三方采购合同

三方采购合同

三方选购合同1

甲方：

乙方：

丙方：

甲、乙、丙三方经友好协商，就乙方向甲方订购图书事，丙方代办相关手续事宜达成如下协议，以资共同遵守：

一、订购方式

甲方向乙方供应图书清单，乙方确定订购图书的品种、数量生成《图书选购订单》。因订单看不到现货的质量，甲方要对乙方所购图书进展质量检验。

详见：附件一、《图书选购订单》。

二、质量要求

1）图书必需是全新、合法、正规出版物。

2）图书的整体外观和装订必需平坦、坚固，无脱胶、无缺页、无页码倒装，图书的版权页和国际标准书号（ISBN）必需干净、清晰，纸质无损坏、无撕页，字体、图片印刷清楚，无明显透印、重影。

三、装箱要求

甲方负责将图书用纸箱分箱包装，内层须用防水塑料袋包裹，确保在运输过程中包装具备肯定的防水、防潮功能。每个包装箱必需内

附《装箱明细清单》，并汇总全部《装箱明细清单》数据，制作《发货清单》给乙方、丙方。《发货清单》作为甲、乙、丙三方相关货款、费用结算的依据。

四、发货方式

1）甲方负责将全部货品集结至统一地点。

2）丙方安排人员到甲方指定地点取货。

3）丙方负责安排物流将货物运送至乙方所需地点，物流费用由乙方支付。

4）丙方负责相关的报关、清关等手续办理，相关费用由丙方支付，如因此而引起乙方的任何损失由丙方负责，与甲方无关。

5）甲方联系人：__________；联系电话：___________________

6）乙方联系人：___________；联系电话：_____________________

7）丙方联系人：___________；联系电话：_______________________

五、货物验收

1）丙方将图书运至丙方所属地区并办理完结全部相关手续后，需准时根据清单验收，如有质量问题或品种数量的差异要在七个工作日内书面通知甲方，逾期视为验收无误；如有少发、误发，甲方负责在七个工作日内补发、调换。

2）丙方在确认图书品种及数量无误后将全部货品移交给乙方；

3）乙方所定图书如品种缺少，甲方在征得乙方同意后，可做适当的调整，并保证图书的质量书。

4）乙方未订购的书籍未经乙方同意，甲方不得随便搭配（以ISBN号、书名、定价、出版社、出版年为准）。

5）甲方供应图书的内容必需符合乙方所属地的相关法规。乙方负责图书内容查验，不符合要求的图书甲方须承受退货处理，物流费用乙方负责。此类图书的退货率不得高于20%，否则乙方有权要求全部退货并由甲方支付退货的物流费用。

六、货款计算

结算币种：美金（USD）

结算方法：____________________________

总金额=图书新台币总价×优待率×合同签订日汇率

优待率：___%

七、结算方式

1）丙方在提取货物前须按《发货清单》总金额的80%向甲方支付预付款；

2）丙方将货物运送至丙方所属地区完结全部相关手续并完成货物验收，确认无误后在十个工作日内完成尾款支付。

八、甲方收款账户英文具体资料：

收款人名称：_______________________

收款人户口号码：_________________________

收款人银行：____________________________

收款人银行地址：_______________________________

SWIFTCODE：___________________________________

九、乙、丙双方费用的结算

1）乙方应支付给丙方的费用包括：图书货款、代办费用、运费、报关费用、税费。

2）图书货款：指丙方支付给甲方的全部货款。

3）代办费用=图书货款×___%。

4）运费、报关费用、税费依据实际发生金额乙方向丙方支付。

5）丙方应向甲方供应等额图书货款的增值税发票，其它费用依据工程供应相应的等额发票。

6）乙方收到丙方移交的图书后，在二十个工作日内完成货物验收、费用结算工作。

十、解决纠纷的方式

若发生纠纷，由三方协商解决。协商不成时，由深圳市仲裁委员会按中华人民共和国有关法律进展仲裁。如实行诉讼方式解决，本选购合同法律诉讼地为乙方所在地。

十一、附件

本合同的附件为本合同不行分割的组成局部，与合同正文具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具同等法律效应。合同自三方签字、盖章之日起生效。

甲方盖章：__________________________________

授权代表：__________________________________

日期：__________________________________

乙方盖章：__________________________________

授权代表：__________________________________

日期：__________________________________

丙方盖章：__________________________________

授权代表：__________________________________

日期：__________________________________

三方选购合同2

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

丙方(卖方、供给商):

