文化站建筑工程施工合同专用条款_第1页
文化站建筑工程施工合同专用条款_第2页
文化站建筑工程施工合同专用条款_第3页
文化站建筑工程施工合同专用条款_第4页
文化站建筑工程施工合同专用条款_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.**镇综合文化站工程施工合同目录一、合同协议书书二、合同通用条条款三、合同专用条条款一、协议书发包人(全称):__________________________________________________________________承包人(全称)::____________________________________________________________依照《中华人民民共和国合同同法》、《中中华人民共和和国建筑法》及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则,双双方就本建设设工程施工项项协商一致,订订立本合同。一、工程概况工程名称:_____________________________________________________________________________工程地点:_____________________________________________________________________________工程内容:_____________________________________________________________________________群体工程应附承承包人承揽工工程项目一览览表(附件1)工程立项项批准文号::______________________资金来源:_____________________________________________________________________________二、工程承包范范围承包范围:招标文件(含工工程量清单、答答疑、修改澄澄清文件)规规定的工程范范围。____三、合同工期::开工日期:_____年月日(以开工工令为准)。____竣工日期:_____年月日。___合同工期总日历历天数(中标标工期,包括括法定节假日日)____________天四、质量标准工程质量标准::_______________________________________五、合同价款(即即中标价)金额(大写)::__________________________________元(人民币币)¥:__________________________________元六、组成合同的的文件组成本合同的文文件包括:1、本合同协议议书2、中标通知书书3、投标书及其其附件4、本合同专用用条款5、本合同通用用条款6、标准、规范范及有关技术术文件7、图纸8、工程量清单单9、工程报价单单或预算书10、发包预公公告双方有关工程的的洽商、变更更等书面协议议或文件视为为本合同的组组成部分。七、本协议书中中有关词语含含义本合同第第二部分《通通用条款》中中分别赋予它它们的定义相相同。八、承包人向发发包人承诺按按照合同约定定进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承承包人承诺按按照合同约定定的期限和方方式支付合同同价款及其他他应当支付的的款项。十、合同生效合同订立时间::_________年____________月____________日合同订立地点::_________________________________________本合同双方约定定_________双方签字并并盖章_______________后生效。发包人:(公章章)___________________承包人:(公公章)_____________________住所:_________________________住所:______________________________法定代表人:_____________________法定代表人人:_________________________委托代表人:__________________委托代表人人:___________________电话:___________________电话:___________________传真:________________________传真:________________________________开户银行:_______________________开户银行:__________________________账号:_____________________________账号:______________________________邮政编码:________________________邮政编码:_________________________。