陕西建筑工程工程量清单计价规则

PAGEPAGE11总则1.0.1为规范本省工程造价计价行为，统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，根据中华人民共和国国家标准GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》、陕西省人民政府令第133号《陕西省建设工程造价管理办法》，制定本规则。1.0.2本规则适用于本省范围内建设工程工程量清单计价活动。1.0.3依法必须招标的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。1.0.4依法可不招标的工程建设项目，可采用工程量清单计价。1.0.5工程量清单、招标最高限价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担，其中工程量清单、招标最高限价、工程结算的核对等工程造价成果文件应由造价工程师或中级造价员签字并加盖执业专用章。1.0.6建设工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。1.0.7本规则附录A、附录B、附录C、附录D、附录E应作为编制工程量清单的依据。l附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。2附录B为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物的装饰装修工程。3附录C为安装工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用安装工程。4附录D为市政工程工程量清单项目及计算规则，适用于城市市政建设工程。5附录E为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则，适用于园林绿化工程。1.0.8建设工程工程量清单计价活动，除应遵守本规则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语2.0.1建设工程造价虫膝降建设工程从筹孙建到竣工验收狡交付使用所需误的全部投资。复本规则中建设衔工程造价指建酷筑安装工程费区，即建设工程黑施工阶段形成孝的建筑产品的死价格。独2.0.2塔交显建设工程计价瑞毁遗按照计价依据锋、程序和办法椅计算建设工程忽造价的活动。窜2.0.3核键揪计价依据饮为宽计算工程造价刊的根据，包括亦相关的法律、伍法规、标准、酸规范、规则、拉定额以及建设泄工程的计价技增术资料。军2.0.4数撒进工程量清单灭愁蚀建设工程的分膀部分项工程项相目、措施项目懂、其他项目、跳规费项目和税怎金项目的名称鲜和相应数量等呢的明细清单。岗2.0.5汇刘按工程量清单计牙价床汗此按照本规则规说定，依据工程键量清单和综合范单价法，由市团场竞争形成工止程造价的计价刮模式与方法。答2.0.6号厨谷消耗量定额粮咐踩根据合理的施型工方法和正常债的施工条件，傻由省工程造价挖管理机构编制忌，建设主管部怎门颁发的生产地一个傻规定计量单位吩工程合格产品闻所需人工、材绍料和施工机械誓台班的社会平朴均消耗量标准慕。培2.0.7油黎霸工程量清单计崇价费率侨妄铁工程量清单计扰价中由省工程渐造价管理机构坟测算，建设主阅管部门颁发的门以一定数额为秧基数用于计算双相关费用的比时例。搅2.0.8变周发企业定额薯施工企业根据红本企业的施工村技术和管理水轨平而编制的生亿产一个规定计识量单位工程合被格产品所需人绞工、材料和施骄工机械台班的格消耗量标准。忽2熔.0.9俱皮项目编码沾分部分项工程执量清单项目名厦称的数字标识怠。湾2.0.10步吵挎项目特征毫沟吃构成分部分项拒工程量清单项抓目、措施项目醒自身价值的本歇质特征。机2.0.11介景谎综合单价剃仅注完成一个规定粪计量单位的工汇程量清单项目预所需人工费、民材料费、施工良机械机械使用型费和企业管理刚费与利润，以忌及一定范围内界的风险费用。舒2.0.12短蚊暂列金额付柿矩招标人在工程世量清单中暂定负并包括在合同荐价款中的一笔皇款项。用于施肆工合同签订时想尚未确定或者只不可预见的所革需材料、设备夏、服务的采购控，施工中可能惨发生的工程变测更、合同约定吓调整因素出现蔬时的工程价款蛇调整以及发生岗的索赔、现场夜签证确认等的丹费用。粪2.0.13非泄暂估价丘侵枪招标人在工程辰量清单中提供招的用于支付必浅然发生但暂时借不能确定价格挡的材料、设备道（指计入建筑孤安装工程费的沸设备。下同）吐的单价以及拟斑另行分包专业社工程的金额。帐2.0.14答太计日工在施工屡过程中，完成絮发包人提出的耍施工图纸以外孩的零星项目或撒工作，按合同擦中约定的综合印单价计价。督2.0.15稻其总承包服务费塘拌托总承包人对发三包人另行分包汗工程进行施工怖现场协调、服届务，对发包人父采购设备、材瓶料管理、服务毫以及竣工资料软汇总整理等服民务所需的费用威。捧2.0.16湿吸索赔恒饺盆在合同履行过蹄程中，对于应叼由对方承担责聪任的事件造成伪的损失，向对秘方提出补偿的洋要求。稼2.0.17残电现场签证发包酱人现场代表与横承包人现场代含表就施工过程霜中涉及的责任盾事件所作的签蜜认证明。计2.0.18叙激规费劫脾擦根据国家、省嘉级政府和省级预有关主管部门且规定必须缴纳牢的，应计入建逐筑安装工程造较价的费用。夕2.0.19爽氧税金游峰钥国家税法规定棕的应计入建筑夕安装工程造价向内的营业税、效城市维护建设库税及教育费附斩加等。封2.0.20穿眼迅不可竞争费阁刊注在招标投标、雹合同价款约定鄙和工程价款结井算中必须列项嫩且必须按照规徒定计价程序、拨计价费率计取会的费用，包括数规费、税金、蒙安全文明施工仁措施费及国家必和省规定的其两他不得参与竞早争的费用。链2.0.21英纹菜发包人滚科壮具有工程发包南主体资格和支歌付工程价款能财力的当事人以剧及取得该当事裳人资格的合法嘴继承人。微2.0.22闸抗承包人洒犁制被发包人接受椒的具有工程施跪工承包主体资娱格的当事人以浊及取得该当事站人资格的合法惧继承人。构2.0.23欲教造价工程师例辞当取得《造价工叮程师注册证书承》，在一个单货位注册从事建尖设工程造价计良价活动的专业倾人员。块2.0.24耍望造价员百宫炊取得《全国建妹设工程造价员陪资格证书》，您在一个单位注法册从事建设工巩程造价计价活摇动的专业人员珠。昏2.0.25蛾芬工程造价咨询老人茅导怀取得工程造价条咨询资质等级倒证书，接受委趟托从事建设工碧程造价咨询活烘动的企业。喝2.0.26纹徐工程招标代理准人王讯驱取得工程建设冲项目招标代理夕机构资格等级奖证书，接受委度托从事工程建占设项目招标代惩理活动的企业世。每2.0.27鹊颤招标最高限价箱（招标上限控家制价）豆经中招标人依据本侮规则及相关计榴价依据，按照创工程量清单计炭算的对招标工遇程限定的最高拆工程造价。耐2.0.28谜漫投标价杠投标人投标时历报出的工程造壮价。丛2.0.29俘抛合同价拌发、承包双方铃在施工合同中峰约定的工程造愿价。民2.0.30倒云差价比定徒合同约定或政霜策规定计入工员程造价总爹价这,载但不计入综合乌单价的费用。则2.0.31恢歇竣工结算价荷发、承包双方遍依据国家有关肤法律、法规和中标准规定，按张照合同约定确底定的最终工程荡造价。

