2023年全国一建《建设工程项目管理》考前押题密卷（六）含解析

PAGEPAGE552023年全国一建《建设工程项目管理》考前押题密卷（六）含解析一、单选题1.某抢险救灾工程，工期紧迫，无法按常规编制招标文件，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。A、成本加固定比例费用合同B、成本加奖金合同C、成本加固定费用合同D、最大成本加费用合同答案：A解析：2020/2019（二）成本加固定比例费用合同工程成本中直接费加一定比例的报酬费，报酬部分的比例在签订合同时由双方确定。这种方式的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。2.对难以控制的风险，向保险公司投保是()的一种措施。A、风险规避B、风险减轻C、风险自留D、风险转移答案：D解析：2020/2019题考察的是项目风险响应。常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险，向保险公司投保是风险转移的一种措施。项目风险响应指的是针对项目风险的对策进行风险应对3.施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（）方法。2014A、量化管理B、量价分离C、弹性管理D、指标包干答案：B解析：本题考查的是施工成本的过程控制方法。人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过劳务合同进行控制。4.在建设工程项目施工索赔中，不可索赔的材料费的是（）。A、由于承包人管理不善，造成材料损坏失B、由于客观原因材料价格大幅度上涨C、由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料D、由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费答案：A解析：2020/20192.材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。5.对施工现场宿舍的管理，符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013要求的是（）。A、宿舍外必须设置鞋架B、床铺可选用双层床C、应设置生活用品储藏室D、寒冷地区可使用通铺答案：B解析：2020/2019现场宿舍的管理(1)宿舍内应保证有必要的生活空间，.室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。(2)施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。(3)宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室。(4)宿舍内应设置垃圾桶，宿舍外宜设置鞋柜或鞋架，生活区内应提供为作业人员晾晒衣服的场地。6.下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是（）。A、应当向3个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的投标人发出投标邀请书B、邀请招标也称有限竞争性招标C、邀请招标一般不需要经过批准D、招标人以邀请书的方式发出投标邀请答案：C解析：2020/2019为了保护公共利益，避免邀请招标方式被滥用，各个国家和世界银行等金融组织都有相关规定:按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标，如果要采用邀请招标，需经过批准。7.针对设计原因造成的工程质量事故，技术处理方案一般应委托（）提出。A、原设计单位B、施工单位C、监理单位D、第三方监测机构答案：A解析：2020/2019设计单位应当就审查合格的施工图纸设计文件向施工单位作出详细说明；应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。8.建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。A、社会经济的发展与人类生存环境相协调B、环境能够服务于人类经济社会的发展C、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏D、工程项目施工场界内的污染得到有效防止答案：A解析：本题主要考查的是建设工程环境管理的目的。建设工程项目环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调。对于建设工程项目，环境保护主要是指保护和改善施工现场的环境。综上所述，本题正确选项为A项。9.为确保安全，对设备的运转和零件的状况定时进行检查，发现损伤立即更换，绝不能“带病”作业，此项工作属于（）。2017A、全面安全检查B、要害部门重点安全检查C、经常性安全检查D、专项安全检查答案：B解析：本题考查的是安全生产检查监督的主要类型。要害部门重点安全检查：为了确保安全，对设备的运转和零件的状况要定时进行检查，发现损伤立刻更换，决不能“带病”作业；一过有效年限即使没有故障，也应该予以更新，不能因小失大。10.某工程网络计划中工作A的持续时间为5d，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作A的最早完成时间为第（）天。A、6B、8C、11D、13答案：D解析：2020/2019本题考核的是网络计划时间参数的确定。工作A的最早开始时间=max{6，8）=8d，工作A的最早完成时间=8+5=13d11.（）取决于项目实施主体外部对质量工作的推动和检查监督。A、运行动力B、运行状态C、约束能力D、监控效力答案：D解析：2020/2019监控效力取决于项目实施主体外部对质量工作的推动和检查监督。12.如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由（）的计划组成的计划系统。A、不同功能B、不同项目参与方C、不同深度D、不同周期答案：C解析：本题主要考查了不同类型的建设工程项目进度计划系统。由不同深度的计划构成进度计划系统，包括：总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划等。C项：C项是由不同深度的计划构成进度计划系统，故当选。A项：由不同功能的计划构成进度计划系统，包括：控制性进度规划、指导性进度规划、实施性进度计划等，故A不当选。B项：由不同项目参与方的计划构成进度计划系统，包括：业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计进度计划、施工和设备安装进度计划、采购和供货进度计划等，故B不当选。D项：由不同周期的计划构成进度计划系统，包括：5年建设进度计划和年度、季度、月度和旬计划等，故D不当选。综上所述，本题正确答案为C。13.FIDIC合同条件中的“新黄皮书”适用于（）。A、发包人设计的房屋建筑工程B、私营的房屋建筑工程C、承包商做绝大部分设计的工程项目D、交钥匙项目答案：C解析：本题主要考查FIDIC系列合同条件的使用范围。