2023年二造《建设工程造价管理基础知识》通关必做200题及详解

PAGEPAGE1032023年二造《建设工程造价管理基础知识》通关必做200题及详解一、单选题1.按照工程建设项目发展的内在规律，投资建设一个工程项目都要经过投资决策和建设实施两个发展时期。这两个发展时期又可分为若干个阶段，它们之间()。A、次序可以颠倒，但不能交叉B、次序不能颠倒，但可以合理交叉C、次序不能颠倒，也不能交叉D、次序可以颠倒，也可以交叉答案：B解析：工程项目建设程序。投资建设一个工程项目都要经过投资决策和建设实施两个发展时期。这两个发展时期又可分为若干个阶段，它们之间存在着严格的先后次序，可以进行合理的交叉，但不能任意颠倒次序。2.根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A、逾期付款的，遇价格上涨时B、逾期付款的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格下降时D、逾期交付标的物的，遇价格上涨时答案：A解析：逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。3.(2015年)根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有()的情形，应撤销其注册。A、受到刑事处罚B、以不正当手段获准注册C、死亡或者丧失民事行为能力D、已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用答案：B解析：本题考查的是造价工程师管理制度。可以撤销注册造价工程师的情形：行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；超越法定职权作出准予注册许可的；违反法定程序作出准予注册许可的；对不具备注册条件的申请人作出准予注册许可的；依法可以撤销注册的其他情形。同时，申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。4.工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。A、管理业务专门化，易提高工作质量B、部门间横向联系强，管理效率高C、隶属关系明确，易实现统一指挥D、集权与分权结合，管理机构灵活答案：C解析：直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。5.(2012年)下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。A、隐蔽工程验收的影响时间B、工序搭接发生的停歇时间C、不可避免的中断时间D、加工材料所需的时间答案：C解析：此题本质考查的是人工幅度差，它是在劳动定额中未包括，在预算定额中要考虑的。即选择出不属于人工幅度差的即是本题答案。①各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工。②施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动所造成的停工。③质量检查和隐蔽工程验收工作的影响。④班组操作地点转移用工。⑤工序交接时对前一工序不可避免的修整用工。⑥施工中不可避免的其他零星用工。D属于辅助用工中材料加工时间，是劳动定额不考虑的。6.(2015年)关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是()。A、以项目特征描述为依据确定综合单价B、招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准C、应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用D、消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据答案：A解析：选项A正确：项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价。选项B错误：在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。选项C错误：招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。选项D错误，消耗量指标应根据本企业的企业实际消耗量水平计算。7.关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A、施工现场临时供水管道的费用计入建设单位临时设施费B、建设单位临时设施费不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用C、新建和改扩建项目的场地准备和临时没施费可按工程费用的比例计算D、建设场地的大型土石方工程计入场地准备费答案：B解析：A选项施工现场临时供水管道费用属于建筑安装工程费用中的临时设施费；C选项新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算，改扩建项目一般只计拆除清理费；D选项建设场地的大型土石方工程应进入工程费用中的总图运输费用中。8.施工项目成本分析的基础是（）成本分析。

A、工序

B、分部分项

C、单项工程

D、单位工程答案：B解析：本题考查的是施工成本分析的方法。分部分喷工程成本分析是施工项目成本分析的基础。9.确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）。A、市场因素B、生产技术因素C、C管理技术因素D、环境因素答案：A解析：市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。10.香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是：香蕉曲线以（）为基础绘制。A、施工横道计划B、流水施工计划C、工程网络计划D、挣值分析计划答案：C解析：香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。11.若清单计价规范中的项目名称有缺陷，则处理方法是()。A、招标人作补充，并与投标人协商后执行B、投标人作补充，并与招标人协商后执行C、投标人作补充，并报当地工程造价管理机构（省级）备案D、招标人作补充，并报当地工程造价管理机构（省级）备案答案：D解析：计价规范中的分项工程项目名称如有缺陷，招标人可作补充，并报当地工程造价管理机构（省级）备案。12.根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》GB50300，下列工程中，属于分项工程的是()。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、桩基工程答案：B解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。13.某施工机械的产量定额为2.56（lOOm3／台班），与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为（）工日/100m3。

A、0.016

B、1.563

C、10.24

D、0.391答案：B解析：与该机械配合的人工时间定额应为=4/2.56=1.563（工日／100m3)台班。14.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。A、2006年4月1日B、2006年5月10日C、2006年6月10日D、2006年7月20日答案：C15.在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在()以内。A、±30%B、±20%C、±10%D、±5%答案：A解析：投资机会研究阶段的投资估算。这一阶段称为粗估阶段，或称因素估算，其对投资估算精度的要求误差控制在±30%以内，故选A16.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，为了广泛听取社会各方对政府投资项目的意见和建议，国家将逐步实行政府投资项目（）制度。A、专家评审B、公示C、咨询评估D、听证答案：B17.工程项目的种类繁多，为了适应科学管理的需要，可以从不同的角度进行分类，建设工程项目按项目的（）划分，可分为政府投资项目和非政府投资项目。A、建设性质B、投资来源C、项目规模D、投资作用答案：B解析：按照投资来源划分，工程项目可划分为政府投资项目和非政府投资项目。18.下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A、分项工程B、单位工程C、分部工程D、工序或施工过程答案：B解析：建筑安装工程概算指标通常是以单位工程为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位而规定的人工、材料、机具台班的消耗量标准和造价指标。19.