二、合同通用条条款具体内容见建设设工程施工合合同(GF--1999--0201示示范文本)通通用条款部分分三、专用条款款一、词语定义及及合同文件2、合同文件及及解释顺序合同文件组成及及解释顺序::_执行通用条款款,另增加本本项目的发包包预公告3、语言文字和和适用法律、标标准及规范3.1本合同除除使用汉语外外,还使用/语语言文字。3.2适用法律律和法规需要要明示的法律律、行政法规规:__《中华人人民共和国合合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》、《中中华人民共和和国招标投标标法》_、《建设工程程质量管理条条例》、《建建设工程安全全生产管理条条例》、《房房屋建筑工程程质量保修办办法》等。_______________3.3适用标准准、规范适用标准、规范范的名称:按按国家现行的的《建筑工程程质量检验评评定标准》、国国家现行的各各专业《施工工及验收规范范》的规定执执行。____发包人提供标准准、规范的时时间:承包人自行解决决,费用自理理。_________________国内没有相应标标准、规范时时的约定:____________________________________4、图纸4.1发包人向向承包人提供供图纸日期和和套数:提供三套(含含竣工图套),不足足的由承包人人自行复制,费费用自理;工工程竣工验收收合格后全部部图纸归还发发包人。承包包人应在施工工现场保留一一套完整图纸纸,供工程师师及有关人员员进行工程检检查时使用发包人对图纸的的保密要求::____未经发发包人许可不不得将图纸泄泄露给第三方方。______使用国外图纸的的要求及费用用承担:____________________________________________二、双方一般权权利和义务5、工程师5.2监理单位位委派的工程程师姓名:___________________职务:___________________发包人委托的职职权:___委托专专业监理的,执执行监理合同同__________________需要取得发包人人批准才能行行使的职权::______执执行监理合同同。_____________________________需要取得发包人人批准才能行行使的职权:1、涉及增加合合同价格的设设计变更最终终指令2、工程变更单单价、数量的的最终核定权权3、工程量清单单遗漏项目单单价最终核定定权4、工程施工工工期延期天数数确定权5.3发包人派派驻的工程师师姓名:___________________职务:____________________________职权:____执行通通用条款。_____________________________________________5.6不实行监监理的,工程程师的职权::1工工程各项指令令的下达2工工程采购的材材料设备质量量验收、检测测见证及认可可3工工序质量监督督、检查、验验收4工工程进度检查查、督促、认认定5施施工单位组织织机构、人员员、机械设备备到岗情况核核查认定。6工工程量计量及及支付确认7、项目经理(中标的项项目经理)姓名:___________________职务:___________________项目经理(或注注册建造师)应应常驻现场组组织工程施工工。以下环节节项目经理必必须在现场::1施施工合同的签签订2项项目施工内容容的现场确定定(主要是装装修工程合同同)3施施工场地移交交4工工程正式开工工5材材料、设备采采购及进场检检验6重重点关键工序序施工过程的的现场旁站7地地槽验收、基基础分部工程程验收、隐蔽蔽工程验收、主主体工程验收收、竣工验收收。8工程设计变更更、工程进度度、专项检查查及协调会议议等。9工工程师要求项项目经理随时时到场的通知知项目经理离开施施工现场外出出须实行请假假制度,经工工程师批准后后方可离开工工地。并委托托本项目的技技术负责人(或或委派一名懂懂技术会管理理的人员)作作为现场临时时施工组织负负责人,负责责施工现场的的施工组织及及相关协调工工作。项目经经理未履行请请假手续擅自自离开现场的的,建设单位位每发现一次次罚款500元。每月累累计达8次以上的,处处以合同价2%的违约金。情情节严重且在在限期内仍不不能整改的,直直至解除合同同,扣除履约约保证金。8、发包人工作作8.1发包人应应按约定的时时间和要求完完成以下工作作:(1)施工场地地具备施工条条件的要求及及完成的时间间:____开工前前7日内完成。