2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷A卷附答案

2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷A卷附答案单选题（共80题）1、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B2、（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B3、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B4、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】D5、保证施工总进度目标的实现，首先要对进度目标进行分解，能够划定进度控制分界点的分解方法是（）。A.按项目组成分解B.按承包单位分解C.按施工阶段分解D.按计划期分解【答案】C6、下面的应用点中，()不是施工阶段的应用。A.5D施工模拟B.人流分析C.场地规划D.工厂预制加工【答案】B7、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A8、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。A.编制工程设计作业进度计划B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.检查工程设计人员的专业构成情况D.编制工程设计阶段进度计划【答案】B9、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（）。A.产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.物理性质试验报告【答案】D10、某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D11、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B12、下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作E.基于BIM技术对其进行场地分析【答案】A13、当采用S曲线比较法时，如果实际进度点位于计划S曲线的左侧，考试软件则该点与计划S曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】C14、下列关于美国法的特点和历史地位，说法错误的是？A.美国法封建因素较少，但具有独特的种族歧视色彩B.美国制定了世界上第一部资产阶级成文宪法，奠定了资产阶级宪法的基本格局C.美国刑法率先创造了缓刑制度，但并没有将教育观念引入刑法的改革D.美国法创造了立法和司法的双轨制，联邦和各州自成体系，各有独立的立法机关和司法系统【答案】C15、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的（）。A.政策因素B.社会环境因素C.资金因素D.组织管理因素【答案】B16、采用装配式建筑PC构件施工，构件吊装前，（）应对吊装准备工作进行检查，并形成书而记录。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】D17、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人【答案】B18、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C19、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】D20、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。A.方案策划B.组织计划C.管理状态D.实施状态【答案】D21、室外工程一般划分为一个（）A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程【答案】A22、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】C23、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（）应组织相关人员对工程变更费用及工期影响作出评估。A.总监理工程师B.建设单位C.施工单位D.专业监理工程师【答案】A24、选择一个合格的供货厂商，是（）设备质量控制工作的首要环节。A.市场采购B.向生产厂家订购C.招标采购D.订货采购【答案】B25、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A26、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A27、门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()A.推拉门B.平开门C.自由门(带地弹簧)D.推拉栅栏【答案】C28、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.政府质检部门D.安装单位质检员【答案】B29、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B30、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。A.项目监理机构B.承包单位C.质量监督机构D.建设单位【答案】B31、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。A.质量计划B.质量手册C.质量策划D.质量记录【答案】B32、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C33、对验收不合格的检验批，（）应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位D.专业质量检查员【答案】B34、质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.监理机构B.建设单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】A35、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B36、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（）。A.建设管理费B.设备原价C.进口设备抵岸价D.设备运杂费【答案】D37、工程施工质量验收的小单位是()。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B38、工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】A39、关于公检法机关的组织体系及其在刑事诉讼中的职权，下列哪些说法是正确的A.公安机关上下级是领导与被领导关系，上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的，可以予以撤销B.人民法院上下级是监督指导关系，上级人民法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判C.检察院实行双重领导，一方面对政府负责，一方面受最高检、上级检察院领导D.人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权【答案】A40、下列有关工程监理单位勘察质量管理的主要工作描述不正确的是（）。A.监理机构要编制工程勘察任务书B.监理机构要协助建设单位签订工程勘察合同C.监理机构要审查勘察单位提交的勘察方案D.监理机构要检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格【答案】A41、下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，正确的是（）。A.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收C.工程的观感质量应由验收人员现场检查，项目监理机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位通知建设单位进行验收【答案】B42、异节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的（）各自相等而不同施工过程之间的（）不尽相等的流水施工。A.流水节拍、流水节拍B.流水强度、流水节拍C.流水步距、流水步距D.流水节拍、流水步距【答案】A43、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】C44、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】B45、BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。A.命名分类B.文件大小C.文件格式D.材质信息【答案】B46、在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】A47、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】D48、材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。A.见证取样B.验证试验C.标准试验D.抽样试验【答案】B49、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】B50、（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B51、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（）事故。A.一般B.严重C.重大D.特别重大【答案】C52、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（）应按程序重新审查。A.建设单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C53、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。A.3B.5C.6D.8【答案】C54、在下列事件中，可以引起质量波动的偶然性原因是（）。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备故障【答案】A55、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉C.该案应适用的《刑法》条款D.该案对吴某的量刑问题【答案】B56、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。A.暂停令B.工作联系单C.会议纪要D.监理通知【答案】D57、关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险【答案】C58、（）是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。A.回弹仪B.