因此，FIDIC合同条件中“新黄皮书”适用于承包商做绝大部分设计的工程项目。综上所述，本题正确选项为C项。14.进度控制是一个()的管理过程。A、动态B、静态C、封闭D、开放答案：A解析：2020/2019建设项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程，是一个不断地计划、执行、检查、分析、调整计划的动态循环过程。15.建设工程项目进度控制工作包括：①编制进度计划；②调整进度计划；③进度目标的分析和论证；④跟踪检查计划的执行情况。其正确的工作程序是（）。A、①-②-③-④B、③-①-②-④C、③-①-④-②D、④-②-③-①答案：C解析：本题主要考查项目进度控制的组织措施。进度控制的主要工作环节包括：进度目标的分析和论证－编制进度计划－跟踪检查计划的执行情况－调整进度计划。综上所述，本题正确答案为C。16.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的材料费是（）。A、材料费原价B、材料损耗费C、材料储存费D、材料运输费答案：C解析：2020/2019由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用，可进行索赔。17.管理职能分工包括提出问题、筹划、决策、执行和检查等多个环节组成的过程。下列选项中属于决策环节的是（）。A、检查补救方案的执行情况B、执行补救方案C、制定几个可能的补救方案D、从多个方案中确定一个拟执行方案答案：D解析：2020/20193)决策一一从上述三个可能的方案中选择一个将被执行的方案，即增加夜班作业;18.综合成本的分析方法包括（）。A、成本盈亏异常分析B、分部分项工程成本分析C、资金成本分析D、工期成本分析答案：B解析：2020/2019综合成本的分析方法：（一）分部分项工程成本分析（二）月（季）度成本分析（三）年度成本分析（四）竣工成本的综合分析19.在解决国际工程承包合同争议的时候，应首选（）的方式。A、仲裁B、协商C、DABD、DRB答案：B解析：本题考查的是施工承包合同争议的解决方式。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。20.下列施工检验批验收的做法中，正确的是（）。(2015真题)A、存在一般缺陷的检验批应推倒重做B、某些指标不能满足要求时，可予以验收C、严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收D、经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收答案：C解析：本题考查的是施工过程质量验收不合格的处理。(1)在检验批验收时，发现存在严重缺陷的应推倒重做，有一般的缺陷可通过返修或更换器具、设备消除缺陷后重新进行验收；(2)个别检验批发现某些项目或指标（如试块强度等）不满足要求难以确定是否验收时，应请有资质测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收；(3)当检测到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；(4)严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，经法定检测单位检测鉴定以后，认为不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须进行加固处理，虽然改变外形尺寸，但能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方应承担经济责任；(5)通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。参见教材99。21.下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（）A、相关比率法B、连环置换法C、比重分析法D、动态比率法答案：B解析：本题主要考查施工成本分析的具体方法。B项：因素分析法又称连环置换法。这种方法可以用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素不变，然后逐一替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。所以，B项正确。A项：相关比率法是将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率，以此来考察经营成果的好坏。所以，A项错误。C项：比重分析法是通过构成比率，考察成本总量的构成情况及各项成本项目占成本总量的比重。所以，C项错误。D项：动态比率法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。所以，D项错误。综上所述，本题正确选项为B项。22.采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的（）控制很不利。A、质量B、安全C、投资D、合同答案：C解析：2020/2019采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。23.（2018年真题）某项目地面铺贴的清单工程量为1000m2，预算费用单价60元/m2，计划每天施工100m2。（2018年真题）第6天检查时发现，实际完成800m2，实际费用为5万元。（2018年真题）根据上述情况，预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。A、2500B、2000C、－2500D、－2000答案：C解析：本题考查的是偏差分析的表达方法。项目完工的工程量为1000㎡，第6天检查时实际完成800㎡，实际费用为5万元，则实际费用单价＝50000÷800＝62.5元/㎡，那么项目完工时的费用偏差ACV＝已完工作预算费用－已完工作实际费用＝1000×60－1000×62.5＝－2500（元）。24.为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作，可利用（）进行基于互联网的辅助进度控制。2014A、P3项目管理软件B、项目信息门户C、MSProjectD、MSVisio答案：B解析：本题考查的是辅助进度控制。为使业主方各工作部门和项目各参与方方便快捷地获取进度信息，可利用项目信息门户作为基于互联网的信息处理平台辅助进度控制。参见教材25。25.关于建设工程监理，下列选项中正确的是（）。A、监理应当遵守法律法规.强制性标准，遵循守法，公平.独立.诚信的原则，认真履行监理职责B、监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站.巡视.专检等形式，对建设工程实施监理C、工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准.施工不符合施工技术标准和合同约定的质量要求时，有权要求设计单位.