




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
施工劳务承包合同(16份范本)名目第1篇施工劳务承包合同书第2篇食堂施工劳务承包合同第3篇2023施工劳务承包合同范本第4篇施工劳务承包合同标准范本第5篇施工劳务承包合同协议书第6篇建设工程施工劳务承包合同第7篇2023施工劳务承包合同范本第8篇施工劳务承包合约书第9篇施工劳务承包合同通用版第10篇桥梁上部施工劳务承包服务合同第11篇20xx施工劳务承包合同第12篇最新施工劳务承包合同范本第13篇建筑施工劳务承包合同第14篇主体结构工程施工劳务承包合同第15篇居(村)民建房工程施工劳务承包合同书第16篇建筑施工劳务承包合同通用版
【第1篇】施工劳务承包合同书
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
依据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学试验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方实行分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容现场规整与清理200米范围内地面水平运输制作设备的维护、保养材料的节省与其他队伍协作等内容。
四、工程质量与安全
依据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必需确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当赐予嘉奖,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方担当,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配,必需严格遵守《安全操作规程》,为使工人增加安全意识,带队及班组负责人每天支配工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责,甲方不担当任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节省关,不准乱锯、乱丢、铺张材料,如发觉在分清责任后赐予罚款。同时,乙方负责人必需管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必需听从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如全部违反规定者,参照项目部相关规定惩罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点,仔细组织,细心施工,保证工期目标的实现,如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外,将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施惩罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。
4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动担当合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必需按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故,乙方必需担当全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必需按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必需严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必需追究违约方责任。
2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必需自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方担当。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
【第2篇】食堂施工劳务承包合同
2023食堂施工劳务承包甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为__________工程,地点在__________。
二、承包方式与要求
该工程甲方实行分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节省;与其他队伍协作等内容。
四、工程质量与安全
依据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必需确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当赐予嘉奖,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方担当,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配,必需严格遵守《安全操作规程》,为使工人增加安全意识,带队及班组负责人每天支配工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责,甲方不担当任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节省关,不准乱锯、乱丢、铺张材料,如发觉在分清责任后赐予罚款。同时,乙方负责人必需管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必需听从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如全部违反规定者,参照项目部相关规定惩罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点,仔细组织,细心施工,保证工期目标的实现,如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外,将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施惩罚,经济赔偿及辞退的权力。
甲方依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。
甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动担当合同内容的全部工作,确保工程质量。
乙主必需按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故,乙方必需担当全部责任,甲方概不负责。
乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
为确保工期,乙方必需按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
以上条款双方必需严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必需追究违约方责任。
如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必需自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方担当。
本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
【第3篇】2023施工劳务承包合同范本
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
依据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权利与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为xxxx试验楼工程,地点在xxxx。
二、承包方式与要求
该工程甲方实行分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(㎡、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容现场规整与清理200米范围内地面水平运输制作设备的维护、保养材料的节省与其他队伍协作等内容。
四、工程质量与安全
依据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必需确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当赐予嘉奖,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方担当,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配,必需严格遵守《安全操作规程》,为使工人增加安全意识,带队及班组负责人每天支配工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责,甲方不担当任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节省关,不准乱锯、乱丢、铺张材料,如发觉在分清责任后赐予罚款。同时,乙方负责人必需管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必需听从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如全部违反规定者,参照项目部相关规定惩罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点,仔细组织,细心施工,保证工期目标的实现,如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外,将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。
七、双方权利与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施惩罚,经济赔偿及辞退的权利。
2.甲方依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。
4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动担当合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必需按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故,乙方必需担当全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必需按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必需严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必需追究违约方责任。
