2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（六）附详解

PAGEPAGE582023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（六）附详解一、单选题1.根据我国《合同法》的规定，建设工程施工合同不属于（）。A、双务合同B、有偿合同C、要式合同D、实践合同答案：D解析：建设工程施工合同属于诺成合同，双方意思表达一致即可不需要交付标的物。2.（2019年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时,可以采取的措施是（）。A、撤销安全生产许可证B、责令停业C、暂扣安全生产许可证D、处以罚款答案：C解析：P224住房城乡建设主管部在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,应当暂扣或者吊销安全生产许可证。企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。3.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。A、抵押合同签字、盖章B、房产行政主管部门登记C、到公证部门办理公证D、贷款合同生效答案：A解析：4.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。（2016）A、因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B、已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C、严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D、建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题答案：A解析：选项B，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。选项C，建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。选项D，正确的说法应为不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。选项A的说法是正确的，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。5.下列提起诉讼的案件中，做法正确的是（）。A、在一起侵权纠纷中，张某起诉被告李某，因李某住所地距离较远，张某遂在自己住所地法院起诉李某B、甲公司欠付乙公司50万，乙公司起诉时发现甲公司分立成为了丙公司和丁公司，丙公司在A地，乙公司在B地。为避免麻烦，甲公司在自己住所地人民法院向丙、丁两公司提起诉讼C、建设单位和勘察单位签订勘察合同后因价款发生争议协商不成，勘察单位可向建设单位住所地人民法院提起诉讼D、建设单位与施工单位在施工合同中约定，若发生纠纷由施工单位住所地人民法院管辖，现双方因为工程质量产生争议，施工单位向住所地人民法院提起诉讼答案：C解析：侵权纠纷，原告就被告，起诉应当去被告住所地法院进行起诉，公民住所地与经常居住地不一致，由经常居住地（离开住所地至起诉时连续居住满1年地方，但公民住院就医的地方除外）法院管辖，A选项错误；同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉，B错误；因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖，C正确；当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。协议管辖不得违反级别管辖和专属管辖的规定。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。D错误。6.许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。7.根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A、屋面防水B、排水管道C、供冷系统D、地基基础答案：D解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。8.某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是（）。A、整个项目按安装工程一切险投保B、整个项目按建筑工程一切险投保C、该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保D、整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保答案：B解析：*2006年建设工程法规真题第24题建筑工程一切险是承包各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。安装工程一切险是指承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机。吊车以及包含机械工程因素的各种安装工程险种。一般情况下是按照造价高的确定险种，此题安装工程一切险的造价低于建筑工程一切险。综上所述，本题正确答案为B。9.《消防法》规定,经营单位违反消防规定,逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的,由()强制执行。A、住房城乡建设部门B、工程监理机构C、公安机关消防机构D、人民法院答案：C解析：2019年4月经修改后公布的《中华人民共和国消防法)(以下简称《消防法))规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。上述规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。"10.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。（2012）A、在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B、提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C、开标后被要求对其投标文件进行澄清的D、评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的答案：A解析：实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。411.关于抵押实现的说法，正确的是（）。（2016）A、抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之曰起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿D、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿答案：B解析：债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿。选项A错在，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）抵押合同自签订之曰起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。所以，选项C和D说反了。12.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A、合法行为B、无权代理C、不正当竞争D、滥用代理权答案：A解析：2011年建设工程法规真题第2题本题考查的是不正当竞争行为。AC项：根据《反不正当竞争法》的规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的，以受贿论处。经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须如实入帐。接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐。在本案中，王某将获得的补贴款如实入账，因此并非是不正当竞争行为，是一个合法行为。因此，A项正确，排除C项。BD项：代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。滥用代理权是指代理人行使代理权违背代理的宗旨而实施损害被代理人的利益的行为，包括自己代理、双方代理、代理人和第三人恶意串通，进行损害被代理人利益的行为。本案中，王某与施工企业订立的合同的定价是遵守公司的规定，因此并没有超出权限范围，并非无权代理，因此B项错误。同时王某的行为也不是代理权的滥用，因此，D项也是错误的。综上所述，本题答案为A项。13.保险合同中，负有支付保险费义务的人是（）A、保险人B、受益人C、被保险人D、投保人答案：D解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并按照合同约定承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。所以，选项D正确。14.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此合同为（）。A、租赁合同B、融资租赁合同C、买卖合同D、租买合同答案：B解析：《合同法》规定，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。15.