（更新版）二级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺押题题库及详解（100题）

PAGEPAGE55（更新版）二级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺押题题库及详解（100题）一、单选题1.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员A和B，首席仲裁员C由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种意见A、B仲裁员的意见一致，首席仲裁员C持一种意见，则仲裁庭应当（）作出裁决。A.按A、B仲裁员的意见B、按首席仲裁员C的意见C、提请仲裁委员会D、提请仲裁委员会主任答案：A解析：教材P336仲裁裁决。仲裁裁决是由仲裁庭作出的。独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决。合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。2.某施工单位擅自拆迁、拆除不可移动文物，不构成犯罪的，处以（）。A、由省级以上人民政府文物主管部门责令改正B、由县级以上人民政府文物主管部门责令改正C、50万元以上罚款D、由国家文物主管部门责令改正答案：B解析：本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。擅自拆迁、拆除不可移动文物，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正。3.根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A、投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B、投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C、评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D、投标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明答案：A解析：“评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明”；“投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。”4.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。A、王某B、建筑公司C、建筑公司和王某连带D、双方按事先的约定答案：C解析：允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或个人承担连带赔偿责任。5.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）。A、制定施工现场的消防安全制度B、向有关部门报审消防设计图纸C、制定灭火和应急疏散预案D、设置消防安全标志答案：B解析：《中华人民共和国消防法》规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责（1）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、制定灭火和应急疏散预案。（2）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效，（3）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测；（4）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火分区、防火间距符合消防技术标准（5）组织防火检查，及时消除火灾隐患，（6）组织进行有针对性的消防演练（7）法律法规规定的其他消防安全职责。6.下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。A、格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用B、提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C、对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释答案：B解析：【考点】本题考查格式合同本题是找出错误项。《民法典》第39条规定“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款”，可见A选项不符合题干要求；第40条规定“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”，而B选项的表述违反法律规定，可见B选项错误，符合题干的要求；第41条规定“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”，可见C、D选项都不符合题干要求。7.依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。A、部门规章B、行政法规C、法律D、地方性法规答案：C解析：建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。例如，前者有《城乡规划法》、《建筑法》、《城市房地产管理法》等，后者有《民法通则》、《民法典》、《行政许可法》等。8.对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。A、申请延期开工B、重新核验C、重新办理批准手续D、备案答案：C解析：三、重新办理批准手续的规定对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。9.对于按照合同约定由建设单位采购运抵现场的墙体材料、门窗、保温材料、采暖制冷和照明设备等，施工单位应当()。A、直接使用和安装B、进行检验并经监理签字后再使用和安装C、在供货商出具产品合格证后使用和安装D、按建设单位的指示使用和安装答案：B解析：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。10.某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是()。A、刑事责任B、违约责任C、侵权责任D、行政责任答案：C解析：侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任，以及虽没有过错，但在造成损害以后，依法应当承担的责任。11.李某于2007年8月10日取得二级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，则李某最迟应当在()之前申请延续注册。A、2009年7月10日B、2009年8月10日C、2010年7月10日D、2010年8月10日答案：C解析：注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。12.根据《企业安全生产费用提取和使用管理方法》，施工头辨认安全防护、文明施工措施的报价下限，是根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。(2017)A、60%B、90%C、70%D、80%答案：B解析：考点:施工现场安全防护和安全费用的规定。投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。参见13.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（）个月。A、1B、2C、3D、6答案：D解析：3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。14.张某起诉周某人身损害赔偿，被告提出原告的请求超过诉讼时效，对此，法院可以（）。A、裁定不予受理B、裁定驳回起诉C、受理后通过审理判决驳回诉讼请求D、受理后通过审理裁定驳回起诉答案：C解析：诉讼时效：是指权利人在法定的时效期间内，未向法院提起诉讼时效保护其权利时，依据法律规定消灭其胜诉权的制度。超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。如果法院经受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回诉讼请求。15.（2019年）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A、建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B、安全生产许可证有效期可以自动延期C、安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D、建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续答案：A解析：B错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。C错误，安全生产许可证有效期延期3年，与原有效期一致。16.对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由（）。A、当事人进行质证B、法院进行认证C、证人出庭作证D、鉴定人进行鉴定答案：B解析：认证，即证据的审核认定，是指法院对经过质证或当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据。