施工单位改正D、针对专业性较强的工程项目，监理机构应编制工程建设监理实施细则，并经总监理工程师批准答案：D解析：2020/2019中型及中型以上或专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经总监理工程师批准。26.关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是（）。2018真题A、施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续B、政府质量监督的性质属于行政执法行为C、临时性房屋建筑工程也属于政府质量监督的范围D、质量监督机构可以聘请助理工程师协助质量监督工作答案：B解析：本题考查的是建设工程项目质量的政府监督。选项A,在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续。选项C,在中华人民共和国境内主管部门实施对新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理的，适用该规定；而抢险救灾工程、临时性房屋建筑工程和农民自建低层住宅工程，不适用该规定。选项D,监督机构可以聘请中级职称以上的工程类专业技术人员协助实施工程质量监督。27.某建设工程项目施工单位在施工中发生如下费用：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A、6B、5C、4D、3答案：B解析：本题主要考核费用索赔的内容。通常，承包商可以提起索赔的事件有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）对合同规定以外的项目进行检验，切检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他。本题中，完成业主要求的合同外工作花费属于（1），由于业主原因导致人工费增加属于（7）。因此都属于可索赔费用；而施工机械故障造成人员窝工损失属于施工单位自身原因造成的损失，因此不能向业主索赔。因此可以索赔的人工费为3+2=5（万元）。综上所述，正确选项为B。28.为了实现有序和科学的信息管理，项目参与各方都应编制（）以规范信息管理工作。A、信息管理制度B、信息管理手册C、项目管理实施规划D、项目管理规划大纲答案：B解析：本题主要考查建设施工管理信息管理手册的主要内容。施工方、业主方和项目参与其他各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册，以规范信息管理工作。综上所述，本题正确选项为B项。29.下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是（）。A、由于完成额外工作增加的机械使用费B、非承包商责任工效降低增加的机械使用费C、承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费D、业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费答案：C解析：2020/2019承包商向业主提出的关于材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。30.施工期间无论是建设单位、设计单位或施工单位提出，需要进行局部设计变更的内容，都必须按照规定的程序，先将变更意图或请求报送（）审查A、总监理工程师B、监理工程师C、设计单位D、施工单位答案：B解析：2020/2019（四）设计变更在施工期间无论是建设单位、设计单位或施工单位提出，需要进行局部设计变更的内容，都必须按照规定的程序，先将变更意图或请求报送监理工程师审查，经设单位审核认可并签发《设计变更通知书》后，再由监理工程师下达《变更指令》。31.国际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。A、招标B、直接发包C、在有良好合作关系的战略伙伴中选择D、在工程师推荐名单中随机抽取答案：A解析：本题主要考查国际承包合同的订立方式。招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。世界银行贷款项目的工程招标方式主要包括国际竞争性招标（ICB）、国内竞争性招标（NCB）、有限国际招标（LIB）等。（1）国际竞争性招标就是将招标人的要求及时、充分地通知所有合格的潜在的投标人，为他们提供对所需工程进行投标的平等机会。（2）国内竞争性招标（NCB）用于采购那些因其性质、规模或范围不大可能吸引外国厂商和承包商参与竞争的货物或工程，比如合同的金额小，工程地点分散或工期长，工程为劳动密集型，当地可获得的货物或工程的价格低于国际市场价格等。（3）有限国际招标（LIB）实质上是一种不公开刊登广告而直接邀请投标人参加投标的国际竞争性招标。当供货商的数量有限或其他例外情况下可以采用，招标人应从一份列有足够广泛的供货商的名单中寻求投标人，以保证价格具有竞争性。综上所述，本题正确选项是A项。32.某工程建设项目5000平方米，工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定应该是多少人（）A、3B、2C、1D、4答案：C解析：2020/2019工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定，1万m2以下工程1人；1万~5万m2的工程不少于2人；5万m2以上的工程不少于3人。33.下列关于国内施工企业项目经理的说明，正确的是()。A、建造师只能担任施工企业的项目经理B、项目经理是施工企业的法定代表人在工程项目上的代表人C、项目经理是一个专业人士D、建造师是一种技术岗位的名称答案：B解析：2020/2019筑施工企业项目经理（以下简称项目经理），是指受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称。34.发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权（）。A、增加工程款额B、修改合同工期C、暂时停止施工D、改变质量标准答案：C解析：2020/2019发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。35.对固体废物处理的基本思想是：采取（）的处理，对固体废物产生的全过程进行控制。A、压缩化、减量化和无害化B、资源化、压缩化和安全化C、稳定化、减量化和无害化D、资源化、减量化和无害化答案：D解析：2020/2019固体废物处理的基本思想是：采取资源化、减量化和无害化的处理，对固体废物产生的全过程进行控制。36.某基础工程合同价为2000万元，合同总工期为20个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程400万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（）个月。(2015真题)A、8B、6C、4D、2答案：C解析：本题考查的是索赔的计算。400÷（2000÷20）=4。37.