2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（二）附详解

PAGEPAGE562023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高分通关卷（二）附详解一、单选题1.根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规定，下列表述中正确的是（）。A、土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝B、打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝C、结构施工阶段，夜间55分贝D、所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间答案：C解析：根据《建筑施工场界噪声限值》（BB12523-90）的规定，城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值为：（1）土石方施工阶段，噪声限制是昼间75分贝，夜间55分贝；（2）打桩施工阶段，噪声限制是昼间85分贝，夜间禁止施工；（3）结构施工阶段，噪声限制是夜间70分贝，夜间55分贝；（4）装修施工阶段，噪声限制是昼间65分贝，夜间55分贝。所谓夜间，是指晚22点至早6点之间的期间。综上所述，本题的正确答案为C。2.根据《民法总则》规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系的是()。A、债B、所有权C、知识产权D、担保物权答案：A解析：权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。3.定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同()的实现。A、债权B、债务C、主体D、内容答案：A解析：担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。4.某项目工程为了赶工期昼夜施工,严重影响相邻小区居民的休息,经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工,并赔偿2万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系,说法正确的是()。A、构成了不当得利之债B、构成了无因管理之债C、构成了侵权之债D、没有债的关系答案：C解析：权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。5.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。(2015真题)A、对该诉讼请求全部予以支持B、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C、对该诉讼请求全部不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持答案：B解析：本题考查的是工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。6.分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。2018真题A、建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿B、建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C、其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿D、其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿答案：C解析：本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总分包连带质量责任。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，即分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总包单位请求赔偿。7.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。A、10月15日B、10月22日C、11月14日D、12月14日答案：C解析：建筑法》第10条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告8.我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起()日内提出答辩状。A、7B、10C、15D、20答案：C解析：《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送给被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。人民法院应当在收到之日起5日内将答辩状副本发送给原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。9.下列保险中，属于强制性保险的是（）。A、意外伤害保险B、建筑工程一切险C、安装工程一切险D、工伤保险答案：D解析：2013年建设工程法规真题第46题本题考查的知识点是劳动者的社会保险与福利。AD项：职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。此外，建筑法还规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。故D项正确，A项错误。B项：建设工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。属于意外伤害保险，只是鼓励参与保险不强制。故B项错误。C项：安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种安装工程的险种。属于意外伤害保险，故C项错误。综上所述，D项正确。10.某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。A、5万元B、10万元C、20万元D、25万元答案：B解析：施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，11.《建筑法》规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（）。A、重新办理施工许可证B、重新办理安全生产许可证C、向发证机关申请施工许可证延期D、报发证机关核验施工许可证答案：D解析：全站数据:本题共被作答290次，正确率为58.97%，易错项为A解析《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。综上所述，本题正确答案为D。12.某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。A、2006年9月30日B、2006年10月15日C、2006年11月15日D、2006年12月15日答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。13.甲建筑公司计划于2008年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面的说法正确的是()。A、商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验B、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样C、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样D、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在建设单位或工程监理单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。14.当事人在申请仲裁后达成和解协议的，正确理解的是()。A、可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书B、可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书C、不可以撤回仲裁申请D、根据和解书申请强制执行答案：A解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请又反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。15.下列不会导致委托代理行为终止的是（）。A、代理期间届满B、被代理人取消委托C、代理人死亡D、被代理人丧失民事行为能力答案：D解析：（1）代理期间届满或代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。16.建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的单位的，责令改正，处()的罚款。A、1000元以上1万元以下B、合同价款2%以上4%以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上100万元以下答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。