湖南综合办公楼土建、安装、装饰装修工程施工协议固定总价+合同附件格式

第四章合同条款及格式第一部分合合同协议书合同协议书编号：发包人（全称）：：法定代表人：法定注册地址：：承包人(全称）法定代表人：法定注册地址：：发包人为建设((以下简称“本工程”)，已接受承承包人提出的的承担本工程程的施工、竣竣工、交付并并维修其任何何缺陷的投标标。依照《中中华人民共和和国招标投标标法》、《中中华人民共和和国合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》、及及其他有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方共同达成成并订立如下下协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附“承包人承揽揽工程项目一一览表”工程立项批批准文号：资资金来源：二、工程承包范范围承包范围：详细承包范围见见第七章“技术标准和和要求”。三、合同工期计划开工日期：：年月日计划竣工日期：：年月日工期总日历天数数天，自监理理人发出的开开工通知中载载明的开工日日期起算。四、质量标准工程质量标准：：五、合同形式本合同采用合同同形式。六、签约合同价价金额(大写）：：元(人民币)(小写)￥：元元其中：安全文明明施工费：元元暂列金额：元（其其中计日工金金额元）材料和工程设备备暂估价：元元专业工程暂估价价：元七、承包人项目目经理：姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业业资格证书号号：；建造师注册证书书号：。建造师执业印章章号：。安全生产考核合合格证书号：：。八、组成合同的的文件及合同同解释顺序如如下：1）本合同协议议书2）本合同专用用条款3）中标通知书书4）招标文件（含含招标工程量量清单）、发发包人的澄清清文件（如果果有的话）；；5）投标书及其其附件（注：：招标工程量量清单所规定定的工程内容容和工程量都都是承包人的的责任，不受受投标书的影影响。）、开开标后承包人人的澄清文件件（如果有的的话）；6）本合同通用用条款7）标准、规范范及有关技术术文件8）图纸9）双方有关工工程的洽商、变变更等书面协协议或文件视视为本合同的的组成九、本协议书中中有关词语定定义与合同条条款中的定义义相同。十、承包人承诺诺按照合同约约定进行施工工、竣工、交交付并在缺陷陷责任期内对对工程缺陷承承担维修责任任。十一、发包人承承诺按照合同同约定的条件件、期限和方方式向承包人人支付合同价价款。十二、本协议书书连同其他合合同文件正本本一式两份，合合同双方各执执一份；副本本一式份，其中一份在在合同报送建建设行政主管管部门备案时时留存。十三、本合同自自双方签字后后生效。十四、合同未尽尽事宜，双方方另行签订补补充协议，但但不得背离本本协议第八条条所约定的合合同文件的实实质性内容。补补充协议是合合同文件的组组成部分。发包人：(盖单单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人或其其法定代表人人或其委托代理人：((签字)委托代理人人：(签字)年月日年月日签约地点：第二部分通通用合同条款款使用《湖南省建建设工程施工工合同HNJS--2008》（示范文文本）(合同条款是招招标文件的重重要组成部分分，是具有法法律约束力的的文件。一旦旦确定中标人人后，招标人人和投标人就就要据以签订订施工合同，明明确双方在合合同履行过程程中的权利和和义务。)第三部分专专用合同条款款一、词语定义及及合同文件1．合同文件及及解释顺序与与协议书约定定相同：2．语言文字和和适用法律、标标准及规范2.1本合同同语言为中文文。2.2适用法律律和法规需要明示的法律律、法规：中中华人民共和和国的现行法法律、法规（包包括地方法规规和国家与地地方的有关规规定）。2.3适用标标准、规范适用标准、规范范的名称：见见招标文件工工程建设标准准及现行的国国家有关技术术规范。本合同工程适用用的标准、规规范由承包人人自备，发包包人不予提供供。没有国家标准、规规范但有行业业标准、规范范的，约定适适用行业标准准、规范；没没有国家和行行业标准、规规范的，约定定适用工程所所在地地方标标准、规范。国国内没有相应应标准、规范范的，由发包包人向承包人人提出施工技技术要求，承承包人按要求求提出施工工工艺，经监理理工程师初审审，发包人批批准后执行。3．图纸3.1发包人向向承包人提供供图纸日期和和套数：发包包人在承包人人进场后提供供图纸两套。发包人对图纸的的保密要求：：承包人不得得将发包人的的图纸提供给给第三方，并并承担保密责责任。3.2承包人提提供的文件承包人报送监理理人文件的种种类：施工组组织设计或施施工方案，施施工总进度计计划、设备、材材料、成品、半半成品进场计计划等。承包人报送监理理人文件的日日期：年月日承包人报送监理理人文件的数数量：3份监理人批复承包包人报送文件件的时间：年月日3.3图纸的修修改补充或修改的图图纸，监理人人签发给承包包人的时间：：二、双方一般权权利和义务4．工程师4.1监理单位位委派的工程程师监理单位：总监理工程师：：专业监理工程师师：现场监理员员：发包人委托的职职权：进行工工程建设合同同管理，按照照合同控制工工程的建设投投资、工期和和质量，并协协调有关各方方的工作关系系。4.2发包人委委托的具体职职权：⑴审批施工组织织设计和技术术方案，按照照保质量、保保工期和降低低成本的原则则，自主向承承包人提建议议，并向发包包人提出书面面报告；⑵工程建设有关关协作单位的的组织协调的的主持权，重重要协调事项项应当事先向向发包人书面面报告，并征征得发包人批批准；⑶检查、检验工工程上使用的的材料设备是是否与合同、招招标文件、工工程量清单约约定一致。如如果发现不一一致的情况，立立即要求承包包人拆除、返返工、将剩余余不合格的材材料设备撤出出现场。⑷具有对施工质质量的检验监监督权；需要取得发包人人批准才能行行使的职权：：⑴工程设计变更更及其他变更更的确认权；；⑵工程变更导致致工程量及造造价增减的核核实权、初审审权；⑶所有涉及工程程款支付文件件的初审权、会会签权；⑷非工程变更通通知单所必须须发生的费用用增减的核实实权、初审权权；⑸所有涉及停工工和工期调整整的指令会签签权；⑹更换不能满足足工程需要的的承包人项目目经理及其他他主要人员的的建议权；⑺不可抗力导致致合同价款和和工期调整及及损失分担的的核实权、初初审权；⑻凡涉及免除和和变更承包人人合同规定的的义务和责任任的事项的会会签权。