法规模拟题(二)

/一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题(二）一、单项选择题（共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意）1.国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的,自申请日起满（）个月，即行公布。Ａ．6B.12C．１８D.242．不能实现留置权的合同是(）。Ａ．运输合同B。抵押合同C。保管合同Ｄ。加工承揽合同3．下列说法正确的是（）.A。行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件B．部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C．地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规D．地方性法规只在本辖区内有效,其效力低于法律和行政法规4。下列选项中，(）不属于委托代理终止的原因。A。代理期限届满B．被代理人取得民事行为能力C．代理人辞去委托Ｄ.代理人死亡５．抵押权、质权、留置权都属于（）。A．所有权B．自物权C．担保物权D．用益物权6。船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依(）设立。Ａ．交付Ｂ．登记C.签订转让合同D。鉴证7．某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护,导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）.A。刑事责任B。违约责任C.侵权责任D．行政责任８.甲经长期研究发明了某种涂料，２０11年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，２013年2月１3日授予甲专利权。该专利权届满的期限是()。A。２031年3月5日B．２0３１年3月15日C．203１年5月15日Ｄ。2033年2月１3日９.下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）。A.保证合同的当事人包括:债权人、债务人、保证人B．可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D．保证的担保人只能是第三人10．留置人就是()。A．债权人B．债务人C.保证人D。债务人或者第三人1１．建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人.A．投保人B．被保险人C。保险人D。受益人１2．建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后,应将投保有关信息以（）的方式告诉被保险人。A。书面Ｂ．口头Ｃ.通知D．布告形式张贴于施工现场13．抵押担保与质押担保的区别是(）.A．债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物14．《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当(）向批准机关报告情况。A。中止施工起1个月内B．1５日内C．6个月内D.及时15．企业首次申请、增项申请建筑业企业资质,不考核企业（）,其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B．注册资本C.技术人员情况D．技术装备情况１6．张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册.根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）.A．可以直接申请注册B.申请注册须一个相关单位认定Ｃ．须持有资格证、学历证和身份证办理注册D.须经过继续教育合格后方可办理注册17.下列关于招标文件的说法正确的是(）.A。国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求B．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于15日Ｃ．招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价Ｄ．招标人应当在招标文件中载明投标有效期１8。根据《招标投标法》及相关法规,下列关于异议的说法正确的是（).A．潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出Ｂ．潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出D．对于以上异议,在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行19．对于受要约人延误的承诺,该承诺（).Ａ。有效Ｂ.无效Ｃ。要约人未作任何表示则有效Ｄ.要约人虽表示接受也无效２0。以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（)。Ａ．甲工程施工单项合同估算价为人民币15０万元B．乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币８0万元C．丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元D．丁工程监理服务单项合同估算价为人民币３0万元２１．甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标,甲单位为一级资质，乙单位为二级资质,丙为三级资质,则联合体的资质等级应为().Ａ。特级B。一级C．二级D.三级22.施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是(）。A。从交付之日起计算Ｂ．从竣工验收之日起计算C．从当事人起诉之日起计算D．从提交竣工结算文件之日起计算23．投标人如果对招标文件有异议，可以()。A．向有关行政监督部门投诉Ｂ．向招标人提出异议Ｃ。向法院起诉D．申请仲裁24.下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是（)。A．甲公司与乙公司的法定代表人为同一人B。甲公司是乙公司的全资子公司C.甲公司是乙公司的分支机构D．甲公司与乙公司组成联合体2５．下列关于保证金的说法正确的是(）。A．履约保证金不得超过中标合同金额的2％B．招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10％C。投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还２6．甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标,甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因,不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前,经招标人同意,戊修改了投标文件，以下投标有效的是（)。A.甲B.乙C．丙Ｄ。戊27。下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业(）.A．直接从事该工程项目的勘察、设计、施工B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同C．可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同D.受发包单位委托履行工程监理职责28.下列关于分包工程的范围说法正确的是（）。