2022年永靖县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE402022年永靖县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。2．建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。3．根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为()年。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：按照《安全生产许可证条例》的规定：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。C项正确。4．事故调查组的组成应当遵循()的原则。A、公平、公正B、诚实信用C、实事求是D、精简、效能答案：D解析：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。5．在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是()。A、任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B、在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C、在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D、乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证答案：A解析：《土地管理法》的规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。故A选项正确。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规划许可证。而对于乡村公益事业建设工程，须核发乡村建设规划许可证。6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。A、厂房B、可转让的专利权C、生产原材料D、公立幼儿园的教育设施答案：D解析：担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。7．某项目2013年3月1日确定了中标人，2013年3月8日发出了中标通知书，2013年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。A、2013年3月16日B、2013年3月31日C、2013年4月7日D、2013年4月11日答案：C解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。8．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;9．下列关于中标法定要求的说法中，正确的是()。A、中标人必须是报价最低的投标人B、中标候选人的公示期不得少于3日C、中标通知书对招标人和投标人具有法律效力D、中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判答案：B解析：中标的法定要求：(一)公示中标候选人。招标人应当收到评标报告之日起3日公示中标候选人，公示期不得少于3日。(二)确定中标人。(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。(三)中标通知书和报告招标投标情况。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。10．以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。A、行业协会的综合信用评价B、政府对市场主体的守法诚信评价C、行业协会协助政府部门的综合信用评价D、社会中介信用机构的综合信用评价答案：B解析：政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。11．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须()。A、全面、完整B、真实、准确C、统一、系统D、全面、准确答案：B解析：勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。12．某施工单位中标某学校教学楼项目，成立了项目部。该施工单位的施工人员工伤保险费的缴纳者应当是()。A、建设单位B、该施工单位C、项目部D、职工个人答案：B解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险并缴纳工伤保险费。13．下列各项，属于刑事责任的承担方式是()。A、警告B、拘留C、拘役D、没收非法财产答案：C解析：《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。14．根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。(2017)A、某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B、某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C、某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D、某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证答案：D解析：检验施工许可证的规定。选项A，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;选项B，《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。选项C，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告。参见15．某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A、送货单B、合格证C、专业机构出具质量鉴定意见D、合同书答案：C解析：由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。16．A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。则关于该承包行为的说法中，正确的是()。A、该行为属于肢解工程发包的违法行为B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D、建设单位必须与AB分别签订承包合同答案：B解析：联合体各方就中标项目承担连带责任，B选项正确。联合体投标指的是某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的建设行为。A选项错误。C选项B公司应按照联合承包协议的约定对联合体各方负责。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。D选项错误。17．根据《民事诉讼法》的规定，诉讼当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A、1~2B、1~3C、2~3D、3~5答案：A解析：诉讼代理人。当事人，法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。18．甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。A、张某的行为为无权代理，合同无效B、张某的行为为表见代理，合同无效C、张某的行为为委托代理，合同有效D、张某的行为为表见代理，合同有效答案：D解析：王某实质上无代理权，但是却有使第三人相信其有代理权的表征，因此构成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，签订的合同有效，因此C错误，正确答案为D。19．关于招标方式的说法，正确的是()。A、《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式B、根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C、如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以限制所有制形式D、国内竞争性招标主要包括公开招标和邀请招标答案：D解析：选项A错误。D正确《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。选项B错误。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。选项C错误。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。20．根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，()。A、自动续期B、依法办理手续后续期C、自动消灭D、由主管部门注销答案：A解析：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。21．张某2012年9月参加了全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A、以建造师名义从事其他施工活动的管理工作B、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在多个企业受聘并执业答案：C解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。22．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。A、以他人名义投标B、将承包的工程违法分包C、未在规定期限内办理资质变更手续D、未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重答案：C解析：考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项A、B、C，全部属于承揽业务不良。23．