监理公司的其他他权利与义务务详见发包人人与监理公司司签定的建设设监理合同。5、承包人项目目负责人（项项目经理）姓名：证书编号：身份证号码码：施工员、安全员员姓名：职务：身份证号码码：5.1项目经理理代表承包人人对工程实施施全面负责，项项目经理及项项目经理部为为完成本合同同中承包人的的工作义务及及权利，拥有有对该工程的的人员调配权权，资金合理理使用、材料料采购权等权权限。在工程程建设过程发发包人有权要要求承包人更更换不胜任工工作的项目经经理或技术总总负责人,承包人在接接到发包人通通知后应在7天内就发包包人要求更换换的人员以1：3的比率提供供拟替选人员员给发包人选选择，直至发发包人挑选到到能完全胜任任工作的人为为止。5.2承包人人委派的项目目负责人及相相关技术人员员：项目负责人：技术人员：6.发包人工作作6.1发包人应应按约定的时时间和要求完完成以下工作作：⑴施工场地具备备施工条件的的要求及完成成的时间：已已完成⑵将施工所需的的水、电线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：水、电电线路已接至至施工场地。⑶施工场地与公公共道路的通通道开通时间间和要求：已已开通，能满满足施工机械械进场使用。⑷工程地质资料料的提供时间间：年月日⑸由发包人办理理的施工所需需证件、批件件的名称和完完成时间：合合同签订后，甲甲乙双方协调调办理。⑹水准点与坐标标控制点交验验要求：开工工前7天提供，满满足施工测量量定位要求⑺图纸会审和设设计交底时间间：开工前77天完成。⑻协调处理施工工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物的保护护工作：双方方约定由承包包人按照国家家规定及时做做好保护工作作，并向有关关部门报告。⑼双方约定发包包人应做的其其他工作：双双方协商确定定。6.2承包人虽虽具备承包资资质但无施工工经验的专业业工程以及承承包人不具备备专业承包资资质的专业工工程，发包人人有权要求承承包人按规定定选择有专业业资质及施工工经验的专业业分包人。发发包人有权拒拒绝未经发包包人批准承包包人自行选择择的专业分包包人，并由承承包人自行承承担全部损失失。6.3参加承包包人与分包人人项目配套费费、管理费的的谈判，上述述各项费用原原则上控制在在分包项目造造价的3%以内。7.承包人工作作。7.1承包人本本工程施工承承包范围为建筑、装修修、安装工程程，具体施工工承包范围以以招标工程量量清单为准。对对于承包人虽虽具备承包资资质但无施工工经验的专业业工程以及承承包人不具备备专业承包资资质的专业工工程，发包人人有权要求承承包人按规定定选择有专业业资质及施工工经验的专业业分包人。承承包人负责全全面协调和管管理本工程并并对承包范围围内含分包工工程的工程质质量、进度、安安全、造价等等方面对发包包人全面负责责。7.2承包人应应按约定时间间和要求，完完成以下工作作：⑴承包人须在与与发包人签订订施工合同前前将履约保证证金转入到发发包人指定的的银行账户，如如未按时提供供履约保证金金，视为放弃弃中标资格；；⑵签定合同后114天内应提供供详细的施工工组织设计、进进度计划和发发包人采购的的材料设备到到现场的时间间计划、现场场施工平面布布置、承包人人关于现场安安全文明施工工的条例及规规章制度交监监理公司、发发包人审核，审审核批准后方方可进行施工工；⑶承包人在接到到发包人开工工书面指令后后7天内接收工工地及展开施施工，承包人人接收工地后后展开工作前前须立即检查查在工地上已已完的工程的的定位、标高高等，直至满满意为止，若若发现已完工工程有差异或或错误，承包包人须立即通通知监理工程程师、发包人人，否则发包包人将不会考考虑因此类差差异或错误而而引起的额外外费用、索赔赔、工期延长长。若承包人人未能遵从此此规定，使得得本工程的任任何项目由于于此等差异或或错误而错误误地建造，则则在监理工程程师、发包人人要求时，由由承包人自费费予以拆除及及重建。⑷应提供计划、报报表的名称及及完成时间：：承包人应向监理理工程师、发发包人提供工工程进度计划划、材料及设设备采购计划划（含发包人人提供部分）、及及相应进度和和质量统计报报表和工程事事故报告各4份。所有计计划、报告必必须包含承包包和管理范围围内所有项目目和专业，由由于承包人协协调、组织、计计划不力而导导致的交叉施施工窝工、误误工以及由于于向发包人提提供的材料、设设备计划没有有给发包人予予留招标采购购的时间而导导致的停工待待料而引起的的工期顺延、造造价索赔将不不被批准。⑸承担施工安全全保卫工作及及非夜间施工工照明的责任任和要求：施施工全过程由由承包人全面面负责，承包人负责责在需要的时时间和地点，根根据有关部门门要求，自费费提供和维护护所有灯光、护护板、栅栏、警警告信号和警警卫，以及对对工程进行保保护或为公众众提供安全和和方便。⑹需承包人办理理的有关施工工场地交通、环环卫和施工噪噪音管理、流流动人口计划划生育等手续续：承包人应应按照永州市市政府有关规规定办理好施施工场地交通通、环卫和施施工噪音管理理等、流动人人口计划生育育手续并承担担一切费用，承承包人应保证证发包人免于于受到或承担担应由承包人人负责的前述述事项所引起起的或与之有有关的索赔、诉诉讼、损害赔赔偿及其他开开支；⑺已完工程成品品保护的特殊殊要求及费用用承担：承包包人负责对已已完工程成品品进行保护，并并承担一切费费用；⑻隐蔽工程在隐隐蔽前48小时，承包包人应当书面面通知发包人人及监理检查查确认。⑼施工场地周围围地下管线和和邻近建筑物物、构筑物的的保护要求及及费用承担：：承包人按国国家相关法规规做好保护工工作，并由承承包人承担相相应费用。⑽施工场地清洁洁卫生的要求求：按照文明明施工的要求求，承包人负负责施工场地地清洁卫生，并并配备必要的的设施和人员员在施工期间间每天对施工工场地进行清清洁，并且在在交付工程前前将所有建筑筑废品及垃圾圾清除运出现现场。⑾双方约定承包包人应做的其其他工作：①在承包人根据据合同进行施施工、竣工验验收合格交付付使用后一个个月之内，履履约保证金将将一直有效；；发包人在承承包人承包的的所有项目竣竣工验收合格格交付使用后后一个月将履履约保证金返返还给承包人人（无息）。