__________________(2)将施工所所需的水、电电、电讯线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求:本项目水、电、路路开通工作责责任及费用承承担约定:施工用水水源::□建设单位负负责□中标单位负负责施工用电电源::□建设单位□中标单位场内施工便道开开通及维护::□建设单位□中标单位发包预公告或工工程量清单中中有约定的,遵遵其约定。没有约定的的,以现状条件为准,费用由由中标单位自自理,招标人人不再另支付付该部分任何何费用。(3)施工场地地与公共道路路的通道开通通时间和要求求:_施工现场与公公共交通道路路开通:□建设单位□中标单位(4)工程地质质和地下管线线资料的提供供时间:_____开工工前7日内完成。_____(5)由发包人人办理的施工工所需证件、批批件的名称和和完成时间::______(6)水准点与与座标控制点点交验要求::___发包人在在开工前3日内进行书书面移交并进进行现场交验验;承包人有有义务对发包包人提交的原原始数据进行行复核;若承承包人未尽复复核义务而造造成不良后果果的,其责任任由承包人承承担。____(7)图纸会审审和设计交底底时间:____开工前7日内完成。______________(8)协调处理理施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物(含文物保保护建筑)、古古树名木的保保护工作:_____发包包人负责协调调相关单位进进行处理,因因处理或保护护而发生的措措施费用,已已经包含在合合同价款内;;因保护处理理影响工期5日以内的,总总工期不予顺顺延,超过5日的,经发发包人签证后后可以顺延。____________(9)双方约定定发包人应做做的其他工作作:_____双方另行协协商。__8.2发包人委委托承包人办办理的工作::_____双方另行协协商。_______9、承包人工作作9.1承包人应应按约定时间间和要求,完完成以下工作作:(1)需由设计计资质等级和和业务范围允允许的承包人人完成的设计计文件提交时时间:________双方另行协协商。_____(2)应提供计计划、报表的的名称及完成成时间:每月25日提交交本月工程报报表和下月工工程计划表,(报报表和计划表表应包括质量量、进度、安安全、投资、材材料计划等内内容,反映存存在的问题和和应对措施;;一式叁份提提交发包人)。___(3)承担施工工安全保卫工工作及非夜间间施工照明的的责任和要求求:__承包人负责责,其费用由由承包人在措措施费中考虑虑。_____(4)向发包人人提供的办公公和生活房屋屋及设施的要要求:___另行协协商。(5)需承包人人办理的有关关施工场地交交通、环卫和和施工噪音管管理等手续::__承包人负负责办理,其其费用由应承承担单位承担担。(6)已完工程程成品保护的的特殊要求及及费用承担::___执行通用条条款。(7)施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物(含文物物保护建筑)、古古树名木的保保护要求及费费用承担:___承包人人负责施工场场地及周围地地上地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物(含文物保保护建筑)、古古树名木的保保护,其费用用由承包人在在措施费中考考虑。________________________________________(8)施工场清清洁卫生的要要求:____符合合合肥市对施施工场地文明明施工和清洁洁卫生的有关关要求。_______(10)双方约约定承包人应应做的其他工工作:______双方另行协协商。_______三、施工组织设设计和工期10、进度计划划10.1承包人人提供施工组组织设计(施施工方案)和和进度计划的的时间:__开工前7日内提供施施工组织设计计和总进度计计划(含进度度计划网络图图、横道图)。_____开工时间约定::合同约定开开工日期的,工工期时间计算算的起点为合合同约定的日日期起计算开开工时间。合合同约定开工工日期当天未未能开工的,最最迟应在约定定开工时间后后的第8天开工并开开始计算工期期。中标单位位应在领取中中标通知书后后的14天内,组建建项目管理班班子进场、完完成临时设施施搭建、施工工机械进场、施施工组织设计计、进度计划划及开工申请请的递交,建建设单位(或或代建单位)、现现场监理机构构最迟应在合合同签订后7天内下达工工程开工令,开开工时间以开开工令要求的的时间为计算算起点。工程师确认的时时间:___收到后3日内进行确确认和提出修修改意见。___10.2群体工工程中有关进进度计划的要要求:_乙方标段范范围内的工程程进度计划安安排应服从和和满足甲方对对于整个项目目群体工程总总体进度计划划的安排,并并能根据总体体进度计划的的需要进行调调整。