甲乙丙三方本着“诚恳守信，公平互利”之原则，期望就乙、丙方给甲方加工的模切料相关事项建立、进展和保持一个长期合作的关系，避开因产品质量问题或效劳问题造成双方额外损失，为保证三方的权益，特商定如下：

一、总则

甲方签订的《供给链效劳协议》项下的合作工程，甲方向乙方下达选购订单代采物料，丙方负责生产并交货至甲方。为明确三方权利义务，依据《合同法》关于托付合同的规定，签订本协议，共同信守:

1、甲方与丙方协商确定选购物料的品名、数量、价格、付款等详细信息后，甲方出具《选购订单》给乙方，乙方据此向丙方下达《选购托付书》，该《选购订单》直接约束乙方和丙方。

2、《选购订单》项下的付款义务由甲方担当，订单款项的支付方式为甲方依双方签订的《选购合同》中对账及付款方式条款执行，乙方收到甲方支付的款项后准时支付给丙方。

3、丙方应根据《选购订单》指示如期交付合格产品到指定地点及指定收货人，三方合作期间，因货物质量、交期、售后效劳等产生纠纷，应由乙方与丙方自行协商解决，甲方不担当任何责任。

4、每月执行三方对账，对账过程由丙方主导，丙方需出具两份对账数据：

4.1丙方对甲方的交货数据明细，此份数据明细由甲方负责核对及审核;

4.2丙方对乙方的对账数据明细，由乙方负责核对及审核，甲方负责监视;

二、质量保障协议：

1、来料检验

1.1针对模切料来料甲方IQC根据抽样规划AQL(外观0.65，)进展抽样检测;当甲方检验不合格时，通知丙方确认，如确认为模切料来料不良，则由丙方安排人员至甲方进展返检，返检位置由甲方帮助供应，如甲方需供应指导时，甲丙方应供应相对应的技术支持.当丙方因特别因素无法准时进展返检时，可与甲方协商由甲方帮助选别.，选别费用由丙方担当.

1.2若模切料发生变更时丙方会先提前通知乙方，当方案及变更生效后会准时通知甲方，并供应相对应的变更资料(含图纸及旧物料处理方式)|及样品，否则消失的品质问题由丙方担当.

2、上线不良处理方式

2.1丙方模切料上线整体合格率必需保证≧98%(，外观≧98%)，低于98%时由甲方通知乙、丙方确认，如不良现象属模切料不良时，则由丙方马上进展在线选别或重工以保证甲方正常生产，重工地点由甲方帮助供应，

2.2当甲方上线后因甲方制程造成模切料不良，不良品全部由甲方负责担当.

2.3模切料因寸法、牢靠性、外观不符合技术要求时责任由丙方担当..

3、客户投诉及售后不良处理方案：

3.1当甲方客户发觉特别后由甲方到客户端进展确认，如为模切料不良则由甲、丙双方一起到客户端进展确认处理，处理及选别费用由丙方担当.

3.2当客户端消失严峻质量问题(外观超过1000PPM时，整批不良超过3000PPM时)，每批惩罚20xx元.如确认是模切料导致，全部损失由丙方担当

3.3当甲方客户上线不良率超出客户要求水准且判定为模切料不良时，由丙方担当全部不良及改善对策提出.

3.4当甲方投诉属模切料问题时，丙方必需在4小时内对不良现象进展确认，投诉24内对不良现象进展排查，并给出初步分析处理结果，三个工作日内给出改善对策及8D报告，若因报告不准时导致客户埋怨时由丙方负责担当相对应责任.

三、售后支持

1、因甲方是向乙方下达选购订单，原则上售后工作由乙方主导，由于丙方所供应物料产生质量问题，丙方需积极介入;

2、如丙方协作消积，乙方需准时向甲方升级反应，和甲方一起共同通知丙方冻结货款，乙方无权单方面冻结丙方应付货款;

3、甲方按协议账款到期后支付四大行银行承兑汇票

本协议从三方签字之日翌日生效，止到三方重新签订协议;本协议签订之前的一切质量的争议，按原己签订的协议或双方已认可的有效文件执行。如双方业务终止，则本协议自动终止.本协议一式三份，三方各执一份，经三方负责人或授权代表签字后生效。

本协议与三方签定的《选购合同》及相关《质量协议》具有同等法律效应，因本协议履行过种中发生争议或纠纷，需在甲方所在地人民法院提出诉讼解决。

甲方(买方)：乙方(卖方、供给商)：丙方(卖方，供给商)