②承包人应及时时提出用水、用用电申请，经经批准后在发发包人提供的的水、电设置置点装表计量量，其水、电电设置点的维维护、管理费费用由承包人人负责，电费费按元/度，水费按按元/吨由发包人人向承包人收收取。水的装装表点设置在在发包人提供供的水的总阀阀出口处，电电的装表点设设置在变压器器的低压端处处。承包人负负责完成由设设置点起至施施工区域内的的水、电、通通讯线路的架架设及施工区区域内的施工工通道的修建建，并承担相相关费用。施施工过程中的的用水用电，由由承包人装表表计量按月自自行向发包人人缴纳，如不不缴纳或延期期缴纳，发包包人将按水电电费结算金额额的十倍向承承包人主张违违约金。该款款项发包人有有权直接从工工程款中扣除除。③由承包人提供供的所有设备备、临时设施施和材料一经经运至现场，即即应被视为是是专门供本工工程施工使用用。承包人除除将上述物品品在现场各部部分之间运输输外，如果没没有发包人现现场项目负责责人的书面同同意，不得将将上述物品运运出现场。④除合同另有规规定外，发包包人无论何时时均不对上述述承包人的设设备、临时设设施和材料的的损失承担任任何责任。⑤承包人应维护护和爱护施工工现场周围环环境，包括现现场周围现有有的设施、花花草等均不得得损害，否则则由承包人负负责全部赔偿偿责任。⑥承包人应对本本工程的资金金设立专门帐帐户，并做到到专款专用。⑦依据国家现行行规范和强制制性条文及设设计文件的要要求，对所承承担的工程质质量负责并承承担一切试验验、检测费用用。⑧施工中由施工工方引起的各各种矛盾，发发包方积极配配合承包人协协调处理,但由此发生生的费用由承承包人全部承承担；特别是是在建筑红线线附近施工期期间，若因施施工出现纠纷纷，由负责与外界界协调并承担担一切费用。⑨承包人自行处处理与其他各各施工单位之之间的矛盾，并并由此承担所所发生的一切切费用。必要要时由发包人人组织承包人人与其他各单单位协商处理理，如双方协协商不成，则则承包人必须须无条件接受受发包人的协协调意见。⑩农民工工资支支付，承包人人必须严格按按照湘劳社政政字[20044]36号文件执行行。⑪安全防护、文文明施工措施施费严格按照照湘建价[20099]406号文件执行行。⑫承包人项目经经理（中标的的建造师，下下同）、主要要工程技术管管理人员，必必须参加由负负责工程监理理的监理人或或发包人组织织的工程例会会；⑬承包人在投标标书承诺的组组织机构人员员（包括项目目经理）必须须是本单位连连续工作两年年以上的人员员，不得变更更。承包人在在进场施工时时，项目经理理与投标文件件所报的项目目经理不一致致时，发包人人有权解除合合同，并由承承包人按工程程合同价格的的20%承担违约责责任。⑭项目经理不得得兼职与外聘聘，项目经理理必须保证工工程竣工验收收前全日制驻驻守现场工作作，不得离岗岗、脱岗，否否则按项目经经理每天元标标准支付给发发包人违约金金。如确有特特殊情况需更更换的，需经经发包人同意意。承包人擅擅自调换人员员，发包人可可以解除本合合同，并由承承包人按工程程合同价格的的20%承担违约责责任。发包人人对不称职的的项目经理有有权要求承包包人更换。承承包人自接到到更换通知之之日起2天内未另行行委任具有法法定资格、适适合施工要求求的人员的，发发包人可以解解除本合同，并并由承包人按按工程合同价价格的20%承担违约责责任。承包人人无正当理由由停止施工或或撤离现场的的，承包人不不得向发包人人就尚未支付付的工程款主主张权利，且且发包人有权权向承包人索索赔。⑮以上由承包人人承担的工作作和费用以外外，施工过程程中承包人为为保证施工质质量、安全和和进度所采取取的一切措施施而发生的费费用全部由承承包人承担。三、施工组织设设计和工期8.施工组织设设计和进度计计划8.1施工组织织设计和总进进度计划承包人提供施工工组织设计((施工方案)和进度计划划的时间：发发出开工通知知7天内。工程师确认的时时间：工程师师应于收到承承包人提交的的施工组织设设计（施工方方案）和进度度计划后3天内给予批批复。8.2群体工程程中有关进度度计划的要求求：承包人提供的施施工组织设计计(施工方案)和进度计划划必须包括承承包范围和管管理范围内所所有项目，承承包人必须负负责协调各专专业交叉施工工。并对由于于各专业因协协调不力而引引起的停工、误误工、窝工负负责。9.开工及延期期开工9.1工程开工工承包人在收到工工程师的开工工通知后，应应在合理的时时间内尽早开开工并按进度度计划进行施施工。9.2延期开工工如发生延期开工工，工程师将将向承包人发发出书面警告告，限其在收收到书面警告告后的3天内开工并采取有效措施施赶上进度。承承包人在向工工程师报送修修订的进度计计划的同时，还还应编制一份份赶工措施报报告报送工程程师审批，赶赶工措施应以以保证工程按按期完工为前前提调整和修修改进度计划划。若采取赶赶工措施后仍仍未能按合同同规定的完工工日期完工，承承包人除自行行承担采取赶赶工措施所增增加的费用外外，还应支付付逾期完工违违约金。10．工期延误误10.1双方约约定工期顺延延的情况：⑴因发包人原因因推迟工期，由由发包人给予予相应的顺延延时间。⑵一周停水、停停电累计超过过48小时，工期期从第49小时顺延。⑶因不可抗力导导致的工期顺顺延。以上3项以监理理工程师和发发包人工程师师的共同签证证为准。11.工程竣工工11.1工期提提前发包人鼓励承包包人比合同约约定的工期提提前竣工，但但发包人不支支付赶工费用用。11.2加快工工程进度在承包人无权延延长工期的情情况下，如工工程师认为工工程或部分工工程的进度太太慢，不能按按“竣工时间”完成时，应应通知承包人人采取工程师师（监理和发发包人）同意意的必要的措措施，加快进进度以便按时时竣工。承包包人对采取这这些措施无权权另收费用。如如承包人履行行本条款规定定的责任所采采取的措施，使使发包人增加加监督费，这这些费用应由由承包人承担担，由发包人人从承包人应应得到的金额额中扣除。工工程师（监理理和发包人）应应通知承包人人。四、质量与验收收12.工程质量量12.1本工程程实行工程建建设监理制，同同时为保证工工程质量发包包人派驻现场场项目管理人人员，承包人人必须接受发发包人和监理理工程师对质质量的控制管管理，并以现现行的国家施施工验收技术术规范、建筑筑安装工程质质量检验评定定标准和设计计图纸、施工工设计说明书书、设备说明明书、设计变变更等技术文文件作为质量量检查和评定定依据，施工工质量达不到到规范和设计计要求时，承承包人必须返返工，并承担担由此发生的的一切费用，造造成逾期交付付使用的，承承包方应当承承担违约责任任。