A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B．建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成C．承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人Ｄ．施工总承包的,建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成２9。下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购人用于工程的建筑材料B。依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的．应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商Ｃ．工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包D。工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势30．下列各项关系中，属于合同法调整范围的是（)。A．企业内部管理关系Ｂ.买卖关系C.婚姻关系D。行政管理关系31．某建筑公司的项目经理6月８日向水泥厂发出一个要约,想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在６月１2日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥.以下关于该承诺效力的说法中正确的是(）.A．该项目经理收到该回复后合同生效Ｂ．该迟到的承诺是否有效,由该项目经理与水泥厂商议C．如果该项目经理想买水泥，合同即可成立D。如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂3２.根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价,在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。A．按照交付标的物时的价格计价Ｂ．仍然按照合同签定时的价格计价C。价格上涨时按原价格执行D．价格下降时按新价格执行33。施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金３万元,发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失４。5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。A．向某仲裁机构请求供应商支付４.5万元B．向某仲裁机构请求供应商支付3万元C．直接要求供应商支付7。5万元D.直接要求供应商支付３万元34.某工程施工合同总包人将主体工程分包,合同中约定解除权行使期限为１个月,发包人得知该情况后，(）。A．可以撤销合同Ｂ。有权随时解除合同C．该合同不具备解除条件D．超过１个月没有行使解除权的，解除权消灭３5．根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。A.6B．７C．１0Ｄ。1236．下列关于承揽合同中的规定，(）是正确的。Ａ．承揽合同属于完成工作成果的合同B．承揽合同的标的物具有普遍性C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D．承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成3７。下列不属于承租人的主要义务的是(）.A。支付租金B．恰当使用租赁物C。妥善保管租赁物Ｄ。保证无第三人对租赁物主张权利３８．仓储合同中,如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（).A。及时通知存货人或者仓单持有人Ｂ。有权随时处理仓储物C。催告存货人或者仓单持有人及时处置Ｄ．有权随时提取仓储物39．化工厂生产过程中产生水污染,被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳（），此款用于污染的防治。A．罚金B。罚款C.排污费D．超标准排污费40.某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备(）。A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书Ｃ．A和Ｂ满足其一即可Ｄ。Ａ和Ｂ必须同时具备41．安全生产责任制的主要内容不包括（）。A．确立安全责任管理体系责任制B。项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C．从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D．技术员等岗位人员的安全生产责任制42。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。A．其他设计单位B．具有相应资质条件的设计单位C。具有相应资质条件的监理单位Ｄ．具有相应资质条件的装修施工企业4３．在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下,施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。A.知情权B.紧急避险权C。拒绝权D．建议权44。关于建设单位安全责任的说法，错误的是（)。A.应当向施工企业提供地下管线资料B．应当依法履行合同,不得压缩合同约定的工期Ｃ。应当进行安全施工技术交底D．应当对拆除工程进行备案45．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）.A.与合同计划工期一致B．自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C．自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D．自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止４6．某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令,则现场防护所需费用由（)承担。A。建设单位B。设计单位C．监理单位D．施工企业4７．生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是().A.逃匿B.瞒报Ｃ。谎报Ｄ。擅离职守48．安全生产许可证的有效期为（）年.A．１B.２C.3D．549.施工现场专职安全生产管理人员的职责是(）。A．编制危险性较大工程安全专项施工方案B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封C。制定施工现场生产安全事故应急救援预案D．对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改50．下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。A。木工B．钢筋工C．瓦工D.电工51．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由(）组织验收。A。建设单位B.监理单位C．施工企业Ｄ.安装单位52.某生产安全事故死亡人数５人,直接经济损失5000万元,则事故等级定为（).Ａ。特别重大事故B．重大事故C．较大事故D.-般事故5３．关于工程建设的标准，说法错误的是(）。Ａ．行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止B.工程建设行业标准实施后也需要复审C．工程建设地方标准中没有强制性条文D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案54．