17.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A、建设单位B、监理单位C、使用单位D、安装单位答案：C解析：建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。18.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查机关B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：B解析：施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；19.下列属于行政强制措施的是（）。A、排除妨碍、恢复原状B、拍卖查封的场所C、限制人身自由D、划拨存款答案：C解析：行政强制措施的种类：（1）限制公民人身自由；（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他行政强制措施。20.根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是()。A、记过B、责令停止营业C、暂扣或者吊销许可证D、停业整顿答案：A解析：常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。记过属于行政机关内部行政处分形式。21.关于法人的说法，正确的是（）。2014A、法人以其登记注册地为住所B、企业法人自取得营业执照时取得法人资格C、非企业法人是指行政法人和事业法人D、建设单位可以是没有法人资格的其他组织答案：D解析：本题考查的是法人在建设工程中的地位。选项B不严谨，企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项C非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人三类。选项D建设单位一般也应当具有法人资格,但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。22.不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是()。A、检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B、检测机构不得转包检测业务C、检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备D、质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测答案：C解析：本题考察的是工程质量检测单位的检测规定。质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备。检测机构不得转包检测业务。23.建筑()应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A、监理单位B、勘察单位C、施工单位D、设计单位答案：A解析：本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。建筑工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。24.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A、6月1日B、8月30日C、10月8日D、10月20日答案：A解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对实际竣工日期有争议的，按以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。25.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）。A、行政行为超越职权B、行政行为C、被告不履行或迟延履行法定职责D、行政处罚显失公平答案：D解析：2012年建设工程法规真题第39题本题主要考查行政诉讼的判决。《行政诉讼法》规定，人民法院经过审理，根据不同情况，分别作出以下判决：（一）具体行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，判决维持。（二）具体行政行为有下列情形之一的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为：1、主要证据不足的；2、适用法律、法规错误的；3、违反法定程序的；4、超越职权的；5、滥用职权的。（三）被告不履行或者拖延履行法定职责的，判决其在一定期限内履行。（四）行政处罚显失公正的，可以判决变更。D项：人民法院可以变更的只有行政处罚显失公平，所以D正确。A项：行政行为超越职权的人民法院应撤销判决，非变更判决。所以A错误。B项：行政行为做出何种判决要看行政行为是否合法，B项只说行政行为无法判定要做出何种判决，所以B错误。C项：被告不履行或迟延履行法定职责，人民法院应做出履行判决，判决行政机关履行相应的职责。所以C错误。综上所述，本题正确答案为D。26.投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是()。A、招标人终止招标的B、投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的C、投标截止后投标人撤销投标文件的D、投标人未中标的答案：C解析：本题考察的是：投标保证金。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。27.某设计单位对承接的设计任务采用了如下做法，其中符合法律规定的是()。A、将主要设计任务交由合作单位完成B、由其他事务所设计人员设计，图纸上使用本单位图签C、将设计的现场服务委托其他单位完成D、将全部任务转包答案：C解析：勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。28.关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是()。A、由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责B、总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案C、总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员D、由总包单位负责上报事故答案：C解析：施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。所以答案B正确，答案C错误。《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。所以答案D正确。29.关于刑事责任,下列说法中正确的是()。A、工程重大安全事故罪是单位犯罪,不会对直接责任人进行刑罚B、重大劳动安全事故罪是只处罚直接负责的主管人员,不对其他责任人员进行刑罚C、串通投标行为属于《招标投标法》和《反不正当竞争法》中规定的经济责任,串通投标行为不构成犯罪D、刑事责任是法律责任中最强烈的一种,其承担方式主要是刑罚,也包括一些非刑罚的处罚方法答案：D解析：事责任是法律责任中最强烈的一种，其承担方式主要是刑罚，也包括一些非刑罚的处罚方法。30.单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A、乙的行为属于法定代表B、甲有权拒绝接受这批普通水泥C、如果拒绝，应由乙承担付款义务D、甲应承担付款义务答案：D解析：本题考察的知识点是代理人和被代理人的权利、义务及法律责任，《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件（1）须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观要件。如行为人持有由本人发出的委任状已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的通知函告等证明类文件，乙的行为属于表见代理。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。31.关于工伤保险的说法,正确的是A、事业单位、社会团体可以参加工伤保险B、工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C、工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D、工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成答案：B解析：职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。32.王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（）。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应提前30日以书面形式通知用人单位D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位答案：C解析：2007年建设工程法规真题第29题根据《劳动合同法》的规定，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。