2023年江西二造《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含解析）

PAGEPAGE1562023年江西二造《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含解析）一、单选题1.实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是()。A、筹措建设资金并按时偿还债务B、组织编制并上报项目初步设计文件C、编制和确定工程招标方案D、组织工程建设实施并控制项目目标答案：A解析：(2）项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。2.(2010年)下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为()A、概算定额法B、类似工程预算法C、扩大单价法D、概算指标法答案：C解析：单位工程概算应根据单项工程中所属的每个单体按专业分别编制，一般分土建、装饰、采暖通风、给排水、照明、工艺安装、自控仪表、通信、道路、总图竖向等专业或工程分别编制。总体而言，单位工程概算包括单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类。其中，建筑工程概算的编制方法有概算定额沬、概算指标法、类似工程预算法等；设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。3.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。债权人领取提存物的权利期限为五年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。4.对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即()。A、方案设计、技术设计和施工图设计B、总体设计、技术设计和施工图设计C、初步设计、技术设计和施工图设计D、总平面设计、工艺设计和建筑设计答案：C解析：对于技术上复杂、在设计时有一定难度的工程，根据项目相关管理部门的意见和要求，可以按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行，称为三阶段设计。5.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是()。A、人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%答案：C解析：选项A错误。P79需要指出，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，可另行计算现场二次搬运费。选项B错误。P80材料损耗量=材料净用量×损耗量（%）选项C正确。P80(3)换算法。各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。6.由于承包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。A、计划进度日期的价格指数B、实际进度日期的价格指数C、A和B中较低者D、A和B中较高者答案：C解析：本题考查的是价格调整。因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。7.关于招标文件的澄清和修改，下列说法中错误的是()。A、投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B、招标文件的澄清无须发给所有投标人澄清问题的来源C、澄清发出的时间距投标截止日不足10天的应推迟投标截止时间D、投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间答案：C解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项C错误，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。8.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A解析：本题考查的是工程建设其他费用。土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。土地补偿费归农村集体经济组织所有。9.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（）。A、发出后的承诺通知不得撤回B、承诺通知到达要约人时生效C、超过承诺期限发出的承诺视为新要约D、承诺的内容可以与要约的内容不一致答案：B解析：承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。10.投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（）。A、企业定额B、地区定额C、行业定额D、国家定额答案：A解析：本题考查的是投标报价编制。投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是企业定额。11.(2010年)根据《注册工程师管理办法》，聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，有关部门给予的处罚是()。A、警告，并可处以1万元以上3万元以下的罚款B、警告，并可处以1万元以下的罚款C、责令限整改，并可处以1万元以上3万元以下的罚款D、责令限整改，并可处以1万元以下的罚款答案：A解析：根据《注册造价工程师管理办法》，聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关专业部门给予警告，并可处以1万元以上、3万元以下的罚款。12.(2014年)在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（）A、投资估算B、设计概算C、施工图预算D、竣工结算答案：B解析：政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。13.根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（）。A、不迟于约定的开工日期前的7天内B、不迟于约定的开工日期后的7天内C、不迟于约定的开工日期前的14天内D、不迟于约定的开工日期后的14天内答案：A解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。14.（2017年考题）下列计划表中,属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。A、年度计划项目表B、年度建设资金平衡表C、投资计划年度分配表D、年度设备平衡表答案：C解析：工程项目建设总进度计划表格部分包括：工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。15.指数按照其反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和()。A、综合指数B、环比指数C、定基指数D、质量指数答案：D解析：指数按照其反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数。16.在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是()。A、货价B、国际运费C、运输保险费D、外贸手续费答案：D解析：进口从属费包括银行财务费、外贸手续费、关税、消费税、进口环节增值税等。17.(2015年)关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是()。