《建设工程质量管理条例》规定，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用和安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A、监理工程师B、项目经理C、总监理工程师D、业主答案：A解析：本题主要考查建设工程质量管理的相关规定。《建设工程质量管理条例》第三十七条规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。综上所述，本题正确答案为A。38.下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。A、增加资金投入B、变更技术方案C、增加人员投入D、变更合同条款答案：C解析：2020/2019组织措施，如增加人员投人，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。39.下列工程担保中，应由发包人出具的有（）。（2016）A、支付担保B、履约担保C、预付款担保D、保修担保答案：A解析：支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。这里是招标人提供的，也就是发包人需要出具的担保。40.投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程预算而言，()是投资的计划值。A、合同价B、工程概算C、工程决算D、施工预算答案：B解析：2020/2019：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；41.业主方承担全部工程量和价格风险的合同是()。A、变动总价合同B、固定总价合同C、成本加酬金合同D、变动单价合同答案：C解析：2020/2019成本加酬金合同也称为成本补偿合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。42.作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，其内容包括()。（2012）A、管理手册、管理规定、监测活动准则及程序文件B、操作规程、管理规定、监测活动及管理手册C、操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件D、操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格答案：D解析：体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书(操作规程)、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。43.建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不超过（）。2017天。A、7B、10C、15D、30答案：D解析：本题考查的是施工企业劳动用工和工资支付管理。建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。44.某项目按施工进度编制的施工成本计划入下图，则4月份计划成本是（）万元。(2015真题)A、300B、400C、750D、1150答案：B解析：本题考查的是按施工进度编制施工成本计划的方法。根据时间－成本累积曲线，可以推导出每月的进度计划成本，1150-750=400万元。45.项目的进度项（进度计划的工作项）编码，应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一编码，服务于项目进度目标的（）。A、计划制定B、组织实施C、动态控制D、计划修订答案：C解析：2020/2019（6）项目的进度项（进度计划的工作项）编码，应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于项目进度目标的动态控制。46.某项目招标时，因图纸、规范准备不充分，不能据此确定合同价格，而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同形式（）。（2018年真题）A、成本加固定费用合同B、最大成本加费用合同C、成本加固定比例费用合同D、成本加奖金合同答案：D解析：本题考查的是成本加酬金合同的形式。在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用成本加奖金合同。47.下列各项管理中，不属于资源管理的是()。A、资金管理B、合同管理C、技术管理D、人力资源管理答案：B解析：2020/2019工企业人力资源管理的任务。资源管理包括人力资源管理、材料管理、机械设备管理、技术管理和资金管理。48.关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是()。A、所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B、所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C、项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D、所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率答案：D解析：2020/2019题考核的是按工程进度编制施工成本计划的方法。一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本支出计划，达到既节约成本支出，又能控制项目工期的目的。49.FIDIC新黄皮书中合同计价方式属于（）。A、总价合同，合同价格不予调整B、总价合同，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可以调整C、单价合同，合同价格不予调整D、单价合同，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可以调整答案：B解析：2020/2019（2）《永久设备和设计—建造合同条件》（ConditionsofContractforPlantandDesign—Build,简称“新黄皮书”）。合同计价采用总价合同方式，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整。50.在下列目标控制措施中，属于经济措施的是（）。A、落实加快工程进度所需的资金B、改变施工方法和改变施工机具C、强化合同管理D、调整项目管理班子人员答案：A解析：2020/2019济措施，分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。51.根据我国《建筑施工场界噪声限值》，混凝土搅拌机作业的昼间噪声限值为（）dB（A）。A、55B、65C、70D、75答案：C解析：本题考核的是噪声污染的防治。根据我国《建筑施工场界噪声限值》，不同施工阶段作业噪声限值列于下表。由上表可知，工程施工中混凝土搅拌机作业昼间噪声限值为70dB（A）。综上所述，本题正确答案为C。52.