安装工程施工合同范本

第页共页同范本第一部分专用条款发包人(全称)：承包人(全称)： 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合概况1.1.工程名称： 1.2.工程地点：内 /信息发布系统/视频监控系统/一卡通管理系统/可视对讲系统/梯控联动系统/电子围栏系统/。按发包人提供的图纸完成范围内的工程内容，包含但不限于，具体范围详见附图。 序序单位/职位/职务单位名称/姓名职称/职业资格号1发包人代表——2监理单位——3总监理工程师——4承包人项目经理5承包人商务负责人第页共页序序工程内容XX面积(m)开工时间竣工时间备注号1三、合同价款及支付方式3.1.合同价款暂定/固定金额： (大写)人民币； (小写)￥【具体合同价款组成详见本合同第二册《工程计价信息》第二部分】3.2.进度款支付按每个月进度支付进度款：承包人应在每月2日上报完成工程(包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更)进度款申请表(进度款申请表必须按照本合同第二部分《专项条款及合同附件》附件4)，发包人应在28天审定并支付完毕。款项自发包人账户汇往承包人利要求在工程各阶段完(竣)工检测且验收通过、完(竣)工资料完成移交之日起30天内支付至该第页共页承包人应按国家相关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求施工，工程竣工一次验收五、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序包括：双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件5.3.本合同第二部分《专项条款及合同附件》(除工程清单或报价单)5.4.建设工程施工合同GF-1999-0201的《通用条款》5.5.招标文件(含招标文件补充文件、答疑文件等)条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件第页共页第二册工程计价信息第一部分工程计价条款包人包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工验收、包各项税费。承包人对固定总价/全费用综合包干单价应包含但不限于报建(如有)、人工、主材、辅材、材料损耗、机械、工具、运输、搬运、装卸、二次搬运、垂直运输、采购保管、原材料及设备的检测和测试费、必要脚手架搭拆费、临时设施费、安全文明施工措施费及各类措施费、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴与已完工程保护、与其它专业工程配合、管理费、利按图纸及规范(含政府部门、专业设计师及发包人的特别要求)施工完成的。本合同固定总价/管护、工期内赶工等因素。承包人为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不再另外计取。按国家规定应由承包人缴纳的各种税费已包含在本工程工程质量检验检测及材料检验试验费(含发包人指定品牌材料和发包人供应材料)，由第页共页承包人确认已详细勘察现场并已同意及接受现场的一切现状，发包人不就此项内容增加本合同附件中的固定总价，结算时(包括工程鉴定时)均不予调整。本合同附件中的全费用综合包干单价，除合同约定外，结算时(包括工程鉴定时)均不包范围XXX工程施工图纸所反映的全部内容(详见本合同第二册《工程计价信息》第二部分《工 程计价清单》清单2)及本合同协定的工作内容。3.1.安防工程的结算方式按发包人提供的招标图纸范围内的工程内容及合同约定的工作内容：本工程包干金额为(详见本合同第二册《工程计价信息》第二部分《工程计 价清单》清单1)；3.1.2安防工程的结算方式本工程的结算方式为全费用综合包干单价包干，承包人按发包人提供的全费用综合包干单价表【详见本合同第二册《工程计价信息》第二部分《工程计价清单》清单4】乘以统一 报价系数后的全费用综合包干单价作为本合同工程结算包干单价，此全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用。工程量按发包人、承包人双方约定办理预、结算(含双方对数)地点：。算规则第页共页3.2.1.1.由承包人采购的材料设备(每件单价5万元以下,含5万元)：材料设备结算价格3.2.1.2.由承包人采购的材料设备(每件单价5万元以上)：材料设备结算价格(元)=发+1250元[含采购费、保管费和卸车费])。分的材料设备费=(发包人项目管理部、供应商、承包人三方防工程材料消耗量表”材料设备价格。方确认的送货单的材料设备数量-按承包范围和竣工图计算的此项工程量ד本合同第二册人确定的此项材料设备价格。第页共页3.6.设计变更及增减工程、清单中未列项目的工程、签证工程的(上述三类工程以下简称“此部分工程”)结算方式：3.6.2.