室内环境污染限制应严格执行GB50325-20xx?民用建筑工程室内环境污染限制标准?等相关国家、行业和地方标准。

2、3其它约定标准(在“是〞或“否〞对应的“□〞中打“√〞或填写其它标准)：

(1)GB/T18883-20xx?室内空气质量标准?□是□否执行;

(2)______________。

第三条丙方的责任

3、1依据甲方的须要，负责组织不少于家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订?广东省室内装饰装修工程托付设计合同?(合同编号：__________)，约定详细事宜。

3、2依据甲方的须要，组织材料供给商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测试验室对以上材料进行免费验收，确保到达相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测试验室进行有偿验收。由甲方与检测单位签订?广东省室内装饰装修工程材料托付验收合同?(合同编号：___________)，约定详细事宜。

3、3依据甲方的须要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收效劳。由监理单位与甲方签订?广东省室内装饰装修工程托付监理合同?(合同编号：___________)，约定详细事宜。

3、4依据甲方的须要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测试验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保到达GB50325—20xx?民用建筑工程室内环境污染限制标准?及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测试验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订?广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同?(合同编号：_____________)，约定详细事宜。

3、5对检测验收室内环境质量不合格的工程，丙方应催促乙方进行治理或返工，直至达标为止。

3、6甲乙两方对工程质量有争议时，在甲乙双方认同的前提下，对施工工程进行检测和鉴定。

3、7合理监控工程款，向甲方保证工程款的平安;在乙方顺当履行职责时，按约定刚好向乙方出示同意拨款证明材料;工程款有结余时，刚好同意甲方取走工程结余款。在施工工程变更时，负责催促甲方补交增加工程对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一看法并供给有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的工程款(详细可参见4、1款)。

3、8当甲方托付丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或托付丙方组织工程验收时，丙方应刚好履行职责，以不影响工期为准。因丙方缘由造成工程延期的，责任由丙方担当。

第四条甲方责任

4、1本合同签定后_____日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。

假设甲方托付乙方购置材料，那么乙方购置材料对应的款项属本工程款的一局部，应一同缴存于以上特约帐户。假设变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户;但假设精简工程，除非另有约定，削减施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。

本工程款项特约帐户为：______________________

开户名：____________________________________

开户行：____________________________________

帐号：____________________________________

4、2开工前____天，为乙方入场施工创立条件，并进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采纳保护措施。假设甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方供给经确认的施工图纸或施工说明文件份。

4、3向乙方供给施工所需水、电等设备，并说明运用留意事项，水电费用由____方担当。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续，并担当相关费用。

4、4遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4、5甲方不得有以下行为：

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，撤除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。

(5)强令承包人违章作业施工的其它行为。

4、6凡涉及4、5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安运用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。

4、7施工期间甲方仍需局部运用该居室的，甲方那么应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。

4、8指派_________为甲方驻工地代表，负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜确实认。

第五条乙方责任

5、1依据施工图纸或施工说明，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。

5、2指派___________为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜确实认。

5、3严格执行施工标准、质量标准、平安操作标准、防火平安标准和环境保护规定。

5、4主动协作甲方和丙方开展正常工作。协作甲方托付的工程监理开展工作，做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。协作竣工验收，编制工程结算。平安、保质、按期完本钱合同约定的工程内容。

5、5严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定：

(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管理设施。

(2)遵守物业管理规定的施工时间，不得扰民及污染环境;

(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人担当相应修理和损失赔偿的责任;

(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护;

(5)保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁;

(6)负责将装修垃圾装袋，刚好清运到物业指定位置，并支付物业管理所收的相关费用。

5、6自备施工工具，并充分利用辅材和主材，削减材料奢侈。一般材料的损耗率应不高于______%，特别材料损耗率的约定：_____________________。乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的局部，其费用由乙方担当。

5、7向甲方供给工程完善、清晰标准的报价文本，依据工程实际状况由专业的报价师或报价系统供给标准报价。甲乙双方达成一样后，在施工工程不变更的状况下，工程的结算价格与预算价格误差不超过_____%，超出局部由乙方担当。

