2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷A卷含答案

2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷A卷含答案单选题（共85题）1、在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。A.单位工程B.单项工程C.分项工程D.检验批【答案】A2、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B3、（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B4、（2018年真题）下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D5、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B6、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。A.施工现场的组织管理比较简单B.各工程队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.能够以最短工期完成施工任务【答案】B7、生产性建设工程总投资包括()两部分。A.建设投资和流动资金B.建设投资和铺底流动资金C.静态投资和动态投资D.固定资产投资和无形资产投资【答案】B8、与横道计划相比，网络计划的特点不包括（）。A.可以找出关键线路和关键工作B.可以明确各项工作的机动时间C.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整D.直观明了【答案】D9、工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在1年以上的工程项目较适于采用（）合同。A.可调总价B.固定总价C.可调单价D.固定单价【答案】A10、用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】A11、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】A12、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A13、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差【答案】C14、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C15、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。A.造成30人以上死亡B.造成100人以上的重伤C.造成5000万元以上的直接经济损失D.造成1亿元以上的直接经济损失【答案】C16、国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。A.LODB.LCDC.LD.LED【答案】A17、工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求指的是()。A.工程质量不合格B.工程质量问题C.工程质量事故D.工程质量缺陷【答案】D18、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。A.技术准备B.确定进场人员C.确定项目经理D.确定供货单位【答案】A19、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()A.各种检查和记录B.时间安排和调度C.系统划分D.技术交底【答案】A20、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】A21、法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】A22、（2019年真题）某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.3520B.3540C.3600D.4400【答案】B23、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C24、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C.11D.13【答案】D25、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，A.54.65B.60.00C.97.65D.189.15【答案】C26、某工程施工过程中，由于工程质量问题导致3人死亡，13人重伤，直接经济损失500万元，根据质量事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】C27、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。A.-170B.-144C.144D.170【答案】D28、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B29、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成600万元的直接经济损失，这一事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】A30、关于主体结构、节能分部工程的验收，参与者不包括（）。A.施工单位质量部门负责人B.施工单位技术负责人C.勘察单位项目负责人D.设计单位项目负责人【答案】C31、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。A.质量计划B.质量文件C.质量信息D.质量手册【答案】B32、在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。A.年度建设资金平衡表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表【答案】B33、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mmC.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】D34、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作【答案】A35、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。A.2B.6C.1D.5【答案】B36、根据《计价规范》，关于招标控制价的描述中，正确的有（）。A.工程造价咨询人可以就同一工程同时编制招标控制价和投标报价B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.总承包服务费应由招标人根据分包人报价确定D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D37、下列关于设计单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.组织设计人员参加建筑工程竣工验收，验收后在相关验收合格文件上签字B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限C.在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备均不得指定生产厂、供应商D.对因勘察造成的质量事故，提出相应的技术处理方案【答案】B38、某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D39、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。