（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是()A、施工现场的生活垃圾实行散装清运B、处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件C、施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输D、转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请答案：B解析：P202-203施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。A错误。《城市建筑垃圾管理规定》规定，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。B正确，C错误。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。D错误。16.下列关于建设工程承包发包违法行为责任的说法,正确的一项是（）。A、发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的不得处以罰款B、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位不应处以罚款C、建设单位将建设T程委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的,应当处以罚款D、建设单位将建设工程肢解发包的,不应处以罚款答案：C解析：《建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；对于全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。17.根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是()。A、工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督B、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正C、尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D、任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的答案：C解析：建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。所以答案所以答案AB错误。《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。所以答案D错误。18.根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得压缩()。A、定额工期B、标准工期C、法定工期D、合同工期答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。19.关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。2014A、取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B、取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册C、初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册D、注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出答案：A解析：本题考查的是一级建造师的注册。选项B还应具备受聘于一个相关单位等条件；选项C逾期未申请者，须符合本专业继续教育要求后方可申请初始注册；选项D应当向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。20.下列关于行政法规签发的表述中，正确的是()。A、行政法规由国家主席签署主席令公布B、行政法规由国务院总理签署国务院令公布C、行政法规由国家发改委主任签署命令公布D、行政法规由住建部部长签署命令公布答案：B解析：法规是我国法律体系的重要组成部分，依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规，由总理签署国务院令公布。因此，正确选项是B。不同法的形式，如法律、行政法规、部门规章、地方性法规与地方规章等，其制定与发布的机构都不相同，这样的知识点应该归纳总结、对比记忆。21.根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或者（）环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A、维修B、检测C、闲置D、使用答案：C解析：根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。综上所述，本题的正确答案为C。22.根据我国《担保法》，下列选项中，属于正确担保方式的是()。A、保证、定金、抵押B、保证、订金、质押C、违约金、留置、保证D、留置、定金、罚款答案：A解析：担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。23.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。（2014）A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。24.某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人与行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。（2015）A、2013年9月1日B、2015年4月1日C、2015年4月20日D、2015年10月20日答案：C解析：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣之日或者建设工程合同约定的竣工之日其计算。2014年4月20日为6个月。125.下列法人中，属于特别法人的是（）。2018真题A、基金会法人B、事业单位法人C、社会团体法人D、机关法人答案：D解析：本题考查的是法人的分类。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。26.关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。A、施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章B、施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C、所有工程施工项目负责人必须由木专业注册建造师担任D、大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任答案：B解析：设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章，施工单位签署质量合格的文件上，必须要有注册建造师的签字盖章。27.承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期限发出的承诺，除（）以外，为新要约。A、要约人及时通知受要约人该承诺有效的B、完全同意要约内容的C、明示作出的D、默示作出的答案：A解析：《合同法》规定，承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期限发出的承诺，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。综上所述，本题正确答案为A。28.下列合同中不可以留置的是()。A、加工承揽合同B、保管合同C、运输合同D、买卖合同答案：D解析：于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。《担保法》规定，因保管合伺、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。29.某建设工程采用工程总承包模式,总包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业分包单位,则其安全专项施工方案()。A、可以由总承包单位或专业分包单位编写B、必须由总承包单位编写C、必须由专业分包单位编写D、由总承包单位会同专业分包单位一同编写答案：A解析：实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，其专项方案可由相关专业承包单位组织编制。30.根据《劳动法》等相关规定，用人单位安排劳动者加班，每月不得超过（）小时。A、12B、24C、36D、48答案：C解析：用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。综上所述，本题正确答案为C。31.甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的()行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。A、制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B、未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C、向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标识D、向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市场销售“晶陶意”品牌瓷砖答案：C解析：商标法》规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(1)未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的；(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；(4)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；(5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。