A、采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B、采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C、规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D、现场签证费用应依据点承包双方签证资料确认的金额计算答案：D解析：该题主要考察的是：竣工结算“(3)其他项目应按下列规定计价：1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；2)暂估价应按发、承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的相关规定计算；3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。(4)规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整；采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。18.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A、分项工程B、扩大分项工程C、分部工程D、专业工程答案：C解析：各级编码代表的含义如下：1.第一级表示专业工程代码（二位）。2.第二级表示附录分类顺序码（二位）。3.第三级表示分部工程顺序码（二位）。4.第四级表示分项工程项目名称顺序码（三位）。5.第五级表示清单项目名称顺序码（三位）。19.对工人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。下列时间中可以在制定定额时适当考虑的是（）。A、A．多余工作时间B、偶然工作时间C、施工造成的停工时间D、违反劳动纪律时间答案：B解析：多余工作时间（选项A)和违反劳动纪律时间（选项D)是由工人的主观故意或过错引起的时间损失，是不允许存在的，因此在定额中是不能考虑。施工造成的停工时间（选项C）是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间，也是不允许存在的，因此在定额中是不能考虑。偶然工作时间（选项B）是工人在任务外进行工作所消耗的时间，能够获得一定产品，因此虽然选项B属于损失时间，但在制定人工定额时应当给予适当考虑。20.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次检修费为3000元，检修周期为4，台维护费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元／台班，忽略残值和资金时间价值，除税系数为1，则该机械的台班单价为()元。A、60.40B、62.20C、65.40D、67.20答案：A解析：本题考查的是机械台班单价的计算。施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费，检修费，维护费，安拆费机场外运费，人工费，燃料动力费，其他费用等。台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班；检修费=一次检修费×检修次数×除税系数/耐用总台班；检修次数=检修周期-1；维护费=检修费×K，式中K-维护系数；因此本题台班折旧费=50000/2000=25元／台班；台班检修费=（3000×(4-1)）/2000=4.5元／台班；台班维护费=4.5×20%=0.9元／台班；机械台班单价=25+4.5+0.9+30=60.4元／台班。21.(2014年)工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综合项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的（）原则。A、综合实用性B、稳定性C、兼容性D、可扩展性答案：A解析：本题考查的是工作造价信息的分类，分类原则稳定性：以分类对象最稳定的本质属性和特征作为分类的基础和标准。兼容性：满足不同项目参与方高效信息交换的需要。可扩展性：分类的灵活性，可方便扩展，增加新信息类型，不打乱原有分类。综合实用性：应综合考虑项目的实施环境和信息技术工具。22.根据《注册工程造价咨询企业管理办法》，提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，在（）年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。最新题库，考前23.某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元,基本预备费为400万元，项目前期年限1年,建设期3年，各年度完成投资计划额的比例分别为20%、40%与40%,年涨价率为6%，则该项目建设期第2年价差预备费为（）万元。A、451.63B、464.74C、564.54D、589.63答案：D解析：静态投资=7200+1800+400=9400(万元）第二年价差预备费=9400×40%×[(1+6%)×(1+6%)0.5×(1+6%)-1]=589.63(万元)24.关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。A、非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B、国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C、承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D、工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准答案：B解析：国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核，并在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包人提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见；逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。25.债务人提前履行债务的，（）。A、债权人必须接受B、债权人可予以拒绝C、所增加的费用，由债权人负担D、所增加的费用，由债权人和债务人共同负担答案：B解析：债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。26.(2016年)关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是()。A、国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B、招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C、招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D、当招标控制价复查结论超高原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正答案：A解析：国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝高于招标控制价的投标报价，即投标人的投标报价若超过公布的招标控制价，则其投标应被否决。招标人应当在招标时公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。(4)招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。这是由于我国对国有资金投资项目的投资控制实行的是设计概算审批制度，国有资金投资的工程原则上不能超过枇准的设计概算。27.工料单价不包括的内容是（）。A、人工费B、材料费C、机械费D、企业管理费答案：D解析：工料单价是直接工程费单价，不包括管理费、利润和风险因素等，因此选D。28.作为工程造价控制的最高限额，（）也是控制工程造价的主要依据。