经典水利水电工程试题2809

经典水利水电工程试题简答题1、[背景资料]某水利工程施工项目，项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF――2000――0208)，与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为280天，协议书中的工期为240天。施工中发生了下列事务：事务一：施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前，发觉某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一样，向设计单位提出变更建议并附变更方案；设计单位审核后认为施工单位的建议正确、方案合理，向施工单位发出了设计修改文件。事务二：在施工过程中，依据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河马路桥基础破裂岩石开挖，但马路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价：(1)混凝土坝A：砂卵石、岩石地基开挖70元/m3；B：基础处理80元/m3；(2)土石坝C：砂卵石、岩石地基开挖50元/m3；D：基础处理60元/m3；事务三：施工单位经监理单位批准后，对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑打算时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验。检测结果表明，基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并担当了相应的施工费用，但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。在事务三中，施工单位的检验费用支付申请和工期索赔是否成立为什么单选题2、企业质量管理的基本任务是()。A．生产出合格的产品(工程)B．确定企业的质量目标，制定企业规划和建立健全企业的质量保证体系C．对质量管理预警就是针对生产过程中存在的质量问题，质量水平提高过程中的不当、错误、失误现象进行预警D．收集有关人的活动信息，进行识别与选择，对人的行为活动进行评价与分析，对人的不良行为进行预警单选题3、依据《平安生产法》第十九条规定，下列属于生产经营单位平安生产管理机构的设置应满意的要求是()。A．矿山、建筑施工单位和危急物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的其他生产经营单位，必需配备专职的平安生产管理人员B．矿山、建筑施工单位和危急物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的其他生产经营单位，可以设置也可以不设置平安生产管理机构C．当生产经营单位依据法律规定和本单位实际状况，托付工程技术人员供应平安生产管理服务时，保证平安生产的责任仍由本单位负责D．从业人员在300人以下的生产经营单位，可以配备专职的平安生产管理人员，也可以只配备兼职的平安生产管理人员，还可以只需托付具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员供应平安生产管理服务多选题4、总监理工程师应担当的职责有()等。A．审查承包单位的竣工申请B．参与汇程项目的竣工验收C．主持分项工程验收及隐藏工程验收D．依据监理工作实际状况记录监理日记E．主持整理工程项目的监理资料单选题5、依据《水利工程建设项目招标投标管理规定》，下列招投标行为()是错误的。A．开标由招标人主持，并邀请全部投标人参与B．开标应当按招标文件中确定的时间和地点进行C．招标人在招标文件确定的时间停止接收投标文件，起先开标D．评标委员会应当进行公开评审，公开评审过程、中标候选人的举荐状况以及与评标有关的其他状况。简答题6、案例三[背景材料]某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计实力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施供应设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁依据丙供应的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁依据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发觉工程存在严峻质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行细致勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝担当责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。[问题]本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并分别说明理由。单选题7、我国目前的建设程序与安排经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性改变，下列不属于建设工程管理制度体系的是()。A．项目决策询问评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度单选题8、关于监理机构制度说法正确的是()。A．总监理工程师有权撤换不合格的工程建设分包单位B．项目法人可以擅自下达更改总监理工程师的指令C．总监理工程师在合同赐予监理单位的权限范围内，全面负责受托付的监理工作D．总监理工程师无权签认所监理工程项目有关款项的支付凭证单选题9、有些施工企业把施工项目经理责任制曲解成“以包代管”的模式，忽视了技术质量管理的系统限制，失去了企业（）和管理阅历对项目施工安排的指导和支撑作用。A．信誉B．整体技术C．质量体系D．质量目标简答题10、某工程，建设单位托付监理单位担当施工阶段的监理任务，总承包单位依据施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事务：事务1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更便利、质量和平安更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事务2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发觉总承包单位在未向项目监理机构报审危急性较大的预制构件起重吊装专项方案的状况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。事务3：专业监理工程师在现场巡察时，发觉设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。【问题】1.1．针对事务1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。