一级建造师（一建工程法规）题库附完整答案（夺冠系列）

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。

A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失

B.合同中约定的额度

C.违反合同一方违反合同时预见到的损失

D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益

【答案】：A

2、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）（2013）

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

【答案】：A

3、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()。

A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

【答案】：B

4、关于招标文件的说法，正确的是()。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

【答案】：C

5、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。

A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

C.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

D.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持

【答案】：D

6、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。（2014）

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

【答案】：B

7、根据《建筑法》,某建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料和设备,并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准,应承担的法律责任是（）。

A.责令改正,处以罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书

C.负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失

D.依法追究刑事责任

【答案】：C

8、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯~生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于()。

A.要约邀请

B..要约撤销

C.承诺

D.新要约

【答案】：D

9、（2019年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是（）

A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请

B.竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门岀具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证

C.报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成

D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的,责令限期补报,并处罚款

【答案】：B

10、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于()合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更

【答案】：C

11、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生()起及时补报

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

【答案】：D

12、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是()。（2014）

A.丁公司对其享有的份额有权转让

B.该楼发生的管理费用平均承担

C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜

【答案】：A

13、根据《民法典》，动产物权的设立和转让，自()时发生效力。

A.动产交付

B.该约定生效

C.登记备案

D.动产转让合同生效

【答案】：A

14、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料

【答案】：A

15、合同的目的性在于（）。

A.获取对方的利益

B.承担违约责任

C.设立、变更、终止民事权利义务关系

D.互惠互利，维护社会经济秩序

【答案】：C

16、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

17、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是()。

A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效

B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效

C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效

D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效

【答案】：C

18、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。2014

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

19、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】：A

20、某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施，这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的（）。

A.知情权

B.建议权

C.拒绝权

D.紧急避险权

【答案】：A

21、某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》的规定，必须投保的险种是()。

A.工伤保险

B.建筑职工意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.安装工程一切险

【答案】：A

22、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：B

23、按照《建设工程安全生产管理条例,》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

【答案】：D

24、发生下列（）情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：A

25、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。2018真题

A.建设单位

B.施工总承包方

C.个人

D.国家

【答案】：D

26、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】：D

27、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是（）。

A.该行为属于肢解工程发包的违法行为

B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责

D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同

【答案】：B

28、下列关于法的效力层级的表述中，不正确的是（）。

A.宪法至上

B.上位法优于下位法

C.一般法优于特别法

D.新法优于旧法

【答案】：C

29、乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

【答案】：D

30、因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是()。

A.重新核定建筑业企业资质等级

B.按照降低一级原企业的资质等级确定

C.按照合并前各方中较低的资质等级确定

D.按照合并前各方中较高的资质等级确定

【答案】：A

31、关于招标代理机构，下列说法正确的是（）。

A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事宜

B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，可以向有关行政监督部门备案

C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他利益关系

【答案】：C

32、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

【答案】：D

33、某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。

A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金

B.合同约定的违约责任不符合公平原则

C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效

D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效

【答案】：B

34、关于联合体共同承包的说法，正确的是()。（2012）

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

【答案】：C

35、建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。

A.1个月至2年

B.2个月至1年

C.3个月至2年

D.6个月至3年

【答案】：D

36、特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月

【答案】：A

37、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.14

B.28

C.30

D.45

【答案】：B

38、以下合同类型，不属于《民法典》有名合同的是（）。

A.建设工程施工合同

B.建设工程勘察设计合同

C.房地产项目贷款合同

D.房地产项目合作开发合同

【答案】：D

39、以下关于法人的说法，错误的是()。

A.法人以其部分财产独立承担民事责任

B.法人的产生必须经过法定的程序

C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任

D.法人以其主要办事机构所在地为住所

【答案】：A

40、有著作权侵权行为的，应当承担民事责任；对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责任，其执法部门是()。

A.知识产权保护部门

B.工商行政部门

C.政府相关管理部门

D.著作权行政管理部门

【答案】：D

41、代表国家意志行使司法审判权的是（）。

A.调解机构

B.劳动仲裁机构

C.商事仲裁机构

D.人民法院

【答案】：D

42、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。

A.预拌混凝土

B.袋装水泥

C.预拌砂浆

D.散装水泥

【答案】：B

43、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

44、关于工程分包的说法，正确的是()。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

【答案】：A

45、（2019年真题）根据民法典，可以质押的财产是（）

A.耕地使用权

B.建筑物

C.生产设备

D.土地所有权

【答案】：C

46、根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。2018真题

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

【答案】：A

47、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是()。2017真题

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

【答案】：A

48、根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有()。

A.要约人确定了承诺期限的要约

B.要约人明示不得撤销的要约

C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

【答案】：C

49、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。（2016）

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

50、根据《建设工程质量管理条例》,设计单位应当参与建设工程（）分析,并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