A.2575.50B.2655.50C.2657.40D.2657.92【答案】D40、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D41、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.8.33%C.8%D.10.31%【答案】C42、监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C43、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。A.单位时间内所需用的资源量较少B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接C.施工现场的组织、管理工作简单D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】B44、某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.5800B.6300C.6500D.6800【答案】B45、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（）万元。A.58.14B.50.4C.60D.63【答案】A46、在非节奏流水施工中，通常采用（）法计算流水步距。A.累加数列错位相减取大差B.最大公约数C.最小公倍数D.累加数列相减取大差法【答案】A47、关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】A48、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限额设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D49、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为320元/m3，实际采购价为360元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.320B.344C.332D.360【答案】C50、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()。A.政府主管部门B.建设单位C.安全生产监督机构D.工程监理单位【答案】B51、（2021年真题）施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】B52、某进口设备，装运港船上交货价(FOB)为50万美元，到岸价(CIF)为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币()。A.43.680B.48.048C.44.554D.49.009【答案】D53、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为()万元。A.100B.160C.170D.200【答案】C54、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核【答案】B55、对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。A.返工处理B.不做处理C.修补处理D.结构处理【答案】C56、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A57、中国甲公司作为卖方与西班牙乙公司订立了出售一批钢管的合同，两国均为《联合国国际货物销售合同公约》的缔约国，但交货地点在合同中未约定，根据《公约》，下列表述正确的是？A.卖方有权自由选择在何处交货B.如果该买卖合同涉及到货物的运输，卖方应把货物移交给第一承运人，以运交给买方C.如果该买卖合同并未涉及货物的运输，且合同约定卖方应当交付买方在卖方某一特定仓库检查并认可过的一批钢管，则卖方应在该特定仓库地点把货物交给买方处置D.只要没有约定交货地点，卖方就应当在其生产该批货物的工厂交货【答案】B58、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位来按施工方案施工【答案】A59、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】D60、（2020年真题）下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C61、某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】A62、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】B63、属于建筑安装工程规费的是：()A.临时设施费B.工伤保险费C.环境保护费D.已完工程和设备保护费【答案】B64、非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C65、关于赢得值法，说法正确的是（）。A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额C.投资偏差为负值，表示项目运行节支D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】A66、（2022年真题）下列工作中，属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A67、某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()A.85%B.90%C.95%D.lOO%【答案】A68、下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B69、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A70、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A71、单位工程质量验收时，对（）进行抽查是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容。A.主要使用功能B.隐蔽工程C.承重结构D.保温工程【答案】A72、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B73、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6万美元，外贸手续费率为1.5%。若美元兑人民币的汇率为6.5，则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。A.1230.00B.1404.0C.1425.06D.1351.47【答案】B74、在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（）。A.经济措施B.合同措施C.组织措施D.技术措施【答案】C75、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。A.-170B.-144C.144D.170【答案】D76、连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15【答案】D77、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D78、大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】B79、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.建设单位B.勘察单位C.施工单位D.设计单位【答案】C80、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。A.债务资金成本B.权益资金成本C.加权平均资金成本D.融资风险成本【答案】D81、建设工程项目投资的特点是由（）决定的。A.建设工程项目的特点B.建设工程投资的特点C.建设工程设计的特点D.