认证是正确认定案件事实的前提和基础，其具体内容是对证据有无说明里和证明力大小金星审查确认。17.关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有（）。A、自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告B、违法行为记录的公告期限为6个月至3年C、行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定D、行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月答案：C解析：教材P106《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。18.按照建筑节能的有关规定，合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（）要求。A、施工图设计文件B、建筑节能强制性标准C、企业或地方标准D、民用建筑节能条例答案：A解析：教材P1892．建设单位的节能义务按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。19.在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书，但在送达前甲方反悔，这时法院应该（）。A、及时判决B、强制执行C、留置送达D、重新调解答案：A解析：（二）调解协议调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。20.在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责任的是（）。A、一般保证B、保证人与债务人约定共同承担责任的保证C、连带保证D、主债务履行期满后六个月内的连带保证答案：A解析：（二）保证方式保证的方式有两种：（1）一般保证；（2）连带责任保证两种。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。显然在连带责任保证方式下，保证人是不可以拒绝债权人要求的承担保证责任。21.（2020年真题）建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。A、承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B、关于垫资的约定无效C、约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效D、承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持答案：A解析：P111-117《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。22.（2016年）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A、资质不良行为B、承揽业务不良行为C、工程质量不良行为D、工程安全不良行为答案：A解析：资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。23.电气管线、设备安装及装修工程的保修期限为（）。A、2年B、3年C、5年D、设计文件规定的合理使用年限答案：A解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。电气管线、设备安装及装修工程的保修期限最低为2年。24.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。请问，下列说法正确的是()。A、由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B、由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C、由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D、由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷答案：C解析：仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议，自愿将纠纷提交中立第三方作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。25.【2018年真题】根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A、经招标人授权的招标代理机构B、建设行政主管部门C、经招标人授权的评标委员会D、招标投标有形市场答案：C解析：本题考查确定中标人的主体。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。26.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A、领取工程规划许可证前B、领取工程规划许可证时C、领取施工许可证前D、领取施工许可证后答案：C解析：(六）有保证工程质量和安全的具体措施工程质量和安全是工程建设的永恒主题。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。27.《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，对勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人发生违法违规行为应进行责任追究。就其执行方式下列说法错误的是()。A、项目负责人为注册建筑师、勘察设计注册工程师的，责令停止执业1年B、造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册C、处5万元以上10万元以下的罚款D、向社会公布曝光答案：C解析：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，发生本办法第6条所列情形之一的.对勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人按以下方式进行责任追究：(1)项目负责人为注册建筑师、勘察设计注册工程师的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册；(2)构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；(3)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；(4)向社会公布曝光。28.关于建设工程分包，下列表述错误的是（）。A、建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包B、专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动C、劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动D、劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业答案：D解析：建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包：(1)专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。(2)劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包。29.根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是()。A、对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收B、保证本单位安全生产投入的有效实施C、及时如实报告生产安全事故D、建立、健全本单位安全生产责任制答案：A解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。30.甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对裁决不服，认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是()。A、甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁B、仲裁委员会撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任仲裁员进行仲裁C、甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼D、甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决答案：D解析：教材P336仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。31.（2018年）关于留置的说法，正确的是（）。A、留置权属于债权B、债权人不负责保管留置物C、建设工程合同可以适用留置权D、留置权基于法定而产生答案：D解析：按照《担保法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。32.对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A、爆破B、深基坑C、脚手架D、起重吊装答案：B解析：对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。