A、招标控制价B、工程合同价C、施工图预算D、经批准的设计概算答案：D解析：初步设计时工程设计投资控制的最关键环节，经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。29.为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是()。A、流动资金B、建设期利息C、预备费D、其他资产费用答案：C解析：该题主要考察的是：预备费的概念。预备费是在建设期内为各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，包括基本预备费和价差预备费。30.(2013年)照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是()。A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。设计概算投资应包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。按照国家有关规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程不能列人年度固定资产投资计划。31.国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A、2.00B、2.10C、2.31D、2.35答案：D解析：[（18+2）×（1+5%）×（1+10%）+0.4]×10%=2.35万元32.(2015年)某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0.9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为()。A、36m3/台班B、40m3/台班C、0.28台班/m3D、0.25台班/m3答案：A解析：本题考查的是确定机械台班定额消耗量的基本方法。施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械时间利用系数正常延续时间为9min=0.15h,该搅拌机纯工作1h循环次数=1/0.15=6.67次；该搅拌机纯工作1h正常生产率=6.67x750=5002.5L=5.0025m3,该机械的台班产量定额=5.0025x8x0.9=36.02m3。33.施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应计入（）。A、材料费B、企业管理费C、人工费D、措施项目费答案：B解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。34.(2016年)已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A、1600B、4000C、4800D、6400答案：C解析：T=P-M/N式中T—起扣点（即工程预付款开始扣回)时的累计完成工程金额；P—承包工程合同总额；M—工程预付款总额；N—主要材料及构件所占比重。8000-8000×20%÷50%=480035.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A、分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权力和义务B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C、总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任答案：A解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。36.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A、生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B、工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C、固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D、工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和答案：C解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。选项A错误，生产性建设项目总投资为建设投资、建设期利息和流动资金之和；选项B错误，工程造价为工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息之和；选项D错误，工程费用包括建筑安装工程费和设备及工器具购置费。37.在满足住宅功能和质量前提下，()有利于降低造价。A、适当加大住宅宽度B、增加住宅层数C、适当提高层高D、提高结构面积系数答案：A解析：在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相减少，有利于降低造价；降低层高有利于造价；随着住宅层数的增加，单方造价系数在逐渐降低，根据《住宅设计规范》(GB50096-2011)的规定，七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m时必须设置电梯，需要较多的交通面积（过道、走廊要加宽）和补充设备（供水设备和供电设备等）。当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要提高结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。38.(2009年)建设工程采用CM承包模式时，CM单位有代理型和非代理型两种。工程分包商的签约对象是()。A、代理型为业主，非代理型为CM单位B、代理型为CM单位，非代理型为业主C、无论代理型或非代理型，均为业主D、无论代理型或非代理型，均为CM单位答案：A解析：2)CM单位有代理型（Agency）和非代理型（Non-Agency）两种。代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。39.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为()kg。A、13.5B、13.4C、12.5D、11.6答案：B解析：本题考查的是材料消耗量的计算。损耗率=损耗量/净用量×100%，总损耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）；因此材料净用量=0.9/7.2%=12.50(kg)；材料消耗量=12.5+0.9=13.40(kg)40.按照我国现行规定，合同价款采用造价信息差额调整法调整时，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A、基准单价B、投标报价C、市场价格D、投标价和基准价的平均值答案：A解析：承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。41.在计算预算定额人工消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括()。A、劳动定额规定应增（减）计算的用工B、劳动定额内不包括的材料加工用工C、施工中不可避免的其他零星用工D、质量检查和隐蔽工程验收用工答案：A解析：基本用工指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。基本用工包括：完成定额计量单位的主要用工；按劳动定额规定应增（减）计算的用工量。42.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法正确的是（）。