5、8甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当敬重其民族风俗习惯。

第六条工程变更

6、1合同签定后，在施工前或施工过程中假设甲方还需增加工程工程，在增加制作之前，乙方作预算造价;如需变更，甲乙两方须协商一样，参照同类工程价风格整相应费用，并告知丙方。

6、2增加工程所需的费用，必需在增加工程施工前一次性交纳至丙方指定的本工程款项特约帐户，由甲丙双方监督发放(参见4、1款及附件9：?广东省室内装饰装修工程施工合同工程变更单?)。

6、3合同签定后，在施工前或施工过程中假设甲方需削减工程工程，甲乙两方协商一样后，调整相应费用，并告知丙方，同时约定：甲方单方面要求削减施工工程所对应的费用(以工程预算为根底)，应划拨_____%给乙方作为补偿;乙方提议或要求削减施工工程，经甲方及丙方同意后，其对应的费用按原预算的100%在工程完工后返还给甲方。

第七条关于工期的约定

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，甲乙两方须协商一样，共同签署书面变更单，并告知丙方。同时调整相关工程费用及工期。工程变更单是竣工结算和顺延工期的依据。

7、1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并告知丙方。

7、2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由甲方担当。

7、3因乙方缘由不能按期开工或中途无故停工，影响工期，责任由乙方担当。

7、4因丙方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由丙方担当。

7、5因设计变更或非甲、乙、丙方缘由造成的停水、停电、停气及不行抗力的因素，影响工期，工期相应顺延，甲乙丙三方均不担当该责任。

第八条关于工程质量、验收和保修约定

8、1在施工过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收：

(1)材料验收;

(2)隐藏工程验收(包括水、电等隐藏工程的验收);

(3)竣工验收(包括室内环境质量验收);

(4)其他约定的工程验收。

8、2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并告知丙方。甲方自接到通知起_____日内组织工程验收，_____日内组织室内环境质量检测验收(依据国家标准，室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行)，并办理验收、移交手续。如甲方(或甲方托付人)在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方和丙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用(看管等费用另行约定)。

当甲方接受丙方组织工程监理及环境检测单位时，丙方有义务催促相关工程监理及环境检测单位进行工程验收，并帮助验收;因工程监理及环境检测单位缘由造成验收延迟时，由工程监理及环境检测单位担负延迟责任。

甲方提前入住，视为验收合格，甲方应自行担当工程有关的质量问题，但乙方仍应担当合同的保修责任(详见附件10：?广东省室内装饰装修工程施工合同工程质量验收单?)。

8、3甲方托付的工程监理代表与乙方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。如复验合格，甲方应担当复验费用，由此影响工期，责任由甲方担当;假设复验不合格，其复验及返工费由乙方担当，责任由乙方担当，但工期也予以顺延。

8、4由于甲方供给的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用及材料费用由甲方担当，工期顺延。

8、5由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用及材料费用由乙方担当，工期不顺延。

8、6当甲乙两方对工程质量有争议时，提请_____________对工程质量进行检测和鉴定。

8、7本工程自验收合格后三方签字之日起，在正常运用条件下室内装饰装修工程保修期限为_______年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为____年，电路工程的保修期限为_____年。同时由甲乙两方签订?广东省室内装饰装修工程施工合同工程保修协议?(详见附件11：?广东省室内装饰装修工程施工合同工程保修协议?)。

第九条关于工程款结算与支付的约定

9、1款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交于甲方。

9、2本合同生效后，丙方依据甲方书面认可分____次，按下表约定支付工程款，尾款在保修期满后，并无发生任何工程质量问题时一次结清。

批次

付款时间

付款比例

备注

第一次

%

如提前完工，甲方丙方应相应提前划拨相应工程款项。保修期满，付清尾款。

其次次

%

9、3在乙方按合同约定向甲丙两方提出工程确认(阶段验收)及拨款要求后，甲方和丙方应在三个工作日内组织前期工程确认或阶段验收，并在确认或阶段验收达标后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料;甲方或丙方对前期工程提出异议时，应在异议解决后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料。