33.下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A、工程款支付条款订立时显失公平的B、发包人对投标文件有重大误解订立的C、依法应当招标的项目中标无效后订立的D、承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《民法典》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。34.（2015年）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。A、招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B、招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C、招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开答案：D解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。35.甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同中约定，如果王某完成承包标准，每月基本工资1千元，超额部分按40%提成，若完不成任务，可由公司扣减工资。该承包合同签订后，王某总是超额完成承包任务，但2008年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成承包任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，每月280元，低于当地的最低工资标准320元。对此，下列选项中表述正确的是()。A、甲建筑材料公司不得扣减王某的工资B、由于在试用期内，所以甲建筑材料公司的做法是符合《劳动合同法》的C、甲公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准D、试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资答案：C解析：教材P151用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：（一）未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；（二）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（三）安排加班不支付加班费的；（四）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。36.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该（）。A、由国务院裁决B、由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C、由制定机关裁决D、决定在该地方适用地方性法规的规定答案：A解析：教材P5页地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。37.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A、最高人民法院B、国务院C、全国人民代表大会D、全国人民代表大会常务委员会答案：B解析：考点:法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。参见38.以下不属于建设工程竣工验收应当具备的条件是（）。A、有施工单位签署的工程保修书B、有完整的技术档案和施工管理资料C、仅有施工单位和工程监理单位签署的质量合格文件D、完成建设工程设计和合同约定的各项内容答案：C解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：1．完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2．有完整的技术档案和施工管理资料；3．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4．有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5．有施工单位签署的工程保修书。39.关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A、承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者B、优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失C、承包人的优先受偿权优于抵押权D、承包人行使优先受偿权的期限为1年答案：C解析：本题考查优先受偿权：（1）承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权；（2）不可对抗交付全款或大部分款的买受人优先顺序：①全款购房人＞②承包人＞③抵押权人＞④普通债权人；（3）优先受偿仅限于实际支出的费用，无损失无利润；（4）期限为6个月，实际竣工之日或合同约定竣工之日起算。40.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外，（）。A、合同不生效B、不影响合同效力C、合同无效D、合同终止答案：B解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。41.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、7C、10D、15答案：A解析：招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。42.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处（）的罚款。A、2万元以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：建设单位有下列行为之一的责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。1）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的2）要求施工单位压缩合同约定的工期的3）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。43.某道路施工中发生边坡滑坡事故，20人被埋，经抢救15人生还，5人死亡。该事故属于()。A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故答案：C解析：3．较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故44.【2017年真题】甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。A、60万元B、80万元C、120万元D、160万元答案：C解析：本题考查专利权的保护中赔偿损失的确定方法。有四种确定方法，首先按权利人因被侵权所受到的实际损失确定范围。600*2000/10000=120万元。45.下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。A、正在建造的船舶B、在建工程项目C、城市土地使用权D、被法院扣押的车辆答案：D解析：详见不得抵押的财产包括：(1)土地所有权；(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产46.下列不属于权利义务终止情形的是（）。A、债务已经按照约定履行B、债务抵消一部分C、债权债务归于同一人D、债务人依法将标的物提存答案：B解析：本题考查的是合同的终止。债务项目抵消的情形，合同的权利义务终止。47.下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A、仲裁事项B、选定的仲裁委员会C、请求仲裁的意思表示D、仲裁裁决的效力答案：D解析：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示。（2）仲裁事项。（3）选定的仲裁委员会。48.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A、警告B、罚款C、支付违约金D、没收财产答案：C解析：民法通则规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响，恢复名誉；（10）赔礼道歉。49.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A、人身保险的投保人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益B、人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费C、保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D、人身保险合同的投保人不可以为受益人答案：C解析：本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A，投标人对被保险人具有的保险利益，是从合同成立时即享有，不是当保险事件发生后；选项B，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费；选项D，投保人、被保险人均可以为受益人。