本题中，双方约定的试用期已满，王某已经成为正式员工，因此解除合同一档提前30日书面通知用人单位。综上所述，本题正确答案为C。说明：本题为2007年的真题，《劳动合同法》于2008年1月1日施行。《劳动合同法》中规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。本题中双方签订的劳动合同为2年，按照《劳动合同法》的规定，试用期不得超过2个月。题中约定适用3个月，现在看来是存在瑕疵的。33.建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是（）。A、在办理报监手续时，收取监督费B、发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C、发现工程质量问题时，采取局部停工措施D、监督竣工验收程序答案：B解析：2006年建设工程法规真题第18题BCD项：建设工程质量监督机构在进行监督工作中发现有违反建设工程质量管理规定行为和影响工程质量的问题时，有权采取责令改正、局部暂停施工等强制性措施，直至问题得到改正。需要给予行政处罚的，报告委托部门批准后实施。所以B项错误，CD项正确。A项：建设工程质量监督机构，在办理报监手续时，有权收取监督费。所以A项正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。34.租赁合同区别于买卖合同的根本特征是()。A、租赁合同是诺成合同B、租赁合同是双务合同C、租赁合同是有偿合同D、租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同答案：D解析：在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权；租赁合同终止时，承租人须返还租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。35.根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于民事诉讼的证据是（）。A、当事人陈述B、鉴定结论C、视听资料D、科学试验答案：D解析：根据《民事诉讼法》的规定，民事诉讼证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。36.乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。A、乙的债权属于法定不得转让的债权B、甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C、乙转让债权应当经过甲同意D、乙转让债权的通知可以不用通知甲答案：B解析：《合同法》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。37.某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是()。A、路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还B、路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C、路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D、基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费用答案：D解析：因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。故采石场应支付保管费用。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。故路桥公司应当返还石料38.使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A、50B、100C、200D、3000答案：B解析：2007年建设工程法规真题第7题根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。综上所述，本题正确答案为B。39.对合同法律特征的叙述中，不正确的是（）。A、合同不是一种法律行为B、合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系C、合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的D、合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方答案：A解析：合同具有以下法律特征：（1)合同是一种法律行为。（2)合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方。（3)合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系。（4)合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的。。40.某工程竣工后，施工单位提交的质量保修书中约定：对给排水管道的保修期为3年，装修工程为2年。此两项保修约定（）。A、均无效B、均有效C、给排水管道的保修期有效D、装修工程的保修期有效答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。本题中，法律规定的给排水管道和装修工程的最低保修期均为2年，题干中分别规定3年和2年，符合法律的规定，因此，约定是有效的。综上所述，本题的正确答案为B。41.张氏兄弟两达成协议，约定双方如就父亲遗产发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商一致，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。A、只能向有管辖权的人民法院起诉B、只能申请北京仲裁委员会仲裁C、既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D、只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁答案：A解析：《仲裁法》的规定有两类纠纷不能仲裁：1、行政争议不能裁决。2、婚姻，收养，监护，扶养，继承纠纷不能仲裁。42.以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是()。A、某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B、发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷C、建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷D、建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等答案：B解析：建设一、建设工程民工程民事纠纷事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关法律关系为内容的争议。民事纠纷可分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷等；另一类是人身关系的民事纠纷，如名誉权纠纷、继承权纠纷等。民事纠纷通常有三个特点：民事纠纷主体之间的法律地位平等；民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议；（3)民事纠纷的可处分性。在建设工程领域，较为普和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。43.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。2016A、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B、双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C、劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D、仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算答案：A解析：本题考查的是劳动争议的解决方式。选项B，用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以申请调解也可以申请仲裁；选项C，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年；选项C，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。jin44.有关和解和调解的说法，正确的是（）。A、诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止B、仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力C、诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行诉讼D、调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书答案：B解析：诉讼阶段和解没有法律效力，诉讼的程序不会收到影响，只有当事人撤回诉讼，诉讼程序才可以终止，A错误；调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。