2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必需自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方担当。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
________年____月____日
乙方:______________
代表:______________
________年____月____日
【第4篇】施工劳务承包合同标准范本
甲方:___________________(以下简称甲方)乙方:___________________(以下简称乙方)
依据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学试验楼工程,地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求该工程甲方实行分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商,该_______工程按_______元(2、3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容现场规整与清理200米范围内地面水平运输制作设备的维护、保养材料的节省与其他队伍协作等内容。
四、工程质量与安全依据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必需确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当赐予嘉奖,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方担当,并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配,必需严格遵守《安全操作规程》,为使工人增加安全意识,带队及班组负责人每天支配工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责,甲方不担当任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节省关,不准乱锯、乱丢、铺张材料,如发觉在分清责任后赐予罚款。同时,乙方负责人必需管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必需听从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如全部违反规定者,参照项目部相关规定惩罚。
六、付款方式与工期:该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点,仔细组织,细心施工,保证工期目标的实现,如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外,将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施惩罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。
4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动担当合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必需按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故,乙方必需担当全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必需按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必需严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必需追究违约方责任。
2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必需自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方担当。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。甲方:______________代表:______________________年____月____日乙方:______________代表:______________________年____月____日施工劳务承包合同范本二发包方:________________________(以下简称甲方)承包方:________________________(以下简称乙方)依据《民法典》,公司项目管理实施细则及项目部实际状况和特点,甲方将分部分项外架工程托付乙方施工。双方本着公平互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
一、承包工作范围和内容xxx住宅楼工程中外架工程。
2.施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。
3.做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必需经甲方施工员签字认可,否则不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1.地下室按建筑面积______元㎡,标准层按建筑面积______元㎡(此价格为省标化要求价)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动爱护费(安全帽、手套、工作服、安全带)、小型工具(板手)、帮助材料费(铁丝)、五证(暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和修理、挂安全网、井架搭拆、以上全部工作内容中所发生的人工费以及个人调整税等。
2.每月____日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月初____日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%,年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
三、劳务人员工资发放方法乙方每月须编制一份有关劳务费用安排细则及工资表(须落实到个人),在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
四、乙方须编制每月用料方案提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料方案,合理支配周转材料,削减损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表掌握。如超过损耗率(______%),则超过部分按材料原价赔偿。
五、双方职责
(一)甲方职责
1.全面负责现场施工的月、季生产方案和劳动方案的编制,支配协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,准时用书面形式传达作业指导书、安全交底书。
3.负责工程周转材料的准时供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料,帮助材料乙方自理)。
4.负责向乙方供应离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。
5.必需按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求,并依据作业班组申请向作业人员供应安全文明施工所需的一切设施。
6.应负责准时办理因甲方缘由造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方缘由造成损失的惩罚手续。
7.负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成状况和综合管理状况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。
8.负责组织乙方参与公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。
9.甲方有权对不听从综合协调支配的班组赐予罚款或整改的惩罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二)乙方职责
1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、安全、施工方案、综合管理等)。
2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3.根据合同精神准时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、修理工作,严格按甲方要求实行限额领料。
5.负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料准时报送四分公司质量安全技术监督科。
6.乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成状况并按时参与项目部的月方案会议和工作协调会议。
7.乙方必需正确准时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的快速整改。
8.乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件听从甲方各部门协调、支配。
9.乙方劳务作业班组应建立二长六大员管理机制,且在作业班组中从事该工种工作时间________年以上的技术骨干总人数达60%以上。
10.按要求配置个人劳动爱护设施。
六、质量安全管理
1.用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手册,安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
2.乙方必需严格执行并听从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方安检)
3.安全目标为杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全事故直接经济责任由责任方担当。
4.标化管理目标为省级标化达标工地。
七、考核与奖罚为使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
1.工期奖罚:如乙方达到经双方确认的方案书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方嘉奖乙方200元天,如乙方责任滞后一天,甲方惩罚乙方400元天(提前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,甲方惩罚乙方200元次。
2.质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上),乙方决算单价下调30%(即决算单价0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调100%。