【答案】：C

51、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是()。

A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批

C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质

D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请

【答案】：A

52、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。

A.240万

B.120万

C.80万

D.20万

【答案】：C

53、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同。根据《民法典》，下列说法中正确的是（）。

A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意

B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效

C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止

D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行

【答案】：B

54、答案：关于团体标准的说法,正确的是()

A.国家技鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准

B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

C.制定团体标准的一般程序包括准备,征求意见、送市和报批四个阶段

D.团体标准对本团体成员强制适用

【答案】：A

55、工程建设国家标准由（）审查批准。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

【答案】：C

56、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

【答案】：A

57、下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在两年内申请注册，其资格证书将失效

B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

【答案】：B

58、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

59、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属无效条款

【答案】：B

60、根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标

【答案】：C

61、下列管辖权转移的说法，正确的是()。

A.有管辖的上级法院不得将第一审民事案件交下级人民法院审理

B.管辖权转移是指没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理

C.管辖权转移可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生

D.下级人民法院对它所管辖的第一审民事案件，认为需要由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院审理

【答案】：D

62、建筑施工企业变更法定代表人的。应当到安全生产许可证颂发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间。为变更后（）内。（2016）

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

【答案】：A

63、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。2016

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】：A

64、某工程施工合同总包人将部分工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，（）。

A.可以撤销合同

B.有权随时解除合同

C.该合同不具备解除条件

D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭

【答案】：D

65、下列事故中，不属于较大事故的是()。

A.造成3人以上10人以下死亡的事故

B.造成10人以上50人以下重伤的事故

C.造成5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故

D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

【答案】：C

66、下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。

A.代理期限届满

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人辞去委托

D.代理人死亡

【答案】：B

67、赵某骑摩托车路过一条正在修理的路段时，掉进一个晚上没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了腰部受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是（）。

A.赵某与建设单位

B.施工单位

C.赵某与施工单位

D.赵某本人

【答案】：B

68、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是（）。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询

C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

【答案】：B

69、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：B

70、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前3日以书面形式通知用人单位

D.应提前30日以书面形式通知用人单位

【答案】：D

71、关于意外伤害保险的说法，正确的是()。

A.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险

B.意外伤害保险费由建设单位支付

C.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

D.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

【答案】：D

72、下列有关承担违约责任的说法，正确的是（）。

A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任

B.当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用

C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承担赔偿责任

D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金

【答案】：B

73、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。2016

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

【答案】：C

74、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是（）。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理.该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

【答案】：C

75、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.基本建设工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程

【答案】：D

76、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是()。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】：C

77、关于事故调查处理的说法，正确的有()。

A.为抢救人员、防止事故扩大、疏通交通的需要，可以移动事故现场物件

B.死亡10人、重伤10人，直接经济损失1000万的事故，应当由市级政府调查

C.政府及安监部门、监察机关、公安机关以及工会均是事故调查组的成员

D.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组成事故调查组进行调查

【答案】：C

78、合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。

A.可以委托工商行政管理部门执行

B.不可以强制执行

C.授权人民法院强制执行

D.移交检察机关强制执行

【答案】：B

79、涉及（）的装修工程，建设单位不需要有设计方案。

A.建筑主体

B.承重结构变动

C.梁柱改造

D.电气管线工程

【答案】：D

80、建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签字盖章的是()。

A.索赔报告

B.沉降观测纪录

C.施工组织设计

D.工程竣工报验单

【答案】：D

81、2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月1日，人民法院作出了一审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在（）前向上一级人民法院提起上诉。

A.2014年5月15日

B.2014年5月17日

C.2014年5月22日

D.2014年6月7日

【答案】：C

82、某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。

A.基础工程的保修期限为50年

B.房屋防水工程的保修期限为5年

C.供热系统的保修期限为自2012年采暖期起，到2013年采暖期结束日止

D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年

【答案】：D

83、关于推荐标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】：A

84、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。

A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B.水泥厂的答复文件到达施工单位时

C.施工单位发出订购水泥的要约时

D.水泥厂发出答复文件时

【答案】：B

85、某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由()承担。

A.建设单位代表与施工单位

B.建设单位与项目经理

C.建设单位与施工单位

D.施工单位与项目经理

【答案】：A

86、关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金

B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实

【答案】：C

87、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是()。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

【答案】：C

88、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务,由此形成的债权关系是（）。

A.无因管理

B.合同

C.侵权

D.不当得利

【答案】：A

89、下列凭证中,免纳印花税的是（）

A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.营业账簿

D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据

【答案】：D

90、建立安全生产监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该集体宿舍()。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