10.3补充劳动力、施工机机械、施工进进度计划完成成情况要求::工程实施期间,承承包人必须按按照投标文件件要求和投标标文件承诺,以以及经批准的的施工组织设设计、总进度度计划、关键键节点的进度度计划,向发发包人报劳动动力和施工机机械使用计划划,使用计划划经发包人和和监理单位审审定后,必须须严格执行,发发包人和监理理单位将进行行严格考核,经经考核,有效效劳动力人数数和机械数量量达不到计划划要求的,视视为承包人违违约,违约金金按如下标准准计算:劳动动力按200元/人·天,施工机机械按1000--5000元/台·天。累计出出现10次(含10次)以上者者,影响工程程进度且不能能如期完成节节点工期或总总工期的,发发包人可解除除合同,扣除除履约保证金金,并清除出出现场,并要要求承包人赔赔偿给发包人人造成的损失失。因施工企业自身身原因导致施施工节点月进进度不能按照照计划时间完完成的,延误误一周的,必必须采取赶工工措施在二周周内补齐。出出现两次施工工节点延期超超过两周以上上,解除合同同,剩余工程程量分割,由由建设单位另另行委托其他他施工单位施施工,剩余价价格按原价的的1.2倍计算,由由原施工企业业承担,并赔赔偿建设单位位10-20万元的违约约金。中标人未能按照照投标承诺到到岗尽职的,招招标人将视情情况严重程度度对其作出相相应处理,给给予警告并发发出整改通知知。如仍未及及时整改,招招标人有权责责令其停工整整改、直至终终止合同,引引进新的承包包商。并扣留留相当于未完完成工程量合合同价的120%工程价款,招招标人还将停停止支付工程程款项,扣留留任何未付的的工程进度款款项补偿建设设单位的有关关损失或工期期延误的损失失,并就此向向承包单位索索赔。13、工期延误误13.1双方约约定工期顺延延的其他情况况:____执行行通用条款;;因工期顺延延增加的费用用由承包人在在风险费中考考虑,不予调调整合同价款款。________四、质量与验收收17、隐蔽工程程和中间验收收17.1双方约约定中间验收收部位:___按国家家现行的《建建筑工程质量量检验评定标标准》、国家家现行的各专专业《施工及及验收规范》的的规定执行。___隐蔽工程验收、中中间验收、重重要材料采购购的质量确认认、进度支付付前已完成工工程的质量验验收必须有建建设单位、使使用单位项目目负责人参加加并签字确认认。承包人如在施工工质量方面存存在隐患的,发发包人如认为为承包人无能能力按招标文文件履行合同同的,承包人人未按发包人人要求采取有有力措施对有有关问题进行行整改的,或或整改后无明明显成效的,承承包人拒不执执行监理通知知及指令的,对对承包人处完完成该项工作作2倍的违约金金。19、工程试车车19.5试车费费用的承担::______试车消耗的的生产性原材材料由发包人人承担;试车车其他费用(包包括试车所需需水电油等费费用)由承包包人在措施费费中考虑。___五、安全施工增加:承包人如如在施工安全全方面存在隐隐患的,发包包人如认为承承包人无能力力按招标文件件履行合同的的,承包人未未按发包人要要求采取有力力措施对有关关问题进行整整改的,或整整改后无明显显成效的,承承包人拒不执执行监理通知知及指令的,对对承包人处完完成该项工作作2倍的违约金金。六、合同价款与与支付23、合同价款款及调整23.2本合同同价款采用_______固定价格____________方式确定。(1)采用固定定价格合同,合合同价款中包包括的风险范范围:_人工、材料料、机械费用用的市场价格格变化;除不不可抗力以外外的其它风险险;_风险费用的计算算方法:__投标人在在投标报价时时已经考虑,不不再另行计取取。____________风险范围以外合合同价款调整整方法:______________详见补充条条款。__________________________(2)采用可调调价格合同,合合同价款调整整方法:_______________不采用。_____________________(3)采用成本本加酬金合同同,有关成本本和酬金的约约定:_________不采用。___________________23.3双方约约定合同价款款的其他调整整因素:____________详见补充条条款。________________24、工程预付付款发包人向承包人人预付工程款款的时间和金金额或占合同同价款总额的的比例:扣回工程款的时时间、比例::__________________25、工程量确确认25.1承包人人向工程师提提交已完工程程量报告的时时间:__每月25日后提交当当月已完工程程量报告;工工程师在7日内审核完完毕。_____25.2增加::已完成工程程量的计量应应约请使用单单位参与并签签字确认。26、工程款(进进度款)支付付双方约定的工程程款(进度款款)支付的方方式和时间::(内容见发发包预公告)26.1增加::任何工程进进度款的支付付均须有监理理工程师、使使用单位负责责人签字才能能支付。