当合同中已有类似于此部分工程的价格(即工程分部的工艺及耗用人工、辅材、机调整后(仅调整主材价格差额部分，价差调整只计取税金，规费按工程所在地政府造价部门红头文件计取，其它费用均不调整)对此部分工程的造价进行计算。x计价程序见本合同第二册《工程计价信息》第二部分《工程计价清单》第页共页第二部分专项条款及合同附件1.发包人权利义务。职权：代表发包人行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。发包人的要求、通知，包人。1.2.发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1.2.2.将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：时施工用水、用电配置：1)临时施工用电配置标准：发包人协调总承包单位提供现场临时施工用电的变压器或电源接驳点，承包人如需要在则由发包人协调临电接驳口)2)临时施工用水配置标准：进场后由总承包单位向承包人提供生活水源及施工用水水源的接驳口，并在生活水源水包人协调临水接驳口)第页共页1.2.5.协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木要求施工。承包人以发包人现场工程管理部门及监理工程师已审批施工组织设计为由，要求不发生影响施工的重大变化。2.承包人权利义务第页共页在工程施工期间，一周内必须保证5天及以上在施工现场，否则每次资料。。第页共页2.2.8.承包人负责从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电(电缆埋地)，并有义务围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。2.2.10.承包人自行解决施工场地办公和生活所需的房屋及设施。严禁承包人施工人员使用发包人施工项目内(含本合同工程项目)成品、半成品房屋做生活、办公用房。如有发现，承包人应向发包人承担违约责任(违约金按5000元/次计)，并保证其施工人员在24小时内工中如发现设计错误或严重不合理，应立即停止施工并书面通知发包人，否则，发包人视承第页共页同的，发包人有权对承包人的承包范围进行适当调整，承包人同意继续履行合同，并不要求。若承包人对本工程部分分项工程拒绝施工时，则属于承包人违约行为，发包人有权委托第三方(专业施工单位)进场施工，承包人须向发包人支付第三方进场施工工程造价的20％作为违约金,并在进度款中扣除,发包人有权在结算定案中扣除因承包人拒绝施工而导致发包2.2.13.遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、造成的罚款由承包人负责。若由于承包人所采取的保护措施不能满足现场实际需要，发包人、监理单位提出整改意位支付工程款中扣除并转付给承包人。关部门办理相关业务。发包人、承包人双方各自承担应付费用。若因承包人原因造成发包人第页共页损失的，由承包人按损失金额的双倍向发包人支付违约金，发包人有权在任何支付给承包人2.2.18.承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木之状况进行保护。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内2.2.19.承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施的，由承包人承担责任并负责赔偿。2.2.20.承包人需充分考虑施工现场多个施工单位交叉施工对施工工序、工期及成本的影。3.进度计划承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：人工程总进度的需要。若承包人遇有特殊情况不能正常制作与安装的，承包人需立刻通知(当天内)发包人及总承包单位，经发包人书面同意确认后不需承担延迟安装的违约责任，但如人有特殊情况不能正常制作与安装的，由承包人承担工期逾期的责任。第页共页等。成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。4.开工及延期开工4.1.开工日期和竣工日期发电设施及燃油供水设施(包括水池)保证工程在市政停电断水时正常施工，发包人不考虑4.2.开工及延期开工5.暂停施工施工，并妥第页共页应无条件退场，并且承包人须向发包人支付实际损失费用(包括但不限于：发包人因施工单位进场而增加的造价和费用、因承包人退场引起发包人对业主延期交楼的违约金等)的1.3倍作为违约金。5.3.因发包人原因造成停工的，若全面停工(单位以“天”为单位)时间累计在7天内的(含7天)，总工期不予顺延，停工费用损失不予计取；若全面停工时间超过7天的，按6.工期延误划中的关键线路)上造成延期，经发包人确认，工期相应顺延：；6.1.2.