应3三说工程量清单编骑制赖3.1办碰一搁耀烟般财轧碗规延喉嗓定械3.1.1竹当工程量清单应月由具有编制能西力的招标人或霉受其委托，具穗有相应资质的锐工程造价咨询谜人或工程招标鲜代理人编制。耗3.1.2勤挑采用工程量清峡单方式招标，志工程量清单必起须作为招标文倾件的组成部分票，其准确性和分完整性由招标功人负责。弟3.1.3塔蛾工程量清单必采须作为制招标仰最高限价，投垦标报价、计算幼工程量、支付付工程款、调整馋合同价款、办单理竣工结算以快及工程索赔等匀的依据。蒜3.1.4侮胳工程量清单应颂由分部分项工搬程量清单、措挨施项目清单、冷其他项目清单版、规费项目清测单、税金项目饲清单组成。奴3.1.5康灯编制工程量清扫单应依据：掀1柳众本规则；策2俩亿国家、省建设择主管部门颁发狠的计价依据和限办法：满3避肾建设工程设计离文件；貌4况维与建设工程项鼠目有关的标准株、规范、技术渡资料；粉5快旷招标文件中对向工程量清单编浮制的相关要求椅；似6迅未施工现场情况苍、工程特点及集常规施工方案胶；蕉7邀仪其他相关资料抓。图3.2踩蚂分部分项工程仙量清单掌3.2.1蝶顿魄分部分项工程廊量清单应包括售项目编码、项煤目名称、项目言特征、计量单挂位和工程量。键3.2.2棒变找分部分项工程大量清单应根据柿附录规定的项醋目编码、项目每名称、项目特絮征、计量单位甩和工程量计算秧规则进行编制今。挣3.2.3蛋食分部分项工程矩量清单的项目摘编码，应采用锁十二位阿拉伯泪数字表示。一秋至九位应按附鼠录的规定设置嗽，十至十二位触应根据拟建工匠程的工程量清冒单项目名称设倘置。同一单位驶工程的项目编植码不得有重码狱。务3.2.4荒闭分部分项工程云量清单的项目陪名称应按附录匀的项冒名称结罗合拟建工程的狠实际确定。色3.2.5另蛾分部分项工程撕量清单中所列迹工程量应按附迈录中规定的工稼程量计算规则坦计算。敞3.2.6伸市分部分项工程牵量清单的计量复单位应按附录僚中规定的计量炭单位确定。垫3.2.7超旗分部分项工程快量清单项目特巡征应按附录中院规定的项目特叠征，结合拟建贝工程项目的实睁际予以描述。糖3.2.8鸭钢编制工程量清戒单出现附录中猛未包括的项目巨，编制人应作雀补充，并报省结工程造价管理雀机构备案。骨补充项目的编数码由附录的顺垮序码饮与挣B忆和三位阿拉伯色数字组成，并肺应牌从梅×B00访1贫起顺序编制，剩同一单位工程吨的项目不得条胳重码。工程量母清单中需补充疾项目的，应附顷有项目名称、盐项目特征、计别量单位、工程奔量计算规则、究工程内容。补夕充的项目名称耗应具有唯一性始，项目特征应胶根据工程实体拍内容描述，计债量单位应体现翠该项目基本特炎征、且便于换寇算，工程量计多算规则应反映竹该项目的实体疯数量。逃3.2.9宵简招标人若提供漆材料、设备暂熟估单价的，分留部分项工程量醉清单还应提供倾材料、设备暂宁估单价明细表档。泳3.3驼红措施项目清单网3.3.1上夜瞒措施项目是为吊完成工程项目绳施工，发生于锅该工程施工准矛备和施工过程扫中的技术、生年活、安全、环米境保护等方面返的非工程实体挠项目盈。速认懒搜患廊薪季盐采咸巷坝野3.3.2幻顿措施项目清单脚应根据拟建工伞程的实际情况沾列项。通用措佣施项目可按臂表罪3.帆1呢选择列项，专菠业工程的措施抹项目可按附录且中规定的项目贤选择列项。若畏出现本规则未倡列的项目，可俩由招标人根据注实际情况补充反。投标人补充数项目，应按招准标文件规定补枝充，招标文件盟无规定时，补宿充的项目应单稳列并在投标书世中说明。触通用措施项目绕一览例表况扮珠繁胆陆胡表唉3-1膨序号酬项陕沉叶目贞影您名轧骆亦称陷1猾安全文明施工坛（含环境保护崖、文明施工、片安全施工、临年时设施）巩2愧夜间施工吧3脾二次搬运拿4耽测量放线、定太位复测、检测岔试验还5影冬、雨季施工傲6晒大型机械设备核出场及安拆刻7潜施工排水鲁8转施工降水琴9舰施工影响场地卫周边地上、地税下设施及建筑节物安全的临时博保护设施雁10生已完工程及设瓦备保护拢3.3.3策躲措施项目中可火以计算工程量农的项目清单。忆是采用分部分挪项工程量清单考的方式编制，剧或是笨以肿“决项喇”蹦编制。赔由招标人在措撒施项目清单中截明确；不能计类算工程量的项娱目清单，添以孙“渠项箭”俘为计量单位。生3.刷4第其他项目清单扫3.4.1专辟具其他项目清单聪宜按照下列内森容列项天：概务羞括环所兼摸毕轧今1桥牢暂列金额剥：征肆申钓毁脑电映啊钢安矩蚕昼莫2艇紧专业工程暂估驱价败；矩肾贴员耗占始惧班欣浓逗煌瘦3岁财计日工循；傻倦拐最学假犯闹陷季哲娱祖红鸡度4寺镰总承包服务费路。姿3.4.2地巨寻出现本规则淘第班3.4.愤1课条未列的项目谋，可根据工程逃实际情况补充四。柳3.5探忠规费项目清单曲3.5.1舞燃规费项目清单蛮应按照下列内煮容列项：扑1元么社会保障保险线：包括养老保舞险、失业保险乖、医疗保险、积工伤保险、残刚疾人就业保险永、女工生育保灾险。伍2质旱住房公积金；牙3泉所危险作业意外筑伤害保险。缘3.5.2验西出现本规则湿第咏3.5.抢1和条未列的项目英，应根据国家楼、省政府和省聚级有关主管部漠门的规定列项舰。眠3.蹲6就税金项目清单新3.6.1熄油阔税金项目清单隔应包括下列内醉容：沾1淋肤营业税；暂2芒衔城市维护建设娃税；误3岩情教育费附加。瘦3.6.2粒箱出现本规则间第及3.6.号1羽条未列的项目粗，应根据税务蝴部门的规定列努项。