七、材料设备供供应27.2增加::实行暂定价价的材料或对对工程功能、外外观有直接影影响的,采购购均须有使用用单位参加。28.3增加::使用单位发发现或提出进进场材料不符符合要求时,监监理单位应要要求施工单位位进行重新检检验。承包单单位应及时进进行相关实验验、检测,如如出现不合格格的,严禁使使用并应立即即清运出场,检检验试验费用用由责任单位位承担。27、发包人供供应27.4发包人人供应的材料料设备与一览览表不符时,双双方约定发包包人承担责任任如下:(1)材料设备备单价与一览览表不符:________执行行通用条款。____(2)材料设备备的品种、规规格、型号、质质量等级与一一览表不符::____执行行通用条款。(3)承包人可可代为调剂串串换的材料::______________执行通通用条款。_________(4)到货地点点与一览表不不符:_________执行行通用条款。____________(5)供应数量量与一览表不不符:_________执行行通用条款。_________(6)到货时间间与一览表不不符:___执行通通用条款,但但保管费用不不予调整。___27.6发包人人供应材料设设备的结算方方法:(1)开工前承承包人提交材材料需求明细细计划;每种种材料进场批批次不超过2批。(2)发包人按按照承包人提提交的计划供供应材料;当当材料出现短短缺时,承包包人必须至少少提前一周以以书面通知发发包人;(3)发包人供供应的材料由由承包人负责责按相关规定定检验,合格格后方可用于于工程;承包包人未按规定定检验造成的的后果由承包包人负责。(4)甲供材料料的检验检测测费用由承包包人在合同价价款的措施费费中考虑,不不再另行计取取;若发包人人自行检验的的,须提供检检验报告,检检验费用从合合同价款中扣扣除。(5)因承包人人计划不周造造成增加费用用由承包人承承担,工期不不予顺延。(6)因承包人人原因造成发发包人供应材材料超供的,如如不能退货,该该部分材料归归乙方所有,其其价款由发包包人直接从工工程款中扣除除,承包人另另赔偿发包人人材料价款7%作为管理费费用;可以退退货的,退货货产生的费用用由承包人承承担,承包人人另赔偿发包包人材料价款款10%作为管理费费用。(7)承包人供供应的材料数数量为图纸用用量。(8)因发包人人材料供应不不及时影响关关键线路工程程施工的,工工期顺延。(9)发包人供供应的材料进进入现场即视视为供应到位位,由承包人人负责卸货入入库等其他工工作,费用由由承包人在合合同价款中考考虑,不再另另行计取。28、承包人采采购材料设备备28.1承包人人采购材料设设备的约定::___执行通通用条款,发发包人对材料料设备品牌有有要求的,承承包人应按发发包人的规定定采购。____________本工程对部分材材料限定最低低采购价,其其中:地砖:45元//㎡,外墙面面漆:35元/公斤八、工程变更1涉及主要功能能、装饰标准准变化、材料料更换、暂定定价材料采购购(须重新招招标的除外)、工工程投资增加加等变更,代代建单位项目目负责人、使使用单位单位位负责人必须须参与。2工程变更应严严格执行县内内有关工程变变更的规定,履履行报批手续续。3变更价款的确确定办法:(1)合同中已已有适用于变变更工程的价价格,按合同同已有的价格格变更合同价价款;(2)合同中只只有类似于变变更工程的价价格,可以参参照类似价格格变更合同价价款;(3)合同中没没有适用或类类似于变更工工程的价格,由由承包人提出出适当的变更更价格,变更更价格水平应应保持与中标标价格同等的的竞争水平,经经工程师确认认后执行。必必要时由原本本项目清单编编制单位或审审计机构审核核确定。(4)涉及变更更金额超过招招标限额的,还还应进行二次次招标。九、竣工验收与与结算32、竣工验收收32.1承包人人提供竣工图图的约定:____承包包人提供全套套竣工图套,另提供供水、电(含含弱电)竣工工图2套;所有竣竣工图应为新新图纸;发包包人提供的图图纸不足的,由由承包人自行行复制,费用用由承包人在在合同价款中中考虑。_____32.6中间交交工工程的范范围和竣工时时间:_________________33竣工结算33.1工程验验收合格交付付建设单位后后,承包单位位应在10日内向建设设单位(或监监理单位)提提交完整的竣竣工结算资料料,委托监理理的,监理单单位应在5日内完成初初步审查并提提交审查意见见给建设单位位(或使用单单位)。33.2建设单单位收到初步步审查意见后后应在25日内完成结结算审计工作作。十、违约、索赔赔和争议35、违约35.1本合同同中关于发包包人违约的具具体责任如下下:本合同通用条款款第24条约定发包包人违约应承承担的违约责责任:____按通用用条款双方协协商解决_____________本合同通用条款款第26.4款约定发包包人违约应承承担的违约责责任:__按通用条款款双方协商解解决____本合同通用条款款第33.3款约定发包包人违约应承承担的违约责责任:____按通用用条款双方协协商解决_____________双方约定的发包包人其他违约约责任:__双方另行协协商。