9、4除尾款外的工程款结清后，办理移交手续(详见附件12：?广东省室内装饰装修工程施工合同工程结算单?)。

9、5本合同工程款在存放于特约帐户时所产生的利息归____方全部;每批次工程款划拨手续费用由____方支付。

第十条关于材料供给的约定

10、1本工程运用的建筑装饰材料，应为符合工程设计要求和?室内装饰装修材料有害物质限量标准?系列国家标准的合格产品，并具有法律效力的合格证书或检验报告。

10、2甲方负责选购 供给的材料、设备应按时供给到现场，并与乙方办理好交接手续。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方担当运输费用。乙方觉察由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料，经组织检测验收后交乙方保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

10、3甲方选购 供给的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修，非经甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

10、4乙方负责选购 的材料、设备，经组织验收后，由甲方确认备案，不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。假设已运用，对工程造成的一切损失由乙方负责。

第十一条有关平安施工和防火的约定

11、1甲方供给的施工图纸或施工要求说明，应符合?中华人民共和国消防条例?和有关防火设计标准。

11、2乙方在施工期间应严格遵守?建筑安装工程平安技术规程?、?建筑安装工人平安操作规程?、?中华人民共和国消防条例?和其他相关的法规、标准。

11、3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。

第十二条违约责任及嘉奖约定

12、1一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的，应当担当赔偿责任;因违反有关法律法规受到惩罚的，最终责任由责任方担当。

12、2一方当事人无法接着履行合同的，应刚好通知其他两方，并由责任方担当因合同解除而造成的损失。

12、3甲方无正值理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款，每延误一日，应向乙方支付拖延局部工程款千分之_____的违约金。

12、4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，应向甲方支付本合同工程造价金额千分之____的违约金。

12、5丙方无正值理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款，每延误一日，应向乙方支付拖延局部工程款千分之____的违约金;丙方无正值理由未按约定同意甲方提取工程结余款，每延误一日，应向甲方支付结余款千分之____的违约金。

12、6开工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保证施工质量的前提下，每提前一天，甲方应嘉奖乙方人民币_____元。

第十三条争议或纠纷处理

13、1甲乙两方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，经甲乙双方同意，可由丙方进行调解，或提请其他个人或组织调解。

13、2本合同在执行中发生的任何争议，调解不成时，选择以下第____种解决方式：

(1)提请___________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条其它约定

14、1乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿甲方损失。

14、2施工期间，假设甲方或丙方觉察乙方违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求乙方短暂停工，与乙方交涉，要求返工或作相应补救措施，情节严峻时，甲方有权终止合同。施工期间，甲方无正值理由阻挡工程施工，或拒绝按约定支付工程款项，经乙方交涉无果时，乙方有权中止合同。

14、3施工期间，甲方将门钥匙壹把交给乙方保管;工程竣工验收后，乙方应将门钥匙交还给甲方。

14、4工程竣工经丙方验收合格交付甲方运用后，甲方在保修期后运用过程中再发生任何质量的问题，乙方不再担当质量责任;但乙方可优先为甲方供给有偿修理效劳。

14、5其它补充约定：

(1)______________________________________;

(2)______________________________________。

第十五条附那么

15、1本合同经甲、乙、丙三方签字(盖章)后生效。除保修条款之外的其它条款，在工程验收、交接完毕，甲方支付相应款项后自动终止;保修期满，甲方支付保修对应尾款后有关保修条款终止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

15、2本合同签定后工程不得转包。

15、3本合同附件为本合同的有效组成局部，经三方签字(盖章)后生效，具同等法律效力。

甲方(签章)：____________

法定代表人：______________

托付代理人：______________

_______年_______月______日

乙方(签章)：____________

法定代表人：______________

托付代理人：______________

_______年_______月______日

丙方(签章)：____________

法定代表人：______________

托付代理人：______________

_______年_______月______日

工程合同篇6

(甲方)建设须要，经同意托付由江苏宜安建设(乙方)负责施工，双方除遵守国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程详细状况，特订本施工合同，共同遵守执行。