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是()。A、分包工程质量由分包企业负总责。B、分包工程质量由分包企业单独承担责任C、总承包企业对分包工程质量承担连带责任D、分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任答案：C解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。24．根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是()。A、当事人丧失履约能力B、当事人对合同有重大误解C、违反法律的强制性规定D、违反法定的形式答案：C解析：《民法典规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、的强制性规定。25．建筑节能分项工程验收会议由()主持。A、建筑节能工程分包人B、监理工程师C、总承包人D、建设单位法定代表人答案：B解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50300的要求，并符合下列规定：(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。26．某招标项目的招标文件中规定了开始收受标书的时间为2010年3月9日，投标文件截止之日为2010年4月9日，投标有效期截止日为2010年5月20日，则其开标时间为()。A、2010年3月9日B、2010年4月9日C、2010年5月20日D、2010年6月20日答案：B解析：根据《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。27．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法，正确的是()。A、造成5人死亡的事故是一般事故B、造成45人重伤的事故是重大事故C、造成15人死亡的事故是特别重大事故D、造成3000万元直接经济损失的事故是较大事故答案：D解析：事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。28．安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A、卫生保障B、水污染防治C、卫生检查D、水循环利用答案：A解析：《绿色施工导则》对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。29．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A、本单位职工B、施工现场人员C、施工现场从事特种作业的人员D、施工现场从事危险作业的人员答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。30．全国重点文物保护单位的建设控制地制地带，经省、自治区、直辖市人民政府由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布A、文物保护单位B、城乡建设主管部门C、文物核定单位D、城乡规划行政主管部门答案：D解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。D正确31．对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应该对裸露地面进行覆盖，超过一定时间的，应该进行绿化、铺装或者遮盖。该时间限定为()A、15天B、1个月C、3个月D、6个月答案：C解析：暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。32．王某与某银行签订了《小额借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用贷款，致使不能及时偿还贷款。此时王某()。A、应与银行重新签订合同B、应承担违约责任C、不承担任何责任D、应被提起诉讼答案：B解析：借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。33．某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是()。A、书面形式B、口头形式C、其他形式D、没有明确规定答案：A解析：实践中，虽然口头形式的合同较为常见，但担保合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。34．施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。A、解除合同并赔偿损失B、继续履行并解除合同C、支付违约金和双倍返还定金D、确认合同无效并支付违约金答案：A解析：B错误，继续履行不能与解除合同并存。C错误，支付违约金与双倍返还定金不能同时并用，只能二选其一。D错误，合同无效，违约条款相应无效。35．某高层住宅工程结构设计合理，使用年限50年。屋面防水是一级，设计使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是()。A、电气管线，给水排水管道，装修工程为1年B、屋面防水工程为7年C、有防水要求的卫生间、厨房为5年D、基础工程为50年答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，电气管线，给水排水管道，装修工程的最低保修期为2年。36．根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可以同时担任两个项目项目负责人的情形是()。A、两个项目的发包人是同一单位B、因发包人原因导致停工超过3个月C、建造师同时具有两个专业的执业资格D、合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算答案：D解析：建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。37．某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。A、人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B、人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C、人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D、人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款答案：D解析：消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。按照《民法典》规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。故选项D正确。38．某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续()。A、向发证机关申请延期B、自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C、自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D、向发证机关申请施工许可证废止答案：B解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A错，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当项发证机关申请延期;C项，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。39．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。40．根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是()。A、同级财政部门B、发包人C、总承包人D、同级审计部门答案：A解析：单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。41．《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处()，并处或者单处罚金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑答案：A解析：《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。42．甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A、该裁决书不需履行B、甲应当履行裁决书C、甲可以就裁决事项提起诉讼D、甲可以就裁决事项再行申请仲裁答案：B解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。43．某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。A、应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B、应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C、应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D、应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证答案：A解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。44．甲市某房地产公司在乙市投资10万㎡“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在()。A、甲市B、丙市C、乙市D、丁市答案：C解析：《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地，交付不动产的，不动产所在地为合同履行地。45．北江市第三建筑工程公司(甲公司)经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可()。