C错误；下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：①调解和好的离婚案件；②调解维持收养关系的案件；③能够即时履行的案件；④其他不需要制作调解书的案件。D错误。45.2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于()。A、2007年6月1日B、2008年3月1日C、2008年6月1日D、2010年3月1日答案：C解析：撤销权的行使应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。46.王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。A、应予更换B、可不予理睬C、负责修整并承担相应费用D、应联系修整，所需费用由王女士承担答案：D解析：买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。47.新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取()A、建设工程施工许可证B、建设工程监理许可证C、建设工程设计许可证D、建设工程施工管理证答案：A解析：014年6月住房城乡建设部经修改后发布的《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门中请领取施工许可证。48.不可以成为保险合同受益人的包括()。A、投保人B、被保险人C、受益人D、保险人答案：D解析：益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人49.下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是()。A、总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B、总承包单位将工程主体结构的施工分包的C、建设单位指定专业分包的D、专业分包单位再进行专业分包的答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。50.关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）A、分包单位没有资质要求B、分包单位不得再次分包C、分包单位由总包单位自由确定D、分包的工作内容没有限制答案：B解析：承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程。这一规定同样适用于工程分包单位。不具备资质条件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程。除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包。951.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、已签署的工程结算文件C、完整的技术档案盒施工管理资料D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案：B解析：竣工验收必须具备下列条件：一是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；二是有完整的技术档案和施工管理资料；三是有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告；四是有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；五是有施工单位签署的工程保修书。【教材】31452.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过()小时。A、1B、2C、12D、24答案：B解析：特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过2小时。53.甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是()。A、合同的变更是对原合同的实质性变更B、所有变更都需要登记C、当事人协商一致，可以变更合同D、只有显失公平的合同才可以变更答案：C解析：当事人协商一致，可以变更合同。54.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A、共同投标协议在中标后提交B、甲公司与乙公司必须是同一专业C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级D、联合体是以一个投标人的身份投标答案：D解析：2009年建设工程法规真题第26题本题考查的是联合体投标的特点。D项：联合投标体是一种特殊的投标人组织，根据《招标投标法》的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。因此D项正确。A项：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。因此，共同投标协议应与投标文件一起提交招标人，而不是中标后提交，故A项错误。BC项：联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。因此C项错误。B项其实是断意取词错误，组成联合体的单位可以是同一专业也可以不是同一专业，因此，B项也是错误的。综上所述，本题的正确答案为D。55.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。A、总承包单位和分包单位按一定比例共同B、分包单位C、总承包单位D、建设单位答案：C解析：2010年建设工程法规真题第27题本题主要考查办理意外伤害保险的规定。根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。综上所述，本题正确答案为C。jin56.（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。A、经乙公司同意后甲公司方可解除合同B、乙公司有权要求甲公司继续履行合同C、合同履行过半后，甲公司无权解除合同D、甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失答案：D解析：P172-175定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。57.要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。A、撤销案件B、中止审理C、终结审理D、缺席审判答案：D解析：2007年建设工程法规真题第59题《民事诉讼法》规定，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。综上所述，本题正确答案为D。58.建设工程保险是为了()。A、分散危险，消化损失B、防止危险，确保人身财产安全C、消除危险，避免损失D、预防危险，增加收入答案：A解析：险是一种受法律保护的分散危险，消化损失的法律制度。59.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为()。A、0B、17%C、11%D、6%答案：A解析：5)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零。60.施工单位应当于（）出具质量保修书。A、竣工验收合格时B、竣工验收备案时C、提交竣工验收报告时D、提交竣工结算文件时答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。综上所述，本题正确答案为C。61.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议答案：B解析：（二）依法对施工安全事故隐患进行处理《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在施工监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。62.根据《工程建设国家标准管理办法》，下列国家标准中不属于强制性标准的是()。A、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准B、工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的质量要求C、工程建设重要的通用的信息技术标准D、工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准答案：B解析：国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。63.关于建设工程代理的说法，正确的是（）2016A、招标活动应当委托代理B、代理人不可以自行辞去委托C、被代理人可以单方取消委托D、法定代表人与法人之间是法定代表关系答案：C解析：本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A，正确的说法应为建设工程活动不得委托代理，招标活动属于建设工程活动，故不能委托代理。选项B，正确的说法应为法律规定被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托，也允许代理人单方辞去委托，均不必以对方同意为前提，并以通知到对方时，代理权即行消灭。