授权代表：授权代表：授权代表：

签署日期：签署日期：签署日期：

三方选购合同3

甲方：四川东泉机械设备有限公司

乙方：成都舜禹贸易有限公司

丙方：成都东泉预应力成套设备有限公司

鉴于：

1.甲方与乙方已签订购销合同；

2.丙方具有牢靠的信誉。

为保证甲乙双方购销合同的履行，保障甲乙双方权益和躲避经营风险，甲乙丙三方经过公平协商，全都达成如下协议：

第一条：交易流程

1．丙方必需在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元（贰拾万整）的货款，购销合同生效；

2．乙方在收到预付款后应马上向甲方进展订货；

3．货物送达至乙方，丙方在接到甲方付款通知当日，应将剩余局部货款即时支付给乙方，并准时开据购货发票；

4．乙方在收到丙方给付的货款后，应即时将货款给付甲方。

其次条：权利与义务

（一）甲方的权利与义务；

1．保证购销合同的真实性；

2．有权要求乙方准时给丙方发送付款通知；

3．有权要求丙方依据乙方的付款通知即时给付货款。

（二）乙方的权利与义务；

1．保证购销合同的真实性；

2．准时依据购销合同订购货物；

3．协作甲方货物的验收工作等。

（三）丙方的权利和义务；

1．支付乙方货款后须准时通知到乙方；

2．在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款；

3．有权按协议要求支付效劳费，效劳费金额不限。

第三条：违约责任

1．甲方与乙方没有准时履行购销合同义务的根据双方购销合同商定处理；

2．如三方任意一方不按其次条规定的履行责任和担当义务的，有过错方担当一切损失；

3．如因三方中任意一方消失问题导致货物不能正常供货的，有过错方担当一切损失。

第四条：免责条款

1．丙方不对甲乙双方购销合同的实质进展审核；

2．丙方不对其他任何事项担当任何责任，丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源供应任何担保，与购销合同有关的一切责任由甲乙双方担当。

第五条：其他条款

1．本协议一式三份，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后即生效；

2．协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方（或甲方）所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方（盖章）：地址：

托付人：电话：

乙方（盖章）：地址：

托付人：电话：

丙方（盖章）：地址：

托付人：电话：

签订日期：

三方选购合同4

甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：

甲方分别向乙方和丙方进展选购，甲方根据实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的连接由乙方和丙方自行连接处理。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，

气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格根据甲方图纸生产，外表应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。

三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。

五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。

七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正值理由逾期交付物品时，由每逾一日按

合同总金额的1%向甲方偿付违约金。

乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品供应转卖给其他单位。一经发觉，甲方有权要求解除合同或连续履行，乙方和丙方应担当违约责任，违约金为所涉金额的100％。九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲

裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉

三方选购合同5

买受人：_________________（以下简称甲方）

出卖方：_________________（以下简称乙方）

第三方：_________________（以下简称丙方）

就工程，甲方与丙方签订施工合同，甲方与乙方签订材料选购合同。现就材料物资款的支付，甲、乙、丙三方在自愿的根底上充分协商，订立本协议

第一条甲方托付丙方于每月20日前，将甲方上月所领用乙方的全部材料物资款代付给乙方，代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。

其次条由丙方代付代扣的材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行，丙方每月实际代付代扣甲方的材料物资款与丙方每月支付给乙方的材料物资款差额由丙方垫付。

第三条乙方每月收到甲方托付丙方代付的材料物资款后，应于收款时开具等额材料发票给甲方，此发票由丙方转给甲方。

第四条各方签定的相关合同与本协议有冲突的，以本协议为准。

第五天本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份，各具同等法律效力，自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

附：_________________本合同附件：_________________

甲方（盖章）

乙方（盖章）

丙方（盖章）

甲方代表：_________________乙方代表：_________________丙方代表：_________________

签约日期：_________________签约日期：_________________签约日期：_________________

三方选购合同6

订立合同三方：

甲方（需方）：

乙方：（购方）

供方（供方）：

依据《合同法》的规定，甲乙供三方本着公平互利、协商全都的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一、产品数量、计量单位、价格