某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取1０%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任;后工程发现严重质量缺陷,对此，应由(）。Ａ.乙施工单位承担全部责任Ｂ．甲施工单位承担全部责任C．甲、乙承担连带责任D。甲、乙应按双方合同约定分担责任５5．工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告.A。５日Ｂ.10日C．15日Ｄ.30日56．某施工单位项目经理在建筑结构混凝土施工中，使用不合格钢筋材料,导致建筑物使用1年后发生坍塌事故，造成人员重大伤亡，则该项目经理涉嫌()。A．重大责任事故罪B．工程重大安全事故罪C．重大劳动安全事故罪Ｄ．玩忽职守罪57．某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。Ａ．1Ｂ．2C。12D.２458。某住宅在竣工交付使用后,由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由(）承担。A．设计单位B．施工单位Ｃ.产权人D。建设单位5９.某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于201１年3月1８日通过验收，建设单位于２0１1年3月28日履行了备案手续，后于201１年４月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起.A.２011年３月5日B。201１年3月１8日C．2011年3月28日D。2０１1年4月2日60．甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。Ｂ市规划委员会经审查认为:甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定,则下列表述错误的是（）。A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议B。甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼Ｃ．甲公司提出行政复议后对复议决定不服的,不能再提起行政诉讼D.甲公司不服不予行政许可的决定,有权选择提起行政复议或行政诉讼61.民事诉讼中的当事人不包括（）.Ａ．原告和被告B．共同诉讼人C.第三人D.原告的代理律师62．超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。Ａ。实体权利B．起诉权Ｃ。胜诉权D。上诉权63。以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是()。A。核对当事人－举证质证-法庭调查-法庭辩论-宣判B.核对当事人－法庭调查-法庭辩论-举证质证—宣判C．法庭调查—核对当事人-举证质证-法庭辩论－宣判Ｄ.核对当事人-法庭调查-举证质证－法庭辩论-宣判６4.以下所述情形,不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是(）。A。以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的B。违反限制高消费令的Ｃ.违反财产报告制度的D．与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的6５．当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托(）指定.Ａ。仲裁委员会B．仲裁委员会秘书处Ｃ。已选定的两名仲裁员共同Ｄ．仲裁委员会主任６６.涉外仲裁的范围不包括涉外(）中发生纠纷的仲裁。Ａ．经济贸易B.运输Ｃ.婚姻D．海事67.根据我国《标准施工招标文件》的规定,采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的（)天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A．14B.28C。７D。1５6８.《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。Ａ．许可B。赔偿C。执行D．处罚６9。行政复议机关应当自受理申请之日起（)内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外.Ａ．３0日B．45日C．60日Ｄ。３个月７0．经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的,法院有权（)。A．缺席判决Ｂ．视为申请撤诉C．驳回原告诉讼请求D．拘传原告到庭二、多项选择题（共3０题,每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0。5分）７１．甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（).A.该买卖行为有效B。乙有撤销权C。丙有催告权Ｄ．构成表见代理Ｅ．甲有追认权72．下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（).A．应以书面形式订立B．可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有C．自合同签订时生效D.质权人负有妥善保管质物的义务E．在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿73．下面有关留置的说法中,正确的是(）。A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的,债权人有权留置其财产B．债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限C.债权消灭留置权当然消灭D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额E.当事人约定不得留置的动产，不得留置74．下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。A．法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果Ｂ.合同违约行为并不需要承担法律责任Ｃ．法律责任即承担不利的后果D．法律责任的实现由国家强制力作保障E．合同当事人可以认定和追究对方的法律责任75．下列属于行政处分情形的是（)。Ａ．停止侵害B.记大过Ｃ.罚金D.责令停产停业E.降级7６。我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有（)。A．颁发用地规划证B．颁发工程规划证C。颁发施工许可证D．批准开工报告Ｅ。批准施工合同备案7７．根据《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件（）。A．有符合国家规定的注册资本B．有符合国家规定的工作场所C．有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员D.有符合规定的已完成工程业绩Ｅ．有足够的技术装备78。根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括(）。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B。乙某５年前因故意伤害罪被判处拘役６个月C．丙某今年已经6３周岁D。丁某去年担任项目负责人期间,该项目发生重大安全事故E．戊某因事故中受伤,被鉴定为限制民事行为能力人７9.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（).A.