50.根据《劳动法合同》的规定，以下不属于用人单位随时解除劳动合同的情形是()。A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任答案：D解析：教材P134用人单位可以单方解除劳动合同的规定。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度；（3）严重失职，营私舞弊给用人单位造成重大损失；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因本法第26条1款第1项（即：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实的情况下订立或者变更劳动合同的）规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。51.对于无资质承揽工程，下列表述正确的是()。A、无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B、当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C、当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不予受理D、无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案：A解析：《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。52.项目经理部行为的法律后果由()承担。A、企业法人B、项目经理C、企业法定代表人D、项目经理部与企业法人分担答案：A解析：教材P8页由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。53.甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。A、丙先行代为清偿B、甲和丙按比例支付C、甲先行支付D、甲和丙协商支付答案：C解析：本题考查的是保证合同的基本规定。保证的方式有一般保证和连带责任保证两种，其中一般保证债务人违约，债权人必须首先要求债务人履行债务，债务人无法履行的部分，由担保人负责。54.下列关于建设单位招标行为的表述中，合法的是（）。A、向投标人介绍投标报名情况B、向投标人解释合同条件C、将工程肢解后直接发包D、排斥潜在投标人答案：B解析：教材P89招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。B选项属于合法行为。55.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是()。A、正在建造的航空器B、土地所有权C、生产原材料D、荒地承包经营权答案：B解析：下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。56.下述关于施工单位安全费用的提取管理的描述中，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求的是（）。A、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B、总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位C、建设工程施工企业不得擅自提高安全费用提取标准D、市政公用工程安全费用提取标准为2.5%答案：A解析：建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。企业可以根据安全生产实际需要，适当提高安全费用提取标准，市政公用工程安全费用提取标准是1.5%.57.某建筑公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2014年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期没有支付，则农民工可以在如下日期之前申请强制执行()。A、2014年9月5日B、2015年2月5日C、2015年8月5日D、2016年8月5日答案：D解析：人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的人民法院申请强制执行。申请强制执行应提交申请强制执行书，并附作为执行根据的法律文书。申请执行的期间为2年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。58.（2020年真题）关于法人成立的说法，正确的是（）。A、特别法人的产生可以不经过法定的程序B、法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C、法人能够独立承担民事责任D、法人可以不设法定代表人答案：C解析：P6-7法人应具备的条件：1、依法成立；2、应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费；3、能够独立承担民事责任；4、有法定代表人。59.担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。A、抵押B、质押C、定金D、保证答案：D解析：建设工程担保制度。保证的担保人只能是第三人；抵押和质押的担保人可以是债务人也可以是第三人；留置和定金的担保人只能是债务人。60.以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是()A、宣读有原告签字的起诉书B、变更诉讼请求C、进行和解D、放弃诉讼请求答案：A解析：《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的授权”。61.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。A、环境保护B、税率的确定C、历史文化保护D、增加施工许可证的申请条件答案：B解析：教材P2页依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）的规定，下列事项只能制定法律：(1)国家主权的事项；(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；(4)犯罪和刑罚；(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；(7)对非国有财产的征收、征用；(8)民事基本制度；(9)基本经济制度以及财政、海关，金融和外贸的基本制度；(10)诉讼和仲裁制度；(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。62.【2018年真题】施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（）。A、合同正常履约B、未发生违约行为C、获得发包人奖励D、获得建设行政主管部门表彰答案：D解析：本题考查建筑市场诚信行为信息的分类。良好行为记录是指建筑市场主体受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。63.组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A、建设行政主管部门B、建设单位C、监理单位D、总承包单位答案：B解析：对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。在建设工程完工后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，提请建设单位组织竣工验收。建设单位收到竣工验收报告后，应及时组织有关设计、施工、工程监理等有关单位参加的竣工验收，检查整个工程项目是否已按照设计要求和合同约定全部建设完成，并符合竣工验收条件。64.（2020年真题）施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重。住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括（）。A、责令停业整顿B、吊销营业执照C、降低资质等级D、吊销资质证书答案：B解析：P265-267《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。65.（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。A、初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限B、同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C、试用期不包含在劳动合同期限之内D、劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期答案：B解析：P128-132劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。66.（2020年真题）关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）A、对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限B、优良行为记录信息的公布期限一般为6个月C、不良行为记录信息公布期限一般为5年D、对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为答案：A解析：P106-107优良信用信息公开期限一般为3年。