2023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（八）附详解

PAGEPAGE442023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（八）附详解一、单选题1.（2018年）关于招标价格的说法，正确的是（）。A、招标时可以设定最低投标限价B、招标时应当编制标底C、招标的项目应当采用工程量清单计价D、招标时可以设定最高投标限价答案：D解析：2.施工中发包人如需提前竣工，正确的做法是()。A、发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B、发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C、发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D、发包人与承包人需要针对此工程另订协议答案：C解析：承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。3.对于可撤销合同，下列情况不能达到要求的是（）。A、当事人要求继续履行B、双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C、当事人请求撤销合同后，法院可以撤销合同D、当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同答案：B解析：合同属于可变更、可撤销合同，当事人可以要求继续履行合同、变更合同或者撤销合同，但是当事人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以撤销合同。4.某勘察、设计、施工单位欲组成联合体共同承包工程，但三家单位资质等级不同，其承包工程范围依据的资质等级是()。A、勘察单位B、设计单位C、施工单位D、三者中资质等级低的单位答案：D解析：教材P97《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。这主要是为防止以联合共同承包为名而进行“资质挂靠”的不规范行为。5.我国对建筑业企业的资质管理模式是（）。A、国务院建设主管部门集中管理B、分级实施与有关部门相配合C、国务院建设主管部门统一管理D、省、市人民政府建设主管部门管理答案：B解析：教材P52我国对建筑业企业的资质管理，实行分级实施与有关部门相配合的管理模式。《建筑业企业资质管理规定》中规定，国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。6.监理单位重新检查已按规定隐蔽的部位，检查结果合格，说法正确的是（）。A、费用由施工企业承担B、工期不予顺延C、视为建设单位违约D、施工企业可主张合理利润答案：D解析：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖回复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。7.某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此承包方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中错误的是（）。A、发包方可以不承担违约责任B、承包方应该终止履行合同C、发包方应赔偿未支付给承包方损失的费用D、承包方仍可要求结算已完部分的工程费用答案：A解析：教材P113按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。发包人拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款本金，还应当支付工程款利息。发包方不按合同约定支付工程款应承担违约责任。8.实行开工报告审批制度的建设工程，对开工报告审查的内容中与颁发施工许可证的工程不同的是（）。A、资金到位情况B、投资项目市场预测情况C、设计图纸是否满足施工要求D、现场条件是否三通一平等答案：B解析：开工报告审查的内容主要包括：(1)资金到位情况；(2)投资项目市场预测；(3)设计图纸是否满足施工要求；(4)现场条件是否具备“三通一平”等的要求。施工许可证的法定批准条件（7）建设资金已经落实；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，（3）施工场地已经基本具备施工条件；9.按照合同约定，建设单位应于2007年7月10日向施工单位支付工程价款，然而一直没有支付。2009年6月10日施工单位提起诉讼，要求建设单位支付全部价款及相应利息。该诉讼行为导致诉讼时效（）。A、中止B、终止C、中断D、失效答案：C解析：《民法通则》规定：“诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算”。施工单位请求建设单位支付工程价款，属于一般债权请求权，应适用普通诉讼时效2年的规定，即其诉讼时效自2007年7月11日起至2009年7月10日止。本题干施工企业在诉讼时效内向建设单位提出支付要求，构成时效中断。选C10.下列有关合同变更，描述错误的是（）。A、当事人协商一致，可以变更合同B、当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更C、当事人一方未经对方同意改变合同内容，属于违约D、应办理批准.登记手续的变更合同事项未办理批准.登记手续，也应发生法律效力答案：D解析：本题考查的是合同的履行和变更。法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。11.建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，责令改正，处以一定数额的罚款。该罚款数额应是（）。A、20万元以上50万元以下B、50万元以上100万元以下C、工程合同价款1%以上24%以下D、工程合同价款2%以上4%以下答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。12.根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A、2米B、1.5米C、1米D、0.5米答案：B解析：土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。13.因项目开发，某房地产公司必须在申领施工许可证前，先办妥建设用地管理和城市规划管理方面的手续，在此阶段最后取得的是该项目的（）。A、用地规划许可证B、国有土地使用权批准文件C、工程规划许可证D、土地使用权证答案：C解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：1.已经办理该建筑工程用地批准手续；2.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划：（1）建设用地规划许可证；（2）建设工程规划许可证。14.关于占有权的表述中不正确的是()。A、占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。B、占有权是行使物的使用权的前提条件。C、占有权不得分离出去D、占有权是所有人行使财产所有权的一种形式。答案：C解析：占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。占有权是行使物的使用权的前提条件，是所有人行使财产所有权的一种方式。占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去，由非所有人享有。15.下列属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A、将承包的工程转包B、未对商品混凝土进行检测C、未取得资质证书承揽工程D、恶意拖欠劳动者工资答案：A解析：(二）承揽业务不良行为认定标准(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3广以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5)将承包的工程转包或违法分包的。按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，选项B属于工程质量不良行为；选项C属于资质不良行为；选项D属于拖欠工程款或工人工资不良行为。16.（2020年真题）关于行政强制的说法，正确的是（）。