建筑监理工程师考试 合同管理 练习题及答案共350题第6套练习模式

试题说明

本套试题共包括1套试卷

答案和解析在每套试卷后

建筑监理工程师考试一合同管理一练习题及答案一共350题一第6套（350题）

建筑监理工程师考试一合同管理—练习题及答案一共350题一第6套

L［单选题］

以下有关大型工程设备的采购招标，说法不正确的是（）。

A）单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B）文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C）对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D）以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

2.［单选题］

发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。

A）发包人与监理人

B）监理人与承包人

C）发包人与承包人

D）监理人与供货人

3.［单选题］

某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的

是（）。

A）迟交合同设备价格X0.5%

B）迟交合同设备价格XI%

C）合同价格X0.5%

D）合同价格义设

4.［单选题］

根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的

（）O

A）人员成本

B）材料成本

C）设备成本

D）分包成本

5.［单选题］

下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）O

A）设计招标应为设计方案最优者

B）材料设备采购招标为评标价最低者

C）施工招标为投标价最低者

D）大型工程设备采购招标为所提供设备价格功能比最好者

6.［单选题］

一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E,则下列（）论述正确。

A）该合同是固定总价合同

B）承包商的投标价作为目标成本

C）工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入

D）该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

7.［单选题］

设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该

指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认

、更改或撤销。

A）12,12

B）24,24

C）36,36

D）48,48

8.［单选题］

下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）0

A）招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B）招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C）招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D）招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

9.［单选题］

一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A）3

B）6

09

D）12

10.［单选题］

质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）O

A）转移占有

B）不转移不占有

C）转移不占有

D）不转移占有

11.［单选题］

某污水处理厂项目采用经评审的最低投标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工、污水处理成

本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：该工程招标工期为30个月，承诺工期每提前1个

月，给招标人带来的预期收益为50万元。污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投

标报价增加2%,每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价

为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点，承诺的工期为30个月。投标人B：投标报价为

4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点，承诺的工期为29个月。投标人C：投标报价为

5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点，承诺的工期为28个月。则最终评标价由低到高的

顺序为（）oA.投标人A,投标人B,投标人CB.投标人C,投标人B,投标人AC.投标人A,投标人

A）投标人B

B）投标人

C）投标人

D）投标人B

12.［单选题］

建筑工程一切险的保险期限（）开始。

A）自工地动工

B）保险合同中约定日期

0自主要材料、设备运抵工地

D）工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，以先发生者为准

13.［单选题］

下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）O

A）采购数额不大的建筑材料和标准规格产品

B）采购大宗及重要建筑材料和设备

C）应急采购

D）只能从一家供应厂商获得

14.［单选题］

（2014年真题）根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。

A）保证法律关系只有两方参加

B）对债权人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益

C）如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D）债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

15.［单选题］

根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A）设计人

B）监理人

C）发包人

D）总承包人

16.［单选题］

决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段是（）

A）设计阶段

B）施工阶段

C）决策阶段

D）实施阶段

17.［单选题］

如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供

履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由

（）承担。

A）承包人，承包人

B）发包人，发包人

C）承包人，发包人

D）发包人，承包人

18.［单选题］

以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A）招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B）非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法

C）主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D）招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

19.［单选题］

O是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应

用。

A）工程施工合同

B）工程施工分包合同

C）专业服务合同

D）裁决人合同

20.［单选题］

下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是（）。

A）法人资格

B）持有正规营业执照

C）联合体组织

D）持有正规的资质证书

21.［单选题］

根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款

支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A）缺陷责任期届满，14天

B）缺陷责任期届满，28天

C）质量保证期届满，14天

D）质量保证期届满，28天

22.［单选题］

在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A）建筑物

B）施工工程技术

C）施工工程款

D）工程施工行为

23.［单选题］

根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）0

A）暂估价未包括在签约合同价内

B）暂估价可以计日工方式支付

0暂估价是可能予以支付的款项

D）暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格

24.［单选题］

建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确

的是（）。

A）设备转移给银行占有

B）抵押权自签订之日起设立

C）因未办理抵押登记，抵押权尚未设立

D）设立的抵押权能够对抗善意第三人

25.［单选题］

发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款

约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的（）o

A）20%

B）30%

035%

0）40%

26.［单选题］

关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A）发包人必须是建设单位

B）承包人必须是法人

C）总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D）发包人必须具有自行组织招标的能力

27.［单选题］

关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。

A）承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B）经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C）监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检