32.甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意。则该材料质量标准应达到（）。A、国家标准B、行业标准C、总承包单位确定的标准D、其他企业标准答案：B解析：2007年建设工程法规真题第42题合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。本题中，合同生效后，甲乙、甲丙对于材料质量标准没有约定，但是后来甲提出执行行业标准，乙丙表示同意，视为达成了补充协议，所以执行行业标准。综上所述，本题正确答案为B。33.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。A、县级以上人民政府B、企业法人C、设计单位D、监理单位答案：B解析：本题考核的是项目经理部的设立，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设T程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。34.按照《水污染防治法》规定，下列不属于禁止向水体排放的物质是()A、酸液B、高放射性废水C、含铬、铅的废水D、高温废水答案：D解析：禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋人地下。禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。35.（2020年真题）关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A、用能单位应当加强能源计价管理B、用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C、用能单位应当建立节能目标责任制D、鼓励用能单位对能源消费实行包费制答案：C解析：P209-213用能单位应当加强能源计量管理,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具，故选项A错误。

用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训，故选项B错误。

用能单位应当建立节能目标责任制,对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励，故选项C正确。

用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度,对各类能源的消费实行分类计量和统计,并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制，故选项D错误。36.合同债务人免除履行义务的条件的，理解正确的是()。A、合同中可以约定在一方违约的情况下免除其全部责任B、因不可抗力不能履行合同的，可以免除全部责任C、当事人迟延履行后发生不可抗力，可以部分或者免除责任D、侵犯对方人身权或财产权的，免责条款无效答案：D解析：免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款；免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。造成对方人身伤害就侵犯了对方的人身权，造成对方财产损失就侵犯了对方的财产权。人身权和财产权是法律赋予的权利，如果合同中的条款对此予以侵犯，该条款就是违法条款，这样的免责条款是无效的。37.甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应（）。A、适用《甲省建筑市场管理条例》B、适用《乙省建筑市场管理条例》C、由国务院裁决适用哪一个D、当事人自由协商适用哪一个答案：B解析：根据《立法法》的规定，地方性法规是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下制定的。本题中，甲乙两省均制定《建筑市场管理条例》，由于地方性法规是针对本行政区域内的具体情况和需要而制定的，甲承包的是在乙省的工程任务，因此，应当适用乙省的地方性法规《乙省建筑市场管理条例》。综上所述，本题的正确答案为B。38.发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。A、继续顺延申请期限B、由承包人重新提出申请C、视同发包人认可承包人的返还保证金申请D、视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议答案：C解析：本题考察的知识点：建设工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。39.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为3年C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年答案：B解析：2011年建设工程法规真题第23题本题考查的是建设工程最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。B项：题干中保修书约定的供热与供冷系统3年的保修期大于法定的2个采暖供冷期。因此，B项正确。A项：主体结构工程的保修期需要根据设计文件规定的合理使用年限来定，而不能直接约定10年。因此，A项错误。CD项：根据上述法律的第（2）中情形，题干保修书约定的3年的防渗漏墙的保修期和2年的屋面防水工程的保修期均低于法定的5年保修期。因此，CD项错误。综上所述，本题的正确答案为B。40.特别重大事故发生后,负责事故调查的人民政府应当及时作出批复,但在特殊情况下,批复时间可以适当延长,延长的最长时间可是()。A、15日B、30日C、45日D、60日答案：B解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。41.（2019年真题）法人进行民事活动的物质基础是（）A、有自己的名称B、有自己的组织机构C、有必要的财产或经费D、有自己的住所答案：C解析：P9-10有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。42.根据《工伤保险条例》的规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由()承担举证责任。A、职工本人B、职工的近亲属C、用人单位D、用人单位的工会组织答案：C解析：职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。43.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。2016A、实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人B、发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C、实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D、发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任答案：B解析：本题考查的是禁止无资质承揽工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。44.建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。A、40%B、30%C、50%D、60%答案：C解析：建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费用应当按照施工进度支付。45.监理工程师对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,称之为()。A、旁站B、巡视C、重点检验D、专项检查答案：A解析：本题考察的是：工程监理的形式。所谓旁站，是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理。46.某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。2018真题A、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B、向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C、向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办D、向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办答案：D解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。建筑施工企业遗失安全许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。47.代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于()代理。A、表见B、越权C、非法D、无权答案：D解析：一）无权代理无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：（1)自始未经授权。如果行为人自始至终没有被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。