2023年-工程施工协议书

第页2023工程施工协议书工程施工协议书集锦五篇

在不断进步的时代，协议在生活中的运用越来越广泛，协议协调着人与人，人与事之间的关系。协议的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我为大家收集的工程施工协议书5篇，希望能够帮助到大家。

工程施工协议书篇1

甲方：

乙方：

甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项目，双方达成如下协议

一，工程名称；新恩铁路树枝障施工工程。

二，工程地点；内蒙。

三，工程内容及范围；将沙柳枝条载成45公分长以上，将树枝埋入25公分，外漏20公分，方格沙障尺寸统一为1米×1米的菱形方块，详细要求执行甲方技术人员现场看法。的纠纷、延误施工由乙方担当一切责任。

十四，本合同签订之日起生效，工程竣工验收办理完结算手续后付款。

十五，本合同未尽事宜双方可另立协议，并与本合同具有同等的法律效力。

十六，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

签订地点：

甲方签字：身份证号：年月日

乙方签字：身份证号：年月日

工程施工协议书篇2

协议书由____(以下简称“业主〞)为一方，与____(以下简称“监理单位〞)为另一方共同订立。

鉴于业主已托付监理单位为____工程供给监理效劳并已接受了监理单位就此提出的工程建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:

一、本协议书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同〞中通用条件所规定的定义相同。

二、以下文件是本协议书的组成局部，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.马路工程施工监理中标函或托付函

2.马路工程施工监理合同通用条件

3.马路工程施工监理合同专用条件

4.?马路工程施工监理标准?(jtj077-95)

5.马路工程施工监理招、投标文件

6.双方签认的补充或修正文件

7.其它文件

8.附件：

附件a——监理效劳的形式、范围与内容

附件b——业主供给的监理工作条件

附件c——监理效劳的费用与支付

其它附件

三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供给监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理效劳。

五、本协议书经双方签字盖章后，自___年___月__日生效，至___年__月___日终止，在根据监理合同的规定结清监理效劳费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本___份.双方各执___份。

业主：_____(盖章)______监理单位：_____(盖章)

法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

单位地址：单位地址：

：

：：

：：

开户银行：开户银行;

帐号：帐号：

工程施工协议书篇3

甲方〔房主〕：

乙方〔施工方〕：

根据?中华人民共和国经济合同法?和?河南省建筑市场管理条例?的规定，结合家庭装饰工程交易规那么及本工程详细状况，双方达成如下协议：

一、合同主要内容：

1、甲方将自己位于区〔县〕小区〔街道〕楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。

2、工程总造价〔大写〕：

3、其中设计费〔大写〕：

4、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元其次次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三日内5%

5、工程保修期：一年

6、甲方代表：

7、乙方代表：

8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准〔附表一〕。

9、甲方供给主要材料及设备状况详见材料设备表〔附表二〕。

10、工艺做法详见工艺质量说明〔附表三〕。

11、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同、否那么违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并担当因此造成的其它经济损失。

二、嘉奖和违约责任

〔1〕由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰；甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。

〔2〕由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额1‰的.违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，作为嘉奖。

〔3〕甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责并担当损失。

〔4〕未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责并担当损失。

〔5〕未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

〔6〕因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

三、争议或纠纷处理

〔1〕本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或有关部门进行调解。

〔2〕当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

四、其它约定

五、附那么

〔1〕本合同正、副本各贰份，甲方、乙方各执一份。

〔2〕本合同履行完成后自动终止。签字〔章〕生效。

六、附件

〔1〕施工图纸〔含家俱图纸〕或作法说明

〔2〕工程预算书〔附表一〕

〔3〕甲方供给材料、设备清单〔附表二〕

〔4〕工艺及质量说明〔附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准〕

〔5〕设计变更单〔附表四〕

〔6〕工程验收单〔附表五〕

〔7〕工程结算单〔附表六〕

〔8〕工程保修单〔附表七〕

〔9〕其他甲方：

甲方：乙方：

代表人：代理人：

家庭地址：单位地址：

邮政编码：邮政编码：

签章：签章：

：：

年月日年月日

工程施工协议书篇4

发包人〔甲方〕：________________________

承包人〔乙方〕：________________________

双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，就本建设工程施工工程协商一样，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：____________________________

工程地点：____________________________

工程内容：____________________________

二、工程承包范围

承包范围：_____________________面积为准

三、协议工期

开工日期：______年______月______号

坯房竣工日期：______年______月______号〔中途如有下雨一天那么往后推迟一天〕

竣工日期：______年______月______号

协议工期总日历天数：______天

四、工期延误：因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延

1.设计变更和工程量增加；

2.一周内非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；

3.不行抗力自然条件；

五、工程竣工：乙方必需根据协议书约定的竣工日期竣工。因乙方缘由不能根据协议书约定的竣工日期竣工的，乙方担当违约责任。

六、工程质量标准：__________县质量检测局为准。〔不包括材料质量〕

七、协议价款

金额：建筑面积每平方米￥______元×建筑面积的总平方米

工程预支款：￥______万元

竣工日付款：余下总金额的______%

工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题那么结清所欠佘款

八、组成协议的文件

1.本协议协议书

2.标准、标准及有关技术文件

3.图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成局部。

九、乙方向甲方承诺根据协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方那么需刚好供给全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的奢侈那么根据市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需根据甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本协议正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

十三、协议生效

协议订立时间：________年_______月______日

协议订立地点：_________________________________________

本协议双方约定___________________________________后生效。

发包人：〔签名〕_______________

：_________________________

居处：_________________________

承包人：〔签名〕_______________

：_________________________

居处：_________________________

工程施工协议书篇5

发包人〔全称〕：

承包人〔全称〕：

依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原那么，双方就本建设工程施工工程协商一样，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：湖州邦尔骨科医院

工程地点：

工程内容：约4800平方米水电工程

资金来源：自筹、并已到位

二、工程承包范围：

承包范围：本装饰工程施工图纸范围内水电安装〔含消防〕等工程。

三、合同工期

开工日期：20xx年6月8日。

竣工日期：20xx年9月6日。

按单体计算：合同工期总日历天数90天。

四、质量标准

工程质量标准：合格工程。

五、合同价款

按约定的承包方式、承包范围等，采纳固定总价合同：

根据总合同同等比例下降，以中标价下调18%