查

D）承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

28.［单选题］

承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未

能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A）发包人，发包人

B）发包人，承包人

C）监理人，发包人

D）监理人，承包人

29.［单选题］

下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）0

A）从事相关专业领域工作满8年

B）具有高级职称

0熟悉有关招标投标的法律法规

D）具有与招标项目相关的实践经验

30.［单选题］

（）是指购买的标的物要分批交付。

A）货样买卖

B）试用买卖

C）分期交付买卖

D）分期付款买卖

31.［单选题］

某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元

、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则

中标候选人中排序第一的应为（）。

A）甲

B）乙

C）丙

D）T

32.［单选题］

（2014年真题）根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A）招标文件

B）投标函及投标函附录

C）委托监理协议书

D）投标企业定额标准

33.［单选题］

关于分期交付买卖合同的说法，正确的是（）。

A）出卖人允许买受人试验其标的物，认可后再支付价款.

B）出卖人交付一批标的物不能实现合同目的，买受人可以就该批标的物解除

C）出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D）出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费

34.［单选题］

关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）o

A）设计招标文件无法提出技术经济指标

B）设计投标文件应按工程量清单填报报价

C）设计评标应按投标报价高低排定次序

D）设计评标时主要关注设计方案优劣

35.［单选题］

履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合

同价的（）。

A）10%

B）30%

020%

D）40%

36.［单选题］

勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能

履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A）1

B）2

03

D）7

37.［单选题］

有关保证的表述中，说法不正确的是（）。

A）经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人

B）一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证

C）连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人

履行债务

D）一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

38.［单选题］

工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际

竣工日期应为（）。

A）承包人第一次提交竣工验收报告之日

B）承包人修改后再次提交竣工验收报告之日

C）再次验收检验合格之日

D）办理竣工验收手续之日

39.［单选题］

材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）

A）10%

B）15%

020%

D）30%

40.［单选题］

某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律

关系客体是指（）。

A）物

B）行为

C）智力成果

D）货币

41.［单选题］

根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。

A）监理人确认承包人逾期违约的依据

B）监理人签认索赔付款证书的依据

C）施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D）承包人编制资金计划的基础

42.［单选题］

材料采购合同属于（）。

A）实践性合同

B）无偿合同

C）诺成合同

D）单务合同

43.［单选题］

在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的

仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由（）O

A）保管员负责赔偿损失

B）发包人承担损失责任

C）承包人负责赔偿损失

D）发包人与承包人共同承担损失责任

44.［单选题］

中标人根据合同约定分包，就分包项目向招标人承担责任方式正确的是（）O

A）中标人承担责任

B）分包人承担责任

0中标人与分包人承担按份责任

D）中标人与分包人承担连带责任

45.［单选题］

下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是（）。

A）工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资

质

B）工程设计综合资质只设甲级

C）取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务

D）取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务

46.［单选题］

（2014年真题）某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。

其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标

报价法评标时，其评标价为（）万元。

A）3020

B）2980

C）3000

D）3010

47.［单选题］

如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间

（）天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

A）3

B）5

C）7

D）15

48.［单选题］

关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A）著作权归承包人享有

B）建筑物形象使用收益权归发包人享有

C）专利技术使用费不包含在投标报价内

D）承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

49.［单选题］

我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。

A）通过或未通过

B）接收或拒收

C）通过或拒收

D）接收或未通过

50.［单选题］

根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格

的影响，此风险应由（）。

A）发包人承担

B）承包人承担

C）由发包人和承包人分担

D）发包人和承包人均不承担

51.［单选题］

（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

A）保证

B）担保

C）抵押

D）质押

52.［单选题］

建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款

;③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合

同协议书（）

A）⑥②①④③⑦⑧⑤

B）⑧①⑥②③④⑦⑤

C）②③④⑤①⑥⑦⑧

D）④②③①⑤⑥⑦⑧

53.［单选题］

关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法，不正确的是（）。

A）投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正

B）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

C）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

D）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明

显错误的除外

54.［单选题］

（2015年真题）根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解

释的顺序是（）。

A）已标价的工程量清单一通用合同条款一图纸

B）已标价的工程量清单一图纸一通用合同条款

C）通用合同条款一已标价的工程量清单一图纸

D）通用合同条款->图纸->已标价的工程量清单

55.［单选题］

下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。

A）承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B）发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意