12.2工程质质量标准：工工程完工经建建设工程质量量监督部门对对工程质量进进行评定，本本工程验收必必须全部达到到合格工程标标准，达不到到合同约定的的质量标准，承承包人按合同同总造价的%%向发包人支付付违约金。13.隐蔽工程程和中间验收收13.1隐蔽工工程覆盖前的的检查⑴未经工程师批批准，工程的的任何部分都都不能覆盖。当当任何部门的的隐蔽工程或或达到中间验验收部位已经经具备的条件件时，承包人人应在隐蔽工工程或中间验验收前48小时以内以以书面形式通通知工程师。工工程师应参加加对这部分工工程的检查和和验收，并且且不得无故拖拖延。但工程程师在接到承承包人通知24小时后没有有批复，承包包人可以覆盖盖这部分工程程。验收不合合格，承包人人在工程师限限定的时间内内修改后重新新验收。⑵关键工序施工工完毕后，须须经监理、发发包人验收合合格并签字后后（承包人应应在验收前向向发包人提交交三检记录、施施工交底记录录等资料），方方可进行下道道工序施工，否否则将暂停支支付该部分进进度款，直至至发包人确认认该部分工程程合格为止。⑶由于承包人施施工质量原因因，出现以下下质量问题，承承包人除按要要求进行整改改并承担相应应责任外，还还应向发包人人支付违约金金：⑷如承包人不按按合同条款施施工，或违反反正常施工程程序、施工工工艺进行野蛮蛮施工，或施施工质量、安安全、环保等等达不到有关关要求，或施施工用材料设设备不合规定定，发包人有有权勒令承包包人暂停施工工，承包人必必须立即停工工整改，一切切责任由承包包人负责。⑸开工前，承包包人需在现场场放出各建筑筑物的边线，并并配合专业测测量单位的复复核。为保证证放线准确，发发包人限定施施工单位放出出的建筑物角角点误差≤2cm，并委派专专业测量单位位复核。如放放线在误差允允许范围内，复复核费用由发发包人承担；；如放线误差差超出发包人人要求，复核核费用由承包包人承担，承承包人并承担担因此而造成成的发包人全全部损失。承承包人应积极极配合专业测测量单位的复复核，并根据据复核结果校校正放线点位位，并对校正正后点位加强强保护。复核核后出现放线线错误，一切切责任由承包包人承担。⑹发包人对承包包人隐蔽的工工程若有质量量疑问时，可可委托专业检检测机构检测测，如检测结结果符合质量量验收要求，检检测费用由发发包人承担。如如检测结果不不能满足验收收要求，检测测费用由承包包人承担，发发包人保留因因此对承包人人进行索赔的的权力。13.2剥露和和开口承包人应按工程程师随时发出出的指示，对对工程的任何何部分剥露或或开口，并负负责使这部分分工程恢复原原样，若这部部分工程已按按第13.1款的要求覆覆盖,，而剥露后后查明其施工工符合合同规规定，则工程程师应在与发发包人和承包包人协商后，根根据情况确定定承包人在剥剥露或开口的的恢复和修复复等方面的费费用，并将其其数额追加到到合同价款上上。若属承包人人责任发生的的费用，应由由承包人承担担。五、安全施工14．安全施工工与检查14.1承包人人应保证现场场安全,在工程施工工、竣工及保保修过程中，承承包人应当：：全面关照所有留留在现场的人人员的安全，保保持其管辖范范围内的现场场和尚未完工工的和发包人人尚未占用的的工程处于有有条不紊的状状态，以免发发生人身事故故；14.2承包人人的安全责任任⑴施工期间由于于承包人原因因造成人员伤伤亡而导致停停工，承包人人应按停工时时间支付10000元/天的违约金。⑵施工期间由于于承包人违反反安全操作规规范，被政府府有关部门处处罚，如通报报批评、警告告和罚款等（含含消防人员扑扑救火灾），承承包人应支付付5000元/次的违约金。⑶发包人或监理理有权对承包包人的违章现现象提出整改改，承包人接接书面整改通通知后24小时内未采采取相应整改改措施，每次次支付违约金金1000元。累计3次后，每次次支付违约金金3000元。⑷必须由承包人人组织，每月月进行一次施施工安全检查查及安全教育育，3天内以书面面形式向监理理和发包方汇报。⑸针对不同的分分部分项工程程，承包人在在开工前必须须进行安全技技术交底（必必须有监理人人员参加），并并以书面形式式向监理汇报报，经认同后后方可开工。对对安全有特别别要求的分部部分项工程，承承包人必须按按发包人、监监理的要求及及时提供安全全施工方案，方方可开展后续续工作。⑹施工中若由承承包人原因造造成工伤事故故，发包人将将暂停付款直直至承包人整整改完毕。14.3文明施施工管理办法法⑴进场全体职职工必须遵章章守纪，无违违章指挥、违违章作业行为为。各级管理理人员佩带证证明其身份的的证卡。工作作服：施工管管理人员、操操作工人穿着着各公司统一一的工作服上上装。安全帽帽：施工管理理人员戴红色色安全帽，生生产班组人员员戴黄色安全全帽，机械操操作人员戴兰兰色安全帽，机机械吊车指挥挥戴白色安全全帽。发包人人或监理检查查，每发现一一人没有戴安安全帽，发包包人从工程款款扣除违约金金100元。⑵施工期间，承承包人应及时时整理和安排排所有机械、工工具、材料、建建筑垃圾等，工工程建设中每每个楼层的多多余材料、建建筑垃圾必须须通过井架或或垃圾槽运输输到地面，严严禁从高空直直接向下抛物物；以上物品品在不需用时时应按发包人人要求清理出出工地。14.4安全责责任：承包人负责施工工承包范围和和项目管理范范围内全部工工程在工程施施工、竣工及及保修的整个个过程中施工现场全部部人员（含施施工人员和施施工现场第三三者）的人身身和财产安全全，并为从事事危险作业的的工作人员办办理意外伤害害保险，因意意外事故或自自身原因，造造成人身伤亡亡和财产损失失时，由承包包人独自承担担责任，发包包人不承担任任何赔偿或补补偿责任。公公用事业部门门或独立承包包人承担的项项目发生安全全事故承包人人承担连带责责任。15.安全防护护承包人在施工过过程中应保护护现场附近的的环境，采取取合理措施以以避免因其施施工引起的污污染、噪声和和其他因素对对公众或公众众财产等造成成伤害或妨碍碍。在地下管道、临临街交通要道道附近施工时时，施工前应应向工程师提提出安全防护护措施，经工工程师认可后后实施，防护护措施费用应应包括在投标标报价的总价价中。16.