宿4晴洋工程量清单计吼价乔4.1歼死一班餐霜般纺孤竞规厉阵仿定酱4.1.1供格采用工程量清削单计价，建设秩工程造价由分驾部分项工程费吴、措施项目费造、其他项目费纵、规费和税金盆组成。耕4.1.2谱亮工程量清单讲敞价程序见下表叹：为工程量清单讲叛价程序鱼表浮蔬缘部土谁表碗4-1状序号领内容汤计算式冈1发分部分项工程舰费派∑璃（综合单齿价础×甘工程量客）避+完可能发生的差胞价修2哗措施项目费亩∑锁（综合单骗价煌×厅工程量萝）复+招可能发生的差三价嫩3至其他项目费忽∑忌（综合单翻价恼×暂工程量砌）扯+讨可能发生的差广价红4纯规业辅茂费蓄（治1+2+蛋3逮）弦×诚费率浑5歪税舰洲环金劳（杰1+2+3+善4呜）郊×恰税率轰工程造价牧1+2+3+旨4+5德4.1.3恩饰茎工程量清单应绝采用综合单价风计价。综合单拥价按下表组成吃：扬序司肠金远击以直接工程费疼为基础综合单很价组成修表齿餐很表鼻4-2贿项取路况目喘计算式筑合价亩其讨杜歌中谊人工费爹材料费诚机械费特一定范围内的爸风险费令分期直接工程显费碍a+b+c+仓d号A峰a聋b起c辱d士分项管理费添A师×吼费率六A冒1器分项利润令(室A+A车1崖)首×鞠利润率踩A帆2晃分项综合单价何A+A形1附+A凳2瞎H天建宋辛兴叼裳以人工费为基搏础综合单价组寿成昏表段绞妖幼惭表峡4-3站项尸扣游目昆计算式里合价琴其仪咱妄中莲人工费努材料费粗机械费昼一定范围内的唉风险费恳辅材多主材方分期直接工程隐费培a+b+c+陈d鸟A跃a虏b甘c往d趣分项管理费划A彻×仔费率牲A尾1纹分项利润丝(主A+A亚1臣)全×席利润率赏A剩2俊分项综合单价求A+A茶1撤+A珍2果H揉宝动条断棚下以人工侮费爷+奖机械费为基础夏综合单价组成玻表夏普峡信表手4-4提项馒沾神目误计算式舌合价怪其章邻踢中请人工费捆材料费膨机械费仗一定范围内的即风险费赤辅材醉主材失分期直接工程厚费汉a+b+b+瓣c+d毒A询a龙b窃1呆b离2狱c闯d朗分项管理费接（刻a+专c湾）溜×绪费率供A杯1谋分项利润耐（第a+细c制）畅×松利润率贞A炸2独分项综合单价炭A+A峡1汽+A晨2岭H染4.1.4茶途招标文件中的搜工程量清单标码明的工程量是江投标人投标报羞价的共同基础转，竣工结算的扭工程量按发、纳承包双方在合返同中的约定应文予计量且实际消完成的工程量停确定。发承包都双方在合同中让约定工程量的道计量不得违背区本规拾则改3.1.愉2天条规定。涨4.1.5饭献措施项目清单吩计价应根据拟恢建工程的施工棚组织设计或施龄工方案，可以利计算工程量且欣招标文件按分恳项工程量清单个方式编制清单恭的措施项目，刑应按分部分项荣工程量清单的何方式采用综合怪单价计价；其剥余的措施项目喘可莫以殃“圆项适”示为单位的方式夸讲价，应包括恩除规费、税金伍外的全部费用仓。越4.1.6痰裕措施项目清单劣中的安全文明暂施工措施费为钥不可竞争费，拥应按照本规则暂的计价程序和软省建设主管部馒门发布的费率姻，参照规费计毕价基数计取。皂4.1.7袜异吵其他项目清单包应根据工程特茎点和本规则铃第送4.2.粮6熟、数4.3.柴6吼、右4.8.告6慰条的规定计价笋。沃4.1.8绸福纠招标人在工程旋量清单中提供篮了材料、设备朗暂估单价的，煮其单价可根据仔省、市工程造锣价管理机构发荒布的工程造价烟住处或参照市境场价格确定，耍并应反映当期滋市场价格实际裂水平。提供专迎业工程暂估价肾的，按有关计倍价依据确定。维4.1.9纵颜材料、设备的浮暂估单价应计汽入分部分项工铜程清单项目的债综合单价内。类4.1.10脾共规费和税金为宪不可竞争费，串应按国家、省虑政府和省级有播关主管部门的笔规定计算。骨4.1.11孙赤采用工程量清睛单计价的工程屋，其工程计价杠风险实行发包寻人、承包人合黑理分担，发包笛人承担工程量蜓清单计量不准屈、不全及设计卖变更引起的工律程量变化风险辜，承包人承担雕合同约定的风倒险内容、幅度缸内自主报价的阁风险。纳4.1.12聋茅发包人、承包险人约定工程计勿价风险应遵循墙以下原则：吵荡成1聪.摩发包人、承包丧人均不得要求红对方承担所有文风险、无限风颜险，也不得变瑞相约定由对方布承担所有风险蚁或无限风险。台2仰.漏主要建筑材料钟、设备因市场没波动导致的风条险，应约定主椒要材料、设备避的种类及其风僚险内容、幅度俭。计约定内的风险文由承包人自主舍报价、自我承东担，约定外的击风险由发包人洪承担。浴3啄.俗法律、法规及纳省级或省级以雅上行政主管部宅门规定的强制蹄性价格调整导揉致的风险，由折发包人承担；吨4愉.的承包人自主控桌制的管理费、侍利润等风险由迫承包人承担。待肚袋以上四款原则躬应由发包人在匆招标文件中明乎确。弱4.1.13腹惠客由发包人承担帖的除工程量变团化以外的风险续费用按差价计絮列。差价不计皂入综合单价，散只计取规费和芒税金。惜4.间2岂招标最高限价椒4.2.1请荣依法必须招标额的工程建设项毒目必须实行工鉴程量清单招标垃，并应编制招绞标最高限价。腾招标最高限价遭超过批准的概慈算时，招标人权应将其报原概系算审批或核准姑部门审核。投安标人的投标报柳价高于招标最身高限价的，其自投标应予以拒名绝。雹4.2.2仿死招标最高限价仰应由具有编制匹能力的招标人卖或受其委托具唯有相应资质的籍工程造价咨询仙人、工程招标险代理人编制。丙4.2.3代瓜挣招标最高限价袭应根据下列依钟据编制：谢首血1温疑本规则；禽阴踪2顷罩建设工程设计嚷文件及相关资苍料；悄凑乖3亿毒招标文件、工堡程量清单及其讨补充通知、答适疑纪要；伶奴快4太始与建设项目相嗽关的标准、规药范等技术资料冲；垃赛夺5沉夸《陕西省建设胜工程消耗量定遗额》、《陕西更省建设工程工临程量清单计价挣费率》及其他扮相关计价依据泳和办法：萝欠勾6认粉省、市工程造事价管理机构发湖布的工程造价肿信息，工程造帖价信息没有发丝布的参照市场瓜价：煎7终岩常规的施工方占案；孕娃俗8商境其他相关资料昨。捷4.2.4眠营分部分项工程哥费应根据招标猎文件中的分部狡分项工程量清权单项目工程量竖及综合单价计族算。计瓶据分部分项工程桌量清单项目的济综合单价应符他合该项目的特引征描述及有关珠要求，并应包泪括招标文件中驾要求投标人承盟担的风险费用吸。互塞赌招标文件提供让了暂估单价的刮材料、设备，总按暂估的单价呼计入综合单价戒。烧4.2.5焦粱措施项目费应侍根据招标文件柳中的措施项目震清单按本规则谋第兰4.1.跳5极、烛4.1.昌6违和朋4.2.脊3院条的规定计价扭。迫4.2.6受愧其他项目费应雷按下列规定计踢价：尘哨永1炼孔暂列金额应根碧据工程特点，策按有关计价规迈定估算；医2致柏暂估价中的专顽业工程金额应雅分不同专业，棕按有关计价规躬定估算；家3蓬泻计日工应根据远工程特点和有阶关计价依据计化算；柳4愧党总承包服务费萍应根据招标文辣件列出的内容重和要求估算。鲁4.2.7怖絮规费和税金应递按本规则巧第精4.1.1肉0偏条的规定计算崇。做4.2.8养始招标最高限价害应在招标时公隆布，并不得上钳调或下浮。公晋布的招标最高妨限价，一般应蔽包括总价及分触部分项工程费仰、措施项目费额、其他项目费咽、规费、税金痕。招标人应将逢招标最高限价恼及有关资料报阔送工程所在地岁工程造价管理思机构备查。烂4.2.9熟门投标人经复核鼻认为招标人公芬布的招标最高鉴限价未按照本金规则的规定进公行编制的，可耕向招标人提出性未按规定编制闯的具体内容，乘并可提出更正遭要求。若招标鸽人不予受理或瑞受理后办理情省况投标人不满隶意的，投标人腾应按招投标监涉督机构规定的菜时限在开标前歪向招投标监督攻机构和工程造罩价管理机构投料诉。臣耳疾招投标监督机系构应会同工程享造价管理机构皮对投标人的投臣诉进行处理，网发现确有错误锻的，应责成招距标人修改。住4.3撒趋投标价持4.3.1式勺除本规则强制纸性规定外，投剪标价由投标人像自主确定，但达不得低于成本勒。况崖仅投标价应由投会标人或受其委执托具有相应资陆质的工程造价默咨询人编制。东4.3.2驱续投标人应按招俗标人提供的工趋程量清单自主祸报价。填写的探项目编码、项蔑目名称、项目留特征、计量单雅位、工程量必诉须与招标人提垒供的一致。宜4.3.3骂悲投标报价应根叨据下列依据编逝制：固1迟点本规则；下2债钞建设工程设计戴文件及相关资呆料；僻3友健招标文件、工毫程量清单及其仪补充通知、答隙疑纪要；画4粪目与建设项目相籍关的标准、规掏范等技术资料术；肾5语端企业定额或参才考《陕西省建燃设工程消耗量肥定额》、《陕季西省建设工程旗工程量清单计挽价费率》及其匹他相关计价依匠据和办法：止6些淋市场价格信息袭或参考省、市距工程造价管理腊机构发布的工并程造价信息；夫7致去施工现场情况脂、工程特点及名拟定的投标施稍工组织设计或捡施工方案：辰8跌省其他相关资料曲。照4.3.4弦彩分部分项工程持费应依据招标辛文件中分部分此项工程量清单篇项目的工程量口及自主确定的恐综合单价计算忽。皂分部分项工程拥量清单项目的蛙综合单价应符退合该项目的特着征描述及有关忌要求，并应包古括招标文件中秧要求食投标人承担的毙风险费用。似招标文件中提马供了暂估单价须的材料、设备膝，按暂估单价茎计入综合单价择。窃招标文件中要越求投标人自主问报价的材料、酿设备单价可按声当期市场价格摘水平适当浮动糕，但不得过低篇（高）于市场盆价格水平。糕4.3.5伐魄女投标人可根据伯工程实际情况降结合施工组织排设计，对招标护人所列的措施垄项目进行增补潮或调整。吃措施项目费应轰根据招标文件冒中的措施项目鹊清单及投标时趁拟定的施工组绒织设计或施工绝方案按本规则陈第饱4.1.5枝前絮条的规定自主势确定。其中安验全文明施工措浙施费按照本规狠则淘第界4.1.期6赞条的规定确定翠。侵秧增补或调整的引措施项目在报璃价单中应单列派并予以说明。河4.3.6纵寸煤其他项目费应母按下列规定报招价：执1导聪暂列金额应按唉招标人在其他第项目清单中列叛出的金额填写销；昆2贱勤专业工程暂估烛价应按招标人揪在其他项目清蛾单中列出的金持额填写；忌3勉宗计日工按招标删人在其他项目棵清单中列出的酒项目和数量，晚自主确定综合这单价并计算计屡日工费用；劳4吊耐总承包服务费织根据招标文件互中列出的内容笛和提出的要求糕自主确定。冶4.3.7痛供劫规费和税金应衡按本规则锐第涉4.1.1晒0洁条的规定确定吧。今4.3.8退糖化投标总价应当臂与分部分项工通程费、措施项缝目费、其他项搅目费和规费、石税金的合计金射额一致。烦投标综合单价宏应与综合单价悦分析表相一致斑，进入综合单榴价的材料单价愈应竟与壳“社主要材料数量鞭及价格牛表抗”围中的单价一致泼。渴4.4体式工程合同价款疯的约定榜4.4.1茫鞭领实行招标的工妙程合同价款应夜在中标通知书竟发出之日卖起涝3泉0猴天内，由发、枝承包双方依据斗中标总价和综雷合单价在合同诵中约定。宾不实行招标的络工程合同价款纲，发、承包人万按双方认可的储工程价款在合市同中约定。盈4.4.2服扬森实行招标的工德程，合同约定疮不得违背招、誓投标文件中关咬于工期、造价看、质量等方面谎的实质性内容狠。蹦招标文件与中捷标人投标文件驶不一致的地方进，以投标文件减为准。稳4.4.3伙组阔实行工程量清骄单计价的工程烧，应采用总价胀与综合单价相您结合以综合单肃价为准的合同占形式。票4.4.4鹅蚀尊发、承包双方安应在合同条款淋中对下列事项纸进行约定：聚1摸班工程合同价款皮（包括总价和内工程量清单综旬合单价）；悼2口敌预付工程款的给数额、支付时掘间及抵扣方式缴；兽3记更工程计量与支王付工程进度款椒的方式、数额蹲及时间；管4醉广工程价款的调名整因素、方法夏、程序、支付桃及时间；原5坑形索赔与现场签螺证的程序、金抽额确认与支付巴时间；匪6府贝承担风险的内少容、幅度以及渗超出约定内容跨、幅度的调整社办法；生7袭族工程竣工价款胞结算编制与核报对、支付及时限间；快8尘企工程质量保证掉（保修）金的番数额、预扣方蔬式及时间；延9阁孝安全文明施工鲜措施费用的支禾付时间及使用申情况监督办法胞；鼻10浊食施工工期提前忙或延后的奖惩央办法；压11责劈与履行合同、轻支付价款相关欺的担保事项；谁12航渗发生工程价款稿争议的解决方亏法及时间；算13昨鼓与履行合同、北支付价款有关哀的其他事项等推。纹4.4.5跪狱炸发包人应当自撑合同签订之日形起狡3梨0酷日内按规定将屡合同副本报项岂目所在地县级的以上建设主管汉部门或其委托才的机构备案。真4.5械裳工程计量与价径款支付净4.5.1窝袜夜发包人应按照违合同约定支付掩工程预付款。萌支付的工程预桨付款，按照合丝同约定在工程杏进度款中抵扣篇。命4.5.2过由叮发包人支付工更程进度款，应仓按照合同约定购计量和支付，塌支付周期同计捉量周期。解4.5.3段脾绿工程计量时，没若发现工程量玩清单中出现漏睬项、工程量计革算偏差，以及哄工程变更引起污工程量的增减训，应按承包人柿在履行合同义谋务过程中实际蓝完成的工程量田计算。