C）承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D）分包人的资质能力不需要经过监理人审查

56.［单选题］

发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是

（）O

A）应当提请合同争议评审

B）如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C）专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D）合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

57.［单选题］

限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、

追认。

A）所有的

B）与其年龄,智力相适应的

C）与其年龄.智力不相适应的

D）纯获利益的

58.［单选题］

依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（）0

A）材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B）到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C）供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D）到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

59.［单选题］

（2016年真题）为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工

合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A）投标截止日前第14天

B）投标截止日前第28天

C）招标公告发布之日前14天

D）招标公告发布之日前28天

60.［单选题］

FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。

A）该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B）该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C）计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合

同价”）的0.0设

D）数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

61.［单选题］

施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。

A）7

B）14

021

D）28

62.［单选题］

（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A）法人应在政府主管部门门备案

B）法人应具有规定数额的经费

C）法人应有自己的组织机构

D）法人应抵押与经营规模相适应的财产

63.［单选题］

依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A）备案

B）交付

C）登记

D）合同签订

64.［单选题］

某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材

料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中

,正确的是（）。

A）按订购数量加多付数量计算货款

B）按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C）按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D）按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

65.［单选题］

预付款担保的主要形式为（）

A）现金

B）存款单

C）保兑支票

D）银行保函

66.［单选题］

（2015年真题）根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。

A）建设用地使用权

B）股权

C）注册商标专用权

D）专利权

67.［单选题］

根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A）均采用无条件担保

B）分别采用无条件担保和有条件担保

C）均采用有条件担保

D）分别采用有条件担保和无条件担保

68.［单选题］

某国外设备的CIF投标价格为250万美元，评标中供货范围偏差调整为3万美元，商务偏差调整为

2%,技术偏差调整为3%。开标当日中国人民银行公布的汇率中间价为：1美元兑人民币6.4元。则

投标价格调整额为（）万美元。

A）8

B）10.5

012.5

D）15.5

69.［单选题］

承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于

（）的价格。

A）基准日

B）基准日3日前

C）基准日7日前

D）上一年度同期基准日

70.［单选题］

如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（

）O

A）索赔意向通知

B）最终索赔通知书

C）施工现场的记录

D）索赔依据

71.［单选题］

（2016年真题）根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金

,最高赔偿限额为（）。

A）工程结算价的2%

B）签约合同价的2%

C）工程结算价的3%

D）签约合同价的3%

72.［单选题］

合同法律关系的客体是指（）。

A）合同的当事人

B）合同双方的权利

C）合同双方的义务

D）合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象

73.［单选题］

（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是

（）O

A）由被代理人自行承担责任

B）由代理人自行承担责任

C）由第三人自行承担责任

D）由被代理人与代理人承担连带责任

74.［单选题］

对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A）评标的工作量小

B）选择中标人的范围窄

C）评标时间短

D）招标费用低

75.［单选题］

以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）o

A）形式评审标准

B）资格评审标准

C）响应性评审标准

D）项目管理机构评审

76.［单选题］

能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是

（）O

A）罢工

B）法院判决

C）行政行为

D）仲裁机构裁决

77.［单选题］

（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A）抵押

B）抵押权

C）质押

D）质权

78.［单选题］

合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人

要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。

A）效力待定

B）仍然有效

C）可变更、可撤销

D）无效

79.［单选题］

施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）O

A）开始进行竣工检验日

B）发包人组织竣工验收日

C）验收组通过竣工验收日

D）承包人提交竣工验收报告日

80.［单选题］

在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（

）

A）一般保证

B）附生效条件的保证

C）连带责任保证

D）保证无效

81.［单选题］

勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）

A）不予退还

B）全部退还

C）双倍退还

D）减半退还

82.［单选题］

对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关

于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应

扣发。

A)7

B)14

024

D)28

83.［单选题］

（2015年真题）根据《标准施工合同》,“合同进度计划”是指（）。

A）承包人投标书内提交的进度计划

B）施工准备阶段承包人编制的进度计划

C）承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D）承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