事故处理理16.1无论在在工程施工期期间或者是在在保修期内，如如果在工程的的任何部分中中发生质量或或安全事故，工工程师认为进进行紧急补救救或其他工作作或修理是工工程安全的紧紧急需要，而而承包人无能能力或不愿立立即进行此类类工作或修理理时，发包人人可雇用其他他人员从事该该项工作或修修理，支付有有关费用，所所有费用由承承包人承担，发发包人将从应应付给承包人人的金额中扣扣除。应付金金额不够的，承承包人应补足足。16.2因承包包人原因发生生安全事故的的，承包人除除赔偿一切损损失、承担所所有责任。六、合同价款与与支付17．合同价款款及调整17.1本合合同价款采取取固定总价合合同。⑴合同价款中中包括的风险险范围及计算算方法：①本项目合同同执行期间材材料价格的涨涨跌不予调整整，合同价款款不予调整。②本工程安全全防护和文明明施工措施费费、规费、税税金及政策性性调整不属于于风险范围，按按相关规定执执行。③因招标人提提出的设计变变更和签证项项目导致工程程量的增减，结结算时按实计计算，取费标标准按江华瑶瑶族自治县财财政投资评审审中心预算评评审报告的标标准执行，材材料价格以评评标委员会的的评定为准。⑵合同价款包包含的工作内内容：合同价款包含的的工作内容为为施工图、招招标工程量清清单所包含的的工程量、工工作范围、工工作内容及合合同相关条款款所要求考虑虑的各种风险险及费用。承包人投标报价价所包含的工工程量、工作作范围、工作作内容等与招招标文件、招招标工程量清清单要求不一一致时，视为为发包人的所所有要求已包包含在承包人人投标报价中中。任何因忽忽视发包人要要求而引起的的承包人报价价不准而导致致的索赔、造造价变更将不不予批准。18．工程预付付款本工程不支付预预付款。19．工程款((进度款)支付：基础完工后支付付10万元；主体体完工及装饰饰工程完工后后支付15万元；水电电安装完工支支付5万元；工程程竣工验收合合格后，后付付至工程总造造价的95%，留5%的质量保证证金，一年后后无质量问题题，一次性退退还。七、材料设备供供应20.发包人提提供的材料设设备：发包人提供部分分材料设备包包括但不限于于以下部分：：承包人应及时提提供发包人采采购材料计划划和使用时间间，因承包人人未按时提供供采购计划而而导致设备不不能按时到位位而引起的停停工、窝工，承承包人既不能能得到工期顺顺延又不能得得到索赔。21．承包人采采购材料设备备21.1承包人人采购材料设设备的约定：：⑴承包人采采购的材料设设备必须符合合合同、招标标文件的要求求，选择不低低于发包人约约定的品牌档档次、质量要要求的产品，如如果承包人采采购的材料设设备不符合上上述要求，发发包人可以拒拒绝用于本工工程，如果已已经使用，承承包人必须无无偿拆除并承承担发包人由由此遭受的损损失，工期不不得顺延；⑵在材料采购前前承包人应提提前报告发包包人拟采购的的材料设备品品牌，如果发发包人未作约约定（未作要要求），则只只要承包人选选择的材料、设设备符合产品品质量要求即即可；如果承承包人选用的的主要材料品品牌不是招标标文件约定的的，则造价由由发包人按相相关规定审定定后的主材价价格调整；⑶承包人采购主主要、大宗材材料、设备前前必须报发包包人，合同签签定前承包人人必须将采购购合同报发包包人确认，发发包人有权对对其合同条款款涉及材料、设设备质量及售售后服务、维维护保养条款款等予以审核核。未经发包包人审核、确确认采购合同同的主要材料料设备发包人人有权拒收。⑷承包人采购主主要材料设备备进场必须经经过监理工程程师、发包人人工程师验收收认可后方可可使用于本工工程。监理工工程师、发包包人工程师对对材料、设备备验收包括但但不限于以下下方面：①材料、设备的的出厂合格证证、检验证、设设备清单、原原厂商提供的的保修单等有有关质量证明明文件；②材料、设备购购销合同等能能证明材料、设设备为原厂、正正厂产品的证证明文件；③按国家规范对对材料进行抽抽检，发包人人对材料、设设备质量有怀怀疑可以直接接送检有疑问问的材料、设设备，如果经经检验送检的的材料、设备备符合合同、招招标文件要求求，检验费用用由发包人承承担，如果经经检验送检的的材料、设备备不符合合同同、招标文件件要求，检验验费用及发包包人的损失均均由承包人承承担。所有不不符合的材料料、设备将被被退货，如已已部分使用，使使用部分由承承包人自行拆拆除，由此造造成的损失由由承包人自行行承担，并且且工期不得顺顺延。④材料、设备进进出场登记情情况将与最后后竣工结算数数量、品牌相相核对，如果果进场数量比比结算数量少少于10%时，以进场场数量进行结结算。如果进进场数量比结结算数量多时时，该差额数数量不予计价价。21.2发包人人原则上不指指定合同、招招标文件约定定由承包人采采购的主要材材料、设备供供应商。八、工程变更及及现场签证22.承包人提提出的设计变变更属于合理理化建议的，发发包人不进行行奖励；23.由承包包人、设计单单位、监理公公司、发包人人提出，经监监理工程师、设设计单位审查查，发包人认认可的并由设设计单位出具具了设计变更更的方可确认认为设计变更更；变更发生前承包包人必须申报报，其中主材材价格投标时时没有的由承承包人报发包包人工程师、监理人员及项目主管人员审核确认后作为计价依据。24.现场签证证事项发生时时，需通知发发包人的工程程师、监理、项项目主管人员员现场确认，计计价方式同工工程变更。所所有经四方（承承包人、设计计单位、监理理公司、发包包人）确认的的工程变更必必须在变更确确认后日内办办理相关手续续，变更签证证需一式三份份并编号存档档（其中一份份送发包人现现场审计人员员），竣工结结算时所有与与发包人编号号存档的变更更（现场技术术人员、现场场审计人员）不不相符的部分分不予结算。现现场签证人工工工资按承包包人投标报价价中各专业的的人工工资单单价执行，签签证人工结算算时不再计取取综合管理费费及利润。九、竣工验收、结结算、保修25.竣工验收收25.1竣工验验收的范围、竣竣工时间、验验收标准：整个工程应在合合同约定的时时间内完成。工工程质量必须须符合设计文文件及国家标标准和规范要要求。由发包包人、质量监监督部门、设设计单位、监监理公司共同同按GB/T177944-19999标准及安装装工程验收规规范（最新版版）对工程验验收，并签署署验收报告，验验收报告签署署之日为项目目竣工验收日日期。所有承承包范围内的的项目必须一一次验收合格格，并达到招招标文件约定定质量要求。