_________________________35.2本合同同中关于承包包人违约的具具体责任如下下:本合同通用条款款第14.2款约定承包包人违约承担担的违约责任任:因施工单位责任任的原因,工工程不能按期期竣工的,每每延期一天,对对承包单位处处以合同价的的千分之二且且不少于1万元/每天的工期期违约罚款。本合同通用条款款第15.1款约定承包包人违约应承承担的违约责责任:____承包人人应无条件修修复达到合同同约定的质量量标准;无法法维修的,双双方协商处理理。_发生该条违违约时,发包包人有权停止止支付所有工工程款项,不不退还履约保保证金。____双方约定的承包包人其他违约约责任:______双方另行协协商。37、争议37.1双方约约定,在履行行合同过程中中产生争议时时,请____有关关部门调解,调调解不成的,按按照以下第种种方式解决::(1)向合肥仲裁委员员会提请仲裁裁;(2)向人民法法院提起诉讼讼。十一、其他38、工程分包包38.1本工程程发包人同意意承包人分包包的工程:_____执行行通用条款,发发生时双方另另行协商。__________________________分包施工单位为为:________发生时时双方另行协协商。__________39、不可抗力力39.1双方关关于不可抗力力的约定:____执行行通用条款;;发生不可抗抗力影响时,承承包人有义务务采取措施减减小损失,否否则扩大的损损失由承包人人承担。___40、保险40.6本工程程双方约定投投保内容如下下:(1)发包人投投保内容:______法律法规规规定的保险。____________发包人委托承包包人办理的保保险事项:_____________________(2)承包人投投保内容:___建筑工工程一切险(包包含第三者责责任险),意意外伤害险;;法律法规规规定的其他保保险。___________41、担保41.3本工程程双方约定担担保事项如下下:__________(3)__________________(1)发包人向向承包人提供供履约担保,担担保方式为::担保合同作作为本合同附附件。(2)承包人向向发包人提供供履约担保,担担保方式为::担保合同作作为本合同附附件。(3)双方约定定的其他担保保事项:____承包包人向发包人人提交履约保保证金和低价价风险保证金金(如果有的的话,按照招招标文件的规规定计算)作作为本合同附附件。__________46、合同份数数46.1双方约约定合同副本本份数:___正本贰贰份,双方各各执壹份,副副本柒份,双双方各执叁份份,招投标中中心备案壹份份。____________47、补充条款款本补充条款是专专用条款的一一部分,其解解释顺序优先先于专用条款款内的其他条条款。47.1人员及及职责47.1.1发发包人委派的的工程师或监监理工程师(以以下简称“工程师”)无权更改改合同,也无无权解除发包包人和承包人人的义务和责责任。47.1.2工工程师的任何何批准、检查查、证书、同同意、通知、建建议、检验、指指令和要求等等不解除承包包人在合同中中的责任。47.1.3承承包人只能从从工程师或其其授权代表处处接受指令。47.1.4发发包人如需更更换工程师须须提前14天通知承包包人。47.1.5承承包人的项目目经理离开现现场的,须经经工程师同意意,并书面指指定临时代表表,代为行使使项目经理的的权力;该临临时代表的一一切行为,甲甲方均认为是是项目经理的的行为。47.1.6承承包人委派经经办人,负责责工程施工过过程中来往文文件接收传递递。47.1.7承承包人提交发发包人的任何何文件,发包包人都认为该该文件已经承承包人内部程程序批准;承承包人提交的的文件发生修修改的,应及及时将最新版版本提交工程程师。47.1.8承承包人应始终终采取一切合合理防范措施施来避免在项项目人员内部部发生违法、动动乱或妨碍治治安的行为,保保持项目的安安定;并保护护好现场和周周围的人员和和财产安全。47.1.9承承包人雇佣职职员或工人应应遵守相关法法律法规的规规定。47.1.100参与本项目目的承包人代代表或其雇员员不遵守合同同规定或一贯贯行为不轨或或或不能胜任任工作或危害害安全,工程程师有权要求求更换;原人人选未经承包包人许可不得得再进入本项项目(包括项项目经理在内内)。47.1.111承包人更换换项目经理的的,须提前28天通知发包包人,并征得得发包人同意意;该行为视视为违约,承承包人须支付付发包人万元元违约金。更更换后的项目目经理资历、水水平不得降低低。47.1.122承包人提交交发包人的任任何文件,都都被认为该文文件已经承包包人内部程序序批准;承包包人提交的文文件发生修改改的,应及时时将最新版本本提交工程师师。