84.［单选题］

依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）O

A）债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承

担责任

B）债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务

时，由保证人承担责任

C）保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D）保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

85.［单选题］

（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A）表现代理

B）法定代理

C）指定代理

D）委托代理

86.［单选题］

建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构

;④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标

通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。

A）①②③④⑤⑥⑦⑧

B）③②④⑦①⑤⑧⑥

C）②③①④⑦⑤⑥⑧

D）④③②⑦①⑤⑧⑥

87.［单选题］

某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承

包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A）自行负责

B）由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C）不予补偿，但应合理顺延合同工期

D）由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

88.［单选题］

设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。

A）将变动结果及时通知发包人

B）事先征得发包人与监理人的同意

C）事先征得发包人同意，并通知监理人

D）事先征得监理人同意，并通知发包人

89.［单选题］

合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A）建筑物

B）设计工作

C）技术秘密

D）工艺技术设备

90.［单选题］

关于定标的说法，正确的是（）O

A）确定中标人的权力归评标委员会

B）招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C）招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D）中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

91.［单选题］

甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而

将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）O

A）丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙

B）丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿

C）丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车

D）丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

92.［单选题］

某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求

的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。

A）原设计人对变更的设计不承担责任

B）该部分设计成果需经原设计人审查批准

C）原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D）原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

93.［单选题］

下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）O

A）协议书、投标保函、履约保函

B）投标保函、履约保函、预付款保函

C）协议书、预付款保函、履约保函

D）工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

94.［单选题］

排名第一的中标候选人放弃中标时，招标人可以（）0

A）依法重新招标

B）在所有方案中选择最好的

C）委托招投标代理机构确定中标方案

D）依次确定其他中标候选人为中标人

95.［单选题］

根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）O

A）均采用无条件担保

B）分别采用无条件担保和有条件担保

C）均采用有条件担保

D）分别采用有条件担保和无条件担保

96.［单选题］

根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行

补偿。

A）发包人

B）承包人

C）合同条款确定的该风险责任人

D）造价咨询机构

97.［单选题］

审查设计投标人的人员技术力量主要是考察（）的资质能力。

A）设计单位负责人

B）设计负责人

C）专业设计人员

D）所有设计人员

98.［单选题］

与邀请招标相比，公开招标的特点是（）O

A）竞争程度低

B）评标量小

C）招标时间短

D）费用高

99.［单选题］

招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A）招标代理机构

B）招标监管部门

C）投标人

D）招标人

100.［单选题］

履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（）符合合同的

约定。

A）工期和成本

B）工期和质量

C）质量和成本

D）工期和施工安全

101.［单选题］

按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是（）。

A）选项A：带有分项工程表的标价合同

B）选项B：带有工程量清单的标价合同

C）选项C：带有分项工程表的标价合同

D）选项D：带有工程量清单的目标合同

102.［单选题］

工程勘察劳务资质（）。

A）只设甲级

B）设甲级、乙级

C）设甲级、乙级和丙级

D）不分等级

103.［单选题］

建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。

A）连续性

B）严格性

C）流动性

D）长期性

104.［单选题］

发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货

（）天前通知承包人。

A）7

B）14

015

D)21

105.［单选题］

FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）

A）办理工程保险

B）做好项目资金安排

C）委托任命工程师代表业主进行合同管理

D）提供业主方应提供的保障、物资

106.［单选题］

下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。

A）自然人

B）项目经理部

C）设计事务所

D）监理事务所

107.［单选题］

设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。

A）承包人的工程设计方案说明

B）设备方案的说明

C）设计模型

D）对发包人要求中的错误的说明

108.［单选题］

在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是（）。

A）承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B）承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C）承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D）发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