生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。A、固定资产投资和流动资产投资B、有形资产投资和无形资产投资C、建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、建筑安装工程费用和工程建设其他费用答案：A解析：生产性建设项目总投资包括工程造价（或固定资产投资）和流动资金（或流动资产投资）两部分；非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价。20.关于总价合同计量的说法，正确的是（）。A、A．采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量B、B．采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定C、承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程量报告D、发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核答案：A解析：选项B，工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量的计量参照单价合同的计量规定；选项C承包人应在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告；选项D发包人应在收到报告后的7天内对承包人提交的上述资料进行复核。21.工程定额计价的主要程序有：①计算工程量；②套用定额单价；③费用计算；④复核⑤熟悉施工图纸和现场，正确的步骤是（）。A、④-⑤-①-②-③B、⑤-①-④-②-③C、⑤-②-①-④-③D、⑤-①-②-③-④答案：D解析：定额单价法编制施工图预算的基本步骤如下：第一阶段:收集资料；第二阶段:熟悉图纸和现场；第三阶段：计算工程量；第四阶段:套定额单价；第五阶段:编制工料分析表；第六阶段:费用计算；第七阶段：复核；第八阶段：编制说明。22.投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是()。A、单位生产能力估算法B、生产能力指数法C、系数估算法D、比例估算法答案：C解析：系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数，依此估算拟建项目静态投资的方法。23.根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（）。（2016）A、就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B、委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名C、以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D、限定或者指定特定的品牌答案：B解析：本题考查的是资格预审。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。【教材】P269～270。24.(2010年)下列工程项目管理组织机构模式中，结构简单，隶属关系明确，易于统一指挥，决策迅速的是()。A、直线制B、矩阵制C、职能制D、直线职能制答案：A解析：直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才；无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。25.在建筑安装工程费用中，脚手架搭、拆、运输费用应列入（）。A、直接工程费B、企业管理费C、规费D、措施项目费答案：D解析：本题考查的是建筑安装工程费。建筑安装工程费中的措施项目费之一脚手架工程费——是指施工需要的各种脚手架的搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销（或租赁）费用。26.下列关于费用计算的说法，不正确的是（）。A、应予计量的措施项目：措施项目费=Σ（措施项目工程量×综合单价）B、不宜计量的措施项目：安全文明施工费=计算基数×安全文明施工费费率（％）C、其余不宜计量的措施项目：措施项目费=计算基数×措施项目费费率（％）D、分部分项工程费=Σ[分部分项工程量×费率（％）]答案：D解析：分部分项工程费是指各专业工程的分部分项应予列支的各项费用。^分部分项工程费=Σ(分部分项工程量×综合单价）27.(2013年)招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则正确的工作顺序是()。A、①④②③B、①③②④C、②①③④D、②①④③答案：D解析：综合单价的组价：①首先，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；②其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价；③在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，计算定额项目合价；④计算工程量清单综合单价，未计价材料费（包括暂估单价的材料费）应计入综合单价。28.在工程量清单中，最能体现分部(分项)工程项目自身价值的本质是（）。A、项目特征B、项目编码C、项目名称D、项目计量单位答案：A解析：项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。29.下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A、造价管理机构发布的调价文件B、造价管理机构发布的价格信息C、质量合格证书D、各种预付款支付凭证答案：C解析：本题考查的是工程计量。工程计量的依据包括：工程量清单及说明；合同图纸；工程变更令及其修订的工程量清单；合同条件；技术规范；有关计量的补充协议；质量合格证书等。30.合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A、承诺通知到达要约人B、受要约人依法撤销承诺C、要约人在承诺期限内未做出承诺D、受要约人对要约内容做出实质性变更答案：D31.关于利用时间一成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。A、A．所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B、B．所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C、项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D、所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率答案：D解析：本题考查的是按工程进度编制施工成本计划的方法。一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。32.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A、联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C、通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D、联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力答案：C解析：联合体投标需遵循以下规定。(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，牵头人代表联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。(2)联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。(3)联合体各方应具备承担本施工项目的资质条件、能力和信誉，通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变。(4)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。(5)联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。33.在可以采用的几种组织形式中，实行没有职能机构的“个人管理”的组织形式是（）。A、直线职能制B、矩阵式C、职能制D、直线制答案：D解析：直线制组织机构隶属关系明确、职责分明不利于“个人管理”。34.该目录暂无试题,后续会陆续更新。A、AB、BC、CD、D答案：D35.