一、工程内容

工程开竣工日期：20xx年2月20日至20xx年3月30日工程地点：无锡新区新畅南路5号

二、承包方式：

按规定实行包工包料

三、付款方法：

1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开具工程款发票给甲方。

2.乙方开户银行：工商银行无锡市蠡园开发区支行账号：11030233xx

四、材料供给：

施工所需材料由乙方组织供给。

五、工程变更：

乙方应根据图纸为依据组织施工，假设实际须要变更，甲方必需办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。

六、工程质量：

1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的建筑安装工程施工验收标准及有关补充规定办理。

2.假设设计不当造成返工的损失由相关方负担，假设操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。

3.工程竣工后在运用一年内乙方应负责回访，假设施工不善乙方应负责修补或返工。

七、工程竣工验收：

乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。八、甲乙双方协同对职工加强平安生产教化，如乙方出现平安事故有乙方负全责。

九、本工程：

甲方指定为工程负责人

乙方指定偰云真为工程负责人

双方亲密协作负责处理好施工中日常事务工作。

十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。

十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇7

建设工程施工清包合同

合同双方：{总包人名称}〔以下简称甲方〕

依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、

行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，鉴于甲方已经与建设工程施工合同〔以下称总包合同〕，双方就本建设工程施工清包事项协商一样，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.承包范围：

5.清包方式：

6.合同工期：开工日期：月日；竣工日期：年月日；总

日历天数天。

7.质量标准：100％。

8.合同价款：〔大写人民币〕元整￥元

二、合同价款的组成

1.本工程按建筑面积平方米单价〔含税〔需明确税种、税率〕、社会保障费

及培训费〕一次包死，包干单价为元／m2建筑面积。本工程建筑面积为m2〔结算时按实调整或不予调整〕。包干单价〔主要或全部〕组成：工程施工元222／m、工程进度元／m、工程质量元／m、平安生产元／m2、文

明施工元／m2。〔也可依据详细状况另行约定单价组成〕

2.本工程全部从施工打算至工程竣工〔完工〕保修期满的全部用工均包含在

包干单价内〔包括甲供材料的卸车用工〕。

3.本工程所需材料除甲方供给的购，费用已包含在包干单价内。

4.本工程所需机械设备除甲方供给的外，其余的全部机械设备由乙方

自行供给，费用已包含在包干单价内。甲方供给机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责，费用已包含在包干单价内。