A、尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定冻结存款、汇款的行政强制措施B、查封场所、设施或者财物属于行政强制执行C、排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施D、法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施答案：D解析：P342-345行政强制措施由法律设定;尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施;尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或财物和扣押财物的行政强制措施。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。17.从业人员发现未被告知的直接危及人身安全的紧急情况而停止作业，这是《安全生产法》赋予从业人员的（）。A、拒绝权B、自主权C、紧急避险权D、知情权答案：C解析：紧急避险权：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。18.下列属于行政机关处理的行政争议能够进行仲裁的是()。A、婚姻纠纷B、合同纠纷C、监护纠纷D、继承纠纷答案：B解析：根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。19.关于物权保护的说法，正确的是（）。A、物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B、侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C、侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D、物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物答案：B解析：本题考查的是物权的保护。物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。20.（2018年）关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A、定作人不得中途变更承揽工作的要求B、定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C、承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D、定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失答案：D解析：A错误，定作人可以中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失；B错误，定作人提供的材料不符合约定的，承揽人应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件；C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。21.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列关于标底与投标限价的说法，正确的是()。A、国有资金投资的建筑工程，必须设有招标标底B、国有资金投资的建筑工程招标，应当设有最高投标限价C、非国有资金投资的建筑工程招标可设有最低投标限价D、设有最高投标限价，应当在招标时保密答案：B解析：招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，所以D错误。国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价。非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底22.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。A、700万元B、800万元C、900万元D、1000万元答案：B解析：本题考查的是招标基本程序。投标报价不得低于其成本。23.下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A、农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工B、某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C、某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D、某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证答案：B解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。24.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，中标无效，责令改正，可处（）。A、1万元以上5万元以下罚款B、中标金额5‰以上10‰以下罚款C、10‰以下罚款D、5‰以下罚款答案：B解析：本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效，责令改正，可处中标项目金额5‰以上10‰以下罚款。25.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。(2017)A、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B、施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持C、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：A解析：本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。参见26.某房地产开发公司将该公司的房屋租赁给乙公司，时间为三年，双方签订的相应的房屋租赁合同。两年后，乙公司与房地产开发公司商谈该房屋购买事宜，双方就房屋买卖达成了一致，并签订了房屋买卖合同；则房地产开发公司将房屋交付给乙公司等方式为（）。A、现实交付B、指示交付C、拟制交付D、简易交付答案：D解析：教材P156简易交付。标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。27.（2018年）担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。A、施工企业同意更换项目负责人B、建设单位与施工企业产生了合同纠纷C、因不可抗力暂停施工D、建设单位同意更换项目负责人答案：D解析：注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。28.某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项，则该律师有()的权利。A、代为承认、放弃诉讼请求B、提出管辖权异议C、进行和解D、提起反诉或者上诉答案：B解析：《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人己获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。29.我国的宪法是由()制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。A、国务院B、全国人民代表大会C、国家行政机关D、全国人民代表大会常务委员会答案：B解析：教材P2页宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。30.根据我国劳动法的规定，用人单位应当对（）定期进行健康检查。A、退休职工B、单位正式职工C、女工D、未成年工答案：D解析：《劳动法》第65条规定：“用人单位应对未成年工定期进行健康检查”。这是劳动法对用人单位使用未成年工的特殊保护规定，除此之外，对于退休职工、其他在职职工及女职工，都没有此类规定。可见，本题干中只有D选项符合题干要求，是正确选项；其他A、B、C选项都不符合题干要求。考点:考查《劳动法》对未成年工的特殊保护31.《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕之日起，（）不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。A、2年内B、3年内C、4年内D、5年内答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有以上违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。32.项目经理部行为的法律后果由()承担。A、企业法人B、项目经理C、企业法定代表人D、项目经理部与企业法人分担答案：A解析：教材P8页由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。