席4.5.4奴暖岗承包人应按照革合同约定，向嫩发包人递交已梯完工程量报告宝。发包人应在秆接到报告后按锋合同约定进行吴核对。律4.5.5迷家蚂承包人应在每头个付款周期末侮，向发包人递驴交进度款支付辈申请，并附相诉应的证明文件苏。除合同另有站约定外，进度厚款支付申请应伪包括下列内容瓜：虎1差绪本周期己完成戒工程的价款；易2惧高累计已完成的险工程价款；铲3姓锁累计已支付的哑工程价款；恋4挎经本周期已完成冤计日工金额；眨5垄锣应增加和扣减贼的变更金额；杆6蹈纳应增加和扣减瓜的索赔金额：狡7餐蹦应抵扣的工程由预付款；誓8谢吊应抵扣的发包琴人供应的材料确、设备的金额躁；拍9滚管根据合同应增妄加和扣减的其钥他金额；悄10萝章本付款周期实鼠际应支付的工虾程价款。滥4.5.6波为玩发包人在收到晒承包人递交的俭工程进度款支碍付申请及相应愚的证明文件后昌，发包人应在脆合同约定时间庭内核对和支付找工程进度款。岭4.5.7珠女抬发包人未在合倡同约定时间内易支付工程进度样款，承包人应零及时向发包人骄发出要求付款眼通知，发包人跃收到承包人通体知后仍不按要撞求付款，可与蛋承包人协商签督订延期付款协序议，经承包人仇同意后延期支接付。协议应明咏确延期支付的还时间和从要求案付款通知送达给之日起按同期邻银行贷款利率穷计算应付款的斯利息。绪4.5.8留恋油发包人不按合栗同约定支付工信程进度款，双殖方又未达成延渴期付款协议，向导致施工无法沉进行时，承包压人可停止施工疼，由发包人承借担违约责任。大4.6侨烦索赔与现场签傅证挤4.6.1毛量休合同一方向另透一方提出索赔泻时，应有正当睡的索赔理由和烛有效证据，并腐应符合合同的笋相关约定。按4.6.2蛾郊芦若承包人认为晌非承包人原因今发生的事件造收成了承包人的眯经济损失，承饭包人应在确认挤该事件发生后这按合同约定向方发包人发出索点赔通知。文发包人在收到喝承包人发出的厉索赔通知后并龙在合同约定时肆间内，未向承固包人作出答复私，视为该项索申赔已经认可。榨4.6.3叫甜笔承包人索赔按缴下列程序处理演：肥1共重承包人在合同器约定的时间内专向发包人递交弄费用索赔意向秒通知书；固2篇驱发包人指定专按人收集与索赔拐有关的资料；率3钻虫承包人在合同乏约定的时间内插向发包人递交统费用索赔申请膜表；洁4变还发包人指定的衔专人初步审查只费用索赔申请琴表，符合本规匀则第透4.6.1捞条规定的条件贴时予以受理；誉5利恐发包人指定的寒专人进行费用野索赔核对，经雁造价工程师复字核索赔金额后痒，与承包人协袍商确定并由发本包人批准；腥6伶伟发包人指定的嗓专人应在合同轮约定的时间内晃签署费用索赔镜审批表，或发山出要求承包人惰提交有关索赔腾的进一步详细闲资料的通知，辰待收到承包人吐提交的详细资笛料后，按本条腰第丹4剩、骑5孔款的程序进行惯。繁4.6.4眯腥尝若承包人的费敲用索赔与工程蓝延期索赔要求迈相关联时，发企包人在作出费严用索赔的批准部决定时，应结的合工程延期的暂批准，综合作颤出费用索赔和躲工程延期的决搂定。推4.6.5童挎辱若发包人认为隐由于承包人的悔原因造成额外李损失，发包人唐应在确认引起尼索赔的事件后亏，按合同约定壶参刮照暗4.6.于3销条规定的程序锈向承包人索赔限。祝宴沿承包人在收到驼发包人索赔通薄知后并在合同未约定时间内，概未向发包人作再出答复，视为钓该项索赔已经表认可。音4.6.6胀乔石承包人应发包宪人要求完成合负同以外的零星赢工作或非承包阿人责任事件发撤生时，承包人该应按合同约定虏及时向发包人径提出现场签证与。莫4.6.7尝藏劣发、承包双方岁确认的索赔与筹现场签证费用鼠与工程进度款导同期支付。困4.车7辅工程价款调整膨4.7.1歉强鲜招标工程以投逆标截止日祸前漠2宜8揪天，非招标工果程以合同签订汽前坟2婚8臭天为基准日。捉其后国家的法脾律、法规、规批章和政策发生逐变化影响工程供造价的，应按滋省建设主管部岩门或其授权的圾省工程造价管都理机构发布的美规定调整合同迁价款。猛4.7.2刷佛汉若施工中出现到施工图纸与工附程量清单项目糊特征描述不符字的，由承包人弦按新的项目特快征提出综合单番价，发包人确产认。脏4.7.3勤馒场因分部分项工佛程量清单漏项徒或非承包人原爽因的工程变更负，造成增加新耕的工程量清单雀项目，其对应晚的综合单价按等下列方法确定酬：堵1芽停合同中已有适言用的综合单价帽，按合同中已伙有的综合单价虚确定；合2电之合同中有类似充的综合单价，同参照类似的综疼合单价确定；般3概踏合同中没有适浮用或类似的综角合单价，由承谷包人提出综合摊单价，发包人元确认。忆4.7.4银驴团承包人中标的敢措施项目费为膛合同价款的组六成部分，一般农不作调整。但罢出现下列情况障时可作调整：渠1毛贫发包人更改已右审定的施工方俊案（修正错误黑除外），引起缸措施项目费用量增加时予以增驼加，减少时不腿予减少。裙2回店由于工程量变候化引起措施项菊目费用增加时脑予以增加，减袋少时予以减少白。贯幸洗上述两类情况削发生时，承包敢人原中标价以扭综合单价计算造的措施项目按结本规则晶4.7.3与条办理；承包警人原中标价以默系数计算的措盼施项目，按原镰中标系数计算国。扛4.7.5遭肝如因非承包人原堪因引起的工程六量增减，发、染承包双方应在侧合同中约定调烧整综合单价的巩工程量增减幅共度。蝶在合同约定幅阻度以内的，应贼执行原有的综赶合单价；在合驼同约定幅度以皇外的，其综合器单价由承包人宇提出、发包人洗确认。颠4.7.6捕很间若施工期内材塔料、设备市场抚价格波动超出捞合同约定幅度胸时，其超出部缘分应按差价调酱整工程价款：呆合同没有约定梦或约定不明确雄的，其合同约挎定价与实际价歌格之间的全部桐差价由发包人停承担。钻4.7.7盼歇尺因不可抗力事观件导致的费用掌，发、承包双础方应按以下原暂则分别承担并笋调整工程价款丰。格1远弄工程本身的损客害、因工程损移害导致第三方秆人员伤亡和财芦产损失以及运碑至施工场地用汗于施工的材料辈和待安装的设永备的损害，由核发包人承担；撇2到凉发包人、承包非人人员伤亡由暖其所在单位负毯责，并承担相遍应费用；臂3屋砖承包人的施工遮机械设备损坏竖及停工损失，辟由承包人承担超；椒4害叹停工期间，承拔包人应发包人顽要求留在施工蓬场地的必要的金管理人员及保貌卫人员的费用制，由发包人承弯担：振5底激工程所需清理常、修复费用，括由发包人承担队。脊4.7.8抬庆圣工程价款调整雀报告应由受益悬方在合同约定艘时间内向合同蛇的另一方提出骆，经对方确认括后调整合同价悠款。受益方未澡在合同约定时期间内提出工程帮价款调整报告绿的，视为不涉岸及合同价款的箱调整。代岁祸收到工程价款坐调整报告的一部方应在合同约转定时间内确认仰或提出协商意厦见，否则，视才为工程价款调移整报告已经确跪认。召4.7.9袭捎脉经发、承包双板方确定调整的侍工程价款，作膊为追加（减）兼合同价款与工阶程进度款同期完支付。烧4.派8抄竣工结算圆4.8.1客肺秧工程完工后，恩发、承包双方岂应在合同约定御时间内办理工峡程竣工结算。脆4.8.2焰丰合工程竣工结算寺由承包人或受门其委托具有相遗应资质的工程椅造价咨询人编饲制，由发包人坐或受其委托具就有相应资质的锅工程造价咨询馆人核对。茅4.8.3贝予岭工程竣工结算网应依据：钻1钻购本规则；宾2阁胳施工合同；忌3味衣投标文件；仁4阳矿招标文件；罚5钳刮工程竣工图纸润及资料；窄6艇狗双方确认的工骄程量；莲7怠崭双方确认追加姨（减）的工程磨价款；范8丰晨双方确认的索那赔、现场签证趟事项及价款；匪9仗柄其他依据。涉4.8.4蚀甲集分部分项工程枯费应依据双方咽确认的工程量毛、合同约定的四综合单价和按后规定应计列的闷差价计算：如立综合单价发生魔调整的，以发漆、承包双方确乡认调整的综合疗单价计算。催发包人提供了薯暂估单价的材枝料、设备，若界依法必须招标轻的，由发包人耻和承包人共同风通过招标确定欠其单价，若不慈属于依法必须税招标的，由发昌包人和承包人侧协商确定其单旱价的材料、设醒备单价与暂估烈单价的差额以劣差价方式调整声总价。必4.8.5柳钞恳措施项目费应软依据合同约定货的项目和金额哄计算；如发生礼调整的，粒其中安全文明我施工费应按本布规则第寨4.1.6逝条的规定计算流。粘4.8.6蛾蚂窃其他项目费用驶应按下列规定侮计算：仁1远赚计日工应按发设包人实际签证缓确认的事项和炭金额计算；睁发包人和承包造人通过招标或盛协商确定以发啦、承包双方确乌认调整的金额蕉计算，酬2页烫发包人提供暂姻估价的专业工陆程结算按发包成人、承包人与铃专业分包人依唯据有关计价规载定最终确认的独价格计算；锻3曲除总承包服务费纲应依据合同约剖定金额计算，望如发生调整的房，以发、承包蜓双方确认调整索的金额计算；荡4应何索赔费用应依炊据发、承包双杆方确认的索赔查事项和金额计魔算；膛5踢炒现场签证费用泪应依据发、承恢包双方签证资胶料确认的金额迈计算；稳6连证暂列金额应减腾去工程价款调巨整与索赔、现接场签证金额计耗算，如有余额豆归发包人。俗4.8.7效放是规费和税金应盆按本规则变第你4.1.1俯0圆条的规定计算坑。伙4.8.8培择茧承包人应在合行同约定时间内冷编制完成竣工吨结算书，并在积提交竣工验收联报告的同时递绕交给发包人。搏宾疗承包人未在合踏同约定时间内名递交竣工结算决书，经发包人滋催促后仍未提狼供或没有明确研答复的，发包够人可以根据已式有资料办理结锻算。撑4.8.9鼠躁棵发包人在收到拿承包人递交的丽竣工结算书后石，应按合同约教定时间核对。于北缺同一工程竣工统结算核对完成荷，发、承包双疤方签字确认后闷，发包人不得臂要求承包人与肾另一个或多个次工程造价咨询谢人重复核对竣缝工结算，承包滤人也不得要求杜发包人重复核谅对竣工结算。南4.8.10乳浮勺发包人收到承恼包人递交的竣仪工结算书后，跃在合同约定时割间内，不核对鸣竣工结算或未括提出核对意见词的，视为承包拌人递交的竣工绑结算书已经认脑可，发包人应伍向承包人支付遣工程结算价款闪。袭珍腾承包人在接到许发包人提出的咳核对意见后，荒在合同约定时俱间内，不确认艇也未提出异议投的，视为发包菠人提出的核对复意见已经认可粘，竣工结算办挡理完毕。俯4.8.11拨钓航发包人应对承悼包人递交的竣而工结算书予以厉签收，拒不签铃收的，承包人里可以不交付竣处工工程。脏糕筒承包人未在合禾同约定时间内夺递交竣工结算去书的，发包人恼要求交付竣工殖工程，承包人侍应当交付。口4.8.12沾页轧竣工结算办理齐完毕，发包人恨应将竣工结算认书报送工程所矮在地工程造价驱管理机构备案框。经备案的竣输工结算书作为吉工程竣工验收扬备案的必备文达件。动4.8.13边丘隐竣工结算办理殿完毕，发包人跪应根据确认的轻竣工结算书在哪合同约定时间砌内向承包人支断付工程竣工结宾算价款。池4.8.14另萍发包人支付工别程竣工结算价款款，应按含同支约定预留质量侨保证（保修）雕金，并应在质哲量缺陷责任期尿结束后向承包伶人返还剩余的坏金额，不得超谊出合同约定的岭数额预留质量咳保证（保修）寄金，不得超出捷合同约定的时群间扣留剩余的巩金额。圆4.8.15陵发包人未在合择同约定时间内蜂向承包人支付植工程结算价款熟的，承包人可贴催告发包人支帐付结算价款。绿如达成延期支四付协议的，发跃包人应按同期曲银行同类贷款赚利率支付拖欠泄工程价款的利傲息。如未达成户延期支付协议附，承包人可以戏与发包人协商炎将该工程折价柱，或申请人民惧法院将该工程小依法拍卖，承见包人享有就该往工程折价或者欲拍卖的价款优头先受偿的权利轰。徐4.9常查工程计价争议禾处理抵4.9.1婶稀弦在工程计价中黑，对工程造价执计价依据、办伏法以及相关政桨策规定发生争楚议事项的，由粱工程造价管理陵机构负责解释找。傅4.9.2由认围发包人以对工锣程质量有异议净，拒绝办理工序程竣工结算的尿，已竣工验收对或已竣工未验吐收但实际投入夸使用的工程，晚其质量争议按贸该工程保修合骂同执行，竣工瓶结算按合同约吃定办理；已竣桥工未验收且未班实际投入使用悲的工程以及停龙工、停建工程街的质量争议，绞双方应就有争嫂议的部分委托供有资质的检测匹鉴定机构进行肥检测，根据检风测结果确定解咏决方案，或按栽工程质量监督航机构的处理决颠定执行后办理恒竣工结算，无嗽争议部分的竣洲工结算按合同礼约定办理。腰发包人不得因厚分部分项工程辉局部工程质量昼争议而拒不办逼理整个工程的造竣工结算。画4.9.3丙之剃发、承包双方部发生工程造价然合同纠纷时，都应通过下列办枣法解决：花1幕广由双方当事人月协商解决；坝2专爱提请工程造价继管理机构进行敌调解；消3叶妥按合同约定向狭仲裁机构申请就仲裁或向人民炒法院起诉。盯4.9.4沈在合同纠纷案远件处理中，需婆作工程造价鉴款定的，应委托责具有相应资质棕的工程造价咨胆询人进行。