下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A、造价管理机构发布的调价文件B、造价管理机构发布的价格信息C、质量合格证书D、各种预付款支付凭证答案：C解析：工程计量的依据包括：工程量清单及说明、合同图纸、工程变更令及其修订的工程量清单、合同条件、技术规范、有关计量的补充协议、质量合格证书等。36.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h／m3,辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是（）工日／m3。A、0.93B、0.94C、0.95D、0.96答案：D解析：6小时=0.75(工日/m3);工序作业时间=0.75/(1-8%)=0.815;定额时间=0.815/(1-15%)=0.96(工日/m3)。37.下列工程项目目标控制方法中，可用来掌握产品质量波动情况及质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断的是（）。A、直方图法B、鱼刺图法C、控制图法D、S曲线法答案：A解析：直方图又叫频数分布直方图。它以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数，据此可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。38.根据《合同法》，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予以追认。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被迫认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式做出。39.概算定额法又称（）法，是利用概算定额编制单位工程概算的方法。A、扩大结构定额B、缩小结构定额C、综合结构定额D、定性结构定额答案：A解析：概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法，是利用概算定额编制单位工程概算的方法。40.(2015年)按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是()。A、建设单位管理费B、土地使用权C、生产设备及开办费D、非专利技术答案：D解析：(2)形成资产法。按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成。固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资，包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用，后者被称为固定资产其他费用，主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等；无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等；其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费等。对于土地使用权的特殊处理：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转人在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列人固定资产其他费用中。41.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B42.(2015年)关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是()。A、加大住宅宽度，不利于降低单方造价B、降低住宅层高，有利于降低单方造价C、结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D、住宅层数越多，越有利于降低单方造价答案：B解析：该题主要考察的是：民用住在设计总影响造价的主要因素，“选项A在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。选项B住宅的层髙和净高，直接影响工程造价。根据不同性质的工程综合测算住宅层髙每降低10cm，可降低造价1.2%~1.5%。选项C衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计方案越经济。选项D当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要提髙结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升。”43.根据《合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，错误的是（）。A、格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定B、格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C、格式条款和非格式条款不一致的，应米用非格式条款D、对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释答案：A解析：格式条款的拟定者是签订合同的某一方，不是政府主管部门，所以选项A错误。44.下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（）。A.收集准备索赔资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知A、AB、BC、CD、DE、E答案：C解析：反索赔的工作内容可以包括两个方面:一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。45.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A、筑路机在工作区末端的调头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之前的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：末端的调头时间，属于不可避免的无负荷工作时间，故A错误；机械转移属于不可避免的中断工作时间，故C错误；装车数量不足属于损失的工作时间，故D错误。46.概算定额基价不包括()。A、人工费B、材料费C、机械费D、措施费答案：D解析：概算定额基价和预算定额基价一样，都只包括人工费、材料费和机械费。47.(2013年)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课()学时的继续教育。A、48B、60C、96D、120答案：B解析：该题主要考察的是：造价师继续教育，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课和选修课各为60学时的继续教育。继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证明。注册造价工程师继续教育由中国建设工程造价管理协会负责组织、管理、监督和检查。48.经现场观测，完成10m3某分项工程需消耗某种材料1.76m3，其中损耗量0.055m3，则该种材料的损耗率为（）。A、3.03%B、3.13%C、3.20%D、3.23%答案：D解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。损耗率=0.055/（1.76-0.055）=3.23%。49.采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的()。A、材料费B、加工费C、外购配套件费D、设计费答案：D解析：包装费的计算基数包括：材料费、辅助材料费、加工费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费共六项。50.(2009年)对于政府投资项目而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的()。A、投资估算B、工程概算C、施工图预算D、承包合同价答案：B解析：(2）工程设计阶段：在限额设计、优化设计方案的基础上编制和审核工程概算、施工图预算。^对于政府投资工程而言，经有关部门批准的工程概算，将作为拟建工程项目造价的最高限额。51.某施工机械原始购置费为4万元,耐用总台班为2000台班，大修周期为5个,每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为（）元/台班。A、91.44B、93.00C、95.25D、95.45答案：B解析：台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+其他费用=40000×(1-0.05)/2000+4×3000/2000+4×3000×O.5/2000+65=93(元/台班）52.