使用注册建造师的名称Ｂ．对侵犯本人权利的行为进行申述C。出借注册证书或执业印章D．签发工程开工、停工、复工令E．在施工管理文件上签字并加盖执业印章80.按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是(）。A．国家标准B.行业标准Ｃ．协会标准D.地方标准E.企业标准8１.某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损,要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）.A．可以拒绝支付结算款B．可以委托第三方进行修复C．可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用D．可以向工程建设行政主管部门投诉Ｅ．可以向法院提起诉讼要求施工单位修复82．下列建设工程项目必须实行工程监理的是(）.Ａ.国家南水北调工程B．住宅工程C.国际无息贷款援建水利工程D．城市天然气主管线改造工程E.城市绿化工程８3．下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。A．规划环保部门出具的准许使用文件B。工程竣工验收报告C。工程质量评价报告Ｄ。工程竣工验收备案表E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件8４.下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有(）.Ａ。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于５日B．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当由评标委员会审查资格预审申请文件C。除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审D．通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的,应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查８5．招标人在接收到投标人的投标文件时,应当拒收的情形有（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件Ｃ．逾期送达的投标文件D．不按照招标文件要求密封的投标文件E．经招标人同意修改的招标文件8６．总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）.Ａ．应当依法告知建设单位并取得认可B.在总承包合同中规定分包的内容Ｃ．在总承包合同中没有规定分包内容的,应当事先征得建设单位的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E．应当在建设单位推荐的分包单位中选择87.下列合同中，属于无效合同的是()。A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包B.与发包人串通中标签订的合同C。挂靠其他企业签订的施工合同D．带资承包的施工合同E.专业分包公司再次分包的合同88．根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但下列情形除外（）。A．根据合同性质不得转让Ｂ．未经保证人同意的C．合同为非书面形式D．按照当事人的约定不得转让Ｅ．依照法律规定不得转让８9。根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有()。A.不得安排未成年人从事矿山井下作业B．不得安排未成年人从事低温、冷水作业C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查90。以下关于安全生产的说法中,正确的有(）.Ａ．涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行Ｂ.储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内C。某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业D．施工企业必须为从业人员办理工伤保险Ｅ.现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力91．关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（)。A。建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B．设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准E．设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计９2．生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同,可以分为(）。A．整体应急预案B．专项应急预案C．综合应急预案Ｄ．现场处置方案E．施工组织方案93。下列属于建筑施工特种作业人员有（)。Ａ．钢筋工B．水泥浇筑工C.建筑电工D.建筑架子工E.高处作业吊篮安装拆卸工9４。拆除工程施工备案的主要资料有(）.A．建设单位资质等级证明Ｂ．拟拆除建筑物的说明C.可能危及毗邻建筑的说明D．拆除施工组织方案E．堆放、清除废弃物的措施95。下列属于行政机关的行政行为特征的有()。A．行政主体未事先征得行政相对方同意，不能单方实施行政行为Ｂ。行政行为是执行法律的行为Ｃ．行政行为以国家强制力保障实施,具有强制性Ｄ。行政行为以无偿为原则,以有偿为例外Ｅ．行政行为不具有裁量性96。当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列(）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。Ａ.支付存款本金及利息请求权B．基于投资关系产生的缴付出资请求权Ｃ.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权D。兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权E。请求施工人承担建设工程保修责任的97．依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由（)名仲裁员组成。A。1B．2C．3D。5Ｅ．798．具体行政行为有下列（)情形的,行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。A．违反法定程序的Ｂ．超越或者滥用职权的C．具体行政行为明显不当的D.适用依据不足的E．主要事实不清证据不足的9９。行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利.A．唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的C。违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D。违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的1０0。属于委托代理和法定代理终止的共同原因是(）。A．代理人的法人组织终止Ｂ．代理人丧失民事行为能力Ｃ．代理人辞去委托D。代理人死亡E。代理事务完成模拟试题(二)参考答案及详细解析一、单项选择题１.C【解析】根据《专利法》的规定,国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合《专利法》要求的，自申请日起满18个月，即行公布。