（2)超越代理权。代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。（3)代理权已终止。行为人虽曾得到被代理人的授权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理人的名义进行民事行为，侧属无权代理。48.（2020年真题）关于城市维护建设税的说法，正确的是（）。A、城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B、城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳C、城市维护建设税税率统一为5%D、凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人答案：D解析：P49-51城市维护建设税税率如下:纳税人所在地在市区的,税率为7%；纳税人所在地在县城、镇的,税率为5%；纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。市维护建设税,以纳税人实际缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据,分别与消费税、增值税、营业税同时缴纳。凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都是城市维护建设税的纳税义务人。49.甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。A、人民法院决策撤销之日B、合同订立时C、人民法院受理请求之日D、权利人知道可撤销事由之日答案：B解析：2006年建设工程法规真题第46题《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。因此合同被撤销的，合同的无效追溯到订立时。综上所述，本题正确答案为B。50.某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是()。A、向合同签订地的法院起诉B、向有关仲裁机构申请仲裁C、向工程建设主管部门申请行政复议D、向工程建设主管部门申请行政调解答案：B解析：民事纠纷的法律解决途径主要有四种:和解、调解、仲裁、诉讼。如1999年3月颁布的《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以像人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。51.涉及（）的装修工程，建设单位不需要有设计方案。A、建筑主体B、承重结构变动C、梁柱改造D、电气管线工程答案：D解析：对于涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，必须重新进行计算和设计C属于梁柱改造是承重结构变动52.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）。A、只能由法院确定归属B、施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C、甲材料供应商应当向乙材料供应商进行索赔材料款D、施工企业不再承担材料款责任答案：B解析：施工企业和甲材料供应商属于合同之债，施工企业应当向甲供应商支付材料款，施工企业和乙材料供应商构成不当得利之债，可以要求乙材料供应商返还不当得利。甲乙之间没有直接关系。53.商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。A、询问证人甲时，其他证人不得在场B、审判人员和当事人可以对甲进行询问C、甲应当出庭作证D、甲可以旁听法庭审理答案：D解析：2.证人、鉴定人和勘验人的质证证人不得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。法院认为必要的，可以让证人进行对质。54.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。2016A、企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B、施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑来企业将会等级C、被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D、资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续答案：D解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。选项A，正确的说法应为企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。选项B，正确的说法应为企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。选项C，正确的说法应为被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。选项D，是正确的，资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。55.关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失打扩大的说法,正确的是()A、接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大B、守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿C、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担D、未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大答案：A解析：《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。56.施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。A、技术规范B、施工图纸C、施工合同D、监理通知答案：B解析：《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。57.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程保修期的起始日是()。A、提交工程竣工验收报告之日B、工程竣工合格之日C、提交工程竣工验收报告后30天D、工程竣工合格之日后30天答案：B解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。58.某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中自现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()（2013）A、因显失公平而无效B、由于分包单位自愿签署而有效C、仅对总承包单位和分包单位有效D、因违反法律、法规强制性规定而无效答案：D解析：《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3)以合法形式掩盖非法目的；（4)损害社会公共利益；（5)违反法律、行政法规的强制性规定。按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。违法法律法规强制性规定。59.下列关于法的效力层级，说法错误的是（）。A、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决B、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决C、不同机关制定的法，新的规定与旧的规定不一致，适用新的规定D、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决答案：C解析：本题考查的是我国法的效力层级。《立法法》规定,同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,新的规定与旧的规定不一致的,适用新的规定。60.下列情形应当吊销资质证书的是()。A、一切超越本单位资质等级承揽工程的B、一切承包单位将承包的工程转包的C、一切违反法律规定进行分包的D、勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,情节严重的答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照以上规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。61.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。而后丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。A、丙无权要求开发商履行合同B、丙可以要求乙履行合同C、乙可以要求开发商履行合同D、乙应向丙披露委托人答案：A解析：受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可以转委托。转委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。转委托未经同意的，受托人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但在紧急情况下受托人为维护委托人的利益需要转委托的除外。62.