不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限，具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询。对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。67.下列关于工程分包和联合体承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。A、联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B、如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C、工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任D、负有连带义务的每个债务人都负有清偿部分债务的义务答案：C解析：我国对有关工程总分包、联合承包的连带责任均均属法定连带责任。68.建筑起重机械安装单位的安全职责是()。A、监督检查建筑起重机械的使用情况B、审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案C、编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字D、设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员答案：C解析：《建筑起重机械安全监督管理规定》进一步规定，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。安装单位应当履行下列安全职责：（1）按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；（2）按照安全技术标准及安装使用说明书等检査建筑起重机械及现场施工条件；（3）组织安全施工技术交底并签字确认；（4）制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；（5）将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。69.某施工单位将进行危险化学品管道的施工作业，该施工单位需书面通知管道所属单位的时间应当是开工前（）。A、3日B、5日C、7日D、15日答案：C解析：《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。70.合同当事人履行合同时，应遵循()的原则。A、诚实信用B、公正C、公平D、公开答案：A解析：教材P122《民法典》规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。多选题1.《注册建造师管理规定》中，不予注册的情形包括()。A、1年前被吊销注册证书B、6年前因故意伤害罪受到刑事处罚，被判拘役6个月C、申请在两个或两个以上单位注册D、2年前担任项目负责人期间，所负责项目发生重大安全事故E、因事故中受伤，被鉴定为不具有民事行为能力的答案：ACDE解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。2.下列属于安全生产许可证应当具备的条件有（）。A、建立.健全安全生产责任制B、保证本单位安全生产条件所需资金投入C、依法参加工伤保险D、施工监理单位需配备专人负责安全生产E、施工单位必须为工程质量投保答案：ABC解析：本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。选项D、E选项很有迷惑性，不属于申领安全生产许可证的必备条件。3.（2020年真题）下列纠纷中,属于劳动争议范围的有（）A、家庭与家政服务人员之间的纠纷B、个体工匠与学徒之间的纠纷C、因劳动保护发生的纠纷D、劳动者请求社会保险经办机构发控社会保险金的纠纷E、劳动者与用人单位未订立书面劳动合同，但已经形成劳动关系后发生的答案：CE解析：P148-150按照200712月颁布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》（以下简称《劳动争议仲裁法》）和2001月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》的规定，劳动争议的范围主要是：（1）因确认劳动关系发生的争议；（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；（5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；（6）劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷；（7）劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷；（8）劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷；（9）法律、法规规定的其他劳动争议。2006月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释下列纠纷不属于劳动争议（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷（2）劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷（4）家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷（5）个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷（6）农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。4.关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的有（）。A、地方性法规的效力低于地方政府规章B、行政法规的效力低于法律C、地方性法规在本辖区内的效力高于法律D、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决答案：BE解析：本题考查的是法的效力层级。一切法律、行政法规和地方性法规等都不得与宪法相抵触。法律的效力仅低于宪法。行政法规的效力低于宪法和法律。地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。部门规章的效力低于法律、行政法规。地方政府规章的效力低于法律、行政法规，低于同级或上级地方性法规。故A、C选项不正确，B选项正确。地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。故D选项不正确。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。故E选项正确。5.（2016年）关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是（）。A、施工企业分公司不具有法人资格B、施工企业的项目经理部不具有法人资格C、施工企业法人属于财团法人D、施工企业的法定代表人是法人E、施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得答案：ABE解析：A正确，分公司不是独立的法人，不具有法人资格；B正确，施工企业的项目经理部不是独立法人，不具有法人资格，只是施工企业内部非常设的下属机构；C错误E正确，施工企业属于营利法人，营利法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。D错误，施工企业的法定代表人是自然人；【考点】法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用6.根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限大于2年的工程有（）。A、外墙防渗漏B、设备安装C、给排水管道D、防水工程E、装修工程答案：AD解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。7.建设工程施工合同发包人的主要义务包括（）。A、及时验收工程B、支付工程价款C、及时检查隐蔽工程D、提供必要施工条件E、建设工程质量不符合约定的无偿修理答案：ABCD解析：发包人的主要义务包括：（1）不得违法发包。《民法典》规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。（2）提供必要施工条件。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。（3）及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。（4）及时验收工程。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。（5）支付工程价款。发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。8.关于劳务派遣的说法，正确的有（）。A、用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B、经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记C、除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用D、劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施E、劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离答案：BDE解析：用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。