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A解析：土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿,土地补偿费归农村集体经济所有，故A正确；青苗补偿费是因征地时对其正在生长的农作物受到损害而作出的一种赔偿，农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人，属于集体种植的青苗补偿费可纳入当年集体收益，故B错误；拆迁补偿费用是在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应对被拆迁人给予补偿、安置，故C错误;新菜地开发建设基金指征用城市郊区商品菜地时支付的费用,这项费用交给地方政府，作为开发建设菜地的投资，故D错误。53.下列不属于招标人和投标人串通投标的是（）。A、招标人在开标前开启投标文件，将信息透露给其他投标人B、招标人授意投标人修改投标文件C、开标前，投标人对招标文件发出异议D、招标人在开标前向投标人通知评标委员会成员信息和标底答案：C解析：有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；54.(2016年)施工项目投标报价的工作包括：①收集投标信息；②选择报价策略；③组建投标班子；④确定基础标价；⑤确定投标报价；⑥研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是()。A、⑥①③②④⑤B、③⑥①④②⑤C、③①⑥②④⑤D、⑥③①④②⑤答案：B解析：55.工程监理费属于()。A、研究试验费B、其他直接费C、建设管理费D、无形资产费用答案：C解析：工程监理费属于建设管理费。56.下列对工人工作时间中辅助工作时间的理解，正确的是()。A、在辅助工作时间里，能使产品的形状大小、性质或位置发生变化B、基本工作时间的结束，往往就是辅助工作时间的开始C、辅助工作一般是机械操作D、在机手并动的情况下，辅助工作是在机械运转过程中进行的，为避免重复则不应再计辅助工作时间的消耗答案：D解析：工作时间不同分类内涵的知识点很重要，是理解定额计算的基础，考生应掌握。辅助工作时间是为保证基本工作能顺利完成所消耗的时间。在辅助工作时间里，不能使产品的形状大小、性质或位置发生变化。辅助工作时间的结束，往往就是基本工作时间的开始。辅助工作一般是手工操作。但如果在机手并动的情况下，辅助工作是在机械运转过程中进行的，为避免重复则不应再计辅助工作时间的消耗。57.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动，以下说法错误的是()。A、缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发缺陷责任期终止证书B、缺陷责任期终止后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止C、发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内予以核实，向承包人签发最终支付证书D、发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款答案：B解析：最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。58.编制材料损耗定额的主要方法是()。A、实验室试验法B、现场技术测定法C、现场统计法D、理论计算法答案：B解析：现场技术测定法主要适用于确定材料损耗量。59.编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据是（）。A、修正概算B、施工图预算C、投资估算D、设计概算答案：D解析：设计概算是编制固定资产投资计划，确定和控制建设项目投资的依据。国家规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程就不能列入年度固定资产投资计划。60.根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。A、建设单位项目负责人B、施工项目负责人C、施工单位技术负责人D、施工项目技术负责人答案：B解析：单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。61.工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A、总分包模式B、合作体承包模式C、平行承包模式D、联合体承包模式答案：B解析：采用合作体承包模式的特点：（1）建设单位的组织协调工作量小，但风险较大。（2）各承包单位之间既有合作的愿望，又不愿意组成联合体。62.某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，下列关于进度款支付的说法中，正确的是()。A、向承包人支付不少于180万元的进度款B、向承包人支付不少于120万元的进度款C、向承包人支付不少于200万元的进度款D、向承包人支付不少于100万元的进度款答案：B解析：进度款支付比例，按照合同约定，按期中结算价款总额计，向承包人支付不低于60％，不高于90％的进度款。63.(2015年)建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须()。A、分布组合B、分层组合C、多次计算D、单独计算答案：D解析：本题考查的是工程造价及其计价特征。建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。64.成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。A、形象进度、产值统计、实际成本B、成本预测、成本计划、成本分析C、目标成本、预算成本、实际成本D、人工成本、材料成本、机械成本答案：A解析：项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则。65.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国《合同法》规定，要约和承诺的生效是指（）。A、要约到达受要约人、承诺通知发出B、要约通知发出、承诺通知发出C、要约通知发出、承诺通知到达要约人D、要约到达受要约人、承诺通知到达要约人答案：D解析：按照我国《合同法》规定，要约和承诺的生效是指要约到达受要约人、承诺通知到达要约人。66.最能体现工程计价信息变化特征，在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息是（）。A、综合单价和定额资料B、标准规范和政策文件C、定额资料和材料、设备价格D、价格信息、工程造价指数和已完工程信息答案：D解析：从广义上说，所有对工程造价的计价过程起作用的资料都可以称为是工程计价信息，如各种定额资料、标准规范、政策文件等。但最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息三类。67.(2015年)关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”，即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议，选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。68.(2013年)根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师执业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须()后方可申请初始注册。A、通过注册机关的考核B、重新参加执业资格考试并合格C、由聘用单位出具证明D、符合继续教育的要求答案：D解析：该题主要考察的是：造价师的初始注册，根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师执业资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。初始注册的有效期为4年。69.世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A、主体工程费B、设备购置费C、其他工程费D、安装工程费答案：B解析：朗格系数法是以设备费购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。70.根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A、招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B、联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C、招标人不得修改已发出的招标文件D、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应答案：D71.