2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制真题精选附答案

2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制真题精选附答案单选题（共80题）1、关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】A2、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】C3、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.a和β均不宜超过5%B.a不宜超过5%，β不宜超过10%C.a不宜超过3%，β不宜超过5%D.a不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A4、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C5、在投资控制的若干措施中，最为有效的是（）。A.科学确定投资控制目标B.以决策和设计阶段为重点C.施行建设全过程的投资控制D.技术与经济相结合【答案】D6、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。A.200m3B.400m3C.300tD.500t【答案】B7、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。A.组织机构B.管理体制C.资质等级D.业务能力【答案】C8、建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()A.原结构设计单位B.原施工单位C.原装饰装修单位D.建设单位【答案】A9、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.36D.54【答案】B10、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B11、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（）A.编制切实可靠的设计总进度计划B.落实设计工作技术经济责任制C.按照设计技术经济定额进行考核D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】D12、在时标网络计划的坐标体系中，（）主要用作网络计划时间参数的计算。A.计算坐标体系B.工作日坐标体系C.参数坐标体系D.日历坐标体系【答案】A13、采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D14、下列钢筋力学性能指标中，不属于拉力试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.弯曲性能C.抗拉强度D.伸长率【答案】B15、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。A.最高管理者B.总监理工程师C.专业监理工程师D.委托专业单位【答案】A16、建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B17、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.临时停水、停电B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C18、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水施工工期D.流水强度【答案】D19、不符合玻璃幕墙安装规定的是：()A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C20、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C21、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率为-1%，则价格因素的敏感系数为()A.-0.1B.0.1C.0.9D.1.0【答案】B22、发生工程质量缺陷后，（）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（）认可的处理方案。A.监理机构，建设单位B.施工单位，建设单位C.施工单位，设计单位D.监理机构，设计单位【答案】C23、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程【答案】C24、（2018年真题）工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B25、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20【答案】B26、建设项目总进度目标是在（）项目定义时确定的。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目实施阶段D.项目验收阶段【答案】A27、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()A.判断其严重程度B.签发监理通知C.签发工程暂停令D.要求保护现场【答案】A28、资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符合优化目标。A.关键工作的持续时间B.关键工作的开始时间和完成时间C.工作的持续时间D.工作的开始时间和完成时间【答案】D29、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是()A.工程网络计划中至少有一条关键线路B.关键线路指总持续时间最短的线路C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移D.关键线路上工作的总时差必然为零【答案】A30、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.39.3C.36.0D.试验结果无效【答案】D31、某混凝土工程招标清单工程量为200m3，综合单价为300元/m3。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为160m3。合同约定当实际工程量减少超过15%时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程的实际工程费用为（）万元。A.4.80B.4.89C.5.28D.6.00【答案】C32、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托原设计单位提出设计方案，并经相关单位审批后方可施工。A.监理单位B.装修施工单位C.工程质量监督机构D.建设单位【答案】D33、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C34、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D35、实行工程量清单计价的工程，应当采用（）。A.单价合同B.综合单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同【答案】A36、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统【答案】D37、某北方地区框剪结构病房楼，地上19层，地下2层，一般装修，其建安工程单方造价为3500元/㎡，造价由以下三项工程组成：(1)土建工程(包括结构、建筑、装饰装修工程)；(2)电气工程(包括强电、弱电、电梯工程)；(3)设备工程(包括水、暖、通风空调、管道等工程)。问下列哪一组单方造价的组成较合理？()A.(1)2500元/㎡；(2)700元/㎡；(3)300元/㎡B.(1)2100元/㎡；(2)550元/㎡；(3)850元/㎡C.(1)1600元/㎡；(2)950元/㎡：(3)950元/㎡D.(1)2050元/㎡；(2)200元/㎡；(3)1250元/㎡【答案】B38、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A39、城市维护建设税的计税基础是()。A.直接费B.间接费C.所得税D.