2．依据《建设工程平安生产管理条例》规定，事务2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施3．指出事务2中总监理工程师的做法是否妥当说明理由。4．事务3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工为什么5．就事务3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应担当的责任，说明理由。单选题11、依据《建筑法》的相关规定，下列表述正确的是()。A．分包商经建设单位同意可将承揽的工程再分包B．监理单位可以是建设单位的下属单位C．只要拆迁进度没有完成，就不得申请办理施工许可证D．建设单位不担当因其指定材料供应商引发的损失多选题12、建设(监理)单位质量保证体系中应有()。A．特地的平安管理机构B．相应的质量检查机构C．健全的管理制度D．具备与工程相适应的质量检验、测试仪器设备E．专项质量管理经费单选题13、依据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》，承包人受其自身施工设备和施工实力的限制，要求对原设计进行变更或要求延长工期，这类变更增加的费用和工期延误责任应由()担当。A．发包人B．设计人和承包人共同C．承包人D．发包人与承包人共同简答题14、某建设单位和施工单位依据《建设工程施工合同(示范文件)》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位供应；由于非施工单位缘由造成的工程停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日；总工期为120天；竣工时间提前嘉奖为3000元/天，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度安排如图1所示(单位：天)。施工过程中发生如下事务：事务1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应当支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事务2：建设单位供应的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费，由于建筑材料须要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事务3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；②由于机械租赁单位调度的缘由，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；③由于建设单位负责供应的材料未能按安排到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种状况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事务4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采纳试验方法进行检验，施工单位要求建设单位担当该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。【问题】单选题15、依据《建设工程质量管理条例》的规定，()必需依据工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。A．监理单位B．施工单位C．建设单位D．设计单位单选题16、依据《平安生产法》的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的平安设施，必需与主体工程()。A．同时设计、同时施工B．同时设计、同时施工、同时投入生产C．同时设计、同时施工、同时投入生产和运用D．同时施工、同时投入生产和运用单选题17、依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，下列行为中不肯定由国务院批准的是()。A．省、自治区、直辖市人民政府批准的道路、管线工程和大型基础设施建设项目，涉及农用地转为建设用地的B．国务院批准的建设项目占用土地，涉及农用地转为建设用地的C．为实施土地利用总体规划而将农用地转为建设用地的D．征用基本农田的多选题18、投标人参与工程建设项目施工投标应当具备的条件有______。A．具有独立订立合同的权利B．在最近五年内没有骗取中标和严峻违约及重大工程质量问题C．短暂处于被责令停业的状况D．具有履行合同的实力E．法律、行政法规规定的其他资格条件单选题19、依据《建设工程平安生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应依据法律、法规和（）实施监理，并对建设工程平安生产担当监理责任。A．工程监理合同B．建设工程合同C．设计文件D．工程建设强制性标准多选题20、我国《环境爱护法》中的“三同时”制度是一项具有独创性的环境法律制度，其适用范围包括下列哪些？()A．新建、扩建、改建项目B．技术改造项目C．不会对环境造成污染和破坏的工程建设项目D．确有经济效益的综合利用项目单选题21、违反《注册建立师管理规定》，未取得注册证书和执业印章，担当大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建立师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门赐予警告，责令停止违法活动，并可处以()的罚款。A．1万元以下B．1万元以上3万元以下C．1万元以上5万元以下D．3万元以上5万元以下单选题22、从业人员在300人以上的煤矿，建筑施工单位和危急物品生产、经营单位，应当依据不少于平安生产管理人员()的比例配置注册平安工程师。A．5%B．10%C．15%D．20%单选题23、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的()等。A．保修义务、保修责任和免责条件B．保修内容、保修期限和保修方法C．保修责任、保修条件和保修标准D．保修范围、保修期限和保修责任多选题24、依据《中华人民共和国建筑法》关于建筑工程质量管理的相关规定，任何单位和个人对建筑工程的()都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。A．质量行为B．质量缺陷C．质量事故D．质量标准E．质量监督多选题25、签章文件依据管理程序可分为()。A．报审类B．报告备案类C．报告归档类D．对外履行责任类E．内部管理类多选题26、关于工程造价管理工作要素，下列叙述正确的有()。A．严格合同管理，做好工程索赔价款结算工作B．强化项目法人责任制，落实项目法人对工程造价管理的主体地位，在项目法人组织内建立与造价紧密结合的经济责任制C．专业化、社会化询问(监理)机构要为项目法人主动开展工程造价管理工作供应全过程、全方位的询问服务，遵守职业道德，确保服务质量D．