发包人供应的材料设备未按双方约定的时间进场的或交验时发现缺陷需更换的；6.1.3.设计变更或修改导致增加的工程量累计超过工程总价的15％；以上的；6.2.承包人在上述情况发生后2天内，应就工期以书面形式向发包人提出报告。发包人7.工程竣工第页共页8.合同价款及调整(详见本合同第一册《工程基本信息》条款三)9.工程预付款(本工程无预付款)10.工程量确认10.1.承包人应每次向总监理工程师提交一式六份已完工程进度款申请报告(表)。图纸通过计量来核实并确认已完工程的价值。当总监理工程师要求对工程的任一部分或几部分进行计量时，总监理工程师应当书面通知承包人，承包人应按通知要求立即前往协助监理单位人员从事上述计量工作，并提供此计量所需的一切详实资料。承包人未能按要求时间前往参加计量并提供详实资料，则由总监理工程师进行的或由他批准的计量应直接被认为是对11.工程款(进度款)支付11.1.工程款(进度款)支付方式详见本合同第一册《工程基本信息》第一部分3.2条款。支付进度款时，承包人应按发包人要求同时提供竣工验收所需的施工资料及结算资料(包含入.1.每期的工程进度按进度计划及资金计划实施并完成计划指标100％的，则当期进.3.2.如果连续两次出现因实施工程进度完成指标达不到计划指标时，从第三次起承包第页共页11.3.3.连续三次或累计四次出现因实施工程进度完成指标低于计划指标60％时暂停支付进度款情况的，发包人有权解除合同，仅根据本合同与承包人就经发包人代表及监理工程师签认的完成的合格工程量进行结算，承包人必须在收到发包人退场指令后10天内完成退11.4.工程进度款累计支付达合同价款及已审定的补充预算(合同价款)总额的80%时，权在工程进度款中扣除。违约金不足弥补发包人因为承包人工期逾期和未能按合同约定及发包人要求时间内撤出施工场地而造成的损失的，承包人还需赔偿发包人因此遭受的实际损失和预期利润。第一种情况适用一般纳税人：承包人应在每期付款期限届满前7个工作日内，按本合同业务一般纳税人适用的税率提供等额、合法有效的增值税专用发票。承包人无法在上述付款期限内提供相应的发票的，发包人有权顺延支付款项而不承担违约责任。府决定的款项)发包人先行支付工程款的，承包人应于发包人通知之日起七日内开具相应数第页共页11.8.承包人收取竣工结算价款(即累计支付至工程结算总价的95％)时，应按工程结算总价提供全额发票(含保修金的发票)，否则发包人有权暂不支付。承包人应按照相关法律规定，如实开具发票【不得开具虚假发票，或由非承包人公司代开发票(税务局按规定代开的发票除外)】。否则，发包人有权要求承包人在一周内重新开具民工工资得到及时发放，无拖欠民工工资现象，并采取发包范围内代承包人向民工支付工资。发包人代支的工资除了从当期工程款内直接扣除外,承包人须按伍拾万元/次向发包人支付进度款扣除的，起计逾期支付利息。11.11.在发包人按节点支付工程进度款前，承包人需向发包人项目部提供发放农民工工四、质量、验收与结算12.工程质量按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，承包人承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。如在工程竣工验收前政府修改相关规定，承包人应按新规第页共页凡属于承包人原因造成的工程质量问题或其它缺陷的，或因承包人进行保修作业时造成其它额外损失的，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是属于承包人保修范双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过之日起计算。12.3.1.保修期的头三个月内，承包人应派出足够的维修和管理人员(经发包人项目部确到，确保维修质量及效果。.3.3.凡因工程质量问题需进行维修的，同一部位同类型问题只允许承包人进场维修一并由发包人直接委托第三方(工程维修专业施工队伍)进场维修，由此产生的所有费用(包括但不限于发包人向第三方支付的修复费用、向业主支付的赔偿费用和发包人代业主承担的物业管理费、并处以该部分费用的10%作为违约金)可以从发包人未支付承包人的任何款项第页共页或保修金中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的责任，工程保修期相应顺延。如发包人如承包人在验证时对未修好的质量问题有争议，应当在现场验证后7日内向发包人提交书面意见，作为双方日后协商依据，同时发包人仍应按照本条约定直接委托第三方及时维修，因此产生的所有费用仍应由承包人按照本条约定处理。如承包人未对质量维修问题提书面验证好质量问题的事实，并按照本条约定承担相关责任。承包人超过7日提出的书面验证意见，不作为双方处理质量争议的依据，按照未提出书面意.3.4.