招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A、7B、10C、14D、15答案：D解析：招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。72.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A、采用格式条款订立合同，有利于保证合同双发的公平权利B、《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C、对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释D、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款答案：B解析：提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。73.采用时间一成本累积曲线编制建设工程项目进度计划时，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（）。A、所有工作均按最早时间开始B、关键工作均按最迟开始时间开始C、所有工作均按最迟开始时间开始D、关键工作均按最早开始时间开始答案：C解析：一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。74.在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（）。A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标答案：B解析：施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业成本管理和工料计划的重要依据。75.施工成本控制需要进行实际成本情况与施工成本计划的比较，其中实际成本情况是通过（）反映的。A、工程变更文件B、进度报告C、施工组织设计D、分包合同答案：B解析：进度报告提供了对应时间节点的工程实际完成量，工程成本实际支出情况等重要信息。76.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。A、设备及工器具购置费B、基本预备费C、工程建设其他费D、建筑安装工程费答案：B解析：本题考查的是预备费。超规超限设备运输增加的费用属于基本预备费。77.（2017年考题）根据《合同法》关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A、撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B、承诺的内容应当与要约的内容一致C、要约邀请是合同成立的必经过程D、撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人答案：B解析：考查合同订立的程序，近三年都出了题。A选项，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人；C选项，合同订立需要两个环节：要约和承诺。D选项，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。78.某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期利息为()万元。A、76.80B、106.80C、366.30D、389.35答案：C解析：q1=1/2×1000×0.06=30（万元）；q2=(1030+500/2)×0.06=76.8（万元）；q3=(1030+500+76.8+500/2)×0.06=111.408（万元）；q4=(1030+500+76.8+500+111.408+500/2)×0.06=148.092（万元）；建设期贷款利息为：30+76.8+111.408+148.092=366.3（万元）。79.某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、100B、125C、200D、250答案：D解析：台班人工费=2×[1+(250-200)/200]×100=250（元/台班）。80.进口设备采用装运港船上交货价(FOB)时，买方需承担的责任不包括()。A、租船舱，支付运费B、装船后的一切风险和运费C、办理出口手续，并将货物装上船D、办理海外运输保险并支付保险费答案：C解析：办理出口手续，并将货物装上船属于卖方的基本义务。81.关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）。A、周转性材料的消耗量是指材料使用量B、周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示C、周转性材料的摊销量供施工企业组织使用D、周转性材料的消耗与周转使用次数无关答案：B解析：定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量供施工企业组织施工用；摊销量供施工企业成本核算或投标报价使用。82.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：本题考查的是设计概算的编制。概算定额法适用于设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照设计的平面、立面、剖面图纸计算出褛地面、墙身、门窗和屋面等分项工程（或扩大分项工程或扩大结构构件）工程量的项目。83.国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A、2.00B、2.10C、2.31D、2.35答案：D解析：[（18+2）×（1+5%）×（1+10%）+0.4]×10%=2.35万元84.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（）。A、发出后的承诺通知不得撤回B、承诺通知到达要约人时生效C、超过承诺期限发出的承诺视为新要约D、承诺的内容可以与要约的内容不一致答案：B解析：承诺通知可以撤回；承诺通知到达要约人时生效；受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约；承诺的内容应当与要约的内容一致。85.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。A、5000B、10000C、20000D、25000答案：A解析：乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。86.股票和债券根据是否可以上市流通分别采用（）确定其价值。A、市场法和收益法B、政府定价法和市场法C、市场法和政府定价法D、收益法和计划法答案：A解析：短期投资包括股票、债券、基金。股票和债券根据是否可以上市流通分别采用市场法和收益法确定其价值。87.关于违约责任的特点，叙述错误的是（）。A、以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为要件B、可由合同当事人在法定范围内约定C、是一种刑事赔偿责任D、以有效合同为前提答案：C解析：违约责任具有以下特点：(1)以有效合同为前提。与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提。(2)以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为要件。只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任。(3)可由合同当事人在法定范围内约定。违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定。(4)是一种民事赔偿责任。首先，它是由违约方向守约方承担的民事责任，无论是违约金还是赔偿金，均是平等主体之间的支付关系；其次，违约责任的确定，通常应以补偿守约方的损失为标准。88.关于工程计量的方法，下列说法正确的是（）。A、按照合同文件中规定的工程量予以计量B、不符合合同文件要求的工程不予计量C、单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D、总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量答案：B解析：单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。总价合同个项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。89.以下关于工程代建制下代建单位责任的说法中，错误的表述是（）。