故选项C的说法是正确的。选项D是错误的，法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。64.权利人在债务人不履行到期债务时，对债务人或第三人特定的物享有的优先受偿权，称为()。A、用益物权B、担保物权C、保证担保D、处分权答案：B解析：保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利：所为保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照预定履行债务或者承担责任的行为。所以这个和物的优先受偿权二者之间还是不同的。65.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验答案：C解析：本题考核的是建筑材料的检验。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。66.按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答复，否则视为同意延期。A、7日内B、2天内C、72小时内D、48小时内答案：D解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。综上所述，本题的正确答案为D。67.赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则()。A、赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册B、李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满2年，可以注册C、孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册D、张某在2个单位申请注册，可以注册答案：A解析：请初始注册时应当具备以下条件：(1)经考核认定或考试合格取得资格证书；(2)受聘于一个相关单位；(3)达到继续教育要求；(4)没有明确规定不予注册的情形。初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。选项A对。P74《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。68.（2019年真题）关于行政机关实施行政强制执行的说法,正确的是（）。A、执行标的灭失的,中止执行B、执行可能造成难以弥补损失的,终结执行C、一律不得在夜间或法定节假日实施行政执行D、执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销的,应当恢复原状或者退还财物答案：D解析：执行标的灭失的,终结执行，A错误；执行可能造成难以弥补损失的,中止执行,B错误；行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。C错误；在执行中或者执行完毕后,据执行的行政决定被撤销、变更，或者执行错误的,应当恢复原状或者退还财物;不能恢复原状或者退还财物的依法给予赔偿，D正确。69.下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是()。A、房屋B、土地使用权C、交通运输车辆D、在建工程答案：C解析：本题考察的是：抵押权。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（1)建筑物和其他土地附着物；（2)建设用地使用权；（3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4)正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：（1)生产设备、原材料、半成品、产品；（2)交通运输工具；（3)正在建造的船舶、航空器。70.下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是（）。A、销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收入，应作为价外收入计算征税B、进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消费税C、纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款D、销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆购置税答案：D解析：项D，代收款项应区别征收：凡使用代收单位（受托方）票据收取款项，应视为代收单位价外费用，购买者支付的价费款，应并入计税价格中一并征税；凡使用委托方票据收取，受托方只履行代收义务收取手续费的款项，不并入计税价格中征收车辆购置税。多选题1.《绿色施工导则》对节能措施，机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括()。A、制订合理施工能耗指标B、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C、根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E、优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具答案：ABCD解析：本题考核的是节能措施。《绿色施工导则》对节能措施，机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括：(1)制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。(2)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。(3)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。【彩蛋】压轴卷，考前会在更新哦~软件(4)在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。(5)根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源。2.《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照()，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A、工程设计要求B、企业标准C、施工技术标准D、通行惯例E、合同约定答案：ACE解析：本题考察的知识点是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定度。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。3.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。2018真题A、意外伤害保险费由施工企业支付B、施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C、保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D、已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E、工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用答案：ABC解析：本题考查的是建筑意外伤害保险的规定。选项D，已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险；选项E，工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。4.关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。2016A、第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任B、代理人不履行职责，应当承担民事责任C、被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任D、表见代理的民事责任由被代理人承担E、委托书授权不明的，责任由被代理人承担答案：BD解析：本题考查的是代理人和被代理人的权利、义务及无权代理。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。5.根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。（2013）A、矿山企业B、建筑施工企业C、日用化学品生产、经营、储存单位D、危险化学品生产、经营、储存单位E、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业答案：ABE解析：本题考查的是施工安全生产许可证制度。选项D危险化学品，仅针对生产企业实行安全生产许可证制度，经营、储存单位不需要。6.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任包括（）。