A、工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D、承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款答案：B解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：⑴该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。⑵该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。⑶由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。⑷该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。43.某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第一年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A、50B、51.5C、71.5D、86.65答案：B解析：q1=（300/2）×10%=15万元，q2=（300+15+400/2）×10%=51.5万元。44.(2009年)根据《合同法》，下列变更中属于新要约的是()的变更。A、要约确认方式B、合同文件寄送方式C、合同履行地点D、承诺生效地点答案：C解析：5）要约内容的变更。承诺的内容应当与要约的内容一致。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约。45.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。A、合同订立B、合同成立C、合同生效D、合同有效答案：B解析：合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。46.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。A、标准预算审查法B、对比审查法C、筛选审查法D、全面审查法答案：B解析：本题考查的是施工图预算的编制。对比审查法是用已建工程的预算或虽未建成但已通过审查的工程预算，对比审查拟建工程预算的一种方法。47.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A、离岸价B、运费在内价C、到岸价D、抵岸价答案：A解析：本题考查的是设备及工器具购置费。FOB，船上交货，意为装运港船上交货，亦称为离岸价格。“船上交货”是指卖方以在指定装运港将货物装上买方指定的船舶或通过取得已交付至船上货物的方式交货。货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移。48.生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。A、固定资产投资和流动资产投资B、有形资产投资和无形资产投资C、建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、建筑安装工程费用和工程建设其他费用答案：A解析：生产性建设项目总投资包括工程造价（或固定资产投资）和流动资金（或流动资产投资）两部分；非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价。49.关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是()。A、国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B、招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C、招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D、招标人也可以根据需要，规定最低投标限价答案：B解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；选项C错误，招标人设有最髙投标限价的，应当在标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；选项D错误，招标人不得规定最低投标限价。50.流动资产主要考虑（）。A、应付账款、预付账款、存货、年其他费用B、应付账款、应收账款、存货、现金C、应收账款、存货、预收账款、现金D、预付账款、现金、应收账款、存货答案：D解析：流动资金=流动资产-流动负债。其中，流动资产主要考虑现金、应收账款、预付账款和存货；流动负债主要考虑应付账款和预收账款。51.施工企业向建设单位提供预付款担保生产的费用，属于（）。A、财务费B、财产保险费C、风险费D、办公费答案：A解析：财务费：是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。52.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A、建设管理费B、建设单位管理费C、建筑安装工程费D、基本预备费答案：A53.在进行竣工结算价款支付的过程中，以下做法错误的是()。A、发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后规定时间内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书B、发包人签发竣工结算支付证书后的规定时间内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款C、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息D、发包人逾期未支付竣工结算款时，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，发包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿答案：D解析：承包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。54.(2015年)依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是()。A、国家、地区或行业定额资料B、工程造价信息、资料和指数C、计价活动相关规章课程D、企业定额答案：D解析：该题主要考察的是：工程量清单的编制，55.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）A、3月20日B、3月30日C、4月25日D、4月30日答案：C56.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。A、砌体工程B、幕墙工程C、钢筋工程D、电梯工程答案：D解析：建筑工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工57.某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（）。

A、BCWP>ACWP>BCWS

B、BCWS>BCWP>ACWP

C、ACWP>BCWP>BCWS