5、本工程所需的夜间施工增加费、因乙方缘由造成的赶工措施费、冬季施

工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。

6、上述条款未明确的但完本钱工程所必需发生的其他人工、材料、机械费

等均包含在包干单价内。

三、甲方责任

1.完成施工前期的平整施工场地工作；将施工所需水源、电源接至指定位置；

供给工程地质和地下管线资料；供给水准点与座标限制点。

2.负责编制施工组织设计〔工程总体〕，统一制定各项管理目标。编制施工

作业安排、物资需用安排，实施对工程的工期、质量、平安生产、文明施工的限制、监督、检查和验收。

3.负责工程测量定位，施工技术、平安生产交底，组织图纸会审，统一支配

技术档案资料的收集整理和交工验收。

4.统筹支配、协调解决非乙方独立运用的生产、生活临时设施、施工用水、

用电及施工场地。

5.按时供给图纸，根据施工组织设计规定的工期要求，供给本合同其次条第

3、4款约定的材料、机械设备，所供给的材料、机械设备保证施工须要。

6.负责与发包人、监理、设计及政府有关部门联系及各项业务对口，协调现

场工作关系。

四、乙方责任

1.工程临建设施〔含生活用营具、炊具、燃料〕由乙方自行负责，费用已包

含在合同价款内。

2.甲方供给的水源、电源点以外的施工〔生活〕用水、电管线和其它设施〔包

括安装计量用表〕由乙方自行负责，费用已包含在合同价款内。水、电费用按实

际计量和单价向甲方交缴。

3.甲供材料按定额消耗量提交乙方，材料的交接、保管、运用执行甲方的相

关规定。材料超耗〔包括返工运用的材料〕按甲供材料的实际选购 单价予以扣除。

乙方不得将甲供材料用于其它工程。

4.准要求，并供给产品合格证明，对材料质量负责。材料在运用前，应按要求进行

检验或试验，不合格的不得运用，检验或试验费用由乙方担当，其费用已包含在

合同价款内。

5.乙方必需配备相应的管理班子和稳定的劳务队伍，特别工种人员必需持证

上岗，乙方全部人员的社会保障费及培训费已包含在合同价款内。

6.乙方指派担当本工程工程

技术负责人，未经甲方同意不得更换。乙方劳务队长姓名，岗位证书编

号。

7.乙方必需在甲方施工组织设计根底上自行编制其担当工程的施工组织设

计和施工作业安排。进行施工技术交底、工人上岗培训、测量放线、质量检验评

定、编制根底技术资料等工作。

8.乙方必需按确认的进度安排组织施工，接受并协作甲方、监理、发包人对

施工进度的检查、监督、管理。假设不能按约定的竣工〔完工〕日期竣工〔完工〕，乙方担当违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积〔或约定每延误

一日罚款元〕。

9.乙方必需严格根据现行国家和地方的施工技术验收标准、质量检验评定标

准以及本合同的约定组织施工，确保工程质量到达约定标准，接受并协作甲方、

监理、发包人对工程质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定刚好

处理发生的质量事故，发生的费用由乙方担当。假设工程质量达不到约定标准，乙

方担当违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积。

10.乙方必需配备平安员。对施工人员进行平安生产交底，遵守工程建设安

全生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，接受并协作甲方、监理、发包

人、行业平安检查人员依法实施的监督、检查，实行必要的平安防护措施，消退

事故隐患，确保平安生产。假设发生事故，乙方担当违约责任，结算时扣除

其违约金元／m2建筑面积。因事故所发生的费用由乙方自行担当，并担当由此造成甲方的损失〔包括发包人、政府主管部门的罚款和甲方的其它损

失〕。

11.乙方必需遵守工程所在地文明施工管理方法，严格按规定标准组织实施，接受并协作甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督检查。保证施工场地整齐符合有关规定，做到工完场清，按要求刚好进行各项检查前的场地清理等工作，到达甲方〔发包人〕的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。因现场管理混乱，工地达不到文明工地标准，乙方担当违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积。

12.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安生产等的管理规定，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。

13.依据工程须要，乙方自行供给和修理非夜间施工运用的照明、围栏设施，并负责平安保卫，费用已包含在合同价款内。

14.工程未交付之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

15.乙方必需为自有人员办理人身意外损害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用〔保险合同及交费票据甲方确认后保存复印件〕，费用已包含在合同价款内。

16.乙方必需遵守甲方的质量、环境、职业健康平安管理体系的各项规定。

17.合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口，乙方〔人员〕不得超越甲方干脆和监理、发包人、政府有关部门联系和对接。

18.乙方在进场后3日内必需将?入场人员登记表?报送甲方，假设中途更换或新增人员，须刚好将更换或新增人员名单报送甲方。乙方必需对新进场施工人员进行平安生产交底。乙方进场施工人员必需携带：身份证、劳动合同、特别工种操作证、工资卡，并将上述证书复印件交给甲方。

19.乙方必需按规定刚好足额存入和发放农夫工工资。不得因甲方〔发包人〕不能按约定正常支付工程款发生拖欠，假设发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后干脆支付，并由乙方担当因此造成甲方的损失。