编制工程项目施工组织设计时，一般将施工顺序的安排列入施工组织设计的()部分。A、施工进度计划B、施工总平面图C、施工部署和施工方案D、工程概况答案：C解析：2020/2019.施工部署及施工方案包括:(1)根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案;(2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。53.关于施工成本及其管理的说法，正确的是()。（2013）A、施工成本是指施工消耗的构成工程实体的各项费用支出。B、施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度的节约成本。C、施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案D、施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一不降低成本的途径。答案：B解析：施工成本是指在建设工程项目的施工过程中所发生的全部生产费用的总和施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施，把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。施工成本预测是在工程施工前对成本进行的估算，它是根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其发展趋势作出科学的估计。施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。施工成本分析是在施工成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径施工成本考核是指在施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给予相应的奖励和处罚。-82.54.某工程项目开工前，发包人向承包人提供了有关施工现场的地下管线资料，承包商按合同要求对管线予以了保护。由于发包人提供的资料不准确，导致承包人在正常施工过程中对地下管线造成了破坏，根据施工合同示范文本规定，对该情况的处理应是（）。A、保护费用由发包人承担，事故损失由承包人承担B、保护费用与事故损失均由发包人承担C、保护费用由承包人承担，事故损失由发包人承担D、保护费用与事故损失均由承包人承担答案：B解析：2020/2019发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。55.下列关于施工过程质量验收的说明，正确的是（）。A、施工过程质量验收是以分部工程的施工质量为基本验收单元B、当个别检验批发现试块强度不满足要求时，应不能通过验收C、当检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D、通过返修处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，可降低标准验收，并扣除适当工程款答案：C解析：2020/2019（1）在检验批验收时，发现存在严重缺陷的应推倒重做，有一般的缺陷可通过返修或更换器具、设备消除缺陷后重新进行验收；（2）个别检验批发现某些项目或指标（如试块强度等）不满足要求难以确定是否验收时，应请有资质的法定检测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收；（3）当检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；2.严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，经法定检测单位检测鉴定以后，认为不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须进行加固处理，虽然改变外形尺寸，但能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方应承担经济责任；3.通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。56.（）是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。A、质量策划B、质量控制C、质量保证D、质量改进答案：B解析：2020/2019质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。57.关于建设工程项目质量控制体系中质量控制界面的说法，正确的是（）。A、静态界面是指设计单位之间的责任划分B、静态界面是指施工单位之间的责任划分C、动态界面可根据组织内部责任分工确定D、动态界面是指设计单位与施工单位之间的责任划分答案：D解析：2020/2019项目质量控制体系的质量责任界面，包括静态界面和动态界面。一般说静态界面根据法律法规、合同条件、组织内部职能分工来确定。动态界面主要是指项目实施过程中涉及单位之间、施工单位之间、设计与施工单位之间的衔接配合关系及其责任划分，必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。58.利用直方图整理统计数据，了解统计数据的（），即数据分布集中或离散的状况，从中掌握质量能力状态。A、综合分部B、异常分部C、分布特征D、合理分部答案：C解析：2020/2019：一、直方图法的主要用途（1）整理统计数据，了解统计数据的分布特征，即数据分布的集中或离散状况，从中掌握质量能力状态。59.施工成本计划通常有三类指标，即()A、拟定工作预算成本指标，已完成工作预算成本指标和成本降低率指标B、成本计划的数量指标，质量指标和效益指标C、质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动D、人.财.物成本指标答案：B解析：2020/2019工成本计划一般情况下有以下三类指标:(1)成本计划的数量指标(2)成本计划的质量指标(3)成本计划的效益指标60.施工项目材料储备资金分析可以应用（）。A、比较法B、因素分析法C、比率法D、“三同步”法答案：B解析：2020/2019材料的储备资金是根据日平均用量、材料单价和储备天数（即从采购到进场所需要的时间）计算的。上述任何一个因素变动，都会影响储备资金的占用量。材料储备资金的分析，可以应用“因素分析法1Z202042施工成本分析的方法61.关于建设工程项目施工成本的说法，错误的是（）。A、成本计划以货币形式编制的书面方案B、成本控制贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程C、施工成本核算是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本D、成本偏差的控制，分析是关键，纠偏是核心答案：B解析：成本控制贯穿于项目从投标阶段开始直至保证金返还的全过程。62.建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和（）。