A、不参与项目前期决策B、在项目建设过程中不承担管理咨询风险C、不对项目运营期间资产保值增值负责D、不对项目的投资收益负责答案：B解析：本题考查的是工程项目实施模式。如果代建单位未能完全履行代建合同义务，擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格，应承担所造成的损失或投资增加额，由此可见，代建单位要承担相应的管理、咨询风险。90.下列各项中，建立工程造价资料数据库的主要作用不包括（）。A、编制概算指标、投资估算指标的重要基础资料B、审查施工图预算的基础资料C、研究分析工程造价变化规律的基础D、编制工程竣工决算的重要资料答案：D解析：资料的运用：1)作为编制固定资产投资计划的参考，用以进行建设成本分析；2)进行单位生产能力投资分析；3)用作编制投资估算的重要依据；4)用作编制初步设计概算和审查施工图预算的重要依据；5）用作确定标底和投标报价的参考资料；6)用作技术经济分析的基础资料；7)用作编制各类定额的基础资料；8)用以测定调价系数、编制造价指数；9)用以研究同类工程造价的变化规律。91.用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，并且是考核和分析投资效果依据的表是（）。A、建设项目交付使用资产明细表B、基本建设项目概况表C、基本建设项目竣工财务决算表D、建设项目竣工财务决算审批表答案：C解析：基本建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。该表反映竣工的建设项目从筹建到竣工为止全部资金来源和资金运用的情况。它是考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。92.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）。A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日答案：D解析：本题考查的是合同价款糾纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。93.（2017年考题）编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是（）。A、工作项目工程量B、最小劳动组合C、人工产量定额D、最小工作面答案：D解析：最小工作面限定了每班安排人数的上限。94.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。这种交易价格被称为（）。A、离岸价B、运费在内价C、到岸价D、抵岸价答案：A95.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A、不同投标人的投标报价呈现规律性差异B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C、不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜D、投标人之间约定中标人答案：D解析：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；2)投标人之间约定中标人；3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5}投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。96.(2015年)关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是()。A、单位工程的验收由施工单位组织B、大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C、小型项目的整体验收由项目主管部门组织D、工程保修书不属于竣工验收的条件答案：C解析：小型和限额以下项目地整体验收由项目主管部门组织。选项A，单位工程的验收由监理单位组织。选项B，大型项目的整体验收由国家发改委组织。选项D，工程保修书属于竣工验收的条件之一。97.项目建设地区选择应遵循的基本原则之一是（）。A、靠近原料和燃料地原则B、靠近基础设施便利地区原则C、节约土地原则D、工业项目集中布局原则答案：A解析：建设地区的选择要遵循的两个基本原则:靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则;工业项目适当聚集的原则。98.某工程在建设期初预计和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况如下表所示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为()。A、98.02B、108.11C、110.72D、119.70答案：B解析：设备、工器具价格指数=Σ（报告期设备工器具单价×报告期购置数量^）/Σ（基期设备工器具单价×报告期购置数量）=（5×110+8×78+12×48+65×10）/（100×5+75×8+50×12+8×65）×100%≈108.11%99.（2017年考题）根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%。100.(2014年)根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A、逾期付款的，遇价格上涨时B、逾期付款的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格下降时D、逾期交付标的物的，遇价格上涨时答案：A解析：本题考查的是合同履行的特殊规则。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。101.在建设工程项目施工成本分析中，成本盈亏异常分析属于（）方法。A、因素分析B、综合成本分析C、专项成本分析D、成本项目分析答案：C解析：针对与成本有关的特定事项的分析，包括成本盈亏异常分析、工期成本分析和资金成本分析等内容。102.按照形式资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A、建设单位管理费B、商誉C、生产设备及开办费D、引进技术费答案：B解析：在形成资产法时对于土地使用权有比较特殊的处理：按照有关规定，在尚未开发或建造子用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算项协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等103.投资估算编制内容中，（）单独估算以便对建设项目进行融资前和融资后财务分析。A、建设投资B、固定资产投资方向调节税C、流动资金D、建设期利息答案：D解析：建设期利息单独估算以便对建设项目进行融资前和融资后财务分析。104.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A、2B、3C、5D、6答案：A解析：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。105.根据《招标投标法》，下列关于投标和开标的说法中，正确的是（）。A、投标人如果准备中标后将部分工程分包的，应在中标后通知招标人B、联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C、开标应当在公证机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D、开标时，可以由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况答案：D解析：根据招标文件载明的项目实际情况，投标人如果准备在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工程进行分包的，应当在投标文件中载明。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。106.根据《建设工程工程量计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A、已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B、已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C、发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D、发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有答案：A解析：已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。107.审查施工图预算方法较多，（）的优点是时间短、效果好；缺点是只适应按标准图样设计的工程，适用范围小，具有局限性。