【答案】：C

91、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改变建筑局部使用功能

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加内部装修

D.增加投资额度

【答案】：B

92、无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.复代理人

【答案】：B

93、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）内做出批复。

A.15日

B.30日

C.45日

D.60日

【答案】：A

94、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度和操作资料

B.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等

C.不得压缩合同工期

D.为从事危险作业的人员办理意外伤害保险

【答案】：B

95、关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。

A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责

B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

D.由总包单位负责上报事故

【答案】：C

96、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。（2013）

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

【答案】：C

97、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（）。

A.供应商应及时通知施工方

B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C.施工方因止损产生的费用由双方合理分担

D.施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

【答案】：C

98、下列情形中，产生合同之债的是()。

A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失

B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书

C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】：B

99、建设工程质量监督机构的下列行为错误的是()

A.在办理报监手续时，收取监督费

B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚

C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施

D.监督竣工验收程序

【答案】：B

100、关于地役权的说法，正确的是（）。

A.地役权自登记时设立

B.地役权属于担保物权

C.地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益

D.供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人不具有约束力

【答案】：C

101、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。（2014）

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

【答案】：D

102、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院就应予准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】：D

103、张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（）合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

【答案】：D

104、设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起（）日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：C

105、某建筑工程竣工验收后投入使用,因建设单位擅自改动主体结构引发质量问题并造成临近用户的损失,关于该质量问题责任的说法,正确的是（）。

A.施工单位承担保修责任,责任人承担相应责任

B.施工单位不承担保修责任,责任人承担相应责任

C.施工单位承担保修责任和相应的损失赔偿责任

D.建设单位承担保修责任,不承担相应的损失赔偿责任

【答案】：A

106、下列保险中，属于强制性保险的是（）.

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】：D

107、某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。

A.建设单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.总承包单位和专业分包单位

【答案】：B

108、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）。

A.请求法院强制执行

B.请求仲裁强制执行

C.要求对方承担缔约过失责任

D.要求对方承担违约责任

【答案】：D

109、下列某建筑公司的工作人员中,有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年,并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年,但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同,但因公负伤不能从事原工作的李某

【答案】：D

110、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

【答案】：D

111、关于行政调解的说法,正确的是()。2017真题

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

112、甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

【答案】：D

113、根据《建设工程安全生产管理条例》，建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全教育培训并考核合格。

A.6个月

B.2年

C.1年

D.3年

【答案】：C

114、关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

【答案】：A

115、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（）的罚款；造成重大事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上15万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

116、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

117、《招投标实施条例》规定了两阶段招标程序，关于该程序，表述正确的是()。

A.对只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标

B.第一阶段，投标人按照招标公告的要求提交附带报价的技术建议

C.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交最终技术方案及报价的投标文件

D.第二阶段，所有投标人都可以参与招标项目的投标

【答案】：C

118、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。（2014）

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】：A

119、关于执行和解的说法，错误的是（）。

A.在执行过程中，双方当事人也可以达成和解协议

B.执行员应当将和解协议计入笔录

C.和解协议执行完毕，原生效裁判不再执行

D.当事人不自觉履行和解协议，人民法院可以强制其履行

【答案】：D

120、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。

A.现场施工人员

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

【答案】：D

121、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会发生债

【答案】：A

122、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是()

A.张某应当向施工企业赔偿损失

B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

【答案】：D

123、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

【答案】：C

124、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

【答案】：C

125、（2019年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）

A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列

B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处

【答案】：A

126、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：B

127、下列不属于承租人的主要义务的是（）。

A.支付租金

B.恰当使用租赁物

C.妥善保管租赁物

D.保证无第三人对租赁物主张权利

【答案】：D

128、2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（）。

A.由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

B.由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

C.由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元

D.由乙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元

【答案】：D

129、依法为建设工程办理质量监督手续，是（）的法定义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质量监督机构

【答案】：A

130、关于物权保护的说法，正确的是()。（2015）

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【答案】：B

131、根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。

A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.及时如实报告生产安全事故

D.建立、健全本单位安全生产责任制

【答案】：A

132、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C

133、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全事故的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【答案】：B

134、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。

A.派遣单位与用工单位

B.用工单位与劳动者

C.用工单位与当地人民政府

D.派遣单位与劳动者

【答案】：A

135、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

136、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.9个月

D.1年

【答案】：B

137、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（）。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.撤销权

【答案】：C

138、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容作了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（）。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时，为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变