D、BCWS>ACWP>BCWP答案：C解析：按赢得值法，费用偏差CV=BCWP-ACWP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。若CV小于0，则ACWP大于BCWP;SV大于0，则BCWP大于BCWS。故有ACWP>BCWP>BCWS。58.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4．5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（）万元。A、40．35B、40．72C、39．95D、41．38答案：A解析：设备购置费=设备原价+设备运杂费，设备运杂费=设备原价×运杂费率，题中已知：非标准设备的原价由：①材料费、②加工费、③辅助材料费、④专用工具费、⑤废品损失费、⑥外购配套件费、⑦包装费、⑧利润、⑨税金、⑩非标准设备设计费组成。⑤=(①+②+③+④)×10%=2．27万元，⑧=(①+②+③+④+⑤+⑦)×7%=1．76万元，所以设备原价=38．43万元；设备运杂费=38．43万元×5%=1．92万元，所以设备购置费=(38．43+1．92)万元=40．35万元。59.美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由（）制定。A、政府建设主管部门B、土木工程师学会C、大型工程咨询公司D、建筑师学会答案：C解析：在美国,有关工程造价的工程量计算规则、指标、费用标准等，一般是由各专业协会、大型工程咨询公司制订。60.设备安装工程费概算的编制方法中，（）常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。A、预算单价法B、设备价值百分率法C、扩大单价法D、综合吨位指标法答案：D解析：当设计文件提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算，综合吨位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工程资料确定。该法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不确定，没有定额或指标。61.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：A\B\D属于无效合同、C属于效力待定合同62.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A、1B、2C、4D、5答案：D63.(2014年)关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A、双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B、对已签发支付证书中的计算错误。发包人不得再予修正C、进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D、本周起实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计答案：C解析：进度款支付申请：累计已完成的合同价款、累计已实际支付的合同价款、本周期合计完成的合同价款、本周期合计应扣减的金额、本周期实际应支付的合同价款。64.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，通知所有招标文件收受人。A、15B、20C、30D、60答案：A解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。65.下列承包商发生的行为中，发包人可以请求解除施工合同，应予支持的是()。A、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B、合同约定的期限内没有完工C、已经完成的建设工程质量不合格D、将承包的建设工程分包的答案：A解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。66.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A、已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理答案：B解析：本题考查质量争议工程的竣工结算问题。发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理。(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。67.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。仲裁是指根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。68.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A、设备及工器具购置费B、基本预备费C、工程建设其他费D、建筑安装工程费答案：B解析：本题考查的是预备费。超规超限设备运输增加的费用属于基本预备费。69.(2014年)编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）。A、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定答案：C解析：补充项目的编码由计量规范的代码与B和三维阿拉伯数字组成，所以A错；将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案，所以B错；在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容，所以C正确；补充项目编码应从001起顺序编制，所以D错。70.下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A、构筑物建筑工程费B、工业管道安装工程费C、炉窑购置费D、弱电工程安装工程费答案：C解析：单位工程预算编制的范围。单位工程预算包括建筑工程预算与设备安装工程预算两类。选项C属于设备购置费，不属于单位工程施工图预算编制的内容。71.某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。A、417B、500C、694D、833答案：A解析：本题考查预付款计算。工程预付款=年度工程总价×材料比例/年度施工天数×材料储备定额天数=5000×0.6/180×25=416.66万元。72.建筑工程必须由（）在开工前向建设行政主管部门申请领取建设工程施工许可证。A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位答案：B73.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A、受自然环境限制只有少量潜在投标人B、需要采用不可替代的专利或者专有技术C、招标费用占项目合同金额的比例过大D、因技术复杂只有少量潜在投标人答案：B解析：可以不招标的项目。有下列情形之一的，可以不进行招标：1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；5）国家规定的其他特殊情形。74.(2013年)已知每平方米砖墙的勾缝时间为8min，则每立方米一砖半厚墙所需的勾缝时间为()min。A、12.00B、21.92C、22.22D、33.33答案：B解析：标准砖规格为240mm×115mm×53mm，灰缝为10mm，所以一砖半的墙厚度=0.24+0.115+0.01=0.365(m)，则每立方米一砖半厚墙所需的勾缝时间=1÷0.365×8=21.92(min)。75.在编制工程概预算时，下列说法正确的是（）。A、工程概预算的形成过程就是依据工程定额、预算价格和取费标准，经过不同层次的计算形成相应造价的过程B、工程概预算编制的基本构造要素包括人工、材料和施工机械C、工程量计算书是根据施工图编制的D、投资估算指标是确定工程单价的依据答案：A解析：工程概预算的编制是国家通过颁布统一的计价定额或指标，对建筑产品价格进行计价的活动。国家以假定的建筑安装产品为对象,制定统一的预算和概算定额。然后按概预算定额规定的分部分项子目，逐项计算工程量，套用概预算定额单价（或单位估价表）确定直接工程费，然后按规定的取费标准确定措施费、间接费、利润和税金，经汇总后即为工程概、预算价值。计算工程量的依据包括初步设计和施工图，确定工程单价的依据包括工程定额和预算价格，其中工程定额包括概算指标、概算定额、预算定额和补充定额。76.国外建设工程造价构成中，有一部分费用的目的是补偿直至工程结束时的未知价格增长，此费用是（）。A、未明确项目准备金B、建设成本上升费C、不可预见准备金D、生产前费用答案：B解析：建设成本上升费用：估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期即“估算日期”。