A、全面审查法B、分组计算审查法C、标准预算审查法D、对比审查法答案：C解析：对于采用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量，编制标准预算，以此为标准审查施工图预算。按标准图纸设计或通用图纸施工的工程，预算编制和造价基本相同，可集中力量细审一份预算或编制一份预算，作为这种标准图纸的标准预算，或以这种标准图纸的工程量为标准，对照审查，而对局部不同部分作单独审查即可。这种方法的优点是时间短、效果好；缺点是只适用于按标准图纸设计的工程，适用范围小，具有局限性。108.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）A、工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B、工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C、工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D、承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理答案：C解析：本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。若建设工程经竣工验收不合格的，根据修复结果处理：修复后，经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。修复后，竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。109.根据我国现行规定,对于生产单一产品的项目，一般以（）划分项目等级。A、项目的投资总额B、项目的建筑面积C、产品的市场需求规模D、产品的设计生产能力答案：D解析：凡生产单一产品的项目，一般以产品的设计生产能力划分;生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分;产品分类较多，不易分清主次、难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分。110.根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由（）审核。A.业主B.设计人C.项目经理D.监理人A、AB、BC、CD、DE、E答案：D解析：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。111.(2015年)下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是()。A、为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B、新产品试验费C、施工企业技术革新的研究试验费D、设计模型制作费答案：A解析：该题主要考察的是：研究试验费的内容，“研究试验费不包括以下项目：(1)应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。(2)应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。(3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。”112.关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：本题考查的是投标报价编制方法和内容。对于主要由市场价格波动导致的价格风险，承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。对于法律、法规、规章或有关政策，造价管理部门并由此发布的政策性调整，以及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，根据企业自身的实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。113.某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并（）。A、终止合同履行B、赔偿损失C、继续履行债务D、中止合同履行答案：C解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并继续履行债务。114.(2010年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价()万元以下各类建设项目的工程造价咨询业务。A、2000B、3000C、4000D、5000答案：D解析：工程造价咨询企业应当依法取得工程造价咨询企业资质，并在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动。工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。其中，甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务；乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。115.(2016年)某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为()万元。A、666.3B、981.6C、1306.2D、1640.5答案：C解析：参见价差预备费计算公式1.5.2116.某住宅小区在施工过程中，开发商突然要求施工承包单位取消建设一处配套设备用房，施工承包单位在规定期限内向开发商提交了索赔报告，开发商未及时支付变更工程款也末提供替代工程，造成施工承包单位费用及利润损失，则费用及利润损失由（）承担。

A、开发商

B、施工承包单位

C、双方共同承担

D、其他方式答案：A解析：因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的利益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权提出并得到合理的费用及利润补偿。117.【2018年真题】根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：本题考查履约保证金的规定。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。118.出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为()m3/台班。(1m3=1000L)A、27.43B、29.54C、32.00D、48.00答案：C解析：本题考查的是产量定额的计算原文是：施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班纯工作时间=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数；因此一次循环时=120+30+180+30+30-30=360(s)；机械纯工作1小时循环次数=3600/360=10（次）；机械纯工作1小时正常生产率=10×0.5=5(m3)；砂浆搅拌机的产量定额=机械纯工作1小时正常生产率×工作班纯工作时间=5×8×0.8=32(m3/台班)119.预计某年度应收账款1500万元，应付账款1000万元，预收账款800万元，预付账款400万元，存货1800万元，现金400万元，则该年度流动资金的估算额为（）万元。A、2300B、1700C、2100D、1100答案：A解析：流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款。流动资金等于流动资产和流动负债的差额。根据流动资金估算的计算公式，本题中该年度流动资金的估算额=1500万元+400万元+1800万元+400万元-(1000+800)万元=2300万元。120.根据《建筑安裝工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。A、施工机具使用费B、工具用具使用费C、固定资产使用费D、企业管理费答案：A解析：施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。其中，仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。121.(2016年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师应不少于()人。A、6B、8C、10D、12答案：A解析：该题主要考察的是：乙级工程造价咨询企业资质标准，专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，注册造价工程师不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历。