109.［单选题］

下列选项中属于对招标人必须具有的要求的是（）O

A）建设工程招标人是提出招标项目，发出招标邀约要求的法人或其他组织

B）有从事招标代理业务的经营场所和相应资金

C）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D）有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

110.［单选题］

根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）0

A）不属于业主方人员

B）可以行使合同中明确规定的权力

C）不得行使合同中必然隐含的权力

D）保持公正（Impartially）的态度处理问题

111.［单选题］

工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能

保证工程进度，则工程师（）O

A）有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B）无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C）有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D）无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

112.［单选题］

下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）o

A）成本加酬金的计价方式

B）固定总价方式

C）固定单价方式

D）工程量清单方式

113.［单选题］

对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期

内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（

）通知对方。

A）承包人，14天

B）发包人，14天

C）承包人或发包人，14天

D）承包人或发包人，21天

114.［单选题］

同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A）按抵押合同签订的顺序清偿

B）按债权比例进行清偿

C）未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D）以银行申请清偿的先后顺序清偿

115.［单选题］

某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能

在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A）发包人

B）承包人

C）使用人

D）以上都不正确

116.［单选题］

根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。

A）设计人延误完成设计任务

B）因设计人原因要求解除合同

C）设计错误

D）审批工作的延误

117.［单选题］

下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是（）。

A）履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止

B）均采用无条件担保方式

C）预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D）预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣

除的金额

118.［单选题］

（2015年真题）根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要

求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A）施工期间

B）竣工验收期间

C）缺陷责任期内

D）合同有效期内

119.［单选题］

《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A）资格预审公告

B）申请人须知

C）资格审查方法和办法

D）资格预审申请文件

120.［单选题］

（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A）投标截止日

B）开标之日

C）中标通知书发出之日

D）投标截止日前28日

121.［单选题］

（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备

和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A）承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B）监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C）监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D）监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用

增加和工期延误由承包人承担

122.［单选题］

下列选项中哪个资质等级只可设置甲级（）。

A）工程设计综合资质

B）工程设计行业资质

C）工程设计专业资质

D）工程设计专项资质

123.［单选题］

关于技术服务，下列说法错误的是（）0

A）卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B）卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C）任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D）不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

124.［单选题］

依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）O

A）债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承

担责任

B）债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务

时，由保证人承担责任

C）保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D）保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

125.［单选题］

采用《建设工程施工合同（示范文本）》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为（）。

A）发包人

B）承包人

C）监理人

D）分包人

126.［单选题］

下列关于定金的表述中，错误的是（）o

A）定金合同从签订之日生效

B）定金数额不得超过主合同标的额的20%

C）收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D）定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

127.［单选题］

招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A）未中标的投标人不退还

B）中标的投标人在中标的同时退还

C）在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D）投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

128.［单选题］

（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负

责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A）职业资格

B）授权范围

C）技术职称

D）授权时间

129.［单选题］

关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是Oo

A）发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B）发包人应当组织专家会进行审查

C）审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D）审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

130.［单选题］

根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量

清单中的（）部分。

A）单价支付

B）工程材料费用

C）总价支付

D）人工费用

131.［单选题］

（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A）伴随服务属于辅助服务

B）伴随服务属于必然发生的服务

C）提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D）提供伴随服务不得收费

132.［单选题］

某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重

新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）O

A）发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B）发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C）承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D）承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

133.［单选题］

FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电

力、机械、房屋建筑等工程的合同。A.《施工合同条件》（1999年版）

A）《生产设备和设计一施工合同条件》（1999年版）

B）《设计采购施工（EP

C）/交钥匙工程合同条件》（1999年版）

D）《简明合同格式》（1999年版）

134.［单选题］

根据《标准设计施工总承包合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。

A）不能顺延工程，不能补偿费用和利润

B）可以顺延工程，但不能补偿费用和利润

C）可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润

D）可以顺延工程，可以补偿费用和利润

135.［单选题］

《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。

A）履约担保

B）预付款担保

C）合同协议书

D）投标保证金

136.［单选题］

对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A）评标的工作量大

B）选择中标人的范围广

C）评标时间长

D）招标费用高

137.［单选题］

根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A）招标文件

B）投标函及投标函附录

C）委托监理协议书

D）投标企业定额标准

138.［单选题］

下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）O

A）监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查

B）监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C）发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D）监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