必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。77.项目施工图设计阶段造价控制的重点是以被批准的（）为控制目标，应用限额设计、价值工程等方法，以设计概算为控制目标控制和修改施工图设计。A、设计概算B、施工图预算C、投资估算D、工程结算答案：A解析：以被批准的设计概算为控制目标，应用限额设计、价值工程等方法进行施工图设计。78.建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由（）的计价方式签订。A、业主与分包商以简单的成本加酬金B、业主与分包商以保证最大工程费用加酬金C、CM单位与分包商以简单的成本加酬金D、CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金答案：A解析：代理型合同是建设单位与分包单位直接签订,采用简单的成本加酬金合同形式。而非代理型合同则采用保证最大工程费用(GMP)加酬金的合同形式。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。79.(2015年)根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是()。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：该题主要考察的是：有效工作时间的内容“准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。80.指在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是（）。A、不平衡报价法B、多方案报价法C、突然降价法D、无利润报价法答案：A解析：本题考查的是投标报价编制。不平衡报价法，在不影响总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。81.香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是：香蕉曲线以（）为基础绘制。A、施工横道计划B、流水施工计划C、工程网络计划D、挣值分析计划答案：C解析：香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。82.《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A、要约到达对方之前B、受要约人发出承诺之后C、受要约人发出承诺之前D、承诺到达对方之前答案：C83.设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到（）的设备所需的费用。A、固定资产标准B、生产规模C、设计标准D、带备件的标准答案：A解析：设备购置费是指购置或自制的达到固定资产标准的设备所需的费用。由设备原价和设备运杂费构成。84.下列设施的费用应计入安全文明施工措施费的是（）。A、安全施工标志的购置及安全宣传费用B、工程排污费C、财产保险费D、工伤保险费答案：A解析：其中答案A属于文明施工与环境保护的要求,B、C、D项均属于按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的构成，其中的工程排污费和工伤保险费属于规费的内容，财产保险费属于企业管理费的内容。85.根据《建筑施工组织设计规范》，按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（）。A、施工总平面图、施工总进度计划和资源需求计划B、施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案C、施工总平面图、施工总进度计划和专项施工方案D、施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划答案：B解析：工程项目施工组织设计：（一）施工组织总设计（二）单位工程施工组织设计（三）施工方案86.关于项目融资ABS方式特点的说法，正确的是（）。A、项目经营权与决策权属特殊目的机构(SPV)B、债券存续期内资产所有权归特殊目的机构(SPV)C、项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款D、复杂的项目融资过程增加了融资成本答案：B解析：ABS模式在债券发行期内，项目资产的所有权属于SPC，项目的运营决策权则属于原始收益人，原始收益人有义务将项目的现金收人支付给SPC，待债券到期，用资产产生的收人还本付息后，资产的所有权又复归原始权益人。87.以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。A、企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值×人工费占分部分项工程费比例）×100%B、企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）×100%C、企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数×（人工单价+每一工日机械使用费）]×100%D、企业管理费费率（%）=[生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）]×人工费占直接费比例（%）答案：D解析：以直接费为计算基础。企业管理费费率（%）=[生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）]×人工费占直接费比例（%）88.(2011年)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是()。A、筹措工程建设投资B、组织工程建设实施C、提出项目开工报告D、审定债务偿还计划答案：B解析：(3）项目总经理的职权。项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。89.编制材料消耗定额的基本方法中，（）可获得材料消耗的各项数据，用以编制材料消耗定额。A、理论计算法B、统计法C、试验法D、现场技术测定法答案：B解析：统计法中通过对现场用料的大量统计资料进行分析计算的一种方法。用该方法可获得材料消耗的各项数据，用以编制材料消耗定额。90.下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是()。A、分部分项工程指标B、单位工程指标C、单项工程指标D、建设项目综合指标答案：A解析：投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出，内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。它是综合性最强的指标。91.关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A、总价措施项目由投标人自主报价B、暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C、暂估价依据询价情况填报D、投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中答案：D解析：投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，及投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。92.某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是()万元。A、11.34B、11.43C、11.30D、10.00答案：A解析：进口设备关税的计算公式如下：进口设备关税=CIF×关税税率×人民币外汇汇率CIF=货价(FOB)+国际运费+运输保险费国际运费=货价×国际运费率运输保险费=[FOB（原币）+国际运费]／（1-保险费率）×保险费率本题计算结果为：国际运费=50×10%=5（万元）国际运输保险费=(50+5)×3%／(1-3%)=1.7（万元）CIF=50+5+1.7=56.7（万元）关税=56.7×20%=11.34（万元）93.