33.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A、甲市B、乙市C、丙市D、丁市答案：B解析：本题涉及的考点是专属管辖。我国《民事诉讼法》规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。34.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为连带责任保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。A、只能丙公司代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿答案：B解析：连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。35.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。A、1B、2C、5D、20答案：A解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；36.甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是（）。A、二审判决书未经甲方签收B、有新的证据足以推翻原判决C、二审判决适用法律有明显错误D、二审法官应当回避的没有回避答案：A解析：当事人申请再审：有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，当事人应当自知道或者应当知道之日起6个月内提出申请再审。37.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。A、法律形式B、法律体系C、法律规范D、法律部门答案：B解析：教材P1页法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。38.李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由（）。A、行为人张某承担责任B、李某承担责任C、孙某自行承担责任D、李某和行为人张某负连带责任答案：D解析：第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。39.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。A、张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B、张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C、张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D、该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励答案：A解析：有下列情形之一的职务作品，作者享有署名，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：（1）主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；（2）法律、行政法规规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。对于此类职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有。40.赵某在道路旁施工开挖管道沟未设置保护措施和警示标志，晚上李某骑车路过时掉入坑中，造成车损人伤。李某针对给自己带来的损害，可以向赵某要求（）。A、停止侵害B、恢复原状C、返还财产D、赔偿损失答案：D解析：民事责任的种类和民事责任的承担方式中有提到，侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法承担的责任，以及虽没有过错，但造成损害以后，依法应当承担的责任。民事责任的承担方式：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、修理、重做、更换、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。41.当事人委托鸿泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏权注明“全权代理”，则张律师有权代为（）。A、陈述事实，参加辩论B、承认、放弃、变更诉讼请求C、进行和解D、提起反诉或上诉答案：A解析：针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。42.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。43.下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（）。A、工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌B、包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重大伤亡事故，仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡C、工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定，结果因为砖墙倒塌，砸伤工人1人D、工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造成15人被扎伤答案：B解析：重大责任事故罪：《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。44.根据《招标投标法》的规定，同一专业单位组成的联合体，应该按照()确定资质的等级。A、资质等级较高的单位B、资质等级较低的单位C、资质等级应一致D、有一个单位达到要求答案：B解析：掌握联合体投标，同一专业单位组成的联合体，应该按照资质等级较低的单位确定资质的等级。45.某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是()。A、公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B、公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C、公司与出纳丙续订2年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D、公司与业务员丁签订1年劳动合同，试用期为1个月答案：D解析：教材P131劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试、用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。46.根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、5B、10C、15D、30答案：D解析：中标和签订合同。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。47.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。A、国务院B、省级人民政府C、设区的市级人民政府D、县级人民政府答案：C解析：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。上级人民政府任务认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故。48.下列关于承包单位分包、转包建设工程的做法或说法，正确的是（）。A、承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B、承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C、禁止将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D、建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成答案：D解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。49.（2016年）下列权利中，属于用益物权的是（）。A、船舶抵押权B、房屋租赁权C、土地所有权D、建设用地使用权答案：D解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。