20.乙方在履行本合同约定的内容、责任、义务时，假设与总包合同冲突，执行本合同的约定；本合同没有约定的，应按总包合同的条款执行。

21.乙方对其承包的工程工程自负盈亏，甲方不担当盈亏责任。

五、工程款确认和支付

1.。

2.每次支付工程款时，均须根据甲方规定的程序，由主管施工员〔工长〕签署完工〔竣工〕验收单并经相关人员、工程经理审核确认，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准前方能〔生效〕支付。

3.乙方不能完成当期安排形象进度〔部位〕的施工，甲方有权拒绝本次支付。当完本钱阶段安排形象进度〔部位〕的施工或待完成下一安排形象进度〔部位〕的施工时一并支付。

4.工程竣工〔完工〕经甲方〔发包人〕验收合格后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料。

5.甲方收到乙方递交的结算资料后，其有关内容须经甲方相关材料、质量、平安人员、工程经理审核确认，预算人员依据工程经理确认后的资料编制结算书，经工程经理审核确认，报甲方主管部门审核确认经主管领导审定批准后生效，未经甲方主管领导审定批准的结算书无效。

6.工程结算书生效后，甲方向乙方支付结算价款的余额，

在〔什么时间和状况下〕支付完全部工程价款。

7.甲方只有在收到发包人相应的工程款后才能向乙方支付工程款，非甲方缘由不能向乙方支付工程款时，乙方不得据此向甲方提出索赔，乙方不能实行诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

8.甲方在向乙方支付工程款时乙方必需出具合法有效票据。乙方应在甲方的监督下合理运用工程款，不得挪作他用，以保证工程施工须要。

六、施工变更

1.施工中发生对原工作内容进行变更，乙方应根据甲方发出的变更通知及有关要求实施，假设变更价款〔变更价款确实认执行总包合同的约定，但不含甲供材料和甲供设备价款〕造成合同价款变动幅度在%以内时，合同价款不予调整；假设变更价款〔变更价款确实认执行总包合同的约定，但不含甲供材料和甲供设备价款〕造成合同价款变动幅度在%以上时，其超出局部的变更价款按总包合同约定的标准计取。〔此款可依据总包合同的约定设定调整范围和调整幅度，总包合同没有约定时按此款约定〕

2.施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。

七、工程验收及保修

1.工程具备隐藏条件或中间验收部位，乙方进行自检，并在隐藏和中间验收前小时通知甲方验收，验收合格，乙方可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收，其费用由乙方担当。

2.无论是否进行验收，甲方〔发包人〕要求对已经隐藏的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。验收合格，甲方〔发包人〕担当由此发生的费用，验收不合格，乙方担当发生的全部费用，工期不予顺延。

3.工程具备竣工〔完工〕条件，乙方向甲方供给相应的资料，甲方在天内对工程进行初验，经甲方〔发包人〕组织有关单位验收提出修改看法的，由乙方按要求修改直至通过竣工〔完工〕验收并担当修改的费用。

4.全部工程竣工〔完工〕通过甲方〔发包人〕验收合格，乙方对其分包工程担当质量保修责任，保修期限为。

5.保修金额为工程价款的量问题，乙方在接到通知后天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应马上到达事故现场抢修，否那么甲方〔发包人〕可托付他人修理，其费用在保修金中扣除，缺乏局部由乙方交付。

八、施工协作

1.乙方必需协作甲方对其工程进行的初步验收，以及甲方〔发包人〕或政府建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工程施工、施工场地的检查、隐藏工程验收和工程竣工验收等工作；甲方或施工场地内第三方的工作必需由乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。协作费已包括在合同价款内。

2.乙方按约定完成其工程施工，必需由甲方或施工场地内第三方协作时，甲方应协作乙方工作或协调乙方获得该第三方的协作。

九、违约责任

1.乙方不能严格履行本合同规定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、平安、文明施工的有效管理和顺当实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止合同，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方担当。