承包人未能按发包人通知及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好的，则由发包人委托第三方(工程维修专业施工队伍)进场维修，由此产生的所有费用(包括但不限于向第三方支付的修复费用、向业主支付的赔偿费用、业主因房屋质量问题而索赔、退房等造成发包人的损失等，并处以该部分费用的10%作为违约金)可以从发包人未支付承包人的任何款项中扣除，承包人对发包人自行委托第三方维修的维修费用及工程保修期相应顺延。如承包人的剩余款项或保修金不足扣除的，由承包人对发包人承担经承包人与相关业主就房屋质量造成业主损失(含鉴定费等一切费用)的问题进行谈判和代付，则金的)，如承包人在发包人规定时间内不支付发包人通知要求的相关费用，由承包人向发包人承担违约责第页共页12.4.1.自工程竣工验收满1年之日起20个工作日内，发包人将质量保修金的50%(同免息返还承包人。12.4.2.自工程竣工验收满2年之日起20个工作日内，发包人将质量保修金的50%(同免息返还承包人。收现场签收发包人的质量保修通知及有关资料。承包人应提供发包人代表签字确认或发包人盖章的确认函证明承包人指定的工作人员到达现场履行签收义务，否则视为承包人没有到达现场，发包人有权不再另行通知承包人即可自行维修或委托第三人维修，由此产生的费用从质13.检查和返工要求向发包人及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。承包人拒绝检查或者拒绝提供相。13.2.工程质量达不到现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准的部分，承包人应按发包人和监理单位的要求的期限内进行返工或拆除和重新施工直到符合约定标准，由承包人承担返工或拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。进行返工或拆除和重新施工直到符合约定标准，由承包人除了承担返工或拆除和重新施工的第页共页14.重新检验当发包人、总监理工程师要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格的，由发包人承担由此发生的费用，并相应延。15.结算资料提交及竣工验收15.1.本工程完成并经监理单位及发包人检测合格之日起14天内，由承包人向发包人提交合格的结算资料；结算资料必须一次性提交齐全，若承包人未按发包人要求提交或未提交齐全的，经发包人书面通知催交之日起7天内仍未提交或补齐的，则发包人有权不再接收承7意见整改。承包人未能按照发包人要求完成整改的，发包人可以在通知承包人后，自行委托第三方对上述质量问题进行整改。所花费的整改费用，在承包人任何款项中扣除。不足扣除第页共页若工程竣工资料未能达到上述要求，发包人、监理单位提出整改意见，承包人未能在发的电子文档资料(竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况)。另外，承包人应大力配合发包人及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交。属于发包人应提供的资料，由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后，交由发包人移交档案馆。承包人未按规定向发包人移交资料的，每逾期一天，按伍万元的标准向发包人支付违约金。若承包人整理由(包括但不限于发包人提高工程造价、先予办理结算、补偿经济损失、承诺免予追究施求承包人办理竣工验收收资料和在竣工验收备案表上盖章等)时，承包人不回复发包人的通知或者在回函中提出各种经济要求或理由不参发包人。逾期未缴，承包人须第页共页16.工程竣工结算工资料移交手续，发包人、承包人双方进行工程结算，发包人收到承包人递交的完整竣工结算资料(含此后提供的补充资料)后尽快(最快60天内)完成初审，通过对数后，双方签字确认对数结果。结算审核完毕后，签订终审结算书，办理结算手续。承包人在接到发包人承包人未按合同约定及发包人要求的时间内提交结算资料且经书面通知后仍不提交结算和。部分造价的10％的违约金，并在结算工程总价款中扣除。承包人提交完整的预(结)算书，且每页预(结)算书需要加盖公司公章。发包人对承包人提交的预(结)算书进行审核后，部分进行核对，其余工程项目及数量不再核对。16.4.承包人提交结算资料给发包人后，发包人与承包人就办理结算事务的来往函件(包也不以结算正在进行为由主张发包人结算延误。在第页共页明施工17.安全施工与检查17.2.施工中因承包人原因发生的一切工伤、火灾等安全事故均由承包人承担全部责任。17.4.按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,做到文明施工，安全生产，18.安全防护进第页共页行片面的报道，并造成负面的舆论影响的，发包人有权向承包人索赔，并由承包人承担相应19.事故处理当发生安全事故时，承包方第一时间及时、快速处理，妥善安排有关人员、把安全事故变更20.工程设计变更20.1.