139.［单选题］

招标采购和合同管理工作的关键是（）0

A）合同参建各方合同界面管理

B）开展项目招标采购的总体策划

C）适合项目特点的合同计价方式

D）编制的招标文件和合同文件

140.［单选题］

（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A）完全民事行为

B）限制民事行为

C）与合同履行相适应民事行为

D）一般民事行为

141.［单选题］

监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失

，则由（）负责赔偿。

A）监理人和发包人按比例

B）监理人

C）发包人

D）监理人、发包人和设计单位共同

142.［单选题］

关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。

A）缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B）缺陷责任期一般为1年

C）包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月

D）影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算

缺陷责任期

143.［单选题］

某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函，则

（）O

A）施工合同无效，履约保函有效

B）施工合同无效，履约保函也无效

C）施工合同有效，履约保函也有效

D）施工合同与履约保函效力没有相关性

144.［单选题］

根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A）承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B）投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C）承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D）委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

145.［单选题］

建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发

现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。

A）采购方

B）供货方

C）运输部门

D）保管部门

146.［单选题］

根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）o

A）从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止

B）在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔

C）颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任

D）从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任

147.［单选题］

根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（

）O

A）合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿

损失等违约责任

B）卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务

C）延迟交付设备金额每周为0.08%

D）迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

148.［单选题］

根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说

法正确的是（）o

A）承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B）停工损失由发包人承担

C）承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D）不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金

149.［单选题］

下列属于限制民事行为能力人的是Oo

A）10周岁以上的未成年人

B）8周岁以上的未成年人

C）16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人

D）不能辨认自己行为的成年人

150.［单选题］

接受投标书阶段的工作不包括（）。

A）资格预审

B）接收投标书

C）宣布开标

D）招标文件的澄清

151.［单选题］

风险型CM合同采用（）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。

A）成本加酬金

B）成本加费用

C）酬金加费用

D）成本加奖金

152.［单选题］

某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能

在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A）发包人

B）承包人

C）使用人

D）以上都不正确

153.［单选题］

发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。

A）7

B）14

021

D）28

154.［单选题］

下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A）评标工作量大

B）招标时间长

C）所需费用高

D）竞争激烈程度较差

155.［单选题］

（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A）按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B）按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C）书面同意从工程款中扣留履约保证金

D）按招标文件规定提交工程款支付担保

156.［单选题］

乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确

的是（）。

A）由甲承担责任

B）由乙承担责任

C）由丙承担责任

D）由甲和乙共同承担责任

157.［单选题］

关于法律事实的说法，正确的是（）。

A）法律事实不包括事件

B）罢工属于法律事实中的行为

C）法院判决不属于法律事实中的行为

D）合同当事人违约属于法律事实中的行为

158.［单选题］

根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A）应事先征得发包人同意，并通知监理人

B）应事先征得监理人同意，并通知发包人

C）直接与保险人协商一致后，通知发包人

D）直接与保险人协商一致后，通过监理人

159.［单选题］

（2013年真题）采用最低评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（）。

A）按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B）按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C）按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D）按投标价确定中标人，按评标价订立合同

160.［单选题］

招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A）招标代理机构

B）招标监管部门

C）投标人

D）招标人

161.［单选题］

建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各

方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）O

A）审批人

B）建设行政主管部门

C）技术顾问

D）材料商

162.［单选题］

在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A）发出中标通知书后

B）完成评标后

C）提交履约担保后

D）合同履行完毕后

163.［单选题］

在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A）施工

B）设备采购

C）设计

D）材料采购

164.［单选题］

以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A）发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B）发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C）发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D）发包人代表代表发包人处理合同事宜