50.根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A、改善工程内部观感B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程造价总额D、改变建筑工程局部使用功能答案：B解析：七、装修工程和拆除工程的规定《建筑法》规定：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。51.某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该（）。A、就此向建设单位要求赔偿B、就此向市政有关部门要求赔偿C、施工单位自行负担一切损失D、建设单位和市政管理部门承担连带责任答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。保证这些资料的真实、准确、齐全，是建设单位最基本的责任和义务。52.某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()。A、附条件合同，条件成就合同解除B、附条件合同，条件成就合同生效C、附期限合同，期限届满合同解除D、附期限合同，期限届满合同生效答案：C解析：【考点】本题考查附条件合同与附期限合同的识别附条件合同是指在合同中规定了一定的条件，并且把该条件的成就与否作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同。根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效；附解除条件的合同，自条件成就时失效。附期限合同是指当事人在合同中设定一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同。根据期限对合同效力的影响，可将所附期限分为生效期限和终止期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。附条件合同与附期限合同的区别：条件则是将来可能发生也可能不发生的，是不确定的事实；期限是将来确定要发生的事实，是可知的。本题中，“租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日”，因合同约定的工程竣工之日是确定的、可知的，可见该合同是附期限合同；而且规定了租赁期限至“竣工之日”终止。可见，C选项符合题于要求，是正确选项。53.下列属于著作权中的人身权的是（）。A、署名权B、使用权C、许可使用权D、转让权答案：A解析：只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。只有A属于知识产权。在建设工程知识产权中也会有人身权的内容，如著作权，可以适用这两种民事责任。54.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A、原告住所地B、仲裁机构所在地C、合同签订地D、标的物所在地答案：B解析：《民事诉讼法》第25条规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。这就是《民事诉讼法》规定的协议管辖制度。所谓协议管辖，是指合同当事人在纠纷发生前后，在法律允许的范围内，以书面形式约定案件的管辖法院。协议管辖仅适用于合同纠纷。B项为正选。55.建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。A、建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜B、施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C、监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D、项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理答案：B解析：本题考查的是代理的主要种类。企业的法定代表人，依照法律或者法人组织的章程的规定，代表法人行使职权，不是委托代理。56.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是()。A、拒绝要约的通知到达要约人B、承诺期满，受要约人未作出承诺C、撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D、受要约人对要约内容作出实质性修改答案：C解析：【考点】要约不发生法律效力的情形《民法典》第16条规定：要约到达受要约人时生效。第20条规定：有下列情形之一的，要约失效：（一）拒绝要约的通知到达要约人；（二）要约人依法撤销要约；（三）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（四）受要约人对要约的内容作出实质性变更。题目问“要约不发生法律效力”，关键点是此要约是否生效过，未生效的要约将不发生法律效力。从题干的设置上，考生应当明确的是：所谓“要约的失效”是指要约生效后，因特定事由而使其丧失效力。所以当出现要约失效的情形时，其要约曾经生效过，只不过后来因特定事由而使其丧失效力。A、B、D项均属于要约失效的情形，C项为要约的撤回，要约未生效，不发生法律效力。57.某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。运进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下面说法正确的是（）。A、市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质B、运输、装卸、存储过程中必须采取密闭措施或其他防护措施C、只要交纳罚款，可以不采取防护措施D、由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法答案：B解析：教材P176本题考察大气污染的防治。58.关于评标结果异议的说法，正确的是（）。(2017)A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C、对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D、招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行答案：C解析：考点:中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。参见59.某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个县级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》，本次事故应当由（）负责调查。A、国务院B、事故发生地人民政府C、事故发生单位所在地省级人民政府D、事故发生单位所在地市级人民政府答案：B解析：特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。60.《刑法》（《刑法修正案（六）》）规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。A、工程重大安全事故罪B、串通投标罪C、重大劳动安全事故罪D、重大责任事故罪答案：C解析：重大劳动安全事故罪：《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。多选题1.下列行为中，构成无因管理的有（）。A、甲接受委托帮助他人保养施工机具B、乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C、材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D、戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E、总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位答案：BC解析：本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。无因管理是管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务，有权要求受益人偿付由此而支付的必要。选项A有委托关系；选项D没有使特定人受益，债必须是相对的，能找到债务的对象；选项E对总包单位无益，所以均不构成无因管理之债。2.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。A、施工现场入口处B、项目管理人员办公室内C、员工宿舍内D、施工起重机械处E、电梯井口答案：ADE解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。