发包人有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围，承包人应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝及索赔。如果承包人不接受而产生影响工程质量和进度的，按情况经发包人和监理单位测算后，由此产生的所有损失费用均由承包设计单位提出的设计变更，必须经发包人批准并加盖发包人公章后，承包人才能按变更时关成品损坏的,发包人应协调由此造成的实际损失的弥补。第页共页内、并在隐蔽前(变更工程被隐蔽无法计量的，发包人、监理单位有权拒绝签证)提交补充预算或报发包人、监理单位签证确认工程量(承包人提交签证单的同时附图纸或图片或现场照片及其说明)。自签证事件完成之日起超过15天承包人仍未按约定办理的，则视为承包人放弃签证。承包人上报的签证超过签证事件完成之日15天的，属无效文件，不作为支付工程进度款或者竣工结算的依据。承包人坚持以超过合同约定期限的签证文件向发包人索赔或者要求补偿的，除该文件无效外，承包人须按该签证额向发包人支付等额违约金，结算时一20.6.2.承包人在上报进度款申请时，应将上期已审批并且完工经检验合格部分的补充预算一起上报，补充预算价款随进度款一并支付给承包人(支付比例同工程进度款支付方式)。审核并加盖发包人、承包人、监理单位的公章。发包人签证按照授权范围确定结算效力。签域总裁或其特别授权人员最终签字确认后发生结算效力。未经发包人区域总裁或其特别授权作为结算的根据。20.6.4.办理签证时，承包人应提供经发包人确认的有关方案或数据原件，签证单原件一21.其他变更双方协商解决。22.确定变更价款所有变更工程(包含设计变更工程、新增工程、现场签证)的计价原则，均按【】。第页共页、争议23.违约当发生下列情况时，承包人应向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按约定付款，则发包人从约定应付之日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算本期23.2.1.如果承包人履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经发包人书面要求改正后15天内仍未达到国家有关规定及合同约定的标准和条件的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的发包人经济损失，发包人如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，发包人因此支付23.2.3.如果承包人的施工进度或工程质量不能满足发包人要求导致本合同包含的部分工第页共页23.2.4.工程保修期内发现重大质量不合格问题(该重大质量问题应界定为达不到要求的失，同时按该不合格项目所在的分项工程造价的5％向发包人支23.2.5.因承包人原因不能按合同约定的工期完成竣工的，每逾期一天承包人须按合同总价0.5‰的金额向发包人支付违约金，发包人并有权书面通知单方面解除未完成部分工程的合同。违约金不足弥补发包人因为承包人工期逾期和未能按合同约定及发包人要求时间内撤的实际损失和预期利润。3.2.6.因承包人原因造成现场安全事故，由承包人承担一切责任。24.索赔24.2.承包人向发包人索赔的程序：未经监理单位检查确认的，不能作为索赔的证据使用。4.监理单位在收到承包人索赔报告或最终索赔报告后的14天时间内，将处理意见第页共页书面通知发包人、承包人双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次24.4.在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，承包人不得拒绝或拖延合同的履行，若索赔事件首次发生后的7天时间内，承包人未提出索赔意向书，则从第8天起，监理单位承包人的索赔要求。25.争议25.2.1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；25.2.3.仲裁机构要求停止施工；人停工造成发包人的经济损失。承包人坚持要求发包人满足承包人所提条件(包括但不限于要求发包人提高工程造价、先予补偿损失等经济要求，或者声称已经亏损或再做下去亏损更大而无法继续施工等理由)才同意继续施工或撤离施工场地的，属于承包人重大合同违约且第页共页其他26.不可抗力5mm以上且降雪持续。(暴雪红色预警信号)生的，承包人应每隔7天向监理工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，26.3.因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：26.3.1.工程本身(指工程实体部分。但是，承包人施工质量及安全措施未达标准除外)的损害、因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待26.3.2.