A、向施工单位提供资料的责任B、依法履行合同的责任C、提供安全生产费用的责任D、对拆除工程进行备案的责任E、不得干预投标人的责任答案：ABCD解析：《建设工程安全生产管理条例》中规定，建设单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任：（1）依法办理有关批准手续；（2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；（3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期；（4）编制工程概算时应当确定建设工程安全费用；（5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；（6）申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；（7）依法实施装修和拆除工程；（8）建设单位违法行为时应承担法律责任。在本题中，A项属于（2），B项属于（3），C项属于（4），D项属于（7），E项不属于上述规定的情形。综上所述，本题的正确答案为ABCD。7.某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是()。A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C、总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D、分包单位违反总包单位的指令，故分包单位承担全部责任E、分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务答案：ABE解析：《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。故选项A,B,E正确。8.（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位不得与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系。A、建筑材料供应单位B、设计单位C、建设单位D、施工承包单位E、设备供应单位答案：ADE解析：P313-314工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。9.根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有()。（2014）A、发明B、计算机软件C、实用新型D、商品商标E、外观设计答案：ACE解析：我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。10.某施工单位根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。在保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括()。A、保单B、建设工程合同C、事故照片D、鉴定报告E、保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明答案：ABCD解析：一）投标人进行保险索赔须提供必要的有效的证明索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、事故照片、鉴定报告以及保单中规定的证明文件。11.授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。A、新颖性B、创造性C、美观性D、实用性E、适用性答案：ABD解析：根据《专利法》的规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。综上所述，本题的正确答案为ABD。jin12.下列方针中,属于建设工程安全生产基本方针的有()。A、安全第一B、预防为主C、以人为本D、综合治理E、质量第一答案：ABD解析：安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针以人为本并非方针13.《合同法》规定，要约邀请包括（）等。A、拍卖公告B、招标公告C、递交投标文件D、招股说明书E、寄送价目表答案：ABDE解析：2004年建设工程法规真题第86题根据《中华人民共和国合同法》第十五条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。在工程投标过程中，招标公告属于要约邀请，递交投标文件属于要约，发出中标通知书属于承诺。综上所述，本题正确答案是ABDE。14.根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（）。A、李某因工伤丧失了民事行为能力B、张某取得资格证书4年后方才申请注册C、赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册D、魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册E、王某取得资格证书一年后才申请注册答案：ABCD解析：申请人有下列情形之一的，不予注册：（一）不具有完全民事行为能力的；（二）申请在两个或者两个以上单位注册的；（三）未达到注册建造师继续教育要求的；（四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（八）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（九）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（十）年龄超过65周岁的；（十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。A项：属于（一）的情形，不应批准注册。所以A项当选。BE项：初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请，张某4年后才申请注册，超过了3年的规定，不应批准。所以B项当选，E项不选。CD项：属于（二）的情形，不应批准注册。所以CD项当选。综上所述，本题正确答案为ABCD。15.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A、应急救援人员B、单位主要负责人C、从业人员D、安全生产管理人员E、特种作业人员答案：BDE解析：本题考核的是安全生产许可证的取得条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件jin16.根据《企业所得税法》,关于企业所得税中不征税收入的说法,正确的有()A、财政拨款B、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C、依法收取并纳入财政管理的政府性基金D、股息、红利等权益性投资收益E、接受捐赠收入答案：ABC解析：入总额中的下列收入为不征税收入：1)财政拨款；2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；3)国务院规定的其他不征税收人。17.下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017A、中国投资的建设项目B、外商投资占45%，但技术难度大的建设项目C、全部由外国赠款建设的工程D、外商投资占50%的中外联合建设项目E、国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目答案：CDE解析：本题考查的是外商投资建筑业企业的规定。外商投资建筑业企业的工程承包范围外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程：（1）全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程；（2）由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目；（3）外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目；（4）由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽。18.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案制，()A、配备必要的应急救援器材、设备B、定期组织演练C、配备应急救援人员D、配备专职应急救援人员E、建立应急救援组织答案：ABCE解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案制，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。19.施工单位在现场取样时，应在（）的见证下进行。A、政府质量监督人员B、施工单位项目技术负责人C、材料供应商技术负责人D、监理工程师E、建设单位代表答案：DE解析：见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。20.（2020年真题）关于开标的说法，正确的是（）A、开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B、开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C、开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加D、投标人少于3个的，不得开标答案：CD解析：P91-96开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行，故选项A错误。开标地点应当在招标文件预先确定的地