体5吉工程量清单计揉价表格掘5.1叠阿计价表格组成爪5.1.1再贼刊封面：肺1材黎工程量清单浅2挤刃工程量清单计夫价表吊5.1.2捎根守总说明蜻5.1.3低健题工程量清单表熟：叼1援续分部分项工程西量清单（包括拉：甲供材料、吹设备数量及单抄价明细表，材蓝料、设备暂估拔单价明细表）侨2贤讨措施项目清单则3松售其他项目清单缎1纯）牵桶暂列金额明细景表咐2输）越贱专业工程暂估希价明细表毯丛3袋）躬垒计日工表和4瞧）仇症总承包服务项会目表您4锡狐规费、税金项巡目清单摔5.1.4漂透是工程量清单计羡价表：览1车斥招标最高限价肯2询吩投标总价纽3钩含竣工结算总价仔4湿润工程项目总造怕价表勉5趋腾单项工程造价欧汇总表漏6言验单位工程造价仅汇总表遵7康茄分部分项工程符量清单计价表深8堡沾措施项目清单趟计价表垦9浩的其他项目清单品计价表例丘1取）惹摆计日工计价表脂抱2堵）宣渠总承包服务费君计价表介10边津规费、税金项苹目清单计价表始11押震工程量清单综燥合单价分析表质12赠宾主要材料价格漂表冒13间盗主要材料、设副备差价表温14清茫索赔与现场签撕证计价汇总表否15灶工费用索赔申请午（核准）表球16络载现场签证表何5.1.5竟端液工程款支付申列请（核准）表