承包人项目部建筑物及其办公设备、居住场所和个人财物及生活设施、施工场地机械设备(包括施工脚手架、外挂安全网等)损坏及停工损失，由承包人承担；第页共页约定以外的财产损失及相关费用由其所在单位负责，各自承担；26.3.4.停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；26.3.5.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，若非迟延履行则可避免的损失，由27.工程分包27.1.1.分包须经发包人书面批准，并向发包人提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程施工方案；本合同规定的工程项目，如有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包27.1.2.承包人分包合同不解除承包人对该分包工程的任何义务与责任，承包人在分包现且承包人须按伍仟元/次向发包人支付违约金。27.1.3.1.承包人收取各项目经理、各分工区负责人、各分区域负责人管理费，由项目部或各分工区负责人、各分区域负责人垫资施工的；务、保安等现场管理人员，或承包人配备的各种管理人员不能满足现场施工要求和不符合发包人要求的；发包人指出后仍不按发包人要求纠正的；27.1.3.4.各项目部经理、各分工区负责人、各分区域负责人或其他个人声称自己承建本第页共页合同范围内建设工程，或称自己承建本合同工程亏本，或称自己为本合同工程的“实际施工27.1.3.5.承包人不与发包人进行谈判、办理结算、向发包人索赔，而各项目部经理、各分区施工人、各分区域施工人以自己名义与发包人进行谈判、办理结算、向发包人索赔的；等名义文件，规定由个人负责承建本合同范围内工程，个人自负盈亏，风险自担，而由承包人将发包人支付的工程进度款按比例扣除管理费后再支付给个人的；或者与个人约定，在承包人与发包人办理结算完后，扣除承包人应得款项后余款支付给个人的；27.1.4.承包人第一次出现上述情形之一的，发包人给予书面警告，承包人应在发包人要情况或承包人不按发包人要求纠正的，或者不能出具保证不存在分包情况的，发包人按人民/次进行处罚。发包人下达处罚通知后10个工作日内仍未纠正的，发包人有权单方面解除合27.1.5.凡发生有个人或单位以承包人总包工程实际施工人身份向法院提起诉讼，要求承日贰万元的标准向发包人承担违法分包的违约责任。违约金计算日期，自实际施工人提起诉承包人应按法院裁决发包人承担责任金额的标准向发包人支付违约金。上述该违约金由发包第页共页27.1.6.在实际施工人提起的诉讼案件中，如法院委托鉴定实际施工人的工程造价，该造价鉴定结论对发包人和承包人之间的结算无任何约束力，承包人不得以该鉴定作为任何结算27.1.7.本合同及所有内容包括工程量清单，均为商业秘密。承包人不得以任何方式向第三方施工单位或个人泄露本合同造价及结算等方面的内容，也不得以本合同内容及清单作为与任何第三方施工单位或个人结算的根据。如承包人违反本条约定，承包人须按合同暂定总27.1.8.本合同关于违法分包的各种违约责任所约定的违约金可以累计，但因违法分包产起28.保险发包人负责办理施工现场发包人人员的生命财产的保险及第三者的生命财产的保险、建承包人负责办理承包人在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因承包人原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由承包人承担。29.合同解除29.1.承包人有但不限于下列情形之一的，发包人有权单方面解除本合同：9.1.1.承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师或发包人催告后的15天内第页共页29.1.5.因承包人原因，施工质量不符合合同约定的，经监理工程师或发包人书面通知，承包人有拒不整改、拖延整改、整改进度缓慢任一情形不能满足发包人要求或整改后工程质29.1.6.承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师或发包人书面指出后29.1.9.承包人欠付材料供应商材料款，造成材料供应商阻挠发包人的工程施工和销售等。29.2.发包人依据本合同第二部分《专项条款及合同附件》条款29.1规定的情形单方解约定的永久工程完29.3.发包人依据本合同第二部分《专项条款及合同附件》条款29.1规定的情形单方解第页共页和已购材料、设备；并于收到解除通知之日起10日内办理完成施工界面移交和施工场地清点，将自有的机械设备(发包人表示需要的不得撤离，留待发包人继续使用，由发包人按合同价格向承包人支付必要使用费)和人员撤离施工场地，并将所有施工资料原件移交给发包人。承包人已订货的材料、设备由承包人自行负责退货(在现场的材料不须退货)或解除订货合同，因此产生的任何责任或