其次、产品单价及合同总金额协议

1.产品定价，甲乙供三方同意按以上定价执行。

第三、产品质量标准

产品质量标准：符合国家xxx系列相关标准。

第四、包装方式及包装品处理：纸盒包装及其他爱护包装（加工产品特别捆包除外）

第五、交货方式

1.交货时间：_________。

2.签收人：电话：

3.交货地点：

4.运输方式：汽车运输和集装箱汽车运输

第六、验收方法：

1.产品运抵交付指定地点后的当日内，甲、乙、供方三方共同开箱验货，登记签收。若甲方不在现在验收，由乙方签收的送货单等同于甲方认可签收。

2.在产品验收的过程中，如有产品短缺、损坏等问题，应做具体纪录，并由供方无条件为甲方调换或补齐。

第七、预付货款：合同总金额*20%。

第八、付款日期及结算方式：

第九、运输及保险：供方负责

第十、运输费用负担：供方负担。（货到乙方工地现场由乙方安排人员卸货，费用由乙方担当；卸货详细地点以汽车正常行驶能到达的区域为准。）

第十一、违约责任

1.乙方拖延付货款，使供方造成损失，应偿付供方此批货款总价__%的违约金，甲方有担保责任。

2.乙方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前天通知对方。

3.供方所发货品合格、无质量等状况，乙方有付款义务，甲方有监视责任，如乙方拒绝付款或拖延付款，付款义务自动转嫁甲方责任，因此所发生的一切费用损失，由甲方负责，并须负责快速处理，以免造成更大损失，其处理方法由供方和甲方协商打算。

4.商定的违约金，视为违约的损失赔偿。三方没有商定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

5.其他：

第十二、当事人一方因不行抗力不能履行合同时，应当准时通知对方，并在合理期限内供应有关机构出具的证明，可以全部或局部免除该方当事人的责任。

第十三、本合同在执行中发生纠纷，签订合同三方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请___仲裁机构仲裁的解决）

第十四、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必需经三方同意，并相互换文或另订合同，方为有效。

本合同正本一式份，甲乙供三方盖章签字后生效。甲方份、乙方份、供方份；合同副本一式__份，分送甲乙供三方的主管部门、银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）等单位各留存一份。

甲方：乙方：供方：

电话：电话：电话：

开户行、账号：开户行、账号：开户行、账号：

法定代表人签字：法定代表人签字：法人代表签字：

经办人签字：经办人签字：经办人签字：

甲方单位（盖章）乙方单位（盖章）供方单位（盖章）

__年__月__日

三方选购合同7

甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：

甲方分别向乙方和丙方进展选购，甲方根据实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的连接由乙方和丙方自行连接处理。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，

气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格根据甲方图纸生产，外表应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。

三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。

五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。

七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。

八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正值理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的1%向甲方偿付违约金。

乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品供应转卖给其他单位。一经发觉，甲方有权要求解除合同或连续履行，乙方和丙方应担当违约责任，违约金为所涉金额的100％。

九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。

三方选购合同8

托付方（甲方）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

受托方（乙方）：

地址：

邮编：

电话：（见选购单）

传真：

一、甲乙方依据国家有关法律的规定，经友好协商，由甲方托付乙方代理选购所需产品

二、乙方通过其所属公司—中国小商品电子商务配送中心代理选购甲方所需产品；

三、乙方代理选购的产品应符合甲方合同提出的各种要求，如选购的产品不符合本合同所定的要求，由乙方全权负责；

四、代理选购货款应在货到验收一切合格以后当场付款，乙方应在一天将所购产品发货到甲方指定收货地点。

五、解决合同纠纷方式：

执行本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，双方同意由__________仲裁委员会仲裁（或向____________人民法院起诉）

六、本合同一式二份，双方签定后生效，甲乙双方各执一份

甲方（代表人）签字（盖章）：乙方（代表人）签字（盖章）：

三方选购合同9

建立方：（以下简称甲方）

总包方：（以下简称乙方）

分包方：（以下简称丙方）

为明确施工过程中建立方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，建立、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商全都，订立本协议。

一、总包效劳费：本工程市政工程的总包效劳费由建立方支付。

二、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

三、合同工期：依据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。

四、工程质量：

1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

2、工程质量标准：丙方必需严格按工程有关文件采纳的技术标准、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必需到达合格。

3、分包单位就该项分包的工程质量向建立方担当直接责任。

4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应担当全部责任。

五、合同价款：

合同定价（大写）：

暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最终实际工程量结算下浮结算。

六、决算依据：（XX版）《xx省建立工程施本工程套用《xx省市政工程预算定额》、（XX版）工取费定额》；材料价格执行年月《xx建立工程造价信息》（xx栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

八、工程款支付：待工程竣工决算核准后由建立方一次性付清。

九、建立方责任

1、负责现场的协调和治理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责准时向分包方支付工程进度款及尾款。

十、总包方的工作

1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工治理（不含质量、技术、进度）、效劳、协作、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2、负责现场临时水电的统一治理。

3、在不阻碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

十一、分包方的工作

1、负责组织与建立方进展施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等担当全部责任。3、遵守总包方施工现场各项治理制度，听从总包方的治理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、准时向建立方、总包方供应工程进度规划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和协作与监理的预检、隐检、材料检验、试验等到达工程合格标准所要求的一切工作，供应满意专项验收要求的全部技术资料。