像符聪任暑痛岸港线炊悬备工程演工失蛛程猾仗量尚皱清刻错单符招算土标掀问人：卵始趴路帐其破选（单位盖章）法定代表人陵或其授权人：鞋途桐部塌范翻（签字或盖章霞）汽工程造价咨询仗人龙或招标召代溜理拍人烦：页嗽乏拦膀爷固郊（单位盖章）法定代表人僵或其授权人：甜近磨疤放毁踏（签字或盖章庆）仍编侵街制臂砖人：攻妄丽王唐怜（造价人员签自字盖专用章）罪复叼店核状零人：绵夸蕉俗妨迹（造价人员签搞字盖专用章）梅编制时间：始芹年票据月难体日阻复核时间：怀屠年迅春月损然日

总说明竿工程名络称绿骑其喜掠粥俊谢专捎业滥莫封拆屯第租电苹页汗共磁粘稀页白横天垃瓶扶费抵详览绣扫络束疮

寸分部分项工程示量清单友工程名称孕：粱绝精蝴插橡闸园吩宪专炼业姑陕惊猜拆摸第蓝拨丝页串共旺芹坐页连序号吹项目编码讯项目名称繁计量单位朋工程数量措施项目清单昼工程名敬称平汁：掉执满恳兽味角睁缝闹专吨业形洲科拌第野顾煎页品共疮僚勒页梦序号绸项浮厉目叨拾名摧缝称率计量单位题工程数量裙注：安全文明茎施工措施费为豪不可竞争费用疲，应按规定丘在存“茫规费、税金项袜目清单计价范表今”启计算至。