否否则承包人要要承担违约责责任和相关费费用。25.2承包人人提供竣工验验收资料的约约定：时间：：提交竣工验验收报告的同同时；份数：：叁份。25.3竣工项项目交付时间间：工程竣工工验收后15天，承包人人将竣工工程程交给发包人人。承包人不不得以工程竣竣工结算价款款尚未结清为为由拒绝交付付工程。26.竣工结算算26.1竣工结结算书26.1.1承承包人向工程程师提交竣工工结算书的时时间是：竣工工验收报告发发包人认可批批复后天。26.2.2承承包人向工程程师提交的竣竣工结算书，应应附有支持文文件，并详细细说明以下内内容：经发包人、监理理工程师签字字认可的竣工工图、现场经经济技术签证证、材料价格格签证；发包包人、监理工工程师、设计计单位签字认认可的设计变变更；投标文文件、投标报报价电子文档档等与竣工结结算有关的所所有原始资料料；26.2发包人人和审核机构构提出最终审审核意见的时时间是：收到到承包人完整整的竣工结算算资料个月内内审核完毕（双双方就结算审审核意见有争争议的时间除除外）；26.3结算原原则：1）根据本合同同专用条款、中中标通知书、本本合同协议书书及其补充协协议书、投标标文件及其附附录、发包人人澄清、修改改和补充文件件、本合同条条款、标准、规规范及有关技技术文件、招招标文件其他他内容、组成成合同的其它它文件、经发发包人和监理理工程师共同同审核并签字字认可的竣工工图纸及相关关竣工资料计计算竣工结算算造价。2）竣工工程量量的确认原则则上以经发包包人和监理工工程师共同审审核并签字认认可的竣工图图纸及相关竣竣工资料计算算为准，如果果现场实际施施工情况与竣竣工资料不符符以现场实际际施工情况为为准；3）本项目为固固定单价合同同，结算时除除合同另有约约定的情况外外工程量清单单综合单价不不变。4）变更、签证证的项目的计计价：①变更的工程量量、现场签证证项目，投标标清单中已有有相同或相近近综合单价的的，则变更的的工程量按投投标时的综合合单价计价。②当变更的工程程量、现场签签证项目，投投标清单中无无相应的综合合单价的变更更部分按投标标时的人工单单价、材料单单价、取费费费率，套用施施工期间实施施的国家定额额，其中材料料价格调整办办法按照本合合同17项的相关规规定，主材价价格投标时没没有的、按变变更发生时发发包签证价格格为依据。5）本项目辅助助材料政策性性涨价风险已已包含在报价价中，合同执执行期辅助材材料价格不予予调整；6）施工用水、用用电费用扣除除：发包人对施工用用水、用电装装表计量，电电费按元/度，水费按按元/吨收取，水水电使用费在在竣工结算中中扣除。27.质量保修修27.1保修期期保修期计算时间间是：从工程程师按24.1条规定批准准的工程实际际竣工之日算算起。工程各各部位保修范范围及期限按按中华人民共共和国建设部部令（第80号）规定执执行。27.2修补缺缺陷保修期内，保修修部位出现质质量问题，承承包人必须在在接到发包人人维修通知12小时内赶到到现场无偿返返修，直至符符合质量要求求为止，如果果承包人不能能在合同规定定的时间内赶赶到维修处理理或拒不维修修，发包人有有权另外请人人维修，费用用由承包人承承担，并向发发包人支付与与维修费用等等额的违约金金。维修费用用及违约金一一并在质保金金中扣除。质质保金不够的的，承包人应应补足。十、违约、索赔赔和争议28．违约28.1.1本本合同中关于于发包人违约约的具体责任任如下：本合同约定发包包人违约应承承担的违约责责任：延期支支付的工程进进度款应按每每延迟一天，发发包人向承包包人支付按中中国人民银行行同期存款利利率计算的利利息。但下列列两种情况例例外：承包人不能保证证施工质量而而停止或部分分减少支付的的情况；属第三者（如银银行等）原因因造成的延期期支付情况。如果合同因发包包人违约而终终止，则发包包人应以合同同规定价格向向承包人支付付在合同终止止之日以前承承包人完成的的全部合格工工程费用，并并另外支付下下述费用：1）考虑已完工工程的付款比比例，将承包包人设备运回回目的地的合合理费用的同同比例部分。2）承包人雇佣佣的所有从事事工程施工或或与工程有关关的职员和工工人在合同终终止时的合理理遣散费。本款规定的任何何应付金额应应由工程师在在与发包人和和承包人协商商后确定。在合同履行中，由由于不可抗力力造成了双方方都无法控制制的意外情况况，使双方中中的一方受阻阻而不能履行行其合同责任任，或者成为为不合法时，双双方都毋需进进一步履行合合同。此时由由发包人支付付给承包人的的已完的工程程金额应与以以上规定的应应付金额相同同。28.1.2双双方约定的发发包人其他违违约责任：由于国家法律、法法规和规章调调整，致使本本合同不能按按原定条款执执行时，发包包人应及时向向承包人通报报不能履行或或者需要延期期履行、部分分履行的理由由，在取得有有关证明后，允允许延期履行行、部分履行行或者不履行行，并可根据据情况，双方方另行协商处处理或者全部部免予承担违违约责任。28.2本合同同中关于承包包人违约的具具体责任如下下：1）工期违约：：本合同约定承包包人违约应承承担的违约责责任：每拖延延一天承包人人支付违约金金人民币元/天给发包人；；2）质量违约约：①本合同约定承承包人违约应应承担的违约约责任：达不不到招标文件件规定的工程程质量标准按按合同总造价价的4%向发包方支支付违约金，同同时承担发包包人的全部损损失；②材料经发包人人工程师发现现并检验证实实以次充好，除除已使用部分分立即拆除重重新施工、已已进场的该项项材料全部退退货外，承包包人还须向发发包人支付违违约金10000元/次。3）人员违约处处理：投标文件中明确确的项目主要要人员（项目目经理、施工工员等）必须须参加全过程程工作，项目目经理必须保保证出勤天数数不少于22天/月，未经业业主和监理工工程师批准缺缺勤的，违约约金元/天；一个月月项目经理出出勤天数少于于10天，视同项项目经理不到到位。未经发发包人和监理理工程师批准准缺勤的，违违约金元/天；主要管管理人员未经经发包人工程程师和监理工工程师批准缺缺勤的，违约约金元/天。以上情情况每次另扣扣付乙方履约约保证金元。4）双方约定的的承包人其他他违约责任：：①承包人不得擅擅自变更工程程的设计，如如因擅自变更更而影响成本本的增加，造造成损失由承承包人承担，出出现质量问题题由承包人负负责。