营业税【答案】D40、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，**（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C41、（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C42、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B43、工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。A.1B.2C.5D.6【答案】B44、项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（）。A.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验【答案】D45、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A46、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。A.对组织不断的改进B.提高有效性和效率C.确定挑战性的改进目标D.确定关键、重要过程【答案】D47、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D48、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。A.投入该施工过程中的资源种类数B.专业工种工人或施工机械活动空间人数C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间D.施工段数目【答案】A49、某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A50、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是()A.编制单位工程施工进度计划B.协助承包单位确定工程延期时间C.调整施工总进度计划D.定期向业主提供工程进度报告【答案】D51、根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用、利润补偿的情形有（）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人原因引起的暂停施工C.发包人要求承包人提前竣工D.承包人遇到不利物质条件【答案】B52、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（）批准。A.安装单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B53、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】B54、环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（）。A.工程地质、水文、气象等B.照明、通风、通讯条件C.组织体制及管理制度D.作业面大小【答案】C55、根据《宪法》规定，关于公民基本权利和义务说法正确的有A.劳动、受教育和依法服兵役既是公民的基本权利又是公民的基本义务B.侵犯公民住宅权的方式包括非法搜查和非法侵入住宅C.我国宪法明确规定了生命权等公民基本权利D.被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体职务的权利【答案】B56、（2020年真题）关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】B57、（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况【答案】A58、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C59、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。A.新增加投入人工的报酬B.不经济使用人工和机械而增加的费用C.赶工引起的企业管理费增加D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加【答案】C60、下列有关施工组织设计审查的程序要求，表述错误的是（）。A.施工组织设计应当由施工单位项目技术负责人审核签认后，报监理机构B.施工组织设计报审表应当由施工项目经理部盖章，项目经理签字C.施工组织设计需要修改的，总监理工程师签发书面意见退回修改D.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查【答案】A61、同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取（）个钢筋试件。A.1B.2C.3D.6【答案】A62、施工过程中见证取样的试验室应是()。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室【答案】D63、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为()。A.＜12%B.12%~13%C.13%~14%D.>14%【答案】C64、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.故障作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D65、建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。A.一般为1年，最长不超过2年B.一般为2年，最长不超过5年C.一般为2年，最长不超过10年D.设计的合理使用年限【答案】A66、关于联合试运转费的说法，正确的是（）。A.联合试运转费包括单机的调试费B.联合试运转费包括无负荷联动试运转费用C.联合试运转费应为联合试运转所发生费用的净支出D.联合试运转支出主要是材料费、不包含人工费【答案】C67、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】A68、监理工程师控制工程施工进度时进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C69、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C70、向生产厂家订购设备质量控制的工作中，在初选确定供货厂商名单后，项目监理机构应与（）一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研。A.制造单位B.施工单位C.采购单位D.设计单位【答案】C71、为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，不属于监理工程师要做的三方面工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.实际进度数据的加工处理D.定期召开现场会议【答案】C72、钢筋绑扎接头的位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积的百分率，对梁、板类构件不宜大于()。A.25％B.30％C.40％D.50％【答案】A73、属于工程建设其他费用的是（）。A.环境影响评价费B.设备及工器具购置费C.措施费D.安装工程费【答案】A74、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A75、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月.并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收.项目工程验收.竣工验收三个阶段【答案】B76、某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为28，持续时间为15天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作间的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。