3.安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元次的罚款。
4.标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为,甲方对乙方处以500元次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方赐予乙方1000元嘉奖。
5.技术进步嘉奖:如乙方提出合理化建议,且被甲方接受实施后获得成果,甲方赐予乙方000元的嘉奖。
6.材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效果,可结合有关详细事项赐予乙方肯定的奖罚。
7.综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪大事,甲方有权赐予作业班组处以xxx元的罚款(重点是不得发生赌博、嫖娼、斗殴、行贿等)。
八、其它
1.决算审核程序:乙方申请项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)。
2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3.合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。
4.本合同未尽事宜双方协商解决。
5.本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。
甲方:____________________代表:____________________
乙方:____________________代表:____________________
签定日期:________年____月____日
【第5篇】施工劳务承包合同协议书
现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包,施工劳务承包合同怎么写呢,今日我就给大家来共享一下承包合同,盼望大家来阅读一下哦劳务承包施工合同范本甲方:乙方:依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程详细状况,本着公平互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包量:项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程
4、工程质量要求:主体结构优良
5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行
6、劳务费单价:平方米单价300元人民币
7、工程类别:框剪结构
二、工程承包方式与范围
1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的全部材料)。
2、承包工作内容:基础部分人工协作清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内一般抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方担当乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的状况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方供应至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。
三、合同价款
1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行________年《____省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:
①一次主体结构承包单价200元2;
②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等
其次次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。
2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。
3、承包范围外的零星用工,按50元工结算付款。
四、结算及付款
1、按甲方与中建xx一公司签定合同的相应条款参照执行。
2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在________年内付清。
3、中途结算付款要在按合同商定期限内到位。
4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。
5、因甲方的缘由或其它协作因素造成的停工,一切损失都由甲方担当,另外工期也随着延长。
6、乙方缘由造成工期延误,一切损失由乙方负责。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的全部材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方供应每层测量放线所需的掌握轴线和掌握标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方准时予以指导。乙方已施工的部位中途若消失设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方依据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。
2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动协作支配实施。
3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。
4、甲方向乙方供应设计施工图纸肆套和施工方案、施工方案、设计变更、技术交底等各两份。
5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。
6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及担当。
(二)乙方职责及承诺
1、质量标准:合格。
2、工期:依据施工现场的实际状况,乙方按甲方编制的施工进度网络方案严格执行。
3、安全生产:达标
(1)乙方人员进场前必需经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。
(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并担当费用,如发生安全事故,由责任方负全责。
4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。
5、乙方根据甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满意工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。
6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成铺张。
7、全力协作甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
8、依据施工组织设计总进度方案的要求,每月月底前5天提交下月施工方案。并经甲方批准后严格执行。
六、文明施工
1、为达到文明工地,乙方需听从甲方人员的工作支配,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格根据现场各种规定实施。
2、乙方人员必需遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随便大小便,否则将依据治安条例的有关规定处理,情节严峻者送交执行机关处理和罚款。
3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱惜公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫干净。
4、建筑垃圾、生活垃圾准时清理,堆放至指定地点,并加以掩盖。保证不从高空向下抛掷物体,假如发觉乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。
七、材料管理
1、甲方供应用量实行包干制度,节省分成。超出掌握指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发觉不合理的使用和管理不善造成人为的铺张,甲方有权制止并按管理制度赐予罚款处理。
2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应方案,经确认后,甲方应按供应方案要求的质量、品种、积累、型号、数量和供应时间等组织货源并准时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。
3、乙方妥当保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊掩盖范围内,乙方必需准时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。
八、违约、争议
1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方担当一切责任并赔偿对方的全部经济损失。
2、若合同履行中发生争议,双方根据实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住宅在地人民法院受理。
九、其它
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
十、补充协议
1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。
2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,____日内质保金全部无息返还完。甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间:________年乙方(盖章):代表人(签字):联系电话:____月____日施工劳务承包合同范文发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)为了确保工程顺当进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:渡头塘派出所竹山点公租房食堂
2、工程地点:竹山村
3、结构类型:砖混
4、承包范围:派出所食堂
5、承包方式:包工、包机械、包铁丝、包钉子,每平方米()元。
二、工期
1、开工日期:自签订合同其次天开头
2、竣工日期:________年____月____日
3、在施工过程中,对以下缘由造成工期延误的,甲方代表应当确认工期相应顺延:
(1)由于人力不行抗拒的自然灾难。
(2)由于设计变更导致工程量增加。
(3)停水、停电累计超过8小时。非上述缘由不能按合同工期完工的,乙方担当违约责任,向后推迟一天罚款300元。
三、质量
1、本工程质量等级为:合格
2、乙方应仔细根据规范、标准设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查、验收,为检查供应便利条件。