47.1.133项目经理、技技术负责人、五五大员及建设设单位项目负负责人姓名、照照片须在施工工现场张榜公公布,接受监监督。47.2变更与与调整47.2.1在在工程移交前前,工程师有有权签发变更更指令,承包包人应按照指指令来实施变变更,并进行行工期和费用用的估算,提提交工程师。47.2.2工工程师收到承承包人的估算算后,可以决决定撤销、修修改或确认实实施该项变更更。47.2.3如如果承包人认认为自己的建建议能缩短工工期、降低工工程实施或运运营成本,或或对业主产生生其他利益,可可以向工程师师提交建议书书;建议书的的编制费用自自理。47.2.4如如果发包人采采纳承包人的的建议节省了了工程费用,将将给予承包人人节约费用适适当比例的奖奖励。47.2.5上上一款中节省省费用的计算算方法为:降降低的合同额额度减去因变变更而引起在在工程质量、寿寿命、以及运运营效率等方方面为发包人人带来的潜在在损失。47.2.6任任何变更指令令都应由工程程师签发给承承包人,承包包人收到后应应回函说明;;涉及到费用用调整的,按按照相关条款款执行。47.2.7设设计文件示意意内容的尺寸寸做法、要求求等标注有错错误、有遗漏漏,或理解不不一致,发包包人或其委托托的勘查设计计单位根据工工程施工需要要而对其进行行更正和补充充的,称为技技术核定;技技术核定不调调整合同价款款,也不调整整工期。47.2.8未未经工程师批批准,承包人人不得对工程程进行任何变变更。47.3分包与与配合47.3.1承承包人进行工工程分包的,应应遵守通用条条款第38条的规定,发发包人视其为为承包人自行行施工的工程程;工程师对对分包的同意意或批准并不不解除承包人人的任何责任任,也不代表表发包人对此此承担任何责责任。47.3.2发发包人分包的的专业工程范范围如下:(1)(2)47.3.3发发包人通过招招标方式选择择专业工程分分包施工单位位,承包人参参与分包工程程的招标,认认可招标结果果,并作为总总包单位与分分包工程的中中标人(以下下简称“分包人”)签订工程程分包施工合合同。47.3.4发发包人支付给给承包人专业业分包工程合合同价款(不不含设备价格格)的%作为总承承包服务配合合费用,承包包人不得向分分包人收取其其他费用;该该项费用包括括但不限于以以下内容:(1)乙方承担担总包责任所所发生的费用用。(2)“分包工工程”施工完毕、土土建工程的收收尾和修复以以及使用承包包人的施工所所用水电管线线等费用(水水电费用装表表计量,按照照实际用量结结算)。(3)分包人使使用承包人现现场临时工程程及在用的脚脚手架、塔吊吊、施工电梯梯等费用。(4)分包人使使用工程的施施工道路,到到总包单位搭搭伙,使用总总包单位的卫卫生间等。(5)门窗洞口口、安装工程程管道口、楼楼地面墙面凿凿洞、槽等的的后塞及修补补等,以及整整个工程的安安全保卫等。(6)为分包人人提供标高、轴轴线、定位,隐隐蔽工程指引引等。(7)分包人的的工程资料收收集整理和移移交;工程质质量的检验和和验收。(8)保证分包包工程在施工工期间有足够够的工作面,保保证其按时开开工和连续施施工,并承担担因乙方原因因使分包工程程不能按时开开工和配合不不及时造成的的工期延误责责任。47.3.5配配合工程:是是指某一位于于施工现场内内或现场外的的工程,并非非由承包人施施工或总包,但但与承包人的的工程有一定定联系,需要要承包人配合合的工程;配配合工程如下下:(1)(2)47.3.6对对于配合工程程,承包人除除不需要承办办总包责任外外,其他责任任和义务同分分包工程;发发包人给予承承包人万元作为承承包人承担配配合工作的配配合费用。47.3.7凡凡在与已交工工工程有关联联的部位施工工时,必须提提前向甲方提提出书面联系系单,经甲方方同意,并签签字后方可施施工。47.4结算47.4.1承承包人的投标标报价(合同同价款)是承承包人基于业业主提供的资资料和现场数数据及承包人人的解释和现现场考察计算算出来的,覆覆盖了完成合合同义务所包包括的一切工工作,不得以以漏项或考虑虑不周提出索索赔。47.4.2水水电费的结算算:(1)发包人在在现场安装计计量装置,承承包人负责施施工期间的保保护,并在工工程移交的同同时完好地移移交给发包人人。(2)承包人投投标报价已经经包含水电费费用,工程结结算时按照发发包人实际缴缴纳的水电费费在结算价(税税前)中扣除除。(3)因承包人人保护不善造造成计量装置置损坏,承包包人负责修复复,并承担由由此造成的增增加费用(包包括修复费用用和水电损失失费用以及可可能发生的罚罚款或其他费费用)。47.4.3发发包人供应材材料设备的结结算:材料按按照总价的%计取保管费

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论