A.3B.4C.5D.6【答案】C77、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B78、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D79、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。A.2500B.3360C.3560D.3860【答案】C80、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】B多选题（共35题）1、关于国家赔偿法，下列说法不正确的是：A.县公安局看守所工作人员在管理中将被羁押人肖某殴打致重伤，则看守所为本案赔偿义务机关B.市检察院在一起刑事案件中对李某批准逮捕，随后解除了逮捕措施，如果市检察院超过3个月对李某既未移送起诉、也未作出不起诉决定或者撤销案件的，则视为终止对李某追究刑事责任C.区检察院对陈某批准逮捕后作出不起诉决定，陈某向区检察院书面申请国家赔偿，区检察院作出了拒绝赔偿决定，赔偿决定书中未告知赔偿陈某有权在30日内向市检察院申请复议，则陈某收到不予赔偿决定之日起2年内提出复议申请的，复议机关应当受理D.在一起冤假错案中，安某周某夫妻二人被执行死刑，留下甲乙丙三个孩子，如果甲作为赔偿请求人申请国家赔偿的，申请效力及于乙丙，如果甲非经乙丙同意，申请放弃赔偿请求的，效力不及于未明确表示放弃诉讼请求的乙丙【答案】AB2、某私营商业银行，为了提高其竞争力，决定开设分行，于是银行相关人员决定着手准备需要向银行业监督管理机构提交的申请资料，该银行需要准备提交的文件资料不包括下列哪项A.载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范围、总行及分支机构所在地等内容的申请书B.该商业银行最近五年的财务会计报告C.拟任职的高级管理人员的资格证明D.营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料【答案】B3、关于市场采购设备质量控制的说法，正确的有（）。A.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准B.应了解和把握总承包单位或设备安装单位负责设备采购人员的技术能力情况C.总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施D.设备由建设单位直接采购的，由项目监理机构编制设备采购方案E.设备采购方案最终应获得监理单位的批准【答案】ABC4、项目监理机构在审查建筑地基基础工程土方开挖的施工方案时，应注意的质量安全方面的要点有（）。A.基坑边坡土不应超过设计荷载以防边坡塌方B.挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施C.开挖到设计标高后，应对坑底进行保护，验槽合格后，尽快施工垫层D.基坑开挖过程中，安全保护措施资金的落实情况E.严禁超挖【答案】ABC5、工程保修阶段，工程监理单位应完成的工作包括（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.督促维修E.提出保修方案【答案】ABCD6、近年来，随着保障妇女、儿童权益事业的迅速发展，民众越来越多地呼吁废除“嫖宿幼女罪”，认为该罪名存在对妇女、儿童的歧视性规定，立法者积极回应社会民众的诉求，《刑法修正案（九）》废止了“嫖宿幼女罪”，对实施嫖宿幼女行为的一律按照强奸罪定罪处罚。对此，以下评论和观点正确的有A.民众反对嫖宿幼女罪所裹挟的道德评价因素，体现了实证主义法学派所主张的“恶法非法”的观念B.立法者积极回应社会公众的诉求，说明法在本质上是社会成员公共意志的体现C.法的变迁受社会发展进程的影响，社会发展是法律变迁的最终决定力量D.法的制定的程序包括制定新的法律和修改旧的法律两个方面【答案】C7、项目监理机构需要对工程的关键部位等进行旁站监督，下列关于旁站人员主要职责的有（）。A.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗情况B.在现场监督关键部位、关键工序的施工执行情况C.核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告D.做好旁站记录，保存旁站监理原始资料E.检查施工现场管理人员是否到位【答案】ABCD8、在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括（）。A.建立进度计划审核制度和工程进度报告制度B.审查承包商提交的进度计划，使其能在合理的状态下施工C.建立进度控制目标体系，明确进度控制人员及其职责分工D.建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度E.采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，对工程进度实施动态控制【答案】ACD9、建设工程施工物资储备计划的编制依据包括()A.物资需求计划B.物资储备定额C.物资储备方式D.物资供应市场价格E.物资供应市场分布【答案】ABC10、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.施工总平面布置应科学合理【答案】ACD11、建设工程质量特性中，适用性包括（）。A.组织性能B.结构性能C.使用性能D.理化性能E.经济性能【答案】BCD12、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有（）。A.投资计划年度分配表B.设计总进度计划表C.工程项目一览表D.年度建设资金平衡表E.工程项目进度平衡表【答案】AC13、下列报审、报验表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的有（）。A.工程开工令B.工程暂停令C.监理通知单D.工程复工令E.施工组织设计报审表【答案】ABD14、工程监理单位ISO质量管理体系的文件包括（）。A.程序文件B.质量方针C.质量手册D.作业文件E.管理制度【答案】ACD15、关于投资回收期的说法，正确的有()。A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间(年份)B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】BCD16、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.规格B.型号C.尺寸D.工艺性能E.包装【答案】ABC17、采用工程量清单计价的招标工程，投标人必须按招标文件中提供的数据或政府主管部门规定的标准计算报价的有（）。A.总承包服务费B.以“项”为单位计价的措施项目C.安全文明施工费D.提供了暂估价的工程设备E.暂列金额【答案】CD18、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。A.第一年的利息为30万元B.第二年的利息为60万元C.第二年的利息为81.2万元D.第二年的利息为82.4万元E.两年的总利息为112.4万元【答案】AC19、定型或成套设备购置费由（）组成。A.设备出厂价格B.运输费C.折旧费D.采购保管费E.安拆费及场外运费【答案】ABD20、在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有（）。A.功能分析B.提案编写C.方案创造D.方案评价E.方案实施与检查【答案】BCD21、对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有（）。A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见B.提交原设计单位修改工程设计文件C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化E.组织会签工程变更单【答案】ACD22、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的()A.工伤保险费B.劳动保护费C.医疗保险费D.因气候影响的停工工资E.流动施工津贴【答案】BD23、下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.属于承包单位自身以外的原因C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间【答案】AB24、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作