3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求仔细返工,并担当返工费用,须保证生产安全。
四、工程结算与价款支付
1、价格支付方式:每月支付进度款,完工验收合格后一次付清,价格付清后,本合同自行失效。
2、结算方式:按基础面积结算。
五、其他
1、本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。
2、如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。
3、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日施工劳务承包合同协议甲方:___________________(以下简称甲方)乙方:___________________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学试验楼工程,地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求该工程甲方实行分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商,该_______工程按_______元(
2、
3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节省;与其他队伍协作等内容。
四、工程质量与安全依据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必需确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当赐予嘉奖,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方担当,并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配,必需严格遵守《安全操作规程》,为使工人增加安全意识,带队及班组负责人每天支配工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责,甲方不担当任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节省关,不准乱锯、乱丢、铺张材料,如发觉在分清责任后赐予罚款。同时,乙方负责人必需管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必需听从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如全部违反规定者,参照项目部相关规定惩罚。
六、付款方式与工期:该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点,仔细组织,细心施工,保证工期目标的实现,如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外,将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施惩罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方依据工程要求,支配乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。
4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动担当合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必需按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故,乙方必需担当全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必需按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必需严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必需追究违约方责任。
2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必需自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方担当。
【第6篇】建设工程施工劳务承包合同
不知道怎么写合同来看看同类型的合同吧,今日我就给大家整理了承包合同,盼望可以关心到大家
表达建设工程施工劳务合同
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,鉴于(以下简称为发包人)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为总(分)包合同),双方就劳务分包事项协商达成全都,订立本合同。
1、劳务分包人资质状况
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及供应劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:
供应分包劳务内容:
3、分包工作期限
开头工作日期:年月日,结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的商定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必需达到质量评定等级。
5、合同文件及解释挨次
组成本合同的文件及优先解释挨次如下:
(1)本合同
(2)本合同附件
(3)本工程施工总承包合同
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有商定外,本合同适用标准规范如下:
(1)
(2)
7、总(分)包合同
7.1工程承包人应供应总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人供应图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
8.2。
9、项目经理
9.1工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
9.2劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
10、工程承包人义务
10.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责
10.2除非本合同另有商定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并担当相应费用:
(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:。
(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求
(3)在年月日前向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料
(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):
(5)在年月日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标掌握点位置,其交验要求与爱护责任为:
(6)在年月日前向劳务分包人供应下列生产、生活临时设施:,其交验要求与爱护责任为:
10.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、试验化验的掌握、监督、检查和验收
10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收
10.5统筹支配、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地
10.6按时供应图纸,准时交付应供材料、设备,所供应的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要
10.7按本合同商定,向劳务分包人支付劳动酬劳
10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、劳务分包人义务
11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系自觉遵守法律法规及有关规章制度
11.2劳务分包人依据施工组织设计总进度方案的要求,每月底前天提交下月施工方案,有阶段工期要求的提交阶段施工方案,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案,以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力支配方案,经工程承包人批准后严格实施
11.3严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到商定的标准科学支配作业方案,投入足够的人力、物力,保证工期加强安全教育,仔细执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款
11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用状况,及其操作人员的有效证件、持证上岗状况与现场其他单位协调协作,照看全局
11.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作
11.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料,协作工程承包人办理交工验收
11.7做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款
11.8妥当保管、合理使用工程承包人供应或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施
11.9劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有商定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应担当并履行总(分)包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。
12、安全施工与检查
12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,实行必要的安全防护措施,消退事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人担当。
12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的安全事故,由工程承包人担当相应责任及发生的费用。
13、安全防护
13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时,施工开头前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人担当。
