建设工程设计合同民用建设工程设计合同

建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填填）设计证书等级：：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计计人承担工程程设计，经双方协商一致，签签订本合同。第一条本合同同依据下列文文件签订：1.1《中华华人民共和国国合同法》《中中华人民共和和国建筑法》《建建设工程勘察察设计市场管管理规定》。1.2国家及及地方有关建建设工程勘察察设计管理法法规和规章。1.3建设工工程批准文件件。第二条本合同同设计项目的的内容：名称称、规模、阶阶段、投资及及设计费等见见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容容估算总投资（万万元）费率（%）估算设计费（元）层数建筑面积（平方米）方案初步设计施工图说明第三条发包人人应向设计人人提交的有关关资料及文件件。序号资料及文件名称称份数提交日期有关事宜第四条设计人人应向发包人人交付的设计计资料及文件件。序号资料及文件名称称份数提交日期有关事宜第五条本合同同设计收费估估算为元人民民币。设计费费支付进度详详见下表。付费次序占总设计费百分分比付费额（元）付费时间（由交交付设计文件所决定定）第一次付费20％定金本合同签订后33日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费第六次付费第七次付费说明：①提交各阶段设设计文件的同同时支付各阶阶段设计费。②在提交最后一一部分施工图图的同时结清清全部设计费费，不留尾款款。③实际设计费按按初步设计概概算（施工图图设计概算）核核定，多退少少补。实际设设计费与估算算设计费出现现差额时，双双方另行签订订补充协议。④本合同履行后后，定金抵做做设计费。第六条双方责责任。6.1发包人人责任：发包人按本合同同第三条规定定的内容，在在规定的时间间内向设计人人提交资料及及文件，并对对其完整性、正正确性及时限限负责，发包包人不得要求求设计人违反反国家有关标标准进行设计计。发包人提交上述述资料及文件件超过规定期期限15天以内，设设计人按合同同第四条规定定交付设计文文件时间顺延延；超过规定定期限15天以上时时，设计人员员有权重新确确定提交设计计文件的时间间。发包人变更委托托设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计需返工时，双双方除需另行行协商签订补充充协议（或另订订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付设计计费。在未签合同前发发包人已同意意，设计人为为发包人所做做的各项设计计工作，应按按收费标准，相相应支付设计计费。发包人要求设计计人比合同规规定时间提前前交付设计资资料及文件时时，如果设计计人能够做到到，发包人应应根据设计人人提前投入的的工作量，向向设计人支付付赶工费。赴有题员要活方发包人应保护设设计人的投标标书、设计方方案、文件、资资料图纸、数数据、计算软软件和专利技技术。未经设计人同意意，发包人对对设计人交付付的设计资料料及文件不得得擅自修改、复复制或向第三三人转让或用用于本合同外外的项目，如如发生以上情情况，发包人人应负法律责责任，设计人人有权向发包包人提出索赔赔。6.2设计人人责任：设计人应按国家家技术规范、标标准、规程及及发包人提出出的设计要求求，进行工程程设计，按合合同规定的进进度要求提交交质量合格的的设计资料，并并对其负责。设计人采用的主主要技术标准准是：设计合理使用年年限为年。设计人按本合同同第二条和第第四条规定的的内容、进度度及份数向发发包人交付资资料及文件。设计人交付设计计资料及文件件后，按规定定参加有关的的设计审查，并并根据审查结结论负责对不不超出原定范围的内内容做必要调调整补充。设设计人按合同同规定时限交交付设计资料料及文件，本本年内项目开开始施工，负负责向发包人人及施工单位位进行设计交交底、处理有有关设计问题题和参加竣工工验收。在一一年内项目尚尚未开始施工工，设计人仍仍负责上述工工作，但应按按所需工作量量向发包人适适当收取咨询询服务费，收收费额由双方方商定。设计人应保护发发包人的知识识产权，不得得向第三人泄泄露、转让发发包人提交的的产品图纸等等技术经济资料。如如发生以上情情况并给发包包人造成经济损失，发发包人有权向向设计人索赔赔。第七条违约责责任：7.1在合同同履行期间，发发包人要求终终止或解除合合同，设计人人未开始设计计工作的，不不退还发包人人已付的定金金；已开始设设计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。7.2发包人人应按本合同同第五条规定定的金额和时时间向设计人人支付设计费费，每逾期支支付一天，应应承担支付金金额2%的逾期违违约金。逾期期超过30天以上时时，设计人有有权暂停履行行下阶段工作作，并书面通通知发包人。发发包人的上级级或设计审批批部门对设计计文件不审批批或本合同项项目停缓建，发发包人均按7.11条规定支付付设计费。7.3设计人人对设计资料料及文件出现现的遗漏或错错误负责修改改或补充。由由于设计人员员错误造成工工程质量事故故损失，设计计人除负责采采取补救措施施外，应免收收直接受损失失部分的设计计费。损失严严重的根据损损失的程度和和设计人责任任大小向发包包人支付赔偿偿金，赔偿金金由双方商定定为实际损失失的％。7.4由于设设计人自身原原因，延误了了按本合同第第四条规定的的设计资料及及设计文件的的交付时间，每每延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的2%。7.5合同生生效后，设计计人要求终止止或解除合同同，设计人应应双倍返还定定金。第八条其他：：8.1发包人人要求设计人人派专人留驻驻施工现场进进行配合与解解决有关问题题时，双方应应另行签订补补充协议或技术咨咨询服务合同同。8.2设计人人为本合同项项目所采用的的国家或地方方标准图，由由发包人自费费向有关出版版部门购买。本本合同第四条条规定设计人人交付的设计计资料及文件件份数超过《工工程设计收费费标准》规定定的份数，设设计人另收工工本费。8.3本工程程设计资料及及文件中，建建筑材料、建建筑构配件和和设备，应当当注明其规格格、型号、性性能等技术指指标，设计人人不得指定生生产厂、供应应商。发包人人需要设计人人的设计人员员配合加工定定货时，所需需要费用由发发包人承担。8.4发包人人委托设计配配合引进项目目的设计任务务，从询价、对对外谈判、国国内外技术考考察直至建成成投产的各个个阶段，应吸吸收承担有关关设计任务的的设计人参加加。出国费用用，除制装费费外，其他费费用由发包人人支付。8.5发包人人委托设计人人承担本合同同内容之外的的工作服务，另另行支付费用用。8.6由于不不可抗力因素素致使合同无无法履行时，双双方应及时协协商解决。8.7本合同同发生争议，双双方当事人应应及时协商解决。也也可由当地建建设行政主管管部门调解，调调解不成时，双双方当事人同同意由仲裁委委员会仲裁。双双方当事人未未在合同中约约定仲裁机构构，事后又未未达成仲裁书书面协议的，可向向人民法院起起诉。8.8本合同同一式份，发发包人份，设设计人份。8.9本合同同经双方签章并并在发包人向向设计人支付付订金后生效效。8.10本合合同生效后，按按规定到项目目所在省级建建设行政主管管部门规定的的审查部门备备案。双方认认为必要时，到到项目所在地地工商行政管管理部门申请请鉴证。双方方履行完合同同规定的义务务后，本合同同即行终止。8.11本合合同未尽事宜宜，双方可签签订补充协议，有关协议及双方认认可的来往电电报、传真、会会议纪要等，均均为本合同组组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。8.12其他他约定事项：：发包人名称（盖盖章）：设计人人名称（盖章章）：法定代表人（签签字）：法定代代表人（签字字）：委托代