造价管理部门要强化服务意识，强化基础工作(定额、指标、价格、工程量、造价等信息资料)的建设，为建设工程造价的合理确定供应静态的牢靠依据E．完善造价工程师执业资格考试、注册及接着教化制度，促进工程造价管理人员素养和工作水平的提高多选题27、施工单位质量管理工作包括()。A．建立健全质量管理体系，制定质量管理体系文件B．对施工组织设计和质量安排进行审查C．确定过程质量限制点、质量检验标准和方法D．对关键质量点跟踪监控E．加强进场材料、构配件和设备的检验单选题28、企业质量管理的目的是()。A．确定企业的质量目标，制定企业规划和建立、健全企业的质量保证体系B．对质量管理预警就是针对生产过程中存在的质量问题，质量水平提高过程中的不当、错误、失误现象进行预警C．生产出合格的产品(工程)D．质量管理预警系统应当建立在管理信息系统、数据库技术、专家系统技术以及质量平安监控于一体的智能化管理系统之上单选题29、我国《招标投标法》规定，可以不进行招标的项目是()。A．不涉及国家平安的项目B．不涉及国家隐私的项目C．抢险救灾项目D．开发商的商品房建设项目简答题30、某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位供应；由于非施工单位缘由造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/日工；总工期为120天；竣工时间提前嘉奖为3000元/天，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度安排如图7所示(单位：天)。施工过程中发生如下事务。事务一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应当支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事务二：建设单位供应的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料须要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事务三：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；②由于机械租赁单位调度的缘由，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；③由于建设单位负责供应的材料未能按安排到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种状况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事务四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采纳试验方法进行检验，施工单位要求建设单位担当该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。[问题]-----------------------------------------1-答案：检验费用支付申请和工期索赔不成立。由于此事务是承包方施工质量不合格引起的。依据有关规定，由于承包方缘由未能按合同进度安排完成预定工作，承包方应实行赶工措施赶上进度。若实行赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包方除自行担当实行赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包方担当抽样检验的费用；检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包方担当抽样检验的费用。暂无解析2-答案：B暂无解析3-答案：B暂无解析4-答案：A,B,E[解析]本题考查重点是对“项目监理机构各类人员的基本职责”的驾驭。总监理工程师应担当的职责有：①确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；②主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；③审查分包单位的资质，并提出审查看法；④检查和监督监理人员的工作，依据工程项目的进展状况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；⑤主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；⑥审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度安排；⑦审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；⑧审查和处理工程变更；⑨主持或参与工程质量事故的调查；⑩调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；⑾组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；⑿审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；⒀主持整理工程项目的监理资料。因此，本题的正确答案是ABE。5-答案：D暂无解析6-答案： 合同有效性的判定。暂无解析7-答案：A[解析]依据我国有关规定，在工程建设中，应当实行项目法人责任制、工程招标投标制、建设工程监理制、合同管理制等主要制度。这些制度相互关联、相互支持，共同构成了建设工程管理制度体系。8-答案：C[考核要点]本题考核的是其次章第三节工程建设监理制度，监理机构的构成及其制度特征。9-答案：B暂无解析10-答案：[解析]暂无解析11-答案：B本题为综合题。考核的学问点为建筑法中的多项内容。12-答案：B,C暂无解析13-答案：C暂无解析14-答案：[解析]暂无解析15-答案：B暂无解析16-答案：C暂无解析17-答案：C《中华人民共和国土地管理法》第四十四条规定：省、自治区、直辖市人民政府批准的道路、管线工程和大型基础设施建设项目、国务院批准的建设项目占用土地，涉及农用地转为建设用地的，由国务院批准。在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将农用地转为建设用地的，按土地利用年度安排分批次由原批准土地利用总体规划的机关批准。依据第四十五条，征用基本农田由国务院批准。18-答案：A,D,E[解析]《工程建设项目施工招标投标方法》第20条规定了投标人参与工程建设项目施工投标应当具备5个条件：①具有独立订立合同的权利；②具有履行合同的实力，包括专业、技术资格和实力，资金、设备和其他物质设施状况，管理实力，阅历、信誉和相应的从业人员；③没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；④在最近三年内没有骗取中标和严峻违约及重大工程质量问题；⑤法律、行政法规规定的其他资格条件。19-答案：D本题考核的学问点为《建设工程平安生产管理条例》的相关规定。依据《建设工程平安生产管理条