（2019年真题）在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A、刑事法律关系B、民事商事法律关系C、社会法律关系D、行政法律关系答案：B解析：P6-7建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系。在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。合同关系就是一种民事商事关系。63.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。（2014）A、国务院环保部门B、各级地方政府环保部门C、酸雨控制区内的任人民政府环保部门D、大气污染排放总量控制区内的人民政府答案：D解析：超纲考查知识点“大气污染的防治”。《大气污染防治法》第十五条规定，大气污染总量控制区内有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，按照公开、公平、公正的原则，核定企事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。教材中无相关内容。64.不属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。A、超资质承揽工程B、相互串通投标C、骗标D、违法分包答案：A解析：根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或者与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或者违法分包的。A项不属于上述认定标准；BC项属于（2）；D项属于（5）。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为A。65.《大气污染防治法》规定,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过()的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。A、一个月B、二个月C、三个月D、六个月答案：C解析：本题考察的是(一)施工现场大气污染的防治。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。66.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2013）A、15B、20C、30D、40答案：C解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。67.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。68.安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A、县级以上建设行政主管部门B、县级以上各级人民政府C、国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D、国务院或省、自治区、直辖市人民政府答案：B解析：《安全生产法》规定，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。69.某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门()。A、可以收取费用B、不能收取费用C、如需组织专家论证，可收取费用D、如需现场查验，可收取费用答案：B解析：建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。70.在买卖合同中中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A、合同成立B、标的物交付C、合同生效D、支付货款答案：A解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。多选题1.按照《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形包括()。A、制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化B、应急指挥机构及其职责发生调整C、面临的事故风险发生重大变化的D、重要应急资源发生重大变化的E、单位经营状况变化答案：ABCD解析：2020《生产安全事故应急条例》规定，有下列倩形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案:(1)制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化;(2)应急指挥机构及其职责发生调整;(3)安全生产面临的风险发生重大变化;(4)重要应急资源发生重大变化;(5)在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题;(6)其他应当修订的情形。2.根据《仲裁法》和《民事诉讼法》的相关规定，被申请人提出证据证明裁决，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括()。A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的B、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的C、认定事实的主要证据不足的D、适用法律确有错误的E、当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的答案：ABCE解析：本题考核的是仲裁裁决的不予执行。根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所依据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。3.我国建设工程建设领域的法律、行政法规所设定的行政处罚种类有（）。A、警告B、罚款C、行政拘留D、责令停业整顿E、降低资质等级答案：ABDE解析：在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销职业资格证书或其他许可证等。综上所述，本题正确答案为ABDE。4.下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。A、鉴定机构不具备相关的鉴定资格B、鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C、鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D、鉴定程序本身严重违法E、鉴定结论明显依据不足答案：ADE解析：当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；2）鉴定程序严重违法的；3）鉴定结论明显依据不足的；4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。5.根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。2017A、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的B、明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的C、授意投票人撤换、修改投标文件的D、限定或者指定特定的专利、商标、品牌的E、向特定投标人泄露标底的答案：AD解析：本题考查的是禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。6.根据《合同法》,发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。A、未及时检查隐蔽工程造成的损失B、偷工减料造成的损失C、验收违法行为造成的损失D、中途变更承包工作要求造成的损失E、提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失答案：ACDE解析：(一）发包人应当承担的赔偿损失1.未及时检查隐蔽工程造成的损失；2.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失；3.因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失；4.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失；5.中途变更承揽工作要求造成的损失；6.要求压缩合同约定工期造成的损失；7.验收违法行为造成的损失。7.下列各项中,关于仲裁协议说法正确的有()。A、仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力B、仲裁庭无权确认合同的效力C、当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出D、当事人对仲裁协议的效力有异议,应当请求人民法院作出裁定E、一方当事人请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定答案：ACE解析：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。8.（2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。