②由于承包人原原因致使工程程开工日期延延迟、竣工日日期延迟、中中途停建或缓缓建、施工组组织设计文件件中关键线路路工期控制时时间超过211天的，甲方方有权解除或或终止合同，并并实行先清退退后结算的原原则，同时由由承包人承担担相应的赔偿偿责任。③本工程不得挂挂靠、转包，挂挂靠、转包将将视同根本违违约，发包人人有权解除合合同，并且履履约保证金不不予退还，承承包人并应承承担发包人一一切损失。④承包人不履行行施工合同的的，履约保证证金不予退还还，承包人并并应承担发包包人一切损失失。⑤合同解除或终终止后，已经经订货的材料料、设备由订订货方负责处处理，费用自自负。承包人人将机械设备备和人员撤出出施工场地的的费用由承包包人负责。⑥合同、招标文文件约定的其其他违约责任任。29.索赔29.1由于不不可抗力引起起的工程延误误，则由发包包人顺延工期期，但费用不不予以补偿。29.2发包人人或承包人未未在合同规定定的期限内提提出书面索赔赔要求的，则则认为已放弃弃索赔权利。30．争议30.1本合同同在履行过程程中发生的争争议，由双方方协商解决，协协商不成的，任任何一方均可可向本合同工工程所在地的的法院提起诉诉讼。十一、其他31．不可抗力力31.1双方关关于不可抗力力的约定：包包括6级及6级以上地震震；10级以上的的风；一天2200mm以以上的暴雨；；一次积雪深深达450mmm以上等自自然灾害；外外敌入侵、战战争；地震资资料以湖南省省地震局提供供的资料为准准，暴风雨资资料以当地气气象部门提供供的资料为准准。32．保险32.1本工程程双方约定投投保内容如下下：(1)发包人人投保内容：：无(2)承包人人投保内容：：建安工程一一切险、第三三者责任险。33．担保承包人应向发包包人提供履约约保证金，承承包人向发包包人提供的履履约担保有效效期自合同签签订之日起至至工程竣工验验收交付使用用后（招标范范围内所有项项目全部验收收）一个月内有效效，工程竣工工验收交付使使用后一个月月内返还承包包人的全部履履约保证金。34.合同份数数1、双方约定合合同副本份数数：陆份，其其中发包人肆肆份、承包人人贰份。35.补充条款款35.1双方根根据有关法律律、法规规定定，结合工程程实际，经协协商一致后，可可进一步对本本合同内容具具体化、补充充或修改。35.2因工程程损害导致第第三人伤亡和和财产损失以以及运至施工工场地用于施施工的材料和和待安装的设设备（承包人人购买的）损损害，全部由由承包人承担担；工程所需需清理、修复复费用全部由由承包人承担担。35.3.本项项目当地周边边关系和当地地行政管理部部门关系的协协调概由中标标人负责，所所需费用也全全部由中标人人承担，必要要时发包人出出面给予力所所能及的支持持。第四部分合合同附件格式式附件一：工程项项目一览表工程项目目一览表序号单位工程名称单位数量投资额（元）主要结构型式发包人（公章）监理人（公公章）承包人（公公章）法定代表人（签签字）总监理工程程师（签字）法定代表人人（签字）委托代理人（签签字）或委托代理理人（签字）委托代理人人（签字）年月日年月日年月日附件二：承包人人供应主要材材料、工程设设备一览表承包人供应主要要材料、工程程设备一览表表工程名称：工程编号：序号材料设备名称规格生产厂家（或供供货人）单位数量质量标准提供地点提供时间备注发包人（公章）监理人（公公章）承包人（公公章）法定代表人（签签字）总监理工程程师（签字）法定代表人人（签字）委托代理人（签签字）或委托代理理人（签字）委托代理人人（签字）年月日年月日年月日附件三：发包人人供应材料、工工程设备一览览发包人供应材料料、工程设备备一览表工程名称：工程编号：序号材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）质量标准交货地点交货时间备注发包人（公章）监理人（公公章）承包人（公公章）法定代表人（签签字）总监理工程程师（签字）法定代表人人（签字）委托代理人（签签字）或委托代理理人（签字）委托代理人人（签字）年月日年月日年月日附件四：发包人人支付保函发包人支付保函函（试行）编号号：（工字）第号（承包人）：鉴于贵方与（以以下简称“发包人”）就项目于年月月日签订编号号为的《建设设工程施工合合同》（以下下简称主合同同），应发包包人的申请，我我方愿就发包包人履行主合合同约定的工工程款支付义义务以保证的的方式向贵方方提供如下担担保：一、保证的范围围及保证金额额我方的保证范围围是主合同约约定的工程款款。本保函所称主合合同约定的工工程款是指主主合同约定的的除工程质量量保修金以外外的合同价款款。我方保证的金额额是主合同约约定的工程款款的%，数额最高高不超过人民民币元（大写写：）。二、保证的方式式及保证期间间我方保证的方式式为：连带责责任保证。我方保证的期间间为：自本合同生生效之日起至至主合同约定定的工程款支支付之日后日日内。贵方与发包人协协议变更工程程款支付日期期的，经我方方书面同意后后，保证期按按照变更后的的支付日期做做相应调整。三、承担保证责责任的形式我方承担保证责责任的形式是是代为支付。发发包人未按主主合同约定向向贵方支付工工程款的，由由我方在保证证金额内代为为支付。四、代偿的安排排贵方要求我方承承担保证责任任的，应向我我方发出书面面索赔通知及及发包人未支支付主合同约约定工程款的的证明材料。索索赔通知应写写明要求索赔赔的金额，支支付款项应到到达的帐号。在出现贵方与发发包人因工程程质量发生争争议，发包人人拒绝向贵方方支付工程款款的情形时，贵贵方要求我方方履行保证责责任代为支付付的，还需提提供项目总监监理工程师、监监理单位或符符合相应条件件要求的工程程质量检测机机构出具的质质量说明材料料。我方收到贵方的的书面索赔通通知及相应证证明材料后，在在工作日内进进行核定后按按照本保函的的承诺承担保保证责任。五、保证责任的的解除1、在本保函承承诺的保证期期间内，贵方方未书面向我我方主张保证证责任的，自自保证期届满满次日起，我我方保证责任任解除。2、发包人按主主合同约定履履行了工程款款的全部支付付义务的，自自本保函承诺诺的保证期届届满次日起，我我方保证责任任解除。3、我方按照本本保函向贵方方履行保证责责任所支付金金额达到本保保函金额时，自自我方向贵方方支付（支付付款项从我方方帐户划出）之之日起，保证证责任即解除除。4、按照法律法法规的规定或或出现应解除除我方保证责责任的其它情情形的，我方方在本保函项项下的保证责责任亦解除。