超声回弹综合法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】B59、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A60、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。A.总监理工程师和监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人和监理单位负责人C.总监理工程师和质监站监督员D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】A61、质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间，实施质量控制活动的记录。下列属于工程材料质量记录资料的是（）。A.各种试验检验报告B.施工单位现场质量管理制度C.工程质量检验制度D.项目监理机构的验收资料【答案】A62、利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度拖后的时间B.实际进度超前的时间C.拖欠的任务量D.超额完成的任务量【答案】A63、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（）。A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少D.评价对象的现实成本偏低【答案】B64、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B65、（）阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。A.年度计划项目表B.投资计划年度分配表C.工程项目总进度计划D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】D66、关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】D67、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的（）必然为零。A.时间间隔B.时距C.间歇时间>D.自由时差【答案】D68、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D69、某工程合同确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只按发包方给出的分部分项目工程及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于()A.纯单价合同B.可调工程量单价合同C.不可调值单价合同D.可调值总价合同【答案】A70、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C71、（2020年真题）在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A72、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】B73、在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师B.当地安全部门鉴定和质量监督站C.质量监督站认定和专业监理工程师D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门【答案】A74、某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()A.29.41%B.33.33%C.50.00%D.62.50%【答案】D75、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】A76、在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。A.不合理的施工方案B.不明的水文气象条件C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】C77、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】B78、（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】D79、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费C.措施项目费包括规费、税金等在内D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D80、某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90【答案】B多选题（共35题）1、下列费用中，属于安全文明施工费的有（）。A.环境保护费用B.设备维护费用C.建筑工人实名制管理费D.临时设施费用E.工程定位复测费用【答案】ACD2、BIM在技术方案展示中的应用主要体现在()等方面。A.碰撞检查B.虚拟施工C.施工隐患排除D.材料分区域统计E.人员管理【答案】ABCD3、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.规格B.型号C.尺寸D.工艺性能E.包装【答案】ABC4、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程安全文明施工费的有（）。A.环境保护费B.医疗保险费C.施工单位临时设施费D.建筑工人实名制管理费E.已完工程及设备保护费【答案】ACD5、下列监理机构在施工阶段投资控制的主要工作中，属于处理施工单位提出工程变更费用的有（）。A.审查建设单位提出的设计变更申请B.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单C.项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款D.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据E.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理【答案】BCD6、选择施工合同计价方式应考虑的因素有（）。A.承包人的资质等级和管理水平B.项目监理机构人数和人员资格C.招标时设计文件已达到的深度D.项目本身的复杂程度E.工程施工的难易程度和进度要求【答案】CD7、下列关于我国古代法律思想的表述，正确的是A.西周时期统治者提出“德主刑辅”的思想B.汉代中期的法律思想是“明刑弼教”C.明朝法律思想是“明德慎罚”D.唐代的法律思想是“礼法合一”【答案】D8、监理工程师对施工单位的现场施工机械配置进行控制的内容有()A.审查施工机械设备的数量是否足够B.审查所需的施工机械设备是否按已批准的施工组织设计要求备妥C.审查已准备的施工机械设备能否保证可用的良好状态D.审查施工机械设备在使用期间能否按期大修E.审查施工机械设备租赁合同【答案】ABC9、监理工程师审查承包单位施工组织设计时，应着重审查其是否()A.按规定程序编审B.充分分析了施工条件C.有利于施工成本降低D.采用了先进适用的技术方案E.有健全的质量保证措施【答案】ABD10、发生质量事故后，项目监理机构应要求施工单位进行质量事故调查，施工单位的质量事故调查报告的内容包括（）。A.事故原因的最终判断B.事故发生后采取的措施及处理方案C.质量事故发生的简要经过D.涉及人员的主要责任者的情况E.质量事故发生的时间、地点、工程部位及工程情况【答案】CD11、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系主要应考虑的内容有（）。A.尽量使整个工期范围内劳动力供应达到均衡B.尽量选择施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC12、施工准备阶段监理工程师审查施工企业项目经理部质量管理体系的主要内容有()A.项目管理目标责任书B.项目经理部的组织机构C.项目质量管理的规章制度D.主要管理人员及特种作业人员的资格证、上岗证E.试验室【答案】BCD13、采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。A.改变非关键线路上有关工作的逻辑关系B.优先压缩自由时差大的工作持续时间C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差D.采用增加资源投入措施E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上【答案】D14、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括（）。A.施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BC15、工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有()A.收集有关进度报表资料B.查阅施工日志和记录C.现场跟踪检查工程实际进展D.组织施工负责人参加现场会议E.审核工程进度款支付凭证【答案】ACD16、根据GB/T19000-2000族标准确定的质量管理原则，质量管理的系统方法可包含的环节有()A.系统策划B.系统分析C.系统模拟D.系统工程E.系统管理【答案】BD17、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC18、由于承包人原因造成工期拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有()A.赶工导致施工成本增加B.工程拖期后物价上涨C.工程拖期产生的附加监理费D.工程拖期引起的贷款利息增加E.工程拖期产生的业主盈利损失【答案】CD19、项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，质量事故书面报告应包括（）。A.质量事故发生的时间、地点、工程部位B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失C.事故发生原因D.事故发生后采取的措施及处理方案E.事故处理的过程及结果【答案】AD20、依据《法官法》有关法官的任职回避，下列说法错误的是、()A.甲作为某人民法院的副庭长，则其表兄弟不得同为该人民法院的副庭长B.乙作为某人民法院的审判委员会委员，则其配偶的父母可以同为该人民法院的审判员C.丙作为某人民法院的审判员，则其父母不得为该法院的审判员D.丁作为某人民法院的副院长，则其侄子不得为下级人民法院的副院长【答案】C21、以下有关水玻璃的用途哪项不正确？（）A.涂刷或浸渍水泥混凝土B.调配水泥防水砂浆C.用于土壤加固D.配制水玻璃防酸砂浆【答案】B22、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则为（）。A.合同条件B.承包单位施工技术条件C.关键路线D.实际情况E.业主的资金来源条件【答案】ACD23、建设工程项目投资的特点不包括（）。A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资确定依据简单C.建设工程投资确定层次繁多D.建设工程投资不需单独计算E.建设工程投资需动态跟踪调整【答案】BD24、下列有关工程暂停令的签发，表述正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应签发工程暂停