A、验收程序B、验收人员C、验收方式D、验收时间答案：C解析：2020/2019合同中应明确货物的验收依据和验收方式。验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收等方式。。63.在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。A、工程扣款B、工程延期C、工程变更D、逾期支付答案：D解析：2020/2019在索赔款额的计算中，经常包括利息。利息的索赔通常友生于下列情况:拖期付款的利息;错误扣款的利息。64.下列影响工程项目的风险中，属于环境风险的是()。A、组织结构模式B、现场防火设施的可用性C、岩土地质条件D、工程物资答案：C解析：2020/2019.工程环境风险，如；(1)自然灾害；(2)岩土地质条件和水文地质条件；(3)气象条件；(4)引起火灾和爆炸的因素等。65.某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。A、追究法律责任B、吊销其建造师资格证书C、追究社会责任D、追究经济责任答案：D解析：本题主要考查项目经理的责任。项目经理应承担施工安全和质量的责任。项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门追究的主要是其法律责任，企业追究的主要是其经济责任，但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。本题中，主要追究项目经理的经济责任。综上所述，本题正确选项为D项。66.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具，可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。A、建设行政主管部门B、设计单位C、业主方D、施工单位答案：C解析：2020/2019对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般而言，业主方是项目信息门户的主持者，但也可以委托代表其利益的工程顾问公司作为项目信息门户的主持者。其他项目的参与方往往只参加一个建设工程的一个阶段，或一个方面的工作，并且建设工程项目各参与方之间的利益不同，因此，它们一般不宜作为项目信息门户的主持者。67.除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前（）小时书面通知监理人检查。A、12B、24C、36D、48答案：D解析：2020/2019本题考查的是施工质量检验和返修的规定。除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。68.在进行工程质量控制时，直方图可以用来（）。A、寻找引起质量问题的主要因素B、分析产生质量问题的原因C、判断生产过程的质量状况D、分析质量特性与影响因素之间的关系答案：C解析：本题主要考查直方图。直方图法即频数分布直方图法，它是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。综上所述，本题正确选项是C项。69.成本分析是在成本的形成过程中，主要利用施工项目的成本核算资料（成本信息），与（）等进行比较，了解成本的变动情况。A、目标成本、预算成本以及类似施工项目的实际成本B、目标成本、预算成本以及本项目的实际成本C、目标成本、本项目的实际成本D、预算成本、类似施工项目的实际成本答案：A解析：成本分析是在成本的形成过程中，主要利用施工项目的成本核算资料（成本信息），与目标成本、预算成本以及类似施工项目的实际成本等进行比较，了解成本的变动情况。70.（2018年真题）双代号网络计划如下图，其关键线路有（）条。A、4B、3C、2D、1答案：B解析：本题考查的是双代号网络计划。关键线路为：A→D→H→K，A→E→I→K和A→G→I→K，共3条。多选题1.工程项目分部工程质量验收合格的有（）。A、所含分项工程验收合格B、主控项目质量检验合格C、质量控制资料完整D、观感质量验收符合要求E、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定答案：ACDE解析：2020/2019分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：（1）分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整；（3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；（4）观感质量验收应符合要求。2.建设工程安全事故处理的原则有()。（2012）A、事故原因未查清不放过B、事故责任人未受到处理不放过C、事故未制定整改措施不放过D、事故有关人员未受到教育不放过E、事故单位未受到处理不放过答案：ABCD解析：国家对发生事故后的“四不放过”处理原则，即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过、事故没有制定切实可行的整改措施不放过。3.关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（）。2016A、每间宿舍居住人员不得超过16人B、施工现场宿舍必须设置可开启式窗户C、现场食堂炊事人员必须持身体健康证上岗D、厕所应设专人负责清扫、消毒E、施工区必须配备开水炉答案：ABCD解析：本题考查的是施工现场职业健康安全卫生的要求。生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区应配备流动保温水桶。4.监督人员应当具备（）条件。A、具有大学专科以上学历或者执业注册资格B、具有二年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历C、熟悉掌握相关法律法规和工程建设强制性标准D、具有一定的组织协调能力和良好职业道德E、具有三年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历答案：CDE解析：2020/2019监督人员应当具备下列条件:（1）具有工程类专业大学专利以上学历或者工程类执业注册资格;（2）具有三年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历;（3）熟悉掌握相关法律法规和工程建设强制性标准;（4）具有一定的组织协调能力和良好职业道德。5.（2019年真题）施工项目专项成本分析包括（）。A、月度成本分析B、年度成本分析C、成本盈亏异常分析D、工期成本分析E、资金成本分析答案：CDE解析：P104-112针对与成本有关的特定事项的分析,包括成本盈亏异常分析、工期成本分析、资金成本分析等内容。6.对业主来说，成本加酬金合同的优点有（）。