其他项目清单泼工程名称荣：欧堂拾腔巾嫁扮杠艇荷专掏业正仅霸魔第币万日页市共停传温页滔序号着项疲寇目唯获名锦炎称万计量单位睁工程数量睛规费、税金项份日应清单逢工程名称问：榜坑强宿岸苍册陡辜互专犯业烦开庆蚀碧第急寨搂页含共纹奴敢页归序号言项交慈目智廊名保祖称津计量单位较工程数量揉一快规费：聋1鞋社会保障费验1.1隙养老保险限1.2摔失业保险冷1.3忠医疗保险书1.4常工伤保险辈1.5敌残疾人就业保兴险层1.6法女工生育保险福2期住房公积金积3狠危险作业意外蚊伤害保险汇二纱税金判：吗1泻营业税庄2字城市维护建设席税廉3欣教育费附加却.光..衣.腥暂列金额明细训表国工程名称晶：蜡泼脚咐简什袋摘扒液专证业欺职毁泛第匠暖释页纳共睁钢毕页牺序号柱项脚拉目概慎名辣野称益计量单位的暂定金额（元站）酸专业工程暂估羊价明细表待工程名称腐：培借端拥榆粮液躺欺妇专雾业程肃例勿第扇症权页阵共洽支泻页谜序号稳项侵饭目选勉名执驳称警计量单位江暂估单价（元你）计日工表桃工程名称掠：杂缝牲检桶胸成绒著窑专讯业砌谨场斩第萍孝蚁页斧共角译跪页宝序号残项仙状目听毒名炮唐称掏计量单位界暂定工程量兼一乞人工：亏1轿2盼二亏材料：誓1泛2跳3方三遮机械旁：查京1务2斗3被总承包服务项琴目表妙工程名称米：陈巡翻摆纹诉淹厘猎先专捎业间败港者巨第乎悉忌页听共瓦腐不页共序号刷项酿回目迟路名倒爽称完计量单位良工程数量侦1甚发包人发包专东业工程管理服限务费乖2蝶发包人供材料产、设备保管费赵甲供材料、设骤备数量及单价弊明细表胁工程名称参：垫绵宫扬垄握象牧衔弓专粘业哨路青绩第许筑俱页基共秧眯桌页滔序号训材料设备编码扣名称、规格、改型号模单位马数量卵单价（元）幼病础墙材料、设备暂角估单价明细表恐工程名称割：龟割捉梅碗吃劈僵婶读专桑业孝倚贯消第廊爸撒页缓共胸番陪页远序号猫材料设备编码略名称、规格、搁型号匠计量单位迅暂估单价（元构）委轨患定声饭刚堵革喷靠波工程殃工程量清单协计价表知编制单位掉：册脉惊泛帜上抛膏（单位盖章）法定代表人缴或其授权人：炊术辅梦绞词赏（签字或盖章莲）俯编踢伯制颤卖人：闷醒灿哥瞧挂（造价人员签文字盖专用章）状复玩功核禾擦人：畏顽昨精排割（造价人员签原字盖专用章）笛编制时间：洁银年携像月龄始日皱复核时间：撑历年帅肥月章疲日

颂债题辫婆脱惰饺泊下狐得工程招标最高限价唱最高限价（小扩写）霜：意询毙存孝规最高限价祖（大写）面：胶参叼学优竭招矮掉费标贵姥域人：糖兄粥谢燥涂续红签（单位盖章）法定代表人辰或其授权人：殿乎科规仅真纺叼（签字或盖章还）忍工程造价咨询哑人疼或招标代理躺人访：棉想沸牢风葡逝妨（单位盖章）法定代表人浊或其授权人：界优烤细扯挎独沉（签字或盖章货）惭编制课人崖：栽删膝网袄军（造价人员签则字盖专用章）循复核划人州：：待誉浅落恼和（造价人员签寄字盖专用章）兵编制时间宰：冷跟洗年灾熔挖月系粒冬日涌复核时间叉：砖貌纸年冈凑惕月小催址日

前布证死拨满杏贪丢欺躁归工程粒投剧赤标处榴总泼驻价般投标总价（小斑写）版：陪牲丈练菊扯最高限价木（大写）迷：工鹊钱剥井页投战淹雨标或孔喇人：庸额裕幅窃疑绘劝（单位盖章）法定代表人螺或其授权人：桨批盒施畜哭郊烫（签字或盖章掩）泛编制恢人摆：收泊协也峰顶剖门（造价人员签写字盖专用章）娃编制时间锯：隶瓦透年检肚研月瑞漏朴日

梳勇社顷述萍爸锻圆她算洋工程竣工结算总价神中标价（小写端）远：仇许性披善吼中标价妄（大写）寄：柿炼京桌笔讨结算价（小写咸）：声泰晌眠区军中标价奖（大写）叙：五弄治炎底陵发浇慢漏包松钥猾人：捉律鹊页夫县埋覆（单位盖章）法定代表人牧或其授权人：尝镰检惜驳挠好杂（签字或盖章团）享承分猛坝包踪炒泄人：鸟什碧工胶确子坑（单位盖章）法定代表人役或其授权人：凑碍全闻躲占葬不（签字或盖章姜）荷工诉挺程驰未造馋中价挡咨豪第权询洗富识人：莫禽熊第窗蔽润搂（单位盖章）法定代表人则或其授权人：为疏桐模磁得惑今（签字或盖章先）轧编制括人迫：它僻新赞由潜败（造价人员签认字盖专用章）弓复核竟人浆：堆套保瞎兄智姨（造价人员签百字盖专用章）蓄编制时间鹅：字扇欣年得该刃月弱烈枝日乡核对时间垂：钩或元年起撑拖月俩搬耽日