国务院专利行政主管部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。故C为正确选项.2。B【解析】《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权.故Ｂ为正确选项。3。D【解析】根据《立法法》的规定，地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。行政规章包括部门规章和地方政府规章，它们分别由国务院各部委和地方较大市以上地方人民政府制定.故Ｄ为正确选项。4.B【解析】《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;（2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；(5）作为被代理人或者代理人的法人终止。故B为正确选项。５．C【解析】物权包括所有权、用益物权和担保物权.担保物权包括：抵押权、质押权、留置权。故C为正确选项。6．A【解析】根据《物权法》的规定，动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力,但法律另有规定的除外.船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记,不得对抗善意第三人。故A为正确选项。7．C【解析】根据《民法通则》的规定，施工单位与王某间形成侵权之债。故C为正确选项.8.Ｂ【解析】《专利法》第42条规定：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。故B为正确选项.9。A【解析】：保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为.保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。故Ａ为正确选项。10.A【解析】按照《担保法》、《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。故A为正确选项.１1.B【解析】被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人.投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。故Ｂ为正确选项。12．Ｄ【解析】《建设部关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》第６条规定：投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人.故D为正确选项。13．B【解析】抵押的特点是不转移对担保物的占有;质押的特点是转移对担保物的占有。故B为正确选项。14。D【解析】根据《建筑法》的规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。故D为正确选项。15．A【解析】企业首次申请、增项申请建筑业企业资质,不考核企业工程业绩,其资质等级按照最低资质等级核定.故A为正确选项。16.D【解析】根据《注册建造师管理规定》第1１条，初始注册者,可自资格证书签发之日起３年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故Ｄ为正确选项。１7．D【解析】根据《招标投标法》的规定,国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求；依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日;招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。故D为正确选项。18．C【解析】根据《招标投标法实施条例》的规定，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间１０日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起３日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。故C为正确选项。1９.C【解析】《合同法》第29条规定:受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外,该承诺有效。故Ｃ为正确选项。２０．Ｃ【解析】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目,达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币2０0万元以上的；（2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、(2）、(3）项规定的标准,但项目总投资额在人民币３000万元以上的.故Ｃ为正确选项。21．D【解析】根据《招标投标法》，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级.甲、乙、丙为同一专业单位，因此联合体资质等级应按照资质等级较低的丙来确定。故D为正确选项。2２。A【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1８条规定:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付,工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。故A为正确选项。23．B【解析】根据《招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起1０日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。故B为正确选项。24.D【解析】根据《招标投标法实施条例》，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。故Ｄ为正确选项。25。C【解析】根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交.履约保证金不得超过中标合同金额的１０%.投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的２％。《招标投标法》规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。故C为正确选项.26.D【解析】根据《招标投标法实施条例》，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标.违反以上规定的,相关投标均无效。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。故D为正确选项。２7.Ｃ【解析】工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同,但可以按合同约定,协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故C为正确选项。28.B【解析】根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人;禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成.故Ｂ为正确选项.２9．Ｄ【解析】根据《建筑法》,按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》提出，工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包。