D.玻璃的运输方式由汽车变为火车

【答案】：C

139、甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（）。

A.仲裁

B.诉讼

C.调解

D.和解

【答案】：A

140、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是()。2017

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

【答案】：B

141、因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者（）人民法院管辖。

A.合同履行地

B.合同签订地

C.原告住所地

D.标的物所在地

【答案】：A

142、建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。

A.责令其限期改正

B.对其处20万元以上50万元以下的罚款

C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任

D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任

【答案】：C

143、下列关于劳动仲裁时效的说法中，错误的是()。

A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年

B.因对方当事人同意履行义务而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算

C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算

D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年

【答案】：D

144、甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】：A

145、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

【答案】：C

146、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。（2014）

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

【答案】：D

147、关于劳务派遣，下列说法正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者签订临时用工劳动合同

B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位每月支付1000元

C.派遣单位可以收取派遣人员一定的岗前培训费

D.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利

【答案】：D

148、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为（）。

A.5月5日

B.5月8日

C.5月15日

D.6月15日

【答案】：C

149、将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用,称之为循环经济的()。

A.减量化

B.再利用

C.资源化

D.无害化

【答案】：C

150、关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修

【答案】：C

151、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称（）（2013）

A.简易交付

B.占有决定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：D

152、下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是（）。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】：C

153、根据《招标投标法》，开标的主持者是()。

A.建设行政主管部门

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表

【答案】：C

154、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()。2016

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

【答案】：C

155、甲乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.30

B.40

C.60

D.200

【答案】：C

156、对建设用地使用权的表述中，有误的是（）。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上

C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利

D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利

【答案】：B

157、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.允许其他单位以本单位名义承揽工程

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

【答案】：C

158、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是（）

A.甲未通过资格预审递交投标文件

B.乙的投标文件逾期送达

C.丙的投标文件未按要求密封

D.丁的投标文件有大幅度修改

【答案】：D

159、建设工程合理使用年限是指程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限,从（）之日起算。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

160、某房地产开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分包商有权()。

A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款

B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款

C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款

D.以承包商的名义向开发商请求付款

【答案】：A

161、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。

A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求

【答案】：D

162、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了（）。

A.新颖性

B.创造性

C.实用性

D.专有性

【答案】：B

163、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是()。

A.工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包

【答案】：C

164、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。（2012）

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.双方合同已变更，乙送货构成违约

D.甲拒绝接收，应承担违约责任

【答案】：D

165、有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式

【答案】：B

166、建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：B

167、下列关于中标法定要求的说法中，正确的是()。

A.中标人必须是报价最低的投标人

B.中标候选人的公示期不得少于3日

C.中标通知书对招标人和投标人具有法律效力

D.中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判

【答案】：B

168、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

169、构成效力待定合同的法定原因包括（）。

A.重大误解

B.主体不合法

C.欺诈

D.趁人之危

【答案】：B

170、劳动争议申请仲裁的时效期间为()，其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.3年

B.2年

C.6个月

D.1年

【答案】：D

171、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。

A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的

B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的

C.劳动者被依法追究刑事责任的

D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

【答案】：D

172、行政处分的种类包括（）。

A.罚款

B.行政拘留

C.警告

D.责令停产停业

【答案】：C

173、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对各类能源消耗实行分类计量和统计

D.对能源消费应实行包费制

【答案】：D

174、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月

【答案】：A

175、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B.可以认定投标文件有效

C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

D.应当认定投标文件无效

【答案】：D

176、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。

A.自判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

【答案】：C

177、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2007年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下面说法正确的是（）。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

【答案】：C

178、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当拆除工程发包给（）的施工单位。

A.能完成拆除任务

B.具有相应资质等级

C.专业拆除

D.达到拆除施工要求

【答案】：B

179、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

【答案】：B

180、注册建造师有权（）。

A.超出聘用单位业务范围从事执业活动

B.在两个或两个以上单位受聘或执业

C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D.对本人执业活动进行解释和辩解

【答案】：D

181、某公司需在（）投资额以下或者（）以下建筑面积可以不申请办理施工许可证。

A.10万;100平方米

B.20万;200平方米

C.30万;300平方米

D.40万;400平方米

【答案】：C

182、《建筑法》规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责

B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任

C.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

【答案】：B

183、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法错误的是()。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

【答案】：C

184、下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料

B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商

C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包

D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势

【答案】：D

185、关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是()

A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同

B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同

C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同

D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同

【答案】：C

186、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。

A.施工许可证发证机关

B.省市人民政府

C.国务院

D.建设项目主管部门

【答案】：C

187、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：A

188、关于夜间施工，说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【答案】：D

189、关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

【答案】：D

190、《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由()责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

A.发证机关

B.产品质量监督部门

C.建设主管部门

D.市级以上人民政府

【答案】：C

191、在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的,或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的,由()依照有关法律、法规的规定给予处罚。

A.住房城乡建设部门

B.文物行政主管部门

C.环境保护行政部门

D.当地人民政府

【答案】：C

192、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。2014

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

【答案】：A

193、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。

A.设计单位

B.物业管理单位

C.大楼使用者

D.建设单位

【答案】：D

194、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。2016

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

【答案】：A

195、下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。

A.移交工程档案资料是建设单位的义务

B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案

【答案】：C

196、承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是（）。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验

【答案】：C

197、建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

D.必须迁出

【答案】：D

198、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工伤治疗机构

C.用人单位

D.社会