A、优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B、处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作为泥凝土搅拌用水和养护用水C、喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水D、现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水E、力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%答案：ADE解析：P209-213非传统水源利用:（1）优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水。（4）大型施工现场,尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统,充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。9.下列所得中免纳个人所得税的是（）。A、年终加薪B、国债和国家发行的金融债券利息C、个人保险所获赔偿D、从投资的某公司取得的派息分红E、军人的转业费、复员费答案：BCE解析：下列各项个人所得，免纳个人所得税(1)省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金(2)国债和国家发行的金融债券利息(3)按照国家统一规定发给的补贴、津贴(4)福利费、抚恤金、救济金(5)保险赔款;(6)军人的转业费、复员费(7)按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费(8)依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得(9)中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得(10)经国务院财政部门批准免税的所得10.根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，对需要在全国范围内统一的下列技术要求，应当制定国家标准的是（）。A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求B、工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的质量要求C、工程建设通用的试验、检验和评定等方法D、工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等质量标准E、工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法答案：ABCE解析：对需要在全国范围内统一的下列技术要求,应当制定国家标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的质量要求；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求；(3)工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法；(4)工程建设通用的试验、检验和评定等方法;(5)工程建设通用的信息技术要求；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的技术要求。11.在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。A、可行性研究报告B、施工图纸及技术资料C、建设用地的征用资料D、建设项目所在地规划部门批准文件E、项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料答案：BCD解析：在工程实践中，建设单位向施工单位提供概算批准文件，建设项目正式列入国家、部门或地方的年度固定资产投资计划，建设用地的征用资料，施工图纸及技术资料，建设资金和主要建筑材料、设备的来源落实资料，建设项目所在地规划部门批准文件，施工现场完成“三通一平”的平面图等资料。12.关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）A、当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B、被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C、仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行E、申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定答案：ACDE解析：本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项B错误，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席审理，并作出裁决。13.甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲性质的说法，正确的有（）。（2014）A、侵权B、无因管理C、合同行为D、不当得利E、法律行为答案：AD解析：第一天获利是不当得利，第二天获利是侵权（放砖石）。法律行为知识点已经删除14.建设工程纠纷发生后，双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁，其仲裁的特点是()。A、不公开审理B、当事人的自愿性C、仲裁庭独立进行仲裁D、不服仲裁裁决可以提出上诉E、仲裁员应当由仲裁委员会确定答案：ABC解析：仲裁的基本特点包括：自愿性；专业性；独立性；保密性；快捷性（指仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉）。15.某工程建设施工方拟采用某种新材料，但这种新材料不符合现行强制性标准规定，则（）。A、该新材料不得采用B、提请建设单位组织专题技术论证C、施工方组织专题技术论证D、报批准标准的建设行政主管部门审定E、报批准标准的建设行政主管部门备案答案：BD解析：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。综上所述，本题的正确答案为BD。16.下列对于部门规章的表述正确的有()。A、没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利B、部门规章由全国人民代表大会常务委员会制定C、部门规章签署公布后，及时在国务院公报D、部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项E、涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规答案：ACDE解析：考核的是部门规章的制定。部门规章是由国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的。17.关于工程保修期的说法,正确的有（）。2018真题A、基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B、屋面防水工程的保修期为4年C、建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D、保修期结束后,返还质量保证金E、在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务答案：AE解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。选项B错误，屋面防水工程的最低保修期限为5年；选项C错误，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日；选项D错误，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。18.下列民事责任承担方式中,属于违约责任的有()。A、继续履行B、赔礼道歉C、赔偿损失D、恢复原状E、支付违约金答案：ACE解析：三、承担违约责任的种类：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。19.建设工程领域常见的刑事法律责任包括()。A、工程重大安全事故罪B、重大劳动安全事故罪C、串通投标罪D、重大责任事故罪E、环境污染罪答案：ABCD解析：建设工程领域，常见的刑事法律责任如下：一、工程重大安全事故罪;二、重大责任事故罪;三、重大劳动安全事故罪;四、串通投标罪原选项中有串通招标罪，已经修改。20.（2020年真题）关于人民调解的说法，正确的有（）。A、人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议的方式B、人民调解制度是一种司法辅助制度C、当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认D、人民调解的组织形式是居民委员会E、人民调解达成的调解协议，具有强制执行效力答案：ABC解析：P364-367人民调解制度作为一种司法辅助制。经人民调解委员会调解达成调解协议的,可以制作调解协议书。当事人认为无需制作调解协议的,可以采取口头协议的方式,人民调解员应当记录协议内容，故选项A是错误的。人民调解制度作为一种司法辅助制度，是人民群众自己解决纠纷的法律制度，也是一种具有中国特色的司法制度，故选项B是正确的。双方当事人认为有必要的,可以按照《民事诉讼法》的规定,自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议，故选项C是正确的。人民调解的组织形式是人民调解委员会，故选项D是错误的。经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，并非强大执行力，故E选项是错误的。21.（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A、自愿性B、保密性C、公权性D、程序性E、强制性答案：CDE解析：P331-334民事诉讼的基本特征是:(1)公权性；(2)程序性；(3)强