工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式,有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势。故D为正确选项。30.Ｂ【解析】《合同法》第2条规定:“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定"。行政法律关系以及企业内部管理关系，因其不是平等主体之间的法律关系，所以均不属于合同法调整范围。故Ｂ为正确选项。31。D【解析】《合同法》第２8条规定:受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。本题中，水泥厂超过承诺期限发出承诺的，除建筑公司及时通知水泥厂该承诺有效以外,为新要约。故D为正确选项。3２.Ａ【解析】《合同法》第63条规定:执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时,按照原价格执行。故A为正确选项.3３。A【解析】我国法律规定的赔偿损失具有补偿性,而非惩罚性。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。故A为正确选项。３4。Ｄ【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（２）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的.《合同法》第9５条规定,法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。故D为正确选项。35.A【解析】《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月.故Ａ为正确选项.36.A【解析】承揽合同的标的物是动产,有其特殊性.《合同法》第268条规定，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失;除当事人另有约定的外,承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的,承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。故A为正确选项。37．Ｄ【解析】根据《合同法》第十三章的规定,租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。承租人的主要义务是应当按照约定的方法使用租赁物，妥善保管租赁物，按照约定的期限支付租金等。当然,因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。故D为正确选项。38.A【解析】《合同法》第３８9条规定：“保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏的，应当及时通知存货人或者仓单持有人”。第３90条规定：“保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏的,危及其他仓储物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以做出必要的处置,但事后应当将情况及时通知存货人或者仓单持有人。应当及时通知存货人或者仓单持有人”。本题中,仓储物出现变质或者其他损坏，但尚未危及其他仓储物的安全和正常保管，因此保管人应当及时履行通知义务。故A为正确选项。39.D【解析】《水污染防治法》规定了“排污即收费”原则，即对排污单位只要排放水污染物,不管是否超标，都要征收排污费;超过国家或者地方规定的污染物排放标准的,按照国家规定缴纳超标准排污费。但超标排污单位缴纳了超标排污费并非就可以合法超标排污了。故D为正确选项。４０．D【解析】根据《文物保护法实施条例》的规定，承担文物保护单位的修缮迁移重建工程的单位应当同时具备双资质证书，即：文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书.故D为正确选项。４1.A【解析】根据《安全生产法》及其相关法规,安全生产责任制的主要内容是指：施工单位必须遵守安全生产的法律、法规，加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件,确保安全生产。其中，施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组；建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。本题中，B、D选项中的项目经理及技术岗位人员对现场安全生产负责，Ｃ选项属安全生产管理机构及安全生产管理人员安全生产责任范畴。故Ａ为正确选项。42。B【解析】根据《建筑法》的规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工.故B为正确选项。43．B【解析】根据《安全生产法》的规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所.生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同.《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。故B为正确选项。44．C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第6条规定,建设单位应当向施工企业提供包括地下工程在内的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整;第7条规定，建设单位不得压缩合同约定的工期;第11条规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前,将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。本题中，进行安全施工技术交底属于施工企业的安全责任。故Ｃ为正确选项。4５.B【解析】《建筑法》第48条规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费.按照《建设工程安全生产管理条例》第38条的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止.故B为正确选项。４6．Ａ【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。发生设计变更，属建设单位一方的行为，监理单位据此发出工程暂停令，并产生现场防护所需费用，则责任方为建设单位。故A为正确选项。47.A【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对事故发生单位处１0０万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入６０％至10０％的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的,依法追究刑事责任：(１)谎报或者瞒报事故的；（2)伪造或者故意破坏事故现场的;(3)转移、隐匿资金、财产,或者销毁有关证据、资料的;（4）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的;（5）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的;(６)事故发生后逃匿的。故Ａ为正确选项。4８．Ｃ【解析】根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。故C为正确选项。49.