13.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人担当安全防护措施费用。
13.3劳务分包人在施工现场内使用的安全爱护用品(如安全帽、安全带及其他爱护用品),由劳务分包人供应使用方案,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14、事故处理
14.1发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定马上上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15、保险
15.1劳务分包人施工开头前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15.3工程承包人必需为租赁或供应给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:。
15.4劳务分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:。
15.5保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施,防止或削减损失。
16、材料、设备供应
16.1劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应方案(详细表式见附件一)经确认后,工程承包人应按供应方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并准时交付需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必需准时进行,费用另行商定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
16.2劳务分包人应妥当保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3工程承包人托付劳务分包人选购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):
选购材料费用为:(单价)
选购材料费用为:(单价)
选购材料费用为:(单价)
选购材料费用为:(单价)
16.4工程承包人托付劳务分包人选购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭选购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。
17、劳务酬劳
17.1本工程的劳务酬劳采纳下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务酬劳(含管理费)
(2)商定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算
(3)商定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
17.2本工程的劳务酬劳,除本合同17.6规定的状况外,均为一次包死,不再调整。
17.3采纳第(1)种方式计价的,劳务酬劳共计元。
17.4采纳第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:
,单价为元
,单价为元
,单价为元
,单价为元
,单价为元。
17.5采纳第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:
,单价为元
,单价为元
,单价为元
,单价为元
,单价为元。
17.6在下列状况下,固定劳务酬劳或单价可以调整:
(1)以本合同商定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过%,按变化前后价格的差额予以调整
(2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整
(3)双方商定的其他情形:
18、工时及工程量的确认
18.1采纳固定劳务酬劳方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
18.2采纳按确定的工时计算劳务酬劳的,由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
18.3采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人缘由造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19、劳务酬劳的中间支付
19.1采纳固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的,劳务分包人与工程承包人商定按下列方法支付:
(1)合同生效即支付预付款元
(2)中间支付:
第一次支付时间为年月日,支付元
其次次支付时间为年月日,支付元
19.2采纳计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的,劳务分包人与工程承包人双方商定支付方法为。
19.3本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中商定的追加劳务酬劳,应与上述劳务酬劳同期调整支付。
20、施工机具、周转材料供应
20.1工程承包人供应给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满意施工的要求,准时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行商定。
20.2工程承包人应供应施工使用的机具、设备一览表见附件二。
20.3工程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21、施工变更
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人根据工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
(2)增减合同中商定的工程量
(3)转变有关的施工时间和挨次
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人担当,延误的工期相应顺延因变更削减工程量,劳务酬劳应相应削减,工期相应调整。
21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人担当,延误的工期不予顺延。
21.4因劳务分包人自身缘由导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。
22、施工验收
22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同商定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同商定工作。但工程承包人与发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再担当责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人担当。
23、施工协作
23.1劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作。除上述初步验收、隐藏工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因供应上述协作而发生的工期损失和费用由工程承包人担当。
23.2劳务分包人按商定完成劳务作业,必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时,工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作,且工程承包人应担当因此而发生的费用。
24、劳务酬劳最终支付
24.1全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方根据本合同商定的计价方式,进行劳务酬劳的最终支付。
24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,赐予确认或者提出修改看法。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。
24.3劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时,按本合同关于争议的商定处理。
25、违约责任
25.1当发生下列状况之一时,工程承包人应担当违约责任:
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的商定,不按时向劳务分包人支付劳务酬劳
(2)工程承包人不履行或不按商定履行合同义务的其他状况。
25.2工程承包人不按商定核实劳务分包人完成的工程量或不按商定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日的违约金。
25.3工程承包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
25.4当发生下列状况之一时,劳务分包人应担当违约责任:
(1)劳务分包人因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金
(2)劳务分包人施工质量不符合本合同商定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付的违约金
(3)劳务分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25.5一方违约后,另一方要求违约方连续履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。
26、索赔
26.1工程承包人依据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以乐观协作,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年茶艺师职业技能竞赛茶艺师茶叶产品组合策略与定价试题
- 2025年帆船教练专业能力考核试卷:帆船运动教学案例分析与实践
- 2025年职业指导师专业能力测试卷:职业指导师咨询伦理与实践试题
- 村集体改革产权制度2025年
- 蛋糕制作流程图
- 宴会厅改造合同范本
- 小班安全消防
- 渔业捕捞设施运输服务协议
- 爱吃水果的牛说课中班
- 自救互救安全培训
- 2024年02月浙江2024年萧山农商银行春季校园招考笔试历年参考题库附带答案详解
- 2025年城投集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 2024年东营市东营区人民医院高层次卫技人才招聘笔试历年参考题库频考点附带答案
- 装配式混凝土建筑基本结构体系- 杨15课件讲解
- 直肠癌新辅助治疗
- 10.1溶液的酸碱性教学设计-2024-2025学年九年级化学人教版下册
- 《3-6岁儿童学习与发展指南》考试复习题库(含答案)
- 《个体防护装备安全管理规范AQ 6111-2023》知识培训
- 电力法律法规培训
- 习近平总书记关于教育的重要论述研究(云南师范大学)知到智慧树章节答案
- 采购谈判技巧培训
评论
0/150
提交评论