根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。94.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A、招标人不得自行诀定是否编制标底B、招标人不得规定最低投标限价C、编制标底时必须同时设有最高投标限价D、招标人不编制标底时应规定最低投标限价答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。95.编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据是（）。A、修正概算B、施工图预算C、投资估算D、设计概算答案：D解析：设计概算是编制固定资产投资计划，确定和控制建设项目投资的依据。国家规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程就不能列入年度固定资产投资计划。96.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（）。A、项目价值B、服务内容C、计算基础D、费率和金额答案：D解析：本题考查的是措施项目清单。总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。97.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A、有效工作时间B、不可避免的无负荷工作时间C、多余工作时间D、低负荷下的工作时间答案：A解析：有效工作时间：是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗，包括基本工作时间、辅助作时间、准备与结束工作时间的消耗。这里属于不可避免的种蒜时间。98.根据《合同法》的规定，下列各项中，属于合同不成立的情形有（）。A、甲向乙发出要约，乙作出承诺，该承诺除对履行地点提出异议外，其余内容均与要约一致B、甲、乙约定以书面形式订立合同，但在签订书面合同之前甲已履行主要义务，乙接受了履行C、甲、乙采用书面形式订立合同，但在双方签章之前，甲履行了主要义务，乙接受了履行D、甲于5月10日向乙发出要约，要约规定承诺期限截止至5月20日，乙于5月18日发出承诺信函，但因其他原因该信函5月21日到达甲，甲未表示异议答案：A解析：本题考查的是合同的成立。（1）选项A属于对要约作了实质性修改，A错误；（2）当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务并且对方接受的，该合同成立，BC正确；（3）受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。承诺到达时生效，合同成立。D正确。99.下列费用项目中，不属于企业管理费的是()。A、社会保险费B、劳动保护费C、检验试验费D、劳动保险和职工福利费答案：A解析：选项A属于规费。100.投资估算指标的编制步骤不包括（）。A、对比分析阶段B、收集整理资料阶段C、平衡调整阶段D、测算审查阶段答案：A解析：投资估算指标的编制步骤包括收集整理资料阶段、平衡调整阶段、测算审查阶段。101.总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，下列内容中均属于总平面设计中影响工程造价的主要因素的有()。A、现场条件、占地面积、功能分区B、占地面积、功能分区、工艺流程C、占地面积、运输方式、工艺流程D、现场条件、运输方式、工艺流程答案：A解析：本题要求考生正确理解总平面设计和工艺设计的概念和内容。工艺流程属于工艺设计的内容，不是总平面设计的内容。所以本题的正确答案为A。按照建设程序，建设项目的工艺流程在可行性研究阶段已经确定。设计阶段的任务就是严格按照批准的可行性研究报告的内容进行工艺技术方案的设计，确定具体的工艺流程和生产技术。在具体项目工艺设计方案的选择时，应以提高投资的经济效益为前提，深人分析、比较，综合考虑各方面的因素。102.关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。A、劳动者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B、劳动对象、劳动工具不变，劳动者、工作地点可变C、劳动对象、劳动工具、工作地点不变，劳动者可变D、劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化答案：D解析：工序是指施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节。其主要特征是劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化103.某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A、350B、400C、450D、475答案：C解析：本题考查的是可行性研究阶段的投资估算。基本预备费＝（工程费用＋工程建设其他费用）×基本预备费率＝（6000＋1000＋2000）×5%＝450万元。104.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D、安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。105.关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包人D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔A、AB、BC、CD、DE、E答案：B解析：根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对承包人提出索赔的处理程序如下：（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决办法办理。106.(2014年)从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A、全部建筑安装工程费用B、建设工程总费用C、全部固定资产投资费用D、建设工程动态投资费用答案：C解析：该题主要考察的是：工程造价的含义，从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。107.工程量清单是招标文件的组成部分，工程量清单的组成不包括（）。A、分部分项工程工程量清单B、措施项目清单C、其他项目清单D、直接工程费用清单答案：D解析：工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。108.下列关于总分包模式特点的表述错误的是（）。A、有利于项目组织管理B、有利于控制工程造价C、有利于控制工程质量D、业主的风险较大答案：D解析：总分包模式有利于工程项目的组织管理、有利于控制工程造价、有利于控制工程质量、有利于缩短建设工期。对建设单位而言，选择总承包单位的范围小，一般合同金额较高。对总承包单位而言，责任重、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验。109.(2013年)发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的()天内。A、7B、14C、21D、28答案：D解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。110.(2014年)某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。