经营工程建设协议书

第页共页经营工程建立协议书建立工程勘察协议书订立合同双方：建立单位：_________〔以下简称甲方〕；勘察单位：_________勘察院〔以下简称乙方〕。为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，互相促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，根据已被正式批准的建立工程方案，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建立地点_________。第二条勘察的范围、进度和质量_________。第三条甲方的义务1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2．在签订合同时，甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份，提交由建立单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3．甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平整道路、清理现尝准备材料等工作〔所需材料由乙方踏勘后提出明细表〕。4．甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等工程的赔偿手续。5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施〔如浴室、理发、医疗等〕应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给〔费用由乙方负担〕；消费现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务1．乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。2．乙方应于_________年_________月_________日进入现场勘察，_________年_________月_________日提交全部勘察资料，提交测量透明图_________份，提交工程地质报告书一式_________份〔如甲方需要加英加晒图纸资料，另外收费〕。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_________天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察取费标准及拨付方法1．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费方法》收取勘察费，总价预计为_________元。自本勘察合同生效后_________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的_________％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的_________％；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方提取资料后_________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。2．属于特殊工程〔如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等〕的收费方法，原那么上按勘测工程总价加收_________％的勘察费。第六条甲方的违约责任1．假如由于甲方变更方案，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。第七条乙方的违约责任1．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。2．乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付与直承受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。3．由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达_________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________的违约金。第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。第九条其它_________。本合同_________年_________月_________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式_________份，甲乙双方各执_________份；合同副本一式_________份，送计委、建委、建行_________各留存一份。建立单位〔甲方〕〔盖章〕：_________勘察单位〔乙方〕〔盖章〕：_________代表人〔签字〕：_________代表人〔签字〕：_________联络人：_________联络人：_________通讯处：_________通讯处：_________或电报：_________或电报：_________开户银行：_________开户银行：_________帐号：_________帐号：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程廉洁协议书甲方：_______________________乙方：_______________________为了在工程建立中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建立，根据国家和________________有关工程承发包和廉政建立的各项规定以及________________关于《________________》，特订立如下协议：一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________关于党风廉政建立的各项规定和关于建立工程承发包的各项规定。二、甲方及其工作人员应做到〔一〕甲方工作人员〔含家属、子女，下同〕不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。〔二〕甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得承受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要〔或承受〕通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。〔三〕甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。〔四〕甲方工作人员不得要求或者承受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。〔五〕甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。〔六〕甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供给、工程分包等经济活动。三、乙方及其工作人员应当做到〔一〕乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员〔含家属、子女，下同〕赠送礼金、有价证券和贵重物品等。〔二〕乙方工作人员不得为谋取____擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供给、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进展私下商谈或者达成默契。〔三〕乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。〔四〕乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。四、乙方如发现甲方及其工作人员有违背上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进展报复或刁难、延误工作。五、甲方发现乙方有违背本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承当。六、本协议作为工程承发包协议的附件，经协议双方签署后立即生效。七、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，送交见证部门和纪检监察机关各一份。甲方〔盖章〕：_______________乙方〔盖章〕：_______________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年_______月_______日_________年_______月_______日机房建立工程施工协议书甲方：__________详细地址：______邮政编码：______联络人：________联络：______住所：__________乙方：_________详细地址：______邮政编码：______法定代表人：____联络：______住所：__________甲方经过招选，选定乙方作为挪动电视基站机房建立工程施工单位，并委托乙方负责挪动电视基站建立所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原那么，双方就委托建立工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程工程概况〔一〕工程名称：机房建立合同〔二〕施工地址：____________________〔三〕双方委派的工程代表：甲方代表：__________联络：__________乙方代表：__________联络：__________第二条工程工程的运作方式〔一〕甲乙双方协商确定，由甲方将机房建立工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；〔二〕甲方制订机房材料和机房建立设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细那么进展材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。第三条工程工程的详细内容〔一〕按照甲方对机房根底和墙面板材的材料参数要求进展设计施工〔要到达甲方要求及平安技术指标，见附件一〕。〔二〕机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。〔三〕机房室内设备、空调、照明等电布线〔包括材料采购〕。〔见附件一〕〔四〕配合甲方进展设备的调试、调测。〔五〕机房的接地及防雷处理〔按国家标准，见附件一〕。〔六〕其它与基站机房建立有关的事宜。第四条工程价款与费用结算〔一〕工程施工总价款人民币〔小写〕：__________〔人民币大写：__________〕；其中包含工程内容所涉及的各项费用及税金。〔二〕付款方式：1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。2．机房建立完毕〔包括机房建立装饰、电引入、室内布线、设备接地线、避雷等〕经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：收款人：_________________________________________________________开户行：_________________________________________________________帐户：___________________________________________________________5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承当任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。第五条工程期限〔一〕工程开工日期为：__________；〔二〕施工最后期限：____________；〔三〕完工时间预计：______________第六条双方的权利和义务〔一〕甲方的权利与义务1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的详细工作内容；2．甲方负责提供给由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进展相应的调整和修改，详细程序及细节由甲乙双方协商；〔二〕乙方的权利与义务1．乙方应在规定的时间内提交施工组织设计方案和施工综合进度方案，甲方对于乙方提交的施工组织设计方案和施工综合进度方案同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计方案和施工综合进度方案为合同附件，应共同遵循；2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：〔1〕施工单位的营业执照及法人证明书；〔2〕施工主管部门规定的其他应具备的条件。3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房根底设计、整体施工等工作；5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；6．