我方解除保证责责任后，贵方方应自我方保保证责任解除除之日起个工工作日内，将将本保函原件件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约约致使发包人人不能履行义义务的，我方方不承担保证证责任。2、依照法律法法规的规定或或贵方与发包包人的另行约约定，免除发发包人部分或或全部义务的的，我方亦免免除其相应的的保证责任。3、贵方与发包包人协议变更更主合同的，如如加重发包人人责任致使我我方保证责任任加重的，须须征得我方书书面同意，否否则我方不再再承担因此而而加重部分的的保证责任。4、因不可抗力力造成发包人人不能履行义义务的，我方方不承担保证证责任。七、争议的解决决因本保函发生的的纠纷，由贵贵方与我方协协商解决，协协商不成的，通通过诉讼程序序解决，诉讼讼管辖地法院院为法院。八、保函的生效效本保函自我方法法定代表人（或或其委托代理理人）签字或或加盖公章并并交付贵方之之日起生效。本条所称交付是是指：保证人人：（公章）法定代表人：（签签字）或委托代理人：：（签字）通讯地址：邮政编码：电话：：传真：：电子邮箱：年月日附件五：承包人人履约保函承包人履约保函函（试行）编号：（发包人）：鉴于贵方与（以以下简称“承包人”）就项目于于年月日签订订编号为的《建建设工程施工工合同》（以以下简称主合合同），应承承包人申请，我我方愿就承包包人履行主合合同约定的义义务以保证的的方式向贵方方提供如下担担保：一、保证的范围围及保证金额额我方的保证范围围是承包人未未按照主合同同的约定履行行义务，给贵贵方造成的实实际损失。我方保证的金额额是主合同约约定的合同总总价款%，数额最高高不超过人民民币元（大写写：）。二、保证的方式式及保证期间间我方保证的方式式为：连带责责任保证。我方保证的期间间为：自本合合同生效之日日起至主合同同约定的工程程竣工日期后日内。贵方与承包人协协议变更工程程竣工日期的的，经我方书书面同意后，保保证期按照变变更后的竣工工日期做相应应调整。三、承担保证责责任的形式我方按照贵方的的要求以下列列方式之一承承担保证责任任：（1）由我方提提供资金及技技术援助，使使承包人继续续履行主合同同义务，支付付金额不超过过本保函第一一条规定的保保证金额。（2）由我方在在本保函第一一条规定的保保证金额内赔赔偿贵方的损损失。四、代偿的安排排贵方要求我方承承担保证责任任的，应向我我方发出书面面索赔通知及及承包人未履履行主合同约约定义务的证证明材料。索索赔通知应写写明要求索赔赔的金额，支支付款项应到到达的帐号，并并附有说明承承包人违反主主合同造成贵贵方损失情况况的证明材料料。贵方以工程质量量不符合主合合同约定标准准为由，向我我方提出违约约索赔的，还还需同时提供供符合相应条条件要求的工工程质量检测测部门出具的的质量说明材材料。我方收到贵方的的书面索赔通通知及相应证证明材料后，在在工作日内进进行核定后按按照本保函的的承诺承担保保证责任。五、保证责任的的解除1、在本保函承承诺的保证期期内，贵方未未书面向我方方主张保证责责任的，自保保证期届满次次日起，我方方保证责任解解除。2、承包人按主主合同约定履履行了义务的的，自本保函函承诺的保证证期届满次日日起，我方保保证责任解除除。3、我方按照本本保函向贵方方履行保证责责任所支付的的金额达到本本保函金额时时，自我方向向贵方支付（支支付款项从我我方帐户划出出）之日起，保保证责任即解解除。4、按照法律法法规的规定或或出现应解除除我方保证责责任的其它情情形的，我方方在本保函项项下的保证责责任亦解除。我方解除保证责责任后，贵方方应自我方保保证责任解除除之日起个工工作日内，将将本保函原件件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约约致使承包人人不能履行义义务的，我方方不承担保证证责任。2、依照法律法法规的规定或或贵方与承包包人的另行约约定，免除承承包人部分或或全部义务的的，我方亦免免除其相应的的保证责任。3、贵方与承包包人协议变更更主合同的，如如加重承包人人责任致使我我方保证责任任加重的，须须征得我方书书面同意，否否则我方不再再承担因此而而加重部分的的保证责任。4、因不可抗力力造成承包人人不能履行义义务的，我方方不承担保证证责任。七、争议的解决决因本保函发生的的纠纷，由贵贵方与我方协协商解决，协协商不成的，通通过诉讼程序序解决，诉讼讼管辖地法院院为法院。八、保函的生效效本保函自我方法法定代表人（或或其委托代理理人）签字或或加盖公章并并交付贵方之之日起生效。本条所称交付是是指：保证人人：（公章）法定代表人：（签签字）或委托代理人：：（签字）通讯地址：邮政编码：电话：：传真：：电子邮箱：年月日附件六：预付款款保函预付款保函（发包人）鉴于贵方与（以以下简称“承包人”）就项目于年月日签签订的编号为为的《建设工工程施工合同同》（以下简简称主合同），应应承包人申请请，我方愿就就承包人按约约定的金额向向发包人提交交一份预付款款担保，即有有权得到发包包人支付相等等金额的预付付款。我方愿愿意就你方提提供给承包人人的预付款提提供担保。1、担保金额人人民币（大写写）元（￥）。2、担保有效期期自预付款支支付给承包人人起生效，至至发包人签发发的进度付款款证明书说明明已完全扣清清止。3、在本保函有有效期内，因因承包人违反反合同约定的的义务而要求求收回预付款款时，我方在在收到你方的的书面通知后后，在7天内无条件件支付。但本本保函的担保保金额，在任任何时候不应应超过预付金金额减去发包包人按合同约约定向承包人人签发的进度度付款证书中中扣除的金额额。4、发包人和承承包人按《合合同通用条款款》第15变更合同时时，我方承担担本保函规定定的义务不变变。保证人人：（公章）法定代表人：（签签字）或委托代理人：：（签字）通讯地址：邮政编码：电话：：传真：：电子邮箱：年月日附件七：工程质质量保修书工程质量保修书书发包人：（全称称）承包人：（全称称）为保证（工程名名称）在合理理使用期限内内正常使用，发发包人和承包包人根据《中中华人民共和和国建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》，经经协商一致，签签订工程质量量保修书，承承包人在质量量保修期内应应按照有关规规定及双方约约定承担工程程质量保修责责任。1质量保修范范围质量保修范围包包