家工程项目总造黄价表铲工程名称够：呈冒蝴泼侨友仆宗该第仿覆衬页膝共脊膨香页岂序号备单项工程名称贷造冲智缎价（元）齐合陈耽仙计冻掠限大技罚脆写：返单项工程造价针汇总表怜工程名称兄：挺迷涉却絮预甜示族第免亏务页盆共吗感卵页接序号切单项工程名称技造辣跑汽价（元）请合汪奇理计阴单位工程造价男汇总表臣工程名称羡：翁婆市更颂初抬盼岭第兄品既页倘共卵垮益页互序号患单项工程名称歼造样庭梦价（元）丘1君分部分项工程锤费邀2直措施项目费吗3斜其他项目费秤4窗规秤客坛费料5养税萄限它金编合通叹荡计定分部分项工程酬量清单计价表近工程名称缠：遭俯墨洪破湾候忆耐武专乓业牙组绪第屿问图页匙共昌降售页举序号低项目编码赛项目名称梨计量单位待工程数量命金面饶阁额（元）签综合单价府合周烈惑价若本页合计津合慧累朴计衫措施项目清单盗计价表衣工程名称仿：澡朵政瘦拉茂制财捎史专坟业思湖屋第影透滤页殿共扫租月页驳序号次项聋愉目晃鱼名哥通称医计量单位事工程数量誓金细旱州额（元）鱼综合单价伴合固候屋价吊合扶途普计摘其他项目清单咱计价表亩工程名称乡：惯刻恐饿堪观诚浊摇艺专捎业拢弟倦第价筑俭页呆共危君见页尊序号耕项乐崖目私吵名装悦称傅计量单位勉工程数量震金各购屋额（元）睬综合单价码合销跳或价畜合异圾言计计日工计价表妖工程名称晶：熔沙厘孔被茄妙椒规槐专鹰业旅织毁第毒艳猾页默共逐忧套页具编号孕项垫揪目崇隙名霸排称誓单位务暂定数量斯金凑蛋总额（元）唇综合单价葡合此竖挡价季一毫人工锯1祝2专人竭闲工云服费习情小监攻计桨二弓材料是1盏2每3概4毕材尽料料彻疼费京委小掌肤计素三汪机械帜1盟2夸3欧4心机寇德械听棵费夸眨小境蛮计很总行胸们计郑总承包服务费竖计价表该工程名称主：剥槐爸轨驶缓认枪愧嫁专影业获丰子第伤号唉页洁共贡慰专页圾序号霜项屠钳目灯无名际第称露计量单位杰工程数量单金起辛里额（元）铁综合单价泻合宾兰荣价遗1汁发包人发包专短业工程管理服继务费霸2秘发包人供应材映料、设备保管细费陆合奉化隶计尾规费、税金项要目清单计价表衔工程名称普：限肯观社疏渣给羡昆坑专毙业喝哲老第藏喊枣页庸共沉卧嘉页个序号刘项住伴目承丙名师鸟称希计量单位彼工程数量严金都就咏额（元）搬综合单价君合国登批价瞎一线规费：抛1牧社会保障费蛮1.1表养老保险秩1.2阿失业保险原1.3崭医疗保险翻1.4林工伤保险缩1.5中残疾人就业保探险求1.6妄女工生育保险姓2若住房公积金羊3窝危险作业意外安伤害保险咬规费合计尘二拔安全文明施工询措施费烂安全文明施工激措施费合计搜三壶税金：佣1趁营业税巧2忠城市维护建设渠税盟3雅教育费附加减税金合计挂工程量清单综泄合单价分析表番工程名称纵：卡颂研浓身棚薪棉理忘愚专清业械苏屠第既蜘馆页铃共锹烫很页表序号屠项目编码筐项目名称黎单位展组价背依据陶综蹲恨合毕诚单介迎价（元）必其旬度惠中边合计撤人工费占材料费鞋机械费史风枝脉险测管理费劫利荐尸润猴主要材料价格匹表视工程名称值：耕黎街匠扬牵今蛾谣弯专允业迈惰诉第辞俱叮页暗共记扮销页含序号好材料编码价材料名称、规拨格、型号挑单位带数量奶单价（元）哲备注部主要材料、设所备差价表宽工程名称建：岔撇羞裕瞧燥巩积昌兼专苗业幼嫁耻第闪妻始页程共慧灯班页使序号苏材料编码弓名称、规格、众型号雷单位凭数量溜单价（元）遍合价骤（元）葬合同价群确认价趴差价低注本：工1色.飘此表为工程结华算时计算材料宗差价用表。哀2材.猎差价应考虑合蛛同约定的内容宇、幅度。

慢索赔与现场签经证计价汇总表虹工程名称烧：炸送吐版削斯欺挨薪梯专阁业揭街笼第绩漂漫页镇共暑注骨页员序号席签证及索赔项廉目名称园计量单位管数量梨单价（元）棍合价（元）录索赔及签证依锐据够本页小计姑—葬合氏飞涨计折—鲜注：签证及索瓶赔依据是指经胜双方认可的签务证单和索赔依肌据的编号。酷费用索赔申请浊（核准）表教工程名称务：忍浩闭码辆溪哪范飘专业魂：驻俘风黄乐扫编号：瓜致：秋铅都违遮趣蜂喘骡陷壳费欣（发包人全称筑）街根据施工合同嚼条款第饶黑条的约定，由阅于年附祥原因，我方要凑求索赔金束额由(班小佩写衡)器司弹元，隆(他大努写赔)掉花秧历授元，请予核准党。高附膜：如1.运律费用索赔的详蹲细理由和依据尿；左2.反祝索赔金额的计剧算；猫3.涉卷证明材料；辈承包刮人贺(街章尘)织承包人代表平乒展创始烂年咽耐稳月篮狐精日闲复核意见：穴根据施工合同相条款第芬盯棍条的约定，你锐方厌提出的费用索亿赔申请经复核把；孙□婆不同意此项索霉赔，具体意见遵见附件。耳□泊同意此项索赔省，索赔金额的层计算，由造价比工贯程师复核。推监理工程师歉奖舌年砍迎杨月召孔雷日贞复核意见：撑根据施工合同属条款第式卷歇条的约定，你幼方避提出的费用索耍赔申请经复核熊，索赔金额因为素(伴小冬写原)滨榜地顷元竹，商(忌大托写久)似廉朝阅元。志造价工程师边闭堡载尚忙业态年旦骗鞭月搬绳曾日不审核意见：确□槽不同意此项索肌赔。竖□占同意此项索赔炒，与本期进度断款同期支付。傅发包马人早(君章斧)南援承包人代表足列债醋良链年驻路虹月偷匹您日究注线：幕1.息膏在选择栏中愧的沸“□碧”供内作标蓬识何“√艺”怕。旧2.裳口本表一式四份妹，由承包人填羞报，发包人、滨监理人、造价闯咨询人、承包道人各存一份。

初现妖善场途宾签片疫证锹卖表古工程名称论：滩斥苍鬼宰唐棒欲役专业悦：盆哀箱泊晴疮编号：誉施工部件灵日期甚致：博羞穴蚀念骄纪素饭妨赴等野（发包人全称堂）亭根据柜坏化(埋指令人姓室名犁)晨钞年桑宿肌月各厦雄日的口头指令重或你方虫着岂(枕或监理瑞人势)战努年冬熊止月颠崭厚日脸的书面通知，毙我方要求完成巧此项工作应以队付价款金额痛为扩(遵小破写卸)辰府如元箱，桂(燃大桐写枣)鞠训温称元，豪请予核准。兵附山：衡1.搂已签订事由及原显因；用2.尺佳附图及计算式种；仅承包逃人丽(锋章有)截承包人代表铸谜房梁辽魔年垮畅融月批级毯日渔复核意见：断你方提出的此虫项签证申请经壁复核：仔□呼不同意此项签堆证，具体意见雅见附件。斜□挽同意此项签证购，签证金额的坏计算，由造价仗工程师复核。汉监理工程师改尘唇竹年利厉申月威果捷日厨复核意见：茄□宽此项签证按承鬼包人中标的计偿日工单价计算闻，孕金额另为柜(持小窃写醋)曲姻元也，饰(蔬大轧写爹)卡独煎辨元。弱□析此项签证因无沙计日工单价，隆金额抹为杯(订小尊写徒)亡拒描元胀，置(终大墓写膛)谷暴鞭脖元。肾造价工程师扑艘弱用油辆惩焦年烂过青月喝读铲日罢审核意见：成□容不同意此项签魔证。墨□到同意此项签证瞎，价款与本期断进度款同期支声付。扇发包疯人没(唇章惧)持盟承包人代表浪勾尘巡颠蝴年浩息晨月琴家立日间注崭：储1.粗立在选择栏中术的钱“□次”尾内作标却识恒“√挡”迹。窗2.定这本表一式四份劫，由承包人在常收到发包爬人吴(桑监理武人苗)夫的口头或书面打通知后填写，头发包人、监理座人、造价咨询洞人、承包人各档存一份。

妹工程款支付申梯请（核准）表过工程名称尺：保之挥愿法垫果苍种专业灾：隐概纵盈览轨编号：享致：悠个角糟穿欲锡善江督献财杂（发包人全称墙）璃我方于春妖阔至伪搭碍期间已完成了乘不抚工作，根据施蔑工合同的约定条，现申请支付父本期的工程款浙额普(简小加写披)棚菜市元停，遥(汗大厨写挎)筑染财决个货元，请予核准滨。纱序号撕名梁率到称致金额（元）陕备千早亩注怒1况累计已完成的贯工程价款鼻2笛累计已完成支须付的工程价款岸3率本周期已完成盗的工程价款阳4铃本周期完成的况计日工金额失5管本周期应增加矩和扣减的变更木金额弊6丹本周期应增加挂和扣减的索赔甲金额骡7惠本周期应抵扣胃的预付款概8支本周期应扣减烈的质保金免9慢本周期应增加纱或扣减的其他经金额济10绪本周期实际应葱支付的工程价初款冷承包替人鲁(沙章林)帆承包人代表寇租阵难刃私年银