乙方在组织施工时应实在注意平安，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；7．乙方在施工过程中造成损害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程工程进展分包和转包；第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。第九条保密条款：甲乙双方应遵守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业机密。任何一方如将获知的对方商业机密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承当相应的法律责任。第十条工程质量与验收〔一〕甲方按挪动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进展验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进展验收。〔二〕乙方按甲方建立施工及验收技术标准、采用的标准、设计的要求和甲方代表根据合同发出指令施工，随时承受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进展返工、修改，承当由自身原因导致返工、修改的费用。〔三〕以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承当责任。〔四〕以上检查检验应执行电信建立工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进展，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用那么由甲方承当，相应顺延工期。〔五〕工程达不到约定质量条件的局部，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能到达约定条件，乙方承当违约责任，并赔偿由此造成的损失。〔六〕由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未到达约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承当，工期相应顺延。〔七〕需要进展中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。〔八〕工程具备覆盖、掩盖条件或到达约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进展隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。第十一条违约责任〔一〕合同签订后假设因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以拘留局部或全部保证金，缺乏以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的局部从工程合同款中扣除〔原那么上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%〕，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。〔二〕乙方应严格按照甲方的要求进展施工，不能自作主张，否那么造成的一切损失均由乙方自行负责。〔三〕本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承当违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。〔四〕乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改良，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；〔五〕在系统运行中假设因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承当由此造成的一切损失。〔六〕由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承当由此造成的损失。〔七〕因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。第十二条争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方：〔章〕_________乙方〔章〕___________代表人：〔签字〕_____代表人：〔签字〕_____委托代理人：_________委托代理人：_________联络：___________联络：________________年_____月_____日_____年_____月_____日建立工程工程施工协议书发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建立部管理局、建立部颁发的《建立工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建立的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：工程地点：工程内容：见工程工程一览表(附后)。承包范围：承包方式：2.工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：3.定额工期总天数：天4.开工日期(双方约定的符合开工报告规定的详细日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。开工日期(以单位工程为准;群体工程以最后开工的工期为准)：本合同工程定于年月日开工。5.质量等级：6.合同价款：本合同工程承包造价为元。金额(大写)：第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下：1.协议条款;2.合同条款;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6.按可填单价的工程量清单承包的建立工程，由甲方提供的工程量清单;7.标准、标准和其他有关技术资料、技术要求;8.国家和本市关于施工合同管理的规定。当合同文件模糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的根底上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的方法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1.合同语言：本合同文件仅使用汉语。2.适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及标准性文件均对本合同有约束力。3.适用标准、标准：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收标准执行。第四条图纸1.甲方提供图纸日期：年月日2.甲方提供图纸套数：3.甲方对图纸的特殊保密要求和费用承当：4.工程开工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程开工图的协议。第五条甲方驻工地代表1.甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)：2.社会总监工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)：第六条乙方驻工地代表(工程经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)：第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1.施工现场是否到达具备施工条件和完成的时间：2.将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供给要求：并保证施工期间的需要。3.施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。4.工程地质和地下管网线路资料的提供时间：5.办理证件、批件的名称和完成时间：6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.会审图和设计交底的时间：8.协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：1.提供方案、报表的名称及完成时间：2.对施工平安、保卫工作的要求。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承当责任及所发生的费用。3.向甲方提供的办公和生活设施及费用承当：4.对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。5.已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：6.施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承当：7.施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场的清洁符合有关规定，承当因违背有关规定造成的损失和罚款。乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承当由此造成的经济损失，工期不予顺延。第九条进度方案1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度方案时间：2.甲方代表(或总监理工程师下同)确认的时间：第十条延期开工处理乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，开工日期不予顺延。甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推延开工日期，承当乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停顿施工，妥善保护已完工程，施行甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。停工责任在甲方时，由甲方承当经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方时，又乙方承当发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进展，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承当违约责任。第十二条工期延误处理1.对以下造成开工日期推延的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。(1)工程量变化和设计变更;(2)一周内，非乙方原因停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时;(3)不可抗力;(4)甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。2.非上述原因，工程不能按合同工期开工，乙方每延期开工一天，应交付?3.因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期开工时，甲方可认为乙方局部或全部解除合同，由乙方承当违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。第十三条工期提早及奖励工期如需提早，双方约定如下：1.按本协议第一条第四款约定的开、开工日期计算的合同工期总天数为天，比本协议第一条第三款定额工期提早天，提早%。2.乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：3.甲方应提供的条件：4.乙方每提早开工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法：第十四条质量检查和返工检查和返工。乙方应认真按照标准、标准和设计的要求以及甲方代表根据合同发出的指令施工，随时承受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承当由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承当。以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承当责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。以上检查检验不应影响施工正常进展，如影响施工正常进展，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承当。除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承当，相应顺延工期。第十五条工程质量及责任1.约定的工程质量等级(优良、合格)。实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付：2.违约责任：达不到约定条件的局部，甲方代表一经发现，可要求乙方