A、只能要求甲承担责任B、只能要求乙承担责任C、要求甲和乙承担连带责任D、要求甲和乙与自己分担责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。46．甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法，正确的是()。A、丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B、在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：A错误，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。B正确，有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：(1)用工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的;(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的;(3)劳务派遣协议期满终止的。C错误，用工单位应当履行下列义务：(1)执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护;(2)告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬;(3)支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇;(4)对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训;(5)连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。D错误，被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。47．在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()。A、建筑材料进场B、建筑设备安装C、隐蔽工程验收D、工程竣工验收答案：D解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。48．“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”。其中“四节”是指()。A、节电、节地、节水、节材B、节能、节地、节水、节材C、节能、节水、节油、节材D、节油、节电、节水、节材答案：B解析：《绿色施工导则》规定，“绿色施工是指在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)”。49．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A、30%B、25%C、50%D、80%答案：B解析：施工单位负责人施工现场带班制度要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。50．以下不属于建设工程竣工验收应当具备的条件是()。A、有施工单位签署的工程保修书B、有完整的技术档案和施工管理资料C、仅有施工单位和工程监理单位签署的质量合格文件D、完成建设工程设计和合同约定的各项内容答案：C解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。二、多选题1．当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。A、该仲裁协议当然无效B、一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁C、当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效D、当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效答案：CD解析：仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。2．下列属于承担民事责任的方式是()。A、赔偿损失B、返还财产C、支付利息D、支付违约金答案：ABD解析：本题考核的是承担民事责任的方式。根据《民法通则》第134条规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。3．根据《注册建造师管理规定》，注册建造师执业印章失效的条件包括()。A、聘用单位破产B、与聘用单位解除聘用合同关系C、年龄超过60周岁D、死亡或不具有完全民事行为能力的答案：ABD解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的;(2)聘用单位被吊销营业执照的;(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(5)注册有效期满且未延续注册的;(6)年龄超过65周岁的;(7)死亡或不具有完全民事行为能力的;(8)其他导致注册失效的情形。4．下列违约情形中，不适用继续履行方式承担违约责任的有()。A、某材料供应商以材料市场价格上涨幅度过大为由拒绝履行供货义务B、因施工单位被吊销企业法人营业执照不能按时开工C、因地震导致建筑物主体结构严重损毁D、某施工单位在工程完成到付款节点后，建设单位拒绝支付工程款答案：BC解析：依据《民法典》第110条，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(1)法律上或者事实上不能履行;B选项正确，属于法律上不能继续履行;C选项正确，属于事实上不能继续履行(就损毁的主体结构而言);(2)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(3)债权人在合理期限内未要求履行。D选项属常见的违约行为，仍应首先适用继续履行的方式。5．根据《消防法》的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。A、消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B、擅自拆除消防设施C、不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D、遮挡消火栓答案：ABD解析：单位违反《消防法》规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款:(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。6．根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。A、警告B、赔礼道歉C、刑事拘留D、罚款答案：AD解析：《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。A、D项为正选。考点：考查行政处罚种类7．下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D、对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准答案：ABC解析：禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。8．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列()等工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。A、基础设施工程B、供热与供冷系统工程C、房屋建筑的地基基础工程D、设备安装和装修工程答案：AC解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。9．关于担保的说法，正确的有()。A、担保是用益物权的一种B、担保的目的是保障特定债权的实现C、主合同无效，担保合同可以另外约定有效D、主合同有效，担保合同有效答案：BC解析：C正确，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。10．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在()设置明显的安全警示标志。A、施工现场入口处B、项目管理人员办公室内C、员工宿舍内D、施工起重机械处答案：AD解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。11．行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是()。A、由行为人承担责任B、善意相对人有撤销的权利C、该代理行为有效D、相对人应该相信行为人有代理权答案：AB解析：(二)无权代理人订立的合同行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。12．关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。A、不得压缩合同工期B、确保地下管线的安全C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料答案：CD解析：考查建设单位相关的安全责任。需要临时占用规划批准范围以外场地的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。CD正确、选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。13．某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列可以作为乙提出回避申请理由的是()。A、该仲裁员对本案的专业背景不熟悉B、该仲裁员是本案代理人的近亲属C、该仲裁员与本案有利害关系D、该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁答案：BCD解析：仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。14．下列属于行政法规的是()。A、建筑法B、建设工程质量管理条例C、天津市住宅管理条例D、建设工程安全管理条例答案：BD解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发