9.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格有（）。A、注册建筑师B、注册房地产经纪人C、注册造价师D、注册资产评估师E、注册建造师答案：ACE解析：我国工程建设领域最早建立的执业资格制度是注册建筑师制度，1995年9月国务院颁布了《注册建筑师条例》；之后又相继建立了注册监理工程师、结构工程师、造价工程师等制度。2002年12月9日人事部、建设部（即现在的人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，下同）联合颁发了《建造师执业资格制度暂行规定》，标志着我国建造师制度的建立和建造师工作的正式启动。10.根据《劳动法》和《女职工劳动保护特别规定》，下列关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A、女职工怀孕期间不得安排三级劳动B、企业不得聘用未满十八周岁的未成年人C、女职工生育享受98天产假D、女职工怀孕未满四个月流产的，不得享受产假E、女职工产前可以休假十五天答案：ACE解析：教材P145不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。A对。女职工生育享受不少于90天的产假。C对。《女职工劳动保护特别规定》中女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；E对11.关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是（）。A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E、工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳答案：BDE解析：A错误，《社会保险法》规定，职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。B正确，职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。C错误，《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。D正确，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。E正确，职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。12.（2020年真题）财产抵押时，抵押权自抵押合同生效时设立的有（）．A、原材料B、交通运输工具C、生产设备D、建设用地使用权E、正在建造的建筑物答案：ABC解析：P30-33当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人:（1）生产设备、原材料、半成品、产品;（2）交通运输工具;（3）正在建造的船舶、航空器。13.根据2014年《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》的规定，下列情形中属于违法发包的有（）。A、建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的C、建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的E、分包单位将其承包的建设工程再分包的答案：AC解析：违法发包是指建设单位违反法律规定，将工程违法发包给施工单位；违法分包是指总承包单位违反法律规定，将工程违法分包给专业分包单位或劳务分包单位。14.下列争议中，属于劳动争议范围的是（）A、家庭与家政服务人员之间的争议B、个体工匠与学徒之间的争议C、因确认劳动关系发生的争议D、因终止劳动合同发生的争议E、因工作时间发生的争议答案：CDE解析：教材P1492006年8月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二）》规定，下列纠纷不属于劳动争议：1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。15.在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有（）。A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期C、患病或者负伤，在规定的治疗期内的D、因工负伤并被确认丧失劳动能力E、劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作答案：BCD解析：教材P135《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。16.在有关安全生产许可证的取得、使用情况中，施工企业应负法律责任的情形有（）。A、未取得安全许可证进行施工B、转让或接受转让安全生产许可证C、冒用安全生产许可证D、安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废E、安全生产许可证期满后继续进行生产答案：ABCE解析：安全生产许可证违法行为主要有：（1）未取得安全生产许可证擅自从事施工活动；（2）安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动；（3）转让安全生产许可证；（4）以不正当手段取得安全生产许可证。17.关于无效合同的说法，正确的有（）。A、无效合同具有违法性B、无效合同不具有违法性C、无效合同自订立之时就不具有法律效力D、无效合同部分无效会影响其他部分的效力E、无效合同可能会损害社会公共利益答案：ACE效合同的特征是：（1）具有违法性；（2）具有不可履行性；（3）自订立之时就不具有法律效力。18.下列关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A、当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议制作裁决书B、当事人可以请求仲裁庭根据双方的调解协议制作裁决书C、仲裁庭无法形成多数意见时，仲裁裁决由仲裁委员会讨论决定D、仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力E、仲裁员必须在仲裁裁决书签名答案：ABD解析：教材P336当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请，也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。AB正确。裁决书自作出之日起发生法律效力。E正确。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。C错误仲裁裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会的印章。对裁决持不同意见的仲裁员可以签名，也可以不签名。D错误。19.（2017年）下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B、劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C、因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D、用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的E、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的答案：AD解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。选项B劳动者自己不同意续订，单位没有过错；选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定；选项D，用人单位向劳动者提出解除合同并与劳动者协商一致的，给予补偿20.关于仲裁协议的效力，正确的表述是（）。A、对双方当事人均有约束力B、可以排除法院管辖C、对法院不具有约束力D、不服仲裁结果可以起诉E、有仲裁协议的合同纠纷案件法院不予受理答案：ABE解析：(三）仲裁协议的效力。(1)对当事人的法律效力：仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律效力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼；AE项正确，D项错误；（2）对法院的约束力：有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权；B项正确，C项错误21.下列行为中，构成无因管理的有（）。A、甲接受委托帮助他人保养施工机具B、乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C、材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D、戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E、总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位答案：BC解析：本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。无因管理是管理人员