6、严格根据施工图纸、技术标准、操作规程、工艺流程进展施工，确保工程质量。

7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8、负责对已完工程的成品爱护工作，根据国家的相关规定对工程质量负责。

9、根据标准及无锡市档案馆要求准时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）准时、完整的供应给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、牢靠性负责。

十二、违约责任

1、分包单位不协作总包治理，不听从总包方现场的领导造成的”后果自行担当。

2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应根据损坏的实际损失如数进展赔偿。

3、供应给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

十三、组成合同的文件：

1、本工程合同书；

2、施工图纸；

3、工程预算书；

4、标准、标准及其它技术文件；

5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

十四、其他事项：丙方在施工及保养期限内必需做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建立、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下：

建立方（签章）：

法人代表（或授权托付人）签署：x年x月x日

总包方（签章）：

法人代表（或授权托付人）签署：x月x日

分包方（签章）：

法人代表（或授权托付人）签署：x月x日

签订地点：

签订日期：x月x日

三方选购合同10

甲方：乙方：丙方:

依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙、丙三方就赣州市—————————道路绿化工程一标包苗木选购事宜，经三方协商全都签订苗木选购合同。

一、三方工作：

1、甲方工作：负责本工程建立资金的筹措和支付，对本工程建立实施监视，协调处理本工程相关事项。

2、乙方工作：承受甲方托付，详细负责本工程的组织实施。3、丙方工作：根据招标文件和本合同要求，进展苗木供给。

二、供苗供给时间：

苗木供给时间大约在20xx年2月至3月，乙方在用苗前4天将书面通知乙方（当次的）用苗数量、规格、品种、送达地点、联系人、接苗等各项事宜，丙方应准时起苗、包装和运输，必需满意乙方的时间及数量要求。

三、苗木质量标准：

1。全部苗木必需生长旺盛、强健、树型均匀不偏冠，树干通直，无病虫害、无缺乏矿物质病症，树皮无机械损伤或虫眼。

2。全部苗木必需是全冠苗（保证移植一次以上），保证有二级分枝。

3、全部苗木土球需符合规格，土质必需是粘性土，不松散，保证土球包扎紧实且完整。

4、苗木运输过程中，必需保证苗木主枝完整，不折断。

5、花灌木分枝匀称，造型树姿势美丽。6、根系兴旺而完整，无劈裂。

四、苗木包装与运输要求：

苗木在装车时，应依据苗木规格确定运输量，不能堆压过紧，堆放过高，装车后准时启运，加盖蓬布，并有防风、防晒、防发热、防雨淋措施。苗木装卸时应轻拿轻放，不得损伤苗木或造成散球，同时确保苗木运输途中不缺水。

五、苗木验收：

1、苗木质量检验

（1）测量苗木产品干径、基径等直径时用游标卡尺，读数准确到0。1cm。测量苗木产品树高、灌高、分枝点高或着叶点高、冠径和蓬径等长度时用钢卷尺、皮尺或木制直尺，读数准确到1。0cm。

（2）测量乔木树高从基部地外表到正常枝最上端顶芽之间的垂直高度。不计徒长枝。对棕榈类等特种苗木的树高从最高着叶点处测量其主干高度。

（3）测量灌高时，应取每丛三支以上主枝高度的平均值。

（4）土球标准：乔木土球需到达胸径的8倍以上，以钢卷尺或木制直尺测量，读数准确到1厘米。

（5）苗木花色及纯度检验：苗木花色以开出的花色为准。

（6）小乔木必需满意施工图设计和本合同要求，不允许偏差。附：苗木规格允许偏差和检验方法

2、苗木数量检验

以赣州市园林局、种植单位、监理单位、供货单位人员现场验收，签字填制《供货验收单》，《供货验收单》各方应仔细保存，以备查证和结帐。

3、苗木品种纯度检验

以苗木成活后三个月的检验为准。

4、供苗流程

（1）中标后签定苗木订购合同前，乙方保存到苗场看苗、现场鉴定质量的权利，若乙方认为其供给商供应的苗木达不到乙方要求时，乙方有权依序选择下一家供给商为中标人，以此类推。

（2）丙方依据乙方要求的数量及供给时间，应做好必要的供苗预备。

（3）丙方应做好与种植单位的连接工作。

六、供货中标标包为标包，共有苗木品种种，总金额整（￥）（详见附表）。

七、付款方式与违约责任：

1、丙方供苗过程中，由于苗木质量不符合规格要求，乙方有权终止本合同