A、5.43B、7.2C、8D、8.68答案：A解析：机械纯工作1小时的循环次数=3600/50=72(次/台时)机械纯工作1小时的生产率=72×0.5=36机械台班产量定额=36×8×0.8=230.4台班时间定额=1/230.4=0.00434耗用台班=0.00434×（1+0.25）=0.00543。111.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B、材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费答案：B解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项B错误，材料的单价组成应该是材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。112.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。A、A．只能提出费用补偿，不能提出利润补偿B、B．只能提出利润补偿，不能提出费用补偿C、有权提出费用及利润补偿D、无权要求任何费用和利润补偿答案：C解析：发包人的原因引起的工作内容增减，承包人有权提出得到合理的费用及利润补偿。113.下列选项中，（）是指在项目实施过程中，对影响项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证项目成本目标的实现。A、成本核算B、成本控制C、成本分析D、成本测算答案：B解析：成本控制是指在工程项目实施过程中，对影响工程项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证工程项目成本目标的实现。成本核算是施工承包单位利用会计核算体系，对工程项目施工过程中所发生的各项费用进行归集，统计其实际发生额，并计算工程项目总成本和单位工程成本的管理工作。成本分析是揭示工程项目成本变化情况及其变化原因的过程。成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本预测与成本计划编制指明方向。成本测算是指施工承包单位凭借历史数据和工程经验，运用一定方法对工程项目未来的成本水平及其可能的发展趋势做出科学估计。114.工程量清单计价模式下，在招投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费，应列入（）中。A、暂列金额B、基本预备费C、暂估价D、工程建设其他费答案：A解析：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。将两者概念相比较，可以发现暂列金额选项更加符合题意。115.关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是（）。A、施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量B、施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系C、施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低D、施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的答案：D解析：施工预算的脚手架根据施工方案确定的搭设方式和材料计算，施工图预算则综合了脚手架搭设方式，按不同结构和高度，以建筑面积为基数计算。116.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为（）。A、单位工程B、分部工程C、分项工程D、单项工程答案：A解析：单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程。对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分作为一个子单位工程。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，具有独立施工条件和能形成独立使用功能是单位(子单位)工程划分的基本要求。117.(2013年)关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是()。A、人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%答案：C解析：各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。选项A，人工消耗中包括超运距用工，其中超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距，当实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，不属于超运距用工，另行计算现场二次搬运费。选项B，材料损耗量按材料净用量的一定比例计算。选项D，不同机械的幅差系数不同，土方机械25%，打桩机械33%，吊装机械30%，钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。118.(2013年)根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、桩基工程答案：B解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。119.根据《合同法》，可撤销合同是指（）的合同。A、因重大误解订立B、当事人恶意串通损害第三方利益所订立C、造成对方人身伤害D、以合法形式掩盖非法目的答案：A解析：当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有:①因重大误解订立的;②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。120.(2016年)投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是()。A、企业定额B、地区定额C、行业定额D、国家定额答案：A解析：(2)综合单价确定的步骤和方法1)确定计算基础计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。121.按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是()费用。A、设计变更增加的B、局部地基处理增加的C、利率调整增加的D、预防自然灾害采取的措施答案：C解析：基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。利率调整增加属于价差预备费。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。122.某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。A、-30.3B、36.45C、112.5D、130.5答案：B解析：本题考查的是价格调整。价格调整金额==36.45（万元）。123.某施工企业结合自身情况确定砌筑“1砖混水砖墙”子目中人工消耗量。已知砌筑小组由3名工人组成，在正常施工条件下，经测算完成10m3砖墙砌筑耗时40小时。则在正常施工条件下，砌筑l0m3“l砖混水砖墙”的劳动定额为（）工日。

A、5

B、15

C、40

D、120答案：B解析：一个工作日按8小时计算，则生产该产品的劳动定额由工人（小组）的人数和工作时间决定，即3×40／8=15工日。124.某建设项目建成正常运营后，年销售收入5000万元,年经营成本3500万元,外购原材料、燃料及其他材料的年费用1800万元，应付账款的周转天数60天。则该项目应付账款年估算额为（）万元。A、600B、250C、300D、550答案：C解析：应付账款年估算额=应付账款=外购原材料、燃料动力费及其他材料年费用/应付账款周转次数=1800/(360/60)=300(万元）125.据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由()三项费用构成。A、工程费