A、可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足B、可以转移风险，有利于业主方的投资控制C、可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理D、可以通过分段施工缩短工期E、可以减少承包商的对立情绪答案：ACDE解析：2020/2019二、成本加酬金合同的特点和适用条件对业主而言，这种合同形式也有一定优点，如：(1)可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；(2)可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；(3)可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；(4)业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理；(5)也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。7.关于施工组织设计审批的说法,正确的有()。A、施工组织总设计应由建设单位技术负责人或总监理工程师审批B、单位工程施工组织设计应由总承包单位的技术负责人审批C、施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批D、施工方案应由项目技术负责人审批E、施工方案应由监理工程师审批答案：CD解析：2020/2019工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。8.质量管理方法中，直方图的分布区间宽窄取决于其质量特性统计数据的（）。2014A、平均值B、中位数C、极差D、标准偏差E、变异系数答案：AD解析：直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。9.关于风险对策的说法，正确的有（）（2015）A、编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略B、招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略C、承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略D、承包商合理安排施工工期，进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商质量风险规避策略E、依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略答案：CDE解析：常用的质量风险对策包括风险规避、减轻、转移、自留及其组合等策略。1.规避采取恰当的措施避免质量风险的发生。例如：依法进行招标投标，慎重选择有资质、有能力的项目设计、施工、监理单位，避免因这些质量责任单位选择不当而发生质量风险；正确进行项目的规划选址，避开不良地基或容易发生地质灾害的区域；不选用不成熟、不可靠的设计、施工技术方案；合理安排施工工期和进度计划，避开可能发生的水灾、风灾、冻害对工程质量的损害等。以上都是规避质量风险的办法。2.减轻针对无法规避的质量风险，研究制定有效的应对方案，尽量把风险发生的概率和损失量降到最低程度，从而降低风险量和风险等级。例如，在施工中有针对性地制定和落实有效的施工质量保证措施和质量事故应急预案，可以降低质量事故发生的概率和减少事故损失量。3.转移依法采用正确的方法把质量风险转移给其他方承担。转移的方法有：(1)分包转移—例如，施工总承包单位依法把自己缺乏经验、没有足够把握的分项工程，通过签订分包合同，分包给有经验、有能力的单位施工；承包单位依法实行联合承包，也是分担风险的办法。(2)担保转移—例如，建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保；工程竣工结算时，扣留一定比例的质量保证金等。(3)保险转移—质量责任单位向保险公司投保适当的险种，把质量风险全部或部分转移给保险公司等。4风险承担又称风险自留。当质量风险无法避免，或者估计可能造成的质量损害不会很严重而预防的成本很高时，风险承担也常常是一种有效的风险响应策略。风险自留有两种：无计划自留和有计划自留。无计划自留是指不知风险存在或虽预知有风险而未预作处理，一旦风险事件发生，再视造成的质量缺陷情况进行处理。有计划自留指明知有一定风险，经分析由自己承担风险更为合理，预先做好处理可能造成的质量缺陷和承担损失的准备。可以采取设立风险基金的办法，在损失发生后用基金弥补；在建筑工程预算价格中通常预留一定比例的不可预见费，一旦发生风险损失，由不可预见费支付。选项A属于风险减轻，选项B属于风险转移中的担保转移。~167。10.施工预算是施工企业的内部文件，同时也是施工企业进行（）的依据。A、劳动调配B、物资技术供应C、落实管理规划D、控制成本开支E、成本分析答案：ABDE解析：2020/2019（施工预算）是施工企业的内部文件，同时也是施工企业进行劳动调配，物资技术供应，控制成本开支，进行成本分析和班组经济核算的依据。11.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有的特点有（）。A、周期短B、费用少C、保密性D、具有终局制E、专业化答案：ABCE解析：本题主要考查争议解决方式。ABCE项：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：①仲裁程序效率高，周期短，费用少；②保密性；仲裁程序一般都是保密的，从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。③专业化。建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规知识的专业人士担任仲裁员，从而更快更公正的审理和解决合同争议。所以ABCE项正确。D项：诉讼和仲裁都具有终局制，诉讼实行两审终审制；仲裁实行一裁终局制。所以D项错误。综上所述，本题正确选项为ABCE项。12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF﹣2013﹣0201），关于施工项目经理的说法正确的有（）。A、承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意B、项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须前3天通知监理人及发包人C、承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理D、承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名.职称.注册执业证书编号等事项E、承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明答案：ACE解析：2020/2019题考察的是项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。"13.无论是在决策阶段还是在实施阶段，建设工程项目技术策划均应在()等方面进行分析和论证。A、管理技术B、技术方案C、风险技术D、关键技术E、技术体系答案：BD解析：2020/2019目决策的技术策划其主要工作内容包括：(1)技术方案分析和论证；(2)关键技术分析和论证；(3)技术标准、规范的应用和制定。