Ｄ【解析】项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：（1）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；(2）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况;（３）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处;(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改;(５)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；(６)依法报告生产安全事故情况.本题中，Ａ、B、C选项均不是现场专职安全生产管理人员的职责。故D为正确选项。50．D【解析】根据住建部《建筑施工特种作业人员管理规定》,建筑施工特种作业包括:(１）建筑电工;(２）建筑架子工;（3）建筑起重信号司索工；（4）建筑起重机械司机;（5）建筑起重机械安装拆卸工；(6)高处作业吊篮安装拆卸工；(7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。故D为正确选项.51．C【解析】按照《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。建筑起重机械安装完毕后,使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不得使用.实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验收。故C为正确选项。52．Ｂ【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上3０人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上１亿元以下直接经济损失的事故，属于重大事故。本题中，因直接经济损失为500０万元，因此属重大事故.故Ｂ为正确选项。53．Ｃ【解析】《标准化法实施条例》第14条规定：“行业标准在相应的国家标准实施后,自行废止";第16条规定:“地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门编制计划，组织草拟,统一审批、编号、发布，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案”;第２0条规定：“标准实施后，制定标准的部门应当根据科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审。标准复审周期一般不超过五年";第18条规定“工程建设的质量、安全、卫生标准及国家需要控制的其他工程建设标准”为强制性标准，同时还规定“省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生的地方标准,在本行政区域内是强制性标准"。故Ｃ为正确选项。54.C【解析】《建设工程质量管理条例》第2５条规定:“施工单位不得转包或者违法分包工程"；第78条规定：“本条例所称转包,是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为”。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条的规定，承包人非法转包、违法分包建设工程的行为无效。根据《合同法》，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失.本题中,甲、乙合谋转包属于无效行为,应当承担连带赔偿责任.故C为正确选项。5５。A【解析】根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。故A为正确选项。56．Ｂ【解析】根据《刑法》的规定，工程重大安全事故罪,是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。本罪的主体为特殊主体，即为单位犯罪。主体只能是建设单位、设计单位或者是施工单位及工程监理单位；本罪在客观方面表现为违反国家规定,降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。这些是与重大责任事故罪的本质区别。故B为正确选项。5７.D【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故,有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故Ｄ为正确选项。5８。Ｃ【解析】在保修期内，发生地震，此为不可抗力影响，施工单位不承担保修责任，应由房屋所有权人承担责任。故Ｃ为正确选项。５9．B【解析】《建设工程质量管理条例》第４0条规定:“建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算”.故B为正确选项。6０．C【解析】《行政复议法》第5条规定：“当事人对复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼，但法律规定行政复议决定为最终裁决的除外”。本题中的情形不属于法律规定行政复议决定为最终裁决的情形,因此甲公司对复议决定不服,有权提起行政诉讼.故C为正确选项。6１.Ｄ【解析】当事人系因民事权利义务发生争议，以自己的名义进行诉讼，请求人民法院依法裁判支持自己诉讼请求的人。《民事诉讼法》第48条规定：“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人";第58条:“当事人法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人当事人"，律师可以被委托为代理人代为参加诉讼。故D为正确选项。6２.C【解析】《民法通则》第１３８条规定:“超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制”。可见超过诉讼时效期间并不直接导致权利人实体权利的丧失，也不影响权利人向法院提起诉讼的权利(起诉权)。故Ｃ为正确选项。6３。D【解析】《民事诉讼法》第137条至１42条的规定，民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序一般为:核对当事人-法庭调查—举证质证—法庭辩论—宣判。故D为正确选项。64。D【解析】《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第1条规定了被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务的六种情形,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单。本题中A、B、C项属于失信被执行人的情形,Ｄ项是人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除的情形之一.故D为正确选项。6５．D【解析】《仲裁法》第31条规定:“当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定”。故D为正确选项.66．C【解析】《仲裁法》第6５条规定:“涉外经济贸易、运输和海事中发生的纠纷的仲裁,适用本章规定”;第３条规定婚姻纠纷属于不能仲裁的情形。本题中，C项不包含在涉外仲裁的法定范围之内。故Ｃ为正确选项。６7．Ｂ【解析】《标准施工招标文件》第24．３．1条规定：“采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的2８天内或在争议发生后,协商成立争议评审组”。故B为正确选项。６8．C【解析】《行政强制法》第2条规定:“本法所称行政强制,包括行政强制措施和行政强制执行”。故C为正确选项。69。Ｃ【解析】《行政复议法》第3１条规定：“行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定;但是法律规定的行政复议期限少于六十日的除外”。