165.［单选题］

某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收

,5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承

包人的竣工日期应确定为（）。

A）5月1日

B）5月15日

C）5月25日

D）5月28日

166.［单选题］

根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的

优点是（）O

A）减少设计变更

B）易获得最优设计方案

C）加强发包人对承包人的监督

D）减少承包人的风险

167.［单选题］

下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。

A）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

B）中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

0中标人根据规定未能提交履约保证金

D）投标人按照正常的程序获得中标

168.［单选题］

（2016年真题）某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通

知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效

期截止时间为（）。

A）4月30日

B）5月5日

05月150

D）6月14日

169.［单选题］

《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）

A）专用合同条款优于合同协议书

B）通用合同条款优于专用合同条款

C）明细表优于投标书

D）投标书优于通用合同条款

170.［单选题］

关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。

A）履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理

化建议书

B）监理人自行决定是否采纳承包人的建议

C）承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

D）如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益

,发包人可依据专用条款中约定给予奖励

171.［单选题］

可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。

A）业主

B）承包商

C）分包商

D）监理人

172.［单选题］

9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准

施工招标资格预审文件》中的（）oA.资格预审公告

A）

B）资格审查办法

C）申请人须知前附表

D）评标办法

173.［单选题］

合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）0

A）保证

B）定金

C）留置

D）质押

174.［单选题］

下列关于法人的表述中，错误的是（）o

A）具有民事权利能力

B）具有民事行为能力

C）是自然人和企事业单位的总称

D）能够独立承担民事责任

175.［单选题］

（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元

、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公

楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行

1000万元，B银行2000万元

A）A银行1800万元，B银行1200万元

B）

C）B银行各1500万元

D）A银行2000万元，B银行1000万元

176.［单选题］

（2017年真题）大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A）施工承包合同

B）买卖合同

C）设备安装合同

D）加工承揽合同

177.［单选题］

保险合同一般是以（）的形式订立的。

A）保险单

B）合同

C）电子文件

D）邮件

178.［单选题］

设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A）检查和功能性试验

B）在所有可利用的操作条件下安全运行

C）各种性能测试

D）设备质量检验

179.［单选题］

根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A）不利地质条件

B）不利水文条件

C）有毒作业环境

D）不利气候条件

180.［单选题］

（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A）非银行金融机构

B）国家机关

C）股份有限公司

D）合伙企业

181.［单选题］

承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未

能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A）发包人，发包人

B）发包人，承包人

C）监理人，发包人

D）监理人，承包人

182.［单选题］

建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司

支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。

A）一切险

B）一切险加第三者责任险

C）一切险加人身保险

D）一切险加人身意外伤害险

183.［单选题］

在NEC合同文本中，目标合同（）。

A）适用于签订合同时价格已经确定的合同

B）适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定

C）适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情

况

D）适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

184.［单选题］

（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合

同价格的30虬

A）履约担保金

B）履约银行保函

C）履约商业保函

D）履约担保书

185.［单选题］

关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A）以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明

B）实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工

C）发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收

D）实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况

除外

186.［单选题］

法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A）民事权利

B）法律权利和民事权利

C）民事行为能力

D）民事权利能力和民事行为能力

187.［单选题］

（2012年真题）某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标

文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为

（）O

A）4850万元和5000万元

B）4850万元和4850万元

05150万元和5000万元

D）5150万元和4850万元

188.［单选题］

设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。

A）工程师

B）承包人

C）分包人

D）监理人

189.［单选题］

某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给

予了书面解答，则该解答（）O

A）只对甲投标人有效

B）对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C）应发送给全体投标人，并说明问题来源

D）应发送给全体投标人，但不说明问题来源

190.［单选题］

某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企

业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉

讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A）全都归银行所有

B）返还施工企业550万元

C）返还施工企业600万元

D）返还施工企业750万元

191.［单选题］

除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的

条件，并承担全部试运行费用。

A）发包人

B）设备供应商

C）承包人

D）监理人

192.［单选题］

下列属于依法必须招标范围内的建设工程，进行设计服务采购时应当公开招标的是（）O

A）设计单项合同估算价100万元人民币的设计服务采购

B）国有资金占控股地位的依法必须招标项目设计服务采购

C）采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的设计服务采购

D）技术复杂.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的设计服务采购

193.［单选题］

（2016年真题）根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A）项目经理任命书

B）合同协议书

C）工程设备表

D）建筑材料表

194.［单选题