项目实施的技术策划其主要工作内容包括：(1)技术方案的深化分析和论证；(2)关键技术的深化分析和论证；(3)技术标准和规范的应用和制定等。14.建设单位的工程项目质量计划包括（）。A、提出项目质量管理的组织B、论证项目总体的质量目标C、提出项目质量管理的工作程序D、指定实施质量管理的业务流程E、制订质量管理措施答案：ABC解析：本题主要考查网络计划调整。建设单位的工程项目质量计划包括：确定和论证项目总体的质量目标；提出项目质量管理的组织、制度、工作程序、方法和要求。综上所述，本题正确答案为ABC。15.（2020年真题）关于工程项目成本核算的说法，正确的有（）。A、成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本分析同步的原则B、工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分C、工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法D、会计核算法人为控制因素较多、精度不高E、施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算答案：ABE解析：P101-102A正确，项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则，即三者的取值范围应是一致的。B正确，成本核算是企业会计核算的重要组成部分，应当根据工程成本核算的要求和作用，按照企业会计核算程序总体要求，确立工程成本核算程序。C错误，用表格核算法进行工程项目施工各岗位成本的责任核算和控制，用会计核算法进行工程项目成本核算，两者互补，相得益彰，确保工程项目成本核算工作的开展。D错误，会记核算方法的优点是科学严密，人为控制的因素较小而且核算的覆盖面较大。E正确，施工单位除对整个企业的生产经营进行会计核算外，还应在工程项目上设成本会计，进行工程项目成本核算，以减少数据的传递，提高数据的及时性，便于与表格核算的数据接口。16.某工程双代号时标网络计划如下图所示，正确的有（）。A、关键线路是工作A.D.H.L组成的线路B、关键线路是工作I.L组成的线路C、工作G的总时差与自由时差相等D、工作H的总时差为2天E、工作D的总时差为1天答案：BDE解析：2020/2019双代号时标网络计划的时间参数计算。从该时标网络可以看出没有波形线的线路为C—E—I—L即关键线路，工作G的自由时差显然为0，总时差为2天，工作H的最迟完成时间应该是工作J、K、L的最迟开始时间的最小值，即11，所以工作H的总时差为2天，同理工作D的最迟完成时间为第8天，其总时差也为1天。17.计算机辅助工程网络计划编制的意义有（）。A、有利于工程网络计划及时调整B、有利于编制资源需求计划C、解决当工程网络计划计算量大，手工计算难以承担的困难D、确保工程网络计划计算的准确性E、确保工程网络计划更加详细答案：ABCD解析：本题主要考查计算机辅助工程网络计划。在工程网络计划原理的基础上编制软件，应用这些软件可以实现计算机辅助建设工程项目进度计划的编制和调整，以确定工程网络计划的时间参数。ABCD项：计算机辅助工程网络计划编制的意义如下：解决当工程网络计划计算量大，手工计算难以承担的困难；确保工程网络计划计算的准确性；有利于工程网络计划及时调整；有利于编制资源需求计划等。所以ABCD项正确。E项：计算机辅助工程网络计划主要功能是通过计算机实现建设工程项目进度计划的编制和调整，以确定工程网络计划的时间参数。不一定会使工程网络计划更加详细。所以E项错误。综上所述，本题正确答案为ABCD。18.根据某工程的双代号时标网络图，下列说法正确的是（）。A、计算工期为14天B、工作D的总时差为3天C、工作F为关键工作D、工作E的总时差和自由时差均为2天E、工作B的总时差为2天，自由时差为0天答案：AC解析：2020/2019工作B的总时差为1天，自由时差为0天。19.建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A、有施工单位签署的工程保修书B、有完整的技术档案和施工管理资料C、有勘察、设计、监理、施工、质监站等分别签署的质量合格文件D、已完成建设工程设计和合同约定的各项内容E、材料合格证和试验报告答案：ABCD解析：本题主要考查竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。综上所述，本题正确选项为ABCD项。20.建设工程项目质量控制系统运行的约束机制，取决于（）。A、各质量责任主体对利益的追求B、各主体内部的自我约束能力C、质量信息反馈的及时性和准确性D、外部的监控效力E、工程项目管理文化建设的程度答案：BD解析：本题考查的是建设工程项目质量控制体系的运行机制中约束机制的内容。约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的监控能力。BD项：BD项均为约束机制的内容，故为正确选项。A项：A项属于动力机制的内容，故不当选。C项：C项属于反馈机制的内容，故不当选。E项：E项属于持续改进机制的内容，故不当选。综上所述，本题正确选项为BD。21.建设工程生产安全事故应急救援预案的编制要求有（）。A、符合有关法律、法规、规章和标准的规定B、应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施C、预案基本要素齐全、完整、预案附件提供的信息准确D、结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况E、事故预防措施与应急程序相互衔接答案：ABCD解析：2020/2019生产安全事故应急预案编制的要求(1)符合有关法律、法规、规章和标准的规定。(2)结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况。(3)结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况。(4)应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施。(5)有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应。(6)有明确的应急保障措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求。(7)预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确。(8)预案内容与相关应急预案相互衔接。22.为有效控制施工机具使用费支出，从台班单价方面进行控制的是()。A、提高机械设备的完好率，最大限度地提高机械设备的利用率B、加强机械操作人员的培训工作，不断提高操作技能C、降低材料成本，严把施工机械配件和工程材料采购关D、加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费E、保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的