2.对不听从甲方〔发包人〕管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理看法直至将其清出现场。

3.施工过程中，乙方不得将工程分包给他人，否那么甲方有权责令乙方退场，乙方担当由此造成的一切损失〔包括甲方更换施工队伍造成的`损失〕。

4.假设乙方不能按约定的竣工〔完工〕日期竣工〔完工〕，除扣除其第四条第7款违约金外，由乙方担当甲方为追逐工期增加的施工费用以及其它损失〔包括发包人的罚款〕。

5.假设工程质量达不到约定标准，除扣除其第四条第8款违约金外，由乙方担当甲方为此进行的返工补强发生的费用以及其它损失〔包括发包人的罚款〕。

十、争议

1.甲乙双方在履行合同中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方约定向提请仲裁或向人们法院提起诉讼。

2.发生争议后，除非出现以下状况，双方都应接着履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

〔1〕单方违约导致合同确已无法履行，双方协商停止施工；

〔2〕调解要求停止施工，且为双方接受；

〔3〕仲裁机构要求停止施工；

〔4〕法院要求停止施工。

十一、其它

1.〔依据工程实际状况分列〕

2.本合同自双方签字盖章后生效。在竣工结算甲方支付完工程价款〔不含保修金〕后除有关保修条款仍旧生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

3.本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方各执一份；副本份，甲方执份，乙方执份。

合同签订时间：年月日

合同签订地点；ＸＸＸＸＸＸ〕

甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：

居处：居处：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

：：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

工程合同篇8

发包方〔以下简称甲方〕：承包方〔以下简称乙方〕：

应甲方须要，依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原那么，双方就本建设工程组织施工事项协商一样，特订立本协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。

四、工程造价：本工程预算价为元

〔大写金额：整〕〔详见工程预算书〕。

五、承包方式：包工包料。

六、付款方式：

合同签订后7日内，甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款；工程完工时，甲方一次性支付剩余款项。

七、结算方式：实测工程量×固定单价

八、工程工期

工期总日历天数为天，自年月日至年月日。

九、施工要求

1、乙方必需严格根据甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须到达合格以上。

2、乙方应自觉提高平安生产意识，做好现场平安防护措施，确保施工平安，施工过程中一切平安责任及措施费用概由乙方负责。

十、其它事项

1、乙方必需严格限制工期。

2、乙方必需协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

十一、本协议共2页，一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：工程预算书

甲方〔盖章〕：

法定代表人〔签字〕：

签订日期：年月

乙方〔盖章〕：法定代表人〔签字〕：签订日期：年月2日日

工程合同篇9

如何理解建设工程施工合同中的“实际施工人〞

作者王国章

在建设工程施工合同中，与建设工程施工合同有关的主体主要包括发包人、总承包人、分包人、第三人、施工人、转包人、实际施工人等。依据?中华人民共和国合同法?第十六章第272条：“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。〞“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的局部工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人担当连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三

人。〞“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必需由承包人自行完成。〞第281：“因施工人的缘由致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当担当违约责任。〞?中华人民共和国合同法?是从合法合同的角度规制行为主体，一般不会以违法合同作为干脆规制的对象，因此，从合同法中有关“施工人〞的规定可以看出，这一概念涵盖了建设工程施工有效合同中从事施工活动的主体，但不应当包括转承包和违法分包等无效合同中的“承包人〞。正是为了区分?中华人民共和国合同法?中规定的“施工人〞概念，?最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明?第4条、第25条、第26条运用了“实际施工人〞概念，这里的“实际施工人〞均指无效工程合同中的“承包人〞，主要有以下几类：①未取得建筑施工企业资质的“承包人〞；②超越资质等级且在竣工前没有取得相应资质等级的建筑施工企业在建设工程施工合同中的“承包人〞；③没有资质等级借用有资质等级的建筑施工企业名义从事建设工程施工的“承包人〞；④建设工程依法必需进行招投标而未进行招投标或中标无效的建设工程施工合同中的“承包人〞⑤承包人转包工程合同中的“承包人〞；⑥违法分包合同中的“承包人〞。

据此，司法实践中，有人认为依据司法说明的有关规定，只要欠付农夫工的工资，农夫工可以干脆起诉发包方索要工资是不正确的，实质上这是对司法说明的误会。符合司法说明