延期工程合同（12份范本）

延期工程合同（12份范本）名目第1篇水利工程延期合同第2篇工程延期证明书第3篇工程延期索赔函第4篇建筑工程延期合同第5篇工程合同延期协议第6篇工程延期合同第7篇工程监理延期合同第8篇工程合同延期补充协议第9篇工程合同延期证明第10篇工程延期监理合同补充协议第11篇工程延期申请书第12篇结算合同和工程延期

【第1篇】水利工程延期合同

协议编号：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于年月日签订了一份金额为_______元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成全都，签订以下补充协议：_________________

1、双方全都同意将原合同商定的乙方将向甲方供应一年的服务(服务时间从________年____月____日至________年____月____日)更改为乙方将向甲方供应__________个月的服务(服务时间分为两段从________年____月____日至________年____月____日，以及从________年____月____日至________年____月____日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容根据原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方全都同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_________________乙方：_________________

签字盖章：_________________签字盖章：_________________

日期：_________________日期：_________________

【第2篇】工程延期证明书

工程延期证明书_________支行：

我单位与_________有限公司于20_________年12月签订了_________市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同，当时由于拆迁及土地问题未完全解决，导致工程施工延期至现在，经过有关部门通力合作解决了现场部分问题，现已具备施工条件，我单位已通知施工单位于20_________年5月10日进场施工，工期顺延至20_________年9月10日（合同工期120日历天），请贵行办理该工程的安全文明施工措施费银行专户手续为谢！

_________市_________有限责任公司

_________项目部

【第3篇】工程延期索赔函

敬重的_______________总监理工程师：_________________

我项目部担当的_______________项目，在_______________过程中，因受_______________因素的影响，导致_______________该项目停工_______________天，鉴于该项目为关键项目，此次停工，将会导致整个工程直线工期延长__________天。依据专用合同条款第__________条，现申请工程延期__________天，由此带来的费用增加，我项目部将另行申报。

一、停工大事及其缘由

二、停工对直线工期的影响

项目部总经理(或总工程师)：_________________

【第4篇】建筑工程延期合同

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于年月日签订了一份金额为_______元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成全都，签订以下补充协议：_________________

1、双方全都同意将原合同商定的乙方将向甲方供应一年的服务(服务时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改为乙方将向甲方供应__________个月的服务(服务时间分为两段从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容根据原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方全都同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_________________乙方：_________________

【第5篇】工程合同延期协议

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同（以下简称原合同）。现经过双方协商达成全都，签订以下补充协议：_________________

1、双方全都同意将原合同商定的乙方将向甲方供应一年的服务（服务时间从年月日至年月日）更改为乙方将向甲方供应14个月的服务（服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日）。

【第6篇】工程延期合同

协议编号：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同（以下简称原合同）。现经过双方协商达成全都，签订以下补充协议：

1、双方全都同意将原合同商定的乙方将向甲方供应一年的服务（服务时间从年月日至年月日）更改为乙方将向甲方供应__________个月的服务（服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日）。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容根据原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方全都同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_________________乙方：_________________

签字盖章：_________________签字盖章：_________________

日期：_________________日期：_________________

【第7篇】工程监理延期合同

发包方：

承包方：

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：

一、项目概况：

本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，贮存间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)

二、工程形象进度

本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开头施工。

三、工期延误缘由

1、工程开工后周边农夫土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不行抗力等因素延误。

四、工期延误时间

现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期2023年8月9日顺延至2023年6月30日。

五、协议生效

协议订立时间：年月日。

协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

【第8篇】工程合同延期补充协议

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于年月日签订了一份金额为_______元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成全都，签订以下补充协议：_________________

1、双方全都同意将原合同商定的乙方将向甲方供应一年的服务(服务时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改为乙方将向甲方供应__________个月的服务(服务时间分为两段从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容根据原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方全都同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_________________乙方：_________________

签字盖章：_________________签字盖章：_________________

【第9篇】工程合同延期证明

协议编号：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成全都，签订以下补充协议：_________________

1、双方全都同意将原合同商定的乙方将向甲方供应一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方供应__________个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容根据原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方全都同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_________________乙方：_________________

签字盖章：_________________签字盖章：_________________

【第10篇】工程延期监理合同补充协议

托付人(甲方)：_________________法定代表人：_________________

监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________

一.乙方必需根据建筑工程监理规范仔细履行职责,直至本项目完工.必需连续执行甲、乙双方签订的>的详细规定。

二.本协议为双方签订的>的连续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。

三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。

四.监理费用

按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必需保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必需机动增加监理人员，以保证工程质量。

托付人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

【第11篇】工程延期申请书

关于工程延期的申请

致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工*监理有限公司襄汾监理部由临汾*沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期2023年4月5日，竣工日期2023年6月3日），因以下缘由导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不相宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至2023年10月20日，望批准！

临汾*沈达园林绿化有限