3.大型施工工程必须参加工程竣工验收的单位有（）。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位E、施工图审查机构答案：ABCD解析：285，《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收.本题中ABCD项正确。考点：考查参加竣工验收的主体4.（2017年）关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。A、项目经理部具有法人资格B、项目经理经施工企业授权管理施工项目C、项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D、项目经理是施工企业的内部岗位E、项目经理部自行承担施工行为的法律后果答案：BCD解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具备法人资格；选项E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。5.根据相关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列()等标准的，必须进行招标。A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B、项目合同总投资额在200万元人民币以上的C、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的D、重要设备、材料等货物的采购，总投资额合同估算价在100万元人民币以上的E、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的答案：CE解析：第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。6.下列关于劳务派遣的有关说法中，正确的有（）。A、经营劳务派遣业务应依法申请行政许可，办理公司登记B、劳务派遣只能在临时性、辅助性或代替性的工作岗位上实施C、被派遣劳动者应当与用工单位订立劳动合同D、用工单位不能将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位E、除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用答案：ABD解析：教材P137经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同和与用工单位订立的劳务派遣协议，载明或者约定的向被派遣劳动者支付的劳动报酬应当符合前款规定。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。7.某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括（）。A、国有建设用地出让合同B、建设用地规划许可证C、建设工程规划许可证D、建设项目环境影响报告书E、选址意见书答案：BCE解析：根据《城乡规划法》的规定，建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请，由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求，对建设工程进行规划验收。8.建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将()列为共同被告。A、招标代理机构B、总承包企业C、分包企业D、实际施工人E、建设行政主管部门答案：BCD解析：【考点】考查民事诉讼参加人的规定依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释＞第25条规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。题目问：建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼哪些人可以列为共同被告。根据上述规定，可以将总承包企业、分包企业和实际施工人列为共同被告。故，B、C、D项正确。9.下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务答案：ABD解析：《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称；(2)在规定范围内从事执业活动；(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；(4)保管和使用本人注册证书、执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6)接受继续教育；(7)获得相应的劳动报酬；（8)对侵犯本人权利的行为进行申述。10.建设工程合同属于()。A、有名合同B、实践合同C、要式合同D、有偿合同E、单务合同答案：ACD解析：【考点】考查对建设工程合同的理解及合同的分类建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。其次，按照合同的分类，我们可以看出建设施工合同为有名合同，即有一定的名称，在法律上有专门的规定；在建设施工合同中，承包人进行工程建设，发包人支付价款，可见它还是双务合同（承包人与发包人互负义务）、有偿合同；此外，建设施工合同应当采取书面形式，且合同成立无需交付标的物，所以其为要式合同、诺成合同。根据上述分析，选项A、C、D正确。11.关于民事诉讼回避制度的说法，正确的有()。A、当事人必须在案件开始审理前提出回避申请B、当事人提出回避申请，可以在法庭辩论终结前提出C、案件诉讼代理人的近亲属仅担任翻译人员的，无须回避D、人民法院的回避决定，可以口头或书面形式作出E、申请回避复议期间，被申请回避的人员可以不停止参与本案的工作答案：BDE解析：【考点】考查民事诉讼回避制度根据《民事诉讼法》第45条规定，关于回避制度需要掌握以下内容：(1)回避的适用对象为：审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。(2)适用情形包括：是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；与本案有利害关系；与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。(3)回避申请的提出：当事人有权用口头或书面方式申请回避，且在案件开庭审理时提出，回避事由在案件开庭审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。(4)对回避决定不服的救济：申请人对决定不服的，可以再接到决定时申请复议一次。复议期间被申请回避的人员可以不停止参与本案的工作。根据上述分析，本题正确的选项为B、D、E。选项A错误在于，特殊情况下，回避申请也可以在法庭辩论终结前提出，并非必须在开庭审理是提出申请。C选项认为案件诉讼代理人的近亲属仅担任翻译人员无须回避错误，因翻译人员也属于回避的适用对象。12.（2017年）关于劳务派遣的说法，正确的有（）。A、经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记B、劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C、劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D、用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E、除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用答案：ABC解析：本题考查的是劳务派遣。选项D，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。选项E，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。13.某建筑公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑职工意外伤害保险。该险种承保的范围包括（）。A、工程本身受损B、施工用设施受损C、被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D、被保险人在施工现场从事建筑施工时被高空坠物砸死E、场地清理费答案：CD解析：建筑施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。范围应当覆盖工程项目。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。14.根据最高人民法院《关于