故C为正确选项.70．B【解析】《行政诉讼法》第4８条规定：“经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的,视为申请撤诉；被告无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决”。故B为正确选项。二、多项选择题7１。C、E【解析】《合同法》第48条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。故C、E为正确选项。72．A、C、D、E【解析】根据《物权法》第21１条,质权人在债务履行期届满前,不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。故A、Ｃ、D、E为正确选项。7３．A、C、E【解析】《物权法》第２30规定：“债务人不履行到期债务,债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产”;第23２条规定:“法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置";第233条规定:“留置财产为可分物的,留置财产的价值应当相当于债务的金额”；第2３6条规定：“留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间；没有约定或者约定不明确的,留置权人应当给债务人两个月以上履行债务的期间，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置的财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿”。留置权是从属性权利,随其主债权消灭而消灭。故A、Ｃ、E为正确选项。74．A、C、D【解析】法律责任的特征为：(1）法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务的存在为前提;（2）法律责任即承担不利的后果;（3）法律责任的认定和追究,由专门机构依照法定程序进行；(４)法律责任的实现由国家强制力作保障.故A、C、Ｄ为正确选项.７5．B、E【解析】根据《行政处罚法》的规定，行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。故B、E为正确选项。76.Ｃ、D【解析】我国目前对建设工程开工条件的审批，存在着颁发“施工许可证"和批准“开工报告”两种形式.多数工程是办理施工许可证，部分工程则为批准开工报告。故C、Ｄ为正确选项。77．A、C、Ｄ、E【解析】《建筑法》第１2条规定,从事建筑活动的建筑施工企业，应当具备下列条件:(1)有符合国家规定的注册资本;（２）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（４)有符合规定的已完成工程业绩。故A、C、Ｄ、Ｅ为正确选项。78．A、D、Ｅ【解析】《注册建造师管理规定》规定,申请人有下列情形之一的,不予注册:(1）不具有完全民事行为能力的;(2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；(4）受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;（5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;（６）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满２年的；（8)在申请注册之日前３年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(９)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(１０）年龄超过65周岁的；(11）法律、法规规定不予注册的其他情形。本题中,B、C选项不属于不予注册的情形。故Ａ、D、E为正确选项。79．A、Ｂ、E【解析】根据《注册建造师管理规定》的规定,注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称；（2)在规定范围内从事执业活动；（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;（４）保管和使用本人注册证书、执业印章;（5)对本人执业活动进行解释和辩护;（6)接受继续教育；（7）获得相应的劳动报酬;（8）对侵犯本人权利的行为进行申述。故Ａ、B、Ｅ为正确选项。80.A、B、Ｄ【解析】根据《标准化法》、《标准化法实施条例》，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准、地方标准可以制定强制性标准。故A、Ｂ、Ｄ为正确选项。８１．B、C、D、Ｅ【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程竣工验收交付使用后，施工单位应履行保修义务,造成的损失及返修费用由施工单位负责;拒绝修复的,建设单位可以在支付工程款时扣减委托第三方进行修复所发生的合理必要费用；但建设单位不能以此为由拒付应付的工程款项。故B、Ｃ、D、Ｅ为正确选项。82。A、Ｃ、D【解析】根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列建设工程必须实行监理：(１）国家重点建设工程；(2）大中型公用事业工程；(3）成片开发建设的住宅小区工程;（４）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（５)国家规定必须实行监理的其他工程。本题中,B项非成片开发建设的住宅小区工程，E项城市绿化工程，均不属于强制监理范畴.故Ａ、C、Ｄ为正确选项。83．A、B、D、E【解析】建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1）工程竣工验收备案表.(2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料。（３)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件.（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。(5)施工单位签署的工程质量保修书.(6）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》.故Ａ、B、Ｄ、E为正确选项。84.Ａ、C、D、E【解析】根据《招标投标法实施条例》的规定,依法必须招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日；国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件；通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标；招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的,应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。故A、C、D、E为正确选项.85.A、B、D【解析】根据《招标投标法实施条例》的规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收.招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况,并存档备查。本题中，Ｃ项投标文件没有对招标文件的实质性内容和条件作出响应的，属于评标委员会否决投标的情形；Ｅ项情形符合规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人.故Ａ、B、D为正确选项.