122.某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t,采购及保管费费率为3%,则该材料预算单价为（）元/t。A、350.0B、359.0C、360.5D、360.8答案：C解析：（300+50）×（1+3%）=360.5（元/t）123.【2018年真题】根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。A、发出之日B、作出之日C、盖章之日D、收到之日答案：A解析：本题考查中标通知书的规定。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任，故是从发出之日生效。4.履约保证金?招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交?履约保证金不得超过中标合同金额的10%（投标保证金不超过合同价的2%）124.在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是()。A、货价B、国际运费C、运输保险费D、外贸手续费答案：D解析：进口从属费包括银行财务费、外贸手续费、关税、消费税、进口环节增值税等。125.根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。A、房屋建筑工程供水、供暖等设备费用B、设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用C、对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D、对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用答案：C解析：房屋建筑工程供水、供暖等设备费用，设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用属于建筑工程费用的内容。对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用是与未来生产经营有关的其他费用中的联合试运转费。126.在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过()约定风险分担方式（2013）A、确定价格调整条款B、确定合同价格条款C、调整工程范围D、确定合同款支付方式答案：A解析：对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。【教材】P274127.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（）。A、跨地区承接业务不备案的B、出租、出借资质证书的C、设立分支机构未备案的D、提供虚假材料申请资质的答案：B解析：工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款：（1）涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；（2）超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务；（3）同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；（4）以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；（5）转包承接的工程造价咨询业务；（6）法律、法规禁止的其他行为。128.某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A、50．0B、51．5C、71．5D、86．65答案：B解析：129.编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的是()。A、招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，结合规范确定投标报价的综合单价B、施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按工程量清单特征，确定综合单价C、综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料、工程设备的价格风险，10%以内的施工机具使用费风险D、承包人应承担法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费的变化答案：C解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项A错误，再招标投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价；选项B错误，当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价；选项D错误，法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费的变化，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。130.(2015年)关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是()。A、建设单位向总承包单位支付B、分包单位向总承包单位支付C、专业承包单位向总承包单位支付D、专业承包单位向建设单位支付答案：A解析：该题主要考察的是：总承包服务费的内容，“招标人应预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。”131.下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A、主要设备之间的匹配性B、生产方法是否符合节能要求C、工艺流程设备的安装方式D、各工序间是否合理衔接答案：D解析：选择工艺流程方案的具体内容包括以下几方面：(1)研究工艺流程方案对产品质量的保证程度；(2)研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷；(3)研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益；(4)研究选择主要工艺参数；(5)研究工艺流程的柔性安排。132.(2010年)根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是()。A、废水处理站B、水塔C、机修车间D、职工医院答案：C解析：(2)辅助生产设施。为主要生产车间服务的工程项目。包括集中控制室、中央实验室、机修、电修、仪器仪表修理及木工（模）等车间，原材料、半成品、成品及危险品等仓库。133.(2016年)某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费率费5%，则该单项工程施工图预算为()万元。A、1500B、2100C、2160D、2268答案：C解析：单项工程施工图预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用。134.下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A、制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B、说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C、制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D、跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施答案：D解析：被动控制是指当系统按计划运行时，管理人员对计划的实施进行跟踪，将系统输出的信息进行加工、整理，再传递给控制部门，使控制人员从中发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，然后再回送给计划实施系统付诸实施，使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。被动控制是一种反馈控制。对项目管理人员而言，被动控制仍然是一种积极的控制，也是一种十分重要的控制方式，而且是经常采用的控制方式。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。135.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。分包单位应当服从总包单位的安全管理，如分包单位不服从管理导致生产安全事故，由分包单位承担主要责任。136.分部分项工程项目综合单价组成不包括（）。A、人工费B、材料费C、管理费D、税金