建设工程施工的特点【答案】A82、在结构工程施工中对已安装的模板、架立钢筋等应进行()检验。A.全数B.抽样C.整体D.综合【答案】A83、某进口设备，按人民币计算的离岸价为4000万元，国外运费320万元，国外运输保险费18万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.4000B.4320C.4338D.4356【答案】C84、某工程合同确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只按发包方给出的分部分项目工程及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于()A.纯单价合同B.可调工程量单价合同C.不可调值单价合同D.可调值总价合同【答案】A85、（2018年真题）监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。A.设计依据和设计规模B.环保设施和防震防灾C.工艺流程和项目组成D.设计参数和设计标准【答案】D多选题（共38题）1、按照工程进展阶段，可以将监理总进度计划分解为（）。A.设计准备阶段进度计划B.设计阶段进度计划C.施工前准备阶段进度计划D.施工阶段进度计划E.动用前准备阶段进度计划【答案】ABD2、一个国家的宪政制度如果多为其他国家所效仿，这个国家的宪法往往被称之为“宪法之母”。被称为“宪法之母”的是下列哪国的宪法？()A.法国宪法B.美国宪法C.德国宪法D.英国宪法【答案】D3、按照费用构成要素的规定，建筑安装工程费用的组成内容中，应该包括（）。A.直接工程费B.施工机具使用费C.企业管理费D.总承包服务费E.措施项目费【答案】BC4、关于建设工程质量保修的说法正确的有（）。A.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.施工单位接到保修通知后在工程质量保修书约定的时间内予以保修C.保修费用由施工单位承担D.屋面防水工程最低保修期限为5年E.工程质量缺陷造成使用人财产损失由施工单位承担款项【答案】ABD5、项目监理机构对工程勘察成果进行技术性审查时，审查的主要内容有（）。A.勘察场地的工程地质条件B.勘察场地的基坑设计方案C.勘察场地存在的地质问题D.边坡工程的设计准则E.勘察成果必须严格按照程序检查和验收【答案】ACD6、砌筑砂浆强度检测的方法有（）。A.推出法B.扁顶法C.筒压法D.钻芯法E.点荷法【答案】AC7、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有()A.坚持以人为核心B.坚持质量第一C.坚持旁站监理D.坚持质量标准E.坚持科学公正【答案】ABD8、编制施工总进度计划的工作内容有（）。A.确定施工场地范围B.计算工程量C.确定各单位工程的施工期限D.计算劳动量和机械台班数E.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】BC9、下列选项中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程监理费E.工程保险费【答案】ACD10、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有()。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.机械设备过度磨损C.设计中的安全系数过小D.施工虽然按规程进行，但规程已更改E.施工方法不当【答案】BCD11、下列事故造成的后果中，属于重大质量事故的有（）。A.造成10人以上30人以下死亡B.造成10人以上50人以下重伤C.直接经济损失5000万元以上D.造成30人以上死亡E.造成50人以上100人以下重伤【答案】A12、单位工程质量验收合格的规定，包括（）。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整D.观感质量应符合要求E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范【答案】ABCD13、采用环境测试舱法，能测定室内装修材料中哪种污染物的释放量？（）A.氡B.游离甲醛C.苯D.氨【答案】B14、工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目的（），共同构成项目监理机构的工作内容。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.合同管理E.安全生产管理职责【答案】ABD15、工程质量缺陷的成因因素主要包括（）。A.违背基本建设程序B.违反法律法规C.地质勘察数据失真D.设计差错E.未实施监理【答案】ABCD16、城市轨道交通建设工程的单位工程验收，具备的条件有（）。A.完成工程设计和合同约定的各项内容，对不影响运营安全及使用功能的缓建项目已经相关部门同意B.质量控制资料应完整C.已通过对试运行有影响的相关专项验收D.已通过规划部门对建设工程是否符合规划条件的核实和全部专项验收E.观感质量应符合验收要求【答案】AB17、（2021年真题）项目监理机构对混凝土预制构件型式检验报告的审核内容有（）。A.运输路线B.外观质量C.尺寸偏差D.卸车条件E.混凝土抗压强度【答案】BC18、金属板材屋面檐口挑出墙面的长度不应小于（）。A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm【答案】D19、工程施工中发现工程质量缺陷时，可不做专门处理的情形有（）。A.不影响结构安全和正常使用B.经过后续工序可弥补C.经法定检测单位鉴定合格D.处理缺陷会影响工期E.经原设计单位核算满足要求【答案】ABC20、某技术投资方案，拟投入建设投资3000万元，其中贷款本金2000万元，建设期两年，第一年全部以自有资金形式投入，建设期第二年全部以贷款形式投入，建设期贷款在运营期四年内，以等额本息方式偿还。运营期第一年息税前利润800万元，第二年息税前利润1000万元，自第三年起，息税前利润稳定在1100万元。假设年贷款利率为6%，所得税率为25%，贷款均匀发放，不考虑其他费用。则下列有关该项目财务指标的表述，正确的有（）。A.该项目建设期贷款利息为120万元B.该项目贷款本息为2060万元C.该项目年还本付息额为594.50万元D.总投资收益率为35.95%E.运营期第二年的净利润为507.30万元【答案】BCD21、在施工中，施工单位必须按照（），对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验。A.工程设计要求B.总承包单位的要求C.合同约定D.初步设计文件E.施工技术标准【答案】AC22、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,参加主体结构分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.总监理工程师D.设计单位项目负责人E.施工单位技术负责人【答案】ACD23、钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是（）。A.不同厂家分批检查B.毎批随机抽取2个成型钢筋C.每批检查40tD.每批检查20tE.不同类型分批检查【答案】BC24、为保证工程建设中各个环节相互衔接，工程项目进度平衡表中需明确的内容有（）。A.各种设计文件交付日期B.主要设备交货日期C.施工单位进场日期D.工程材料进场日期E.水、电及道路接通日期【答案】ABC25、审查设计单位提交的设计成果，设计成果包括设计方案和初步设计，并提出评估报告。评估报告的主要内容包括（）。A.设计工作概况B.设计深度与设计标准的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC26、下列属于确定型网络计划的有（）。A.计划评审技术B.双代号网络计划C.搭接网络计划D.决策关键线路法E.有时限的网络计划【答案】BC27、国务院及地方人民代表大会及其常委会行使不同的职权，在重庆市升为直辖市之后，，下列哪个国家机关有权批准重庆市